【工程类职业资格】建设工程物资采购合同管理、建设工程施工索赔及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程物资采购合同管理、建设工程施工索赔及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程物资采购合同管理、建设工程施工索赔及答案解析.doc（31页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程物资采购合同管理、建设工程施工索赔及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：33，分数：62.00)1.材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是_。 A.衡量法 B.理论换算法 C.查点法 D.经验鉴别法（分数：1.00）A.B.C.D.2.某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少 10%。采购方支付的货款应为_。 A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金（分数：1

2、.00）A.B.C.D.3.某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了 10 万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为 25 万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付_万元。 A.10 B.25 C.20 D.35（分数：1.00）A.B.C.D.4.在材料采购合同内应具体写明采购方对不合格产品提出异议的时间和拒付货款的条件，在接到采购方的书面异议通知后，供货方应在_天内负责处理。 A.10 B.15 C.20 D.25（分数：1.00）A.B.C.D.5.现场交货的到货检验，数量验收的方法不包括_。 A.衡量法 B.查点法 C.经验鉴别法 D

3、.理沦换算法（分数：2.00）A.B.C.D.6.由供货方代运的货物，采购方应在站场提货地点与_共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。 A.供货方 B.封装单位 C.运输部门 D.供货方、运输部门（分数：2.00）A.B.C.D.7.交付货物的数量在合理的尾差和磅差内的，_。 A.按多交对待 B.双方按具体情况进行补退 C.按少交对待 D.双方互不退补（分数：2.00）A.B.C.D.8.按照合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是_。 A.产品合格证、检验单 B.双方签订的采购合同 C.供货方当事人独自封存的样品 D.供货方提供的计量单、装箱单（分数：2

4、.00）A.B.C.D.9.对于管材等金属材料应采用_进行现场交货的到货数量检验。 A.衡量法 B.理论换算法 C.查点法 D.经验鉴别法（分数：2.00）A.B.C.D.10.在材料采购合同的交货检验方法中，经验鉴别法不包括_。 A.手触 B.定性分析 C.目测 D.以常用的检测工具量测（分数：2.00）A.B.C.D.11.当材料采购合同的实际交付数量多于合同规定时，双方不在同一城市的，采购方应先把货物接收下来并负责保管，然后将详细情况和处理意见在到货后_天内通知对方。 A.5 B.7 C.10 D.15（分数：2.00）A.B.C.D.12.在材料采购合同履行过程中，凡因包装不符合规定而

5、造成货物运输过程中的损坏或灭失，均由_负责赔偿。 A.采购方 B.供货方 C.运输部门 D.采购方、供货方和运输部门（分数：2.00）A.B.C.D.13.材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按_的规定，进行仲裁检验。 A.中华人民共和国标准化法 B.中华人民共和国合同法 C.中华人民共和国仲裁法 D.建设工程质量管理条例（分数：2.00）A.B.C.D.14.在材料采购合同的履行中，因供货方逾期交货的应当_。 A.合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算 B.合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金 C.采购方不可以提出解除合同要求 D.按合

6、同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金（分数：2.00）A.B.C.D.15.在材料采购合同履行过程中，由于采购方未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点通知对方，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果应由_承担。 A.采购方 B.供货方 C.运输部门 D.采购方和供货方共同（分数：2.00）A.B.C.D.16.材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以_的形式承担违约赔偿责任。 A.违约金 B.继续履行 C.赔偿损失 D.赔偿价差损失（分数：2.00）A.B.C.D.17.下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是_。 A.工期索赔 B.工程变更索赔 C.合

7、同中默示的索赔 D.意外风险索赔（分数：2.00）A.B.C.D.18.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过 28 天未作任何表示，则应视为_。 A.需等待发包人批准 B.工程师已拒绝索赔要求 C.承包人的索赔要求已成立 D.承包人需进一步提交补充索赔证据（分数：2.00）A.B.C.D.19.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是_。 A.承包人应向业主提交索赔意向通知 B.承包人应向工程师提交索赔意向通知 C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制 D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失（分数：2.00）A.

8、B.C.D.20.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于_。 A.工程延误索赔 B.工程变更索赔 C.工程加速索赔 D.合同工期索赔（分数：2.00）A.B.C.D.21.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该索赔事件影响结束后的 28 天内向工程师递交_。 A.索赔意向通知 B.索赔报告 C.施工现场的记录 D.索赔依据（分数：2.00）A.B.C.D.22.按照_可将施工索赔分为合同中明示的索赔和默示的索赔。 A.索赔目的 B.索赔事件的性质 C.索赔的合同依据 D.索赔主体（分数：2.00）A.B.C.D.23.索赔事件发生后，

9、_有义务做好现场施工的同期记录。 A.承包人 B.监理工程师 C.发包人 D.设计单位（分数：2.00）A.B.C.D.24.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，在_天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。 A.7 B.10 C.14 D.28（分数：2.00）A.B.C.D.25.某工程项目施工中现场出现了图样中未标明的地下障碍物，需要做清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后 28 天内向工程师递交_。 A.索赔报告 B.索赔意向通知 C.索赔依据和资料 D.工期和费用索赔的具体要求（分数

10、：2.00）A.B.C.D.26.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是_。 A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定 B.工程师在授权范围内作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力 C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定 D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人（分数：2.00）A.B.C.D.27.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是_。 A.检查承包人的现场同期记录 B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料 C.批准承包人缩短合同工期 D.将合理的索赔要求纳入工程进度款中（分数：2.00）A.B.C.

11、D.28.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是_。 A.只能向有合同关系的对方提出索赔 B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D.索赔处理应尽可能协商达成一致（分数：2.00）A.B.C.D.29.在承包人可索赔的费用中，人工费不包括_。 A.增加工作内容的人工费 B.工作效率降低的损失费 C.停工损失费 D.设备租赁费（分数：2.00）A.B.C.D.30.索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一，索赔管理的任务不包括_。 A.预测和分析导致索赔的原因和可能性 B.及时作出决定和处理索赔 C.通

12、过有效的合同管理减少索赔事件发生 D.公平合理地处理和解决索赔（分数：2.00）A.B.C.D.31.某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向_索赔，以补偿自己损失。 A.业主 B.工程师 C.设备生产厂 D.设备供货商（分数：2.00）A.B.C.D.32.由于施工合同双方的利益和立场存在不一致，常常会出现矛盾，甚至冲突，这时工程师起着缓冲、协调作用。工程师处理索赔应遵循的原则有_。 A.按照合同约定行事 B.从事实出发，实事求是 C.从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动 D.及时作出决定和处理索赔（分数：2.00）A.B.

13、C.D.33.如果工程师在工作中出现问题、失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，_应承担相应的赔偿责任。 A.承包人 B.发包人 C.工程师 D.监理单位（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：19，分数：38.00)34.某材料采购合同履行过程中，供货方提前 30 天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括_。 A.及时支付全部货物的货款 B.及时支付订购数量的货款 C.及时支付订购数量及合理尾差的货款 D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款 E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用（分数：2

14、.00）A.B.C.D.E.35.材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有_。 A.不按合同约定的时间支付货款 B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款 C.不按合同约定接受运抵的货物 D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物 E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用（分数：2.00）A.B.C.D.E.36.下列材料采购合同的交货检验方法中，属于物理试验方法的有_。 A.手触 B.拉伸试验 C.查点法 D.压缩试验 E.金相试验（分数：2.00）A.B.C.D.E.37.工程材料采购合同履行过程中，交付货物的质量检验方法包括_。 A.样品对照法

15、 B.经验鉴别法 C.物理试验法 D.化学实验法 E.查点法（分数：2.00）A.B.C.D.E.38.关于交货质量检验的有关说法，正确的是_。 A.不论采用何种交接方式，采购方均应在合同规定的由供货方对质量负责的条件和期限内，对交付产品进行验收和试验 B.采购方在规定时间内未提出质量异议或因其使用、保管、保养不善而造成质量下降，供货方不再负责 C.对于抽样检查的产品，应约定抽检的比例和取样的方法以及双方共同认可的检测单位 D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按行业标准执行 E.在接到采购方的书面异议通知后，供货方应在 10 天内(或合同商定的时间内)负责处理，否则即视为默认采购方提出的异

16、议和处理意见（分数：2.00）A.B.C.D.E.39.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是_。 A.供货方逾期交货，应按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货 C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同 D.采购方因供货方提前交货应提前付款 E.逾期交货承担违约责任（分数：2.00）A.B.C.D.E.40.供货方提前发运或交付的货物，对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内_。 A.实际支出的保管、保养等费用由供货方承担 B.实际支出的保管、保养等费用由采购方承担 C.因采购方保管不善原因而导致的损失，

17、由供货方负责 D.因采购方保管不善原因而导致的损失，由采购方负责 E.因不可抗力事件等造成的损失，由采购方和供货方共同负责（分数：2.00）A.B.C.D.E.41.根据 FIDIC施工合同条件，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有_。 A.延误发放图样 B.延误移交施工现场 C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响 D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示 E.由于传染病的影响而暂时停止的施工（分数：2.00）A.B.C.D.E.42.下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有_。 A.延误发放施工图样 B.延误移交施工现场 C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工

18、D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工 E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误（分数：2.00）A.B.C.D.E.43.依据 FIDIC施工合同条件，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有_。 A.延误发放图样 B.不可预见的外部条件 C.业主提前占有工程 D.不可抗力事件造成的损害 E.异常不利的气候条件（分数：2.00）A.B.C.D.E.44.FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于_等违约行为导致的业主损失。 A.施工质量缺陷 B.拖延工期 C.发生不可抗力 D.施工成本增加 E.未按时提供施工现场（分数：2.00）A.B.C.D.E.45.工程师判定承包人索赔成立的条件为

19、_。 A.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出 B.与合同相对照，事件已造成了承包人总工期的延误 C.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任 D.承包人为减小损失，已采取了相应的补救措施 E.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告（分数：2.00）A.B.C.D.E.46.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括_。 A.施工现场记录 B.各类财务凭证 C.合同履行过程中往来信函 D.招标文件 E.汇率变化表（分数：2.00）A.B.C.D.E.47.工程师对索赔报告的审查主要包括_。 A.事态调查 B.损害事件原因分析

20、C.确定合理的补偿额 D.实际损失分析 E.分析索赔理由（分数：2.00）A.B.C.D.E.48.根据 FIDIC施工合同条件的规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有_。 A.对竣工检验的干扰 B.不可抗力造成的损失 C.延误移交施工现场 D.业主提前占用工程 E.非承包商原因检验导致施工延误（分数：2.00）A.B.C.D.E.49.证据资料分析是工程师对索赔报告的审查内容之一，其主要是分析证据资料的_，这也是索赔要求有效的前提条件。 A.有效性 B.完备性 C.合理性 D.正确性 E.公平合理性（分数：2.00）A.B.C.D.E.50.要使索赔得到公平合理

21、的解决，工程师在工作中必须遵循的原则有_。 A.诚实信用 B.公平合理地处理索赔 C.及时作出决定和处理索赔 D.尽可能通过协商达成一致 E.平等自愿（分数：2.00）A.B.C.D.E.51.对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意_。 A.划清施工进度拖延的责任 B.索赔计算的取费合理性 C.工期索赔的计算是否正确 D.无权要求承包人缩短合同工期 E.被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容（分数：2.00）A.B.C.D.E.52.工程师可以对承包人的索赔提出质疑的情况有_。 A.事实依据不足 B.合同依据不足 C.承包人未遵守意向通知要求 D.损失计算夸大 E.发包

22、人没有采取适当措施避免或减少损失（分数：2.00）A.B.C.D.E.建设工程物资采购合同管理、建设工程施工索赔答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：33，分数：62.00)1.材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是_。 A.衡量法 B.理论换算法 C.查点法 D.经验鉴别法（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 交货质量验收方法包括经验鉴别法、物理试验和化学实验法。2.某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少 10%。采购方支付的货款应为_。 A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 B.订购数量的货款并扣除

23、按少交部分计算的违约金 C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以违约金的形式承担违约赔偿责任。当交付的数量少于合同规定时，采购方凭有关的合法证明在承付期内可以拒付少交部分的货款，也应在到货后的 10 天内将详情和处理意见通知对方。供货方接到通知后应在 10 天内答复，否则视为同意对方的处理意见。3.某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了 10 万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为 25 万元

24、。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付_万元。 A.10 B.25 C.20 D.35（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。所以，本题正确选项为 B。4.在材料采购合同内应具体写明采购方对不合格产品提出异议的时间和拒付货款的条件，在接到采购方的书面异议通知后，供货方应在_天内负责处理。 A.10 B.15 C.20 D.25（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.现场交货的

25、到货检验，数量验收的方法不包括_。 A.衡量法 B.查点法 C.经验鉴别法 D.理沦换算法（分数：2.00）A.B.C. D.解析：6.由供货方代运的货物，采购方应在站场提货地点与_共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。 A.供货方 B.封装单位 C.运输部门 D.供货方、运输部门（分数：2.00）A.B.C. D.解析：7.交付货物的数量在合理的尾差和磅差内的，_。 A.按多交对待 B.双方按具体情况进行补退 C.按少交对待 D.双方互不退补（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：8.按照合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是_。 A.产品合格证、检

26、验单 B.双方签订的采购合同 C.供货方当事人独自封存的样品 D.供货方提供的计量单、装箱单（分数：2.00）A.B.C. D.解析：9.对于管材等金属材料应采用_进行现场交货的到货数量检验。 A.衡量法 B.理论换算法 C.查点法 D.经验鉴别法（分数：2.00）A.B. C.D.解析：10.在材料采购合同的交货检验方法中，经验鉴别法不包括_。 A.手触 B.定性分析 C.目测 D.以常用的检测工具量测（分数：2.00）A.B. C.D.解析：11.当材料采购合同的实际交付数量多于合同规定时，双方不在同一城市的，采购方应先把货物接收下来并负责保管，然后将详细情况和处理意见在到货后_天内通知对

27、方。 A.5 B.7 C.10 D.15（分数：2.00）A.B.C. D.解析：12.在材料采购合同履行过程中，凡因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，均由_负责赔偿。 A.采购方 B.供货方 C.运输部门 D.采购方、供货方和运输部门（分数：2.00）A.B. C.D.解析：13.材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按_的规定，进行仲裁检验。 A.中华人民共和国标准化法 B.中华人民共和国合同法 C.中华人民共和国仲裁法 D.建设工程质量管理条例（分数：2.00）A. B.C.D.解析：14.在材料采购合同的履行中，因供货方逾期交货的应当_。 A.合同约

28、定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算 B.合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金 C.采购方不可以提出解除合同要求 D.按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：15.在材料采购合同履行过程中，由于采购方未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点通知对方，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果应由_承担。 A.采购方 B.供货方 C.运输部门 D.采购方和供货方共同（分数：2.00）A. B.C.D.解析：16.材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以_的形式承担违约赔偿责任。 A.违约金 B

29、.继续履行 C.赔偿损失 D.赔偿价差损失（分数：2.00）A. B.C.D.解析：17.下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是_。 A.工期索赔 B.工程变更索赔 C.合同中默示的索赔 D.意外风险索赔（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 按索赔目的分类可分为工期索赔和费用索赔。18.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过 28 天未作任何表示，则应视为_。 A.需等待发包人批准 B.工程师已拒绝索赔要求 C.承包人的索赔要求已成立 D.承包人需进一步提交补充索赔证据（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 建设工程施工合同(示范文本)规定，工程

30、师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在 28 天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。19.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是_。 A.承包人应向业主提交索赔意向通知 B.承包人应向工程师提交索赔意向通知 C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制 D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。20.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的

31、指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于_。 A.工程延误索赔 B.工程变更索赔 C.工程加速索赔 D.合同工期索赔（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 工程加速索赔是指由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人的人、财、物的额外开支而提出的索赔。21.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该索赔事件影响结束后的 28 天内向工程师递交_。 A.索赔意向通知 B.索赔报告 C.施工现场的记录 D.索赔依据（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 索赔意向通知提交后的 28 天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。22.按

32、照_可将施工索赔分为合同中明示的索赔和默示的索赔。 A.索赔目的 B.索赔事件的性质 C.索赔的合同依据 D.索赔主体（分数：2.00）A.B.C. D.解析：23.索赔事件发生后，_有义务做好现场施工的同期记录。 A.承包人 B.监理工程师 C.发包人 D.设计单位（分数：2.00）A. B.C.D.解析：24.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，在_天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。 A.7 B.10 C.14 D.28（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：25.某工程项目施工中现场出现了图样

33、中未标明的地下障碍物，需要做清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后 28 天内向工程师递交_。 A.索赔报告 B.索赔意向通知 C.索赔依据和资料 D.工期和费用索赔的具体要求（分数：2.00）A.B. C.D.解析：26.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是_。 A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定 B.工程师在授权范围内作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力 C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定 D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人（分数：2.00）A. B.C.D.解析：27.工程师在处理索赔时应注意自己

34、的职责范围，工程师无权决定的情况是_。 A.检查承包人的现场同期记录 B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料 C.批准承包人缩短合同工期 D.将合理的索赔要求纳入工程进度款中（分数：2.00）A.B.C. D.解析：28.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是_。 A.只能向有合同关系的对方提出索赔 B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D.索赔处理应尽可能协商达成一致（分数：2.00）A.B. C.D.解析：29.在承包人可索赔的费用中，人工费不包括_。 A.增加工作内容的人工费 B.工作效率

35、降低的损失费 C.停工损失费 D.设备租赁费（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：30.索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一，索赔管理的任务不包括_。 A.预测和分析导致索赔的原因和可能性 B.及时作出决定和处理索赔 C.通过有效的合同管理减少索赔事件发生 D.公平合理地处理和解决索赔（分数：2.00）A.B. C.D.解析：31.某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向_索赔，以补偿自己损失。 A.业主 B.工程师 C.设备生产厂 D.设备供货商（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：32.由于施工合同双方的利益和立场存在不一

36、致，常常会出现矛盾，甚至冲突，这时工程师起着缓冲、协调作用。工程师处理索赔应遵循的原则有_。 A.按照合同约定行事 B.从事实出发，实事求是 C.从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动 D.及时作出决定和处理索赔（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：33.如果工程师在工作中出现问题、失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，_应承担相应的赔偿责任。 A.承包人 B.发包人 C.工程师 D.监理单位（分数：2.00）A.B. C.D.解析：二、B多项选择题/B(总题数：19，分数：38.00)34.某材料采购合同履行过程中，供货方提前 30 天通过铁路运输将订购材料运抵项

37、目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括_。 A.及时支付全部货物的货款 B.及时支付订购数量的货款 C.及时支付订购数量及合理尾差的货款 D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款 E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用（分数：2.00）A.B.C.D. E. 解析：解析 属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承

38、担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。35.材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有_。 A.不按合同约定的时间支付货款 B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款 C.不按合同约定接受运抵的货物 D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物 E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用（分数：2.00）A. B.C. D.E. 解析：解析 采购方的违约责任包括：不按合同约定接受货物；逾期付款；货物交接地点错误的责任。36.下列材料采购合同的交货检验方法中，属于物理试验方法的有_。 A.手触 B.拉伸试验 C.查点法 D.

39、压缩试验 E.金相试验（分数：2.00）A.B. C.D. E. 解析：37.工程材料采购合同履行过程中，交付货物的质量检验方法包括_。 A.样品对照法 B.经验鉴别法 C.物理试验法 D.化学实验法 E.查点法（分数：2.00）A.B. C. D. E.解析：38.关于交货质量检验的有关说法，正确的是_。 A.不论采用何种交接方式，采购方均应在合同规定的由供货方对质量负责的条件和期限内，对交付产品进行验收和试验 B.采购方在规定时间内未提出质量异议或因其使用、保管、保养不善而造成质量下降，供货方不再负责 C.对于抽样检查的产品，应约定抽检的比例和取样的方法以及双方共同认可的检测单位 D.没有

40、国家标准和部颁标准作为依据时，可按行业标准执行 E.在接到采购方的书面异议通知后，供货方应在 10 天内(或合同商定的时间内)负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见（分数：2.00）A. B. C. D.E. 解析：39.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是_。 A.供货方逾期交货，应按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货 C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同 D.采购方因供货方提前交货应提前付款 E.逾期交货承担违约责任（分数：2.00）A. B. C. D.E. 解析：40.供货方提前发运或交付的货物，对多交货部分，以及

41、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内_。 A.实际支出的保管、保养等费用由供货方承担 B.实际支出的保管、保养等费用由采购方承担 C.因采购方保管不善原因而导致的损失，由供货方负责 D.因采购方保管不善原因而导致的损失，由采购方负责 E.因不可抗力事件等造成的损失，由采购方和供货方共同负责（分数：2.00）A. B.C.D. E.解析：41.根据 FIDIC施工合同条件，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有_。 A.延误发放图样 B.延误移交施工现场 C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响 D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示 E.由于传染病的影响而暂时停止的施

42、工（分数：2.00）A.B.C. D. E. 解析：解析 工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有：变更导致竣工时间的延长、异常不利的气候条件、由于传染病或其他政府行为导致工期的延误、公共或其他承包人的干扰和公共当局引起的延误。42.下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有_。 A.延误发放施工图样 B.延误移交施工现场 C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工 D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工 E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误（分数：2.00）A. B. C.D.E. 解析：解析 A、B、E 三项工期、费用、利润均可得到批准。施工中遇到有保护价值古迹的暂

43、停施工的仅工期和费用可以得到索赔。施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工费用和利润索赔均不予批准。43.依据 FIDIC施工合同条件，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有_。 A.延误发放图样 B.不可预见的外部条件 C.业主提前占有工程 D.不可抗力事件造成的损害 E.异常不利的气候条件（分数：2.00）A. B.C. D.E.解析：解析 B、D 两种情况下，承包人只能获得工期和费用的补偿。E 项中，异常不利的气候条件只能获得工期的补偿。故排除 B、D、E 三项。44.FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于_等违约行为导致的业主损失。 A.施工质量缺陷 B.拖延工期 C.发生不

44、可抗力 D.施工成本增加 E.未按时提供施工现场（分数：2.00）A. B. C.D.E.解析：45.工程师判定承包人索赔成立的条件为_。 A.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出 B.与合同相对照，事件已造成了承包人总工期的延误 C.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任 D.承包人为减小损失，已采取了相应的补救措施 E.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告（分数：2.00）A. B. C. D.E. 解析：46.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括_。 A.施工现场记录 B.各类财务凭证 C.合同履行过程中往来信函 D.招标文件 E.汇率变化表（分数：2.00）A. B. C. D.E. 解析：47.工程师对索赔报告的审查主要包括_。 A.事态调查 B.损害事件原因分析 C.确定合理的补偿额 D.实际损失分析 E.分析索赔理由（分数：2.00）A. B. C.D. E. 解析：48.根据 FIDIC施工合同条件的规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有_。 A.对竣工检验的干扰 B.不可抗力造成的损失 C.延误移交施工现场 D.业主提前占用工程 E.非承包商原因检验导致