【工程类职业资格】建设工程监理案例分析-170及答案解析.doc
《【工程类职业资格】建设工程监理案例分析-170及答案解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【工程类职业资格】建设工程监理案例分析-170及答案解析.doc(9页珍藏版)》请在麦多课文档分享上搜索。
1、建设工程监理案例分析-170 及答案解析(总分:140.00,做题时间:90 分钟)一、(一)(总题数:1,分数:20.00)1.某监理公司承担一写字楼的监理任务,合同中明确了投资监理的有关任务内容。【问题】1该楼的施工图预算是采用单价法编制的,监理工程师如何对其进行审查。2合同规定,承发包双方进行工程款结算前,由监理工程师对承包方完成的工程量进行计量,以此作为结算的依据。为此,承包方要按照协议条款约定的时间向监理工程师提交已完工程的报告,在这种情况下,监理师如何进行工程计量?承包方在监理师计量过程中如何做?(分数:20.00)_二、(二)(总题数:1,分数:30.00)2.某工程,监理公司承
2、担施工阶段监理任务,建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定 2002年 10月 30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙承包单位 11月 5日方提交投标保证金。11 月 3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不
3、足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失 4.8万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定终止合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。【问题】1指出该工程招投标过程中的不妥之处,并说明理由。招标失败造成单位损失是否应给予补偿?说明理由。2上述质量事故发生后,在事故调查前,总监理工程师应做哪些工作?3上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由。4上述质量事故的技术处理方案应由
4、谁提出?技术处理方案核签后,总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?5建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请示?为什么?(分数:30.00)_三、(三)(总题数:1,分数:20.00)3.某化工建设项目分两期工程建设,业主与北海监理公司签订了监理委托合同,委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段的监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师 8人,施工阶段监理工程师 20人,并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。在某次监理工作中,监理工程师强调了设计阶段监理工程师下属
5、的工作重点是审查二期工程的施工图预算,要求重点审查工程是否准确、预算单价套用是否正确,各项收费标准是否符合现行规定等内容。子项目监理工程师小杨在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报,擅自将催化设备安装工程分包给某工程公司并进场施工,立即向承包方下达了停工指令,要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位资质证明,小杨审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。小杨还审核了承包方送来的催化设备安装工程施工进度的保证措施无法落实,会影响工程进度,小杨说:“我负责给你们协调。我去施工现场巡视一下,就去找业主。”【问题】1该项目北海监理公司应派出几名总监理工程师?为什么?总监理工程师
6、建立项目监理机构应选择什么结构形式?总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当?为什么?2监理工程师在审查“预算单价套用是否正确”时,应注意审查哪几个方面?3根据监理人员的职责分工,指出小杨的工作哪些是履行了自己的职责,哪些不属于小杨应履行的职责?不属于小杨履行的职责应由谁履行?(分数:20.00)_四、(四)(总题数:1,分数:30.00)4.某工程的施工合同工期为 16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图 1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表 1。1根据第 4周末的检查结果,在图 2上绘制实际进度前锋线,逐项分析 B、C、D 三项工作的实际进度对工期的影响
7、,并说明理由。2若施工单位在第 4周末就 B、C、D 出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?3施工单位是否可以就事件 2、4 提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用为多少?4事件 3中 C工作发生的费用如何结算?5前 4周施工单位可以得到的结算款为多少元?(分数:30.00)_五、(五)(总题数:1,分数:20.00)5.某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响
8、工程使用功能和结构安全,因此,签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。项目监理中有如下事件:事件 1:在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前,不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议纪要,纪要中明确边施工边办理许可证,并将此会议纪要送发监理单位、施工单位,要求遵照执行。事件 2:设备安装施工,要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相
9、符,其中 5名安装人员无安装资格证书,他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。事件 3:设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量和安全隐患,立即签发了工程暂停令,并要求施工单位整改。施工单位用了 2天时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工 2天导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故,停工 2天是监理单位要求的。【问题】1总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是
10、否妥当?说明理由。2专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核哪些内容?3事件 1中建设单位在第一次工地会议的作法有哪些不妥?写出正确的作法。4监理单位应如何处理事件 2?5在事件 3中,总监理工程师的作法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。(分数:20.00)_六、(六)(总题数:1,分数:20.00)6.某施工单位通过投标获得高架输水管道工程共 20组钢筋混凝土支架的施工合同。每组支架的结构形式及工程量相同,均由基础、柱和托梁三部分组成,如图 1所示。合同工期为 190天。开工前施工单位向监理工程师提交了施工方案及网络进度计划;(一
11、)施工方案施工流向:从第 1组支架依次流向第 20组。劳动组织:基础、柱、托梁分别组织混合工种专业队。技术间歇:柱混凝土浇筑后需养护 20天方能进行托梁施工。物资供应:脚手架、模具及商品混凝土按进度要求调度配合。(二)网络进度计划(时间单位:天)1什么是网络计划工作之间的工艺逻辑关系和组织逻辑关系?从图 2中各举 1例说明。2该网络计划反映 1组支架需要多少施工时间?3任意相邻两组支架的开工时间相差几天?第 20组支架的开工时间是何时?4该计划的总工期为多少天?监理工程师可否批准该网络计划?为什么?5该网络计划的关键线路由哪些工作组成?(分数:20.00)_建设工程监理案例分析-170 答案解
12、析(总分:140.00,做题时间:90 分钟)一、(一)(总题数:1,分数:20.00)1.某监理公司承担一写字楼的监理任务,合同中明确了投资监理的有关任务内容。【问题】1该楼的施工图预算是采用单价法编制的,监理工程师如何对其进行审查。2合同规定,承发包双方进行工程款结算前,由监理工程师对承包方完成的工程量进行计量,以此作为结算的依据。为此,承包方要按照协议条款约定的时间向监理工程师提交已完工程的报告,在这种情况下,监理师如何进行工程计量?承包方在监理师计量过程中如何做?(分数:20.00)_正确答案:(解析1做好审查前的准备工作,包括:熟悉施工图纸;了解预算包括的范围;弄清预算采用的单位估价
13、表。选择合适的审查方法,按相应内容审查。其中,审查内容主要包括:审查工程量;审查预算单价的费用;审查其他有关费用。综合整理审查资料,并与编制单位交换意见,定案后编制调整预算。2监理工程师的工程计量包括以下主要环节:监理工程师接到承包方报告 3天内按设计图纸核实已完工程数量,并在计量 24小时前通知承包方。如果承包方无正当理由不参加计量,由监理工程师自行进行计量,计量结果仍视为有效,作为工程价款支付的依据。监理工程师收到方报告后 3天内未进行计量,从第 4天起,承包方开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据。监理工程师不按约定时间通知承包方,使承包方不能参加计量,计量结果无效。承包方必
14、须为监理工程师进行计量提供便利条件,并派人参加予以确认。)解析:二、(二)(总题数:1,分数:30.00)2.某工程,监理公司承担施工阶段监理任务,建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定 2002年 10月 30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙承包单位 11月 5日方提交投标保证金。11 月 3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措
15、施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失 4.8万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定终止合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。【问题】1指出该工程招投标过程中的不妥之处,并说明理由。招标失败造成单位损失是否应给予补偿?说明理由。2上述质量事故发生后,在事故调查前,
16、总监理工程师应做哪些工作?3上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由。4上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后,总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?5建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请示?为什么?(分数:30.00)_正确答案:(解析1本题考核建设工程招标管理的有关知识。(1)该工程招标过程中有以下不妥之处:不妥之处:对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由:招标投标法规定,对于公开招标应当平等地对待所有投标人,不得以不合理条件限制或排斥潜
17、在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇。不妥之处:投标截止时间与开标时间不同。理由:招标投标法规定开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。不妥之处:由招标办主持举行开标会。理由;招标投标法规定应由招标人或其代理人主持开标会。不妥之处:乙承包单位提交投标保证金的时间在投标截止时间之后。理由:投标保证金是投标书的组成部分,应在投标截止日前提交。(2)招标人招标失败造成投标单位损失不予补偿。理由:招标公告在合同法律制度中属于要约邀请,是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程,它是当事人订立合同的预备行为,在法律上无需承担责任。因此,招标对招标人不具有合同意
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
5000 积分 0人已下载
下载 | 加入VIP,交流精品资源 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 职业资格 建设 监理 案例 分析 170 答案 解析 DOC
