【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-建设工程合同和劳动合同法律制度(四)及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-建设工程合同和劳动合同法律制度(四)及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-建设工程合同和劳动合同法律制度(四)及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识-建设工程合同和劳动合同法律制度(四)及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B多项选择题/B(总题数：50，分数：100.00)1.下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有_。 A.赔礼道歉 B.支付违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.罚金（分数：2.00）A.B.C.D.E.2.下列各项属于合同法基本原则的有_。 A.平等、自愿原则 B.遵守国家计划原则 C.公平、诚实信用原则 D.遵守法律、维护社会公共利益原则 E.依法成立的合同对当事人具有约束力原则（分数：2.00）A.B.C.D.E.3.合同法的平等原则的具体内容不包括_。 A.合同

2、当事人的法律地位一律平等 B.合同中的权利和义务相等 C.合同当事人必须意见一致后，合同才可成立 D.合同双方不损害社会利益 E.合同中的权利义务对等（分数：2.00）A.B.C.D.E.4.合同法的诚实信用原则包括_。 A.订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为 B.履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质，目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务 C.合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务 D.合同当事人必须就合同条款充分协商，在互惠互利基础上取得一致，合同方能成立 E.合同中的权利义务对等（分数：2.00）A.B.C.D.

3、E.5.合同不违反法律和社会公共利益，主要包括_。 A.合同的内容合法 B.合同的目的合法 C.合同的行为合法 D.当事人缔约的原因合法 E.合同条款中约定的权利、义务等应符合法律的规定和社会公共利益的要求（分数：2.00）A.B.C.D.E.6.依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于_。 A.要式合同 B.实践合同 C.单务合同 D.有偿合同 E.完成工作成果的合同（分数：2.00）A.B.C.D.E.7.根据我国法律规定，下列合同属于要式合同的有_。 A.建设工程合同 B.买卖合同 C.技术开发合同 D.抵押合同 E.权利质押合同（分数：2.00）A.B.C.D.E.8.根据合同法的

4、规定，建设工程合同可以分为_。 A.勘察合同 B.监理合同 C.设计合同 D.施工合同 E.承包合同（分数：2.00）A.B.C.D.E.9.建设单位甲与施工单位乙签订了一份建设工程施工合同，则_。 A.甲必须具有法人资格 B.乙必须具有法人资格和相应资质 C.甲、乙具有连带的权利义务关系 D.该合同应当具有书面形式 E.该合同的签订一定要有第三人担保（分数：2.00）A.B.C.D.E.10.所有合同的订立过程都必须经过_。 A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.审批 E.公证（分数：2.00）A.B.C.D.E.11.在国际贸易实务中，要约也被称为_。 A.发盘 B.报价 C.询盘 D.发

5、价 E.还盘（分数：2.00）A.B.C.D.E.12.合同法规定，要约邀请包括_等。 A.拍卖公告 B.招标公告 C.递交投标文件 D.招股说明书 E.寄送价目表（分数：2.00）A.B.C.D.E.13.下列关于合同成立时间的说法，错误的是_。 A.承诺生效时合同成立 B.当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立 C.当事人采用数据电文订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立 D.当事人采用信件订立合同的，必须在合同成立之后要求签订确认书 E.承诺发出的时间即为合同生效的时间（分数：2.00）A.B.C.D.E.14.下列关于合同成立的地点

6、的说法中，错误的有_。 A.承诺生效的地点为合同成立的地点 B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点 C.收件人没有主营业地的，不能采用数据电文形式订立合同 D.当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字的地点为合同成立的地点 E.合同承诺的地点为承诺发出的地点（分数：2.00）A.B.C.D.E.15.要约不得撤销的情形包括_。 A.要约人确定了承诺期限 B.要约人用其他形式明示要约不可撤销 C.受要约人已为履行合同作了主要工作 D.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同作了准备工作 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更（分数：2.00）A.B.C.D.

7、E.16.某建材供应商向某房产开发公司发出一份销售建材的要约，如该公司有意购买，则其下列承诺行为的表述中正确的是_。 A.必须向建材供应商作出承诺 B.必须由某房产开发公司作出承诺 C.只能以口头的方式承诺 D.承诺应当与要约的要求相一致 E.必须在有效期内作出承诺（分数：2.00）A.B.C.D.E.17.下列市场行为中，不属于承诺的有_。 A.发布招标公告 B.发布拍卖公告 C.发售招标文件 D.发出中标通知书 E.递交投标文件（分数：2.00）A.B.C.D.E.18.下列承诺有效的是_。 A.受要约人对要约作出实质性变更 B.承诺已送达要约人，但要约人尚未知晓其内容 C.超出承诺期限作

8、出的承诺，但要约人及时通知受要约人愿意接受该承诺 D.承诺因外界原因而延误到达，但要约人未作任何表示 E.承诺已发出尚未到达要约人，但撤销要约的通知到达受要约人（分数：2.00）A.B.C.D.E.19.下列关于承诺撤回的表述正确的是_。 A.承诺生效之前，受要约人可以撤回承诺 B.承诺的撤回是受要约人阻止承诺生效的行为 C.承诺的撤回是受要约人使已经生效的承诺失去效力的行为 D.撤回承诺的通知在承诺之前到达要约人时，承诺被撤回 E.撤回承诺的通知与承诺同时到达要约人时，承诺被撤回（分数：2.00）A.B.C.D.E.20.合同法规定，合同内容一般包括_等条款。 A.标的 B.数量、质量 C.

9、价款或者报酬 D.签订地点 E.解决争议的方法（分数：2.00）A.B.C.D.E.21.下列各项中，属于发包人的主要义务的有_。 A.不得违法发包 B.提供必要的施工条件 C.不得将工程分包给不具备相应资质的单位 D.及时验收工程 E.支付工程价款（分数：2.00）A.B.C.D.E.22.下列各项属于承包人的主要义务的有_。 A.不得转包和违法分包工程 B.自行完成建设工程主体结构施工 C.交付竣工验收合格的建设工程 D.建设工程不符合约定的无偿修理 E.及时检查隐蔽工程（分数：2.00）A.B.C.D.E.23.关于建设工程工期，下列说法正确的有_。 A.开工日期包括计划开工日期和实际开

10、工日期 B.暂停施工包括发包人或承包人原因引起的暂停施工、指示暂停施工和紧急情况下的暂停施工 C.承包人支付逾期竣工违约金后，免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务 D.竣工日期，包括计划竣工日期和实际竣工日期 E.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期（分数：2.00）A.B.C.D.E.24.关于暂停施工，下列说法正确的有_。 A.因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示 B.因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为“承包人明确表示或者以

11、其行为表明不履行合同主要义务的”承包人违约的情形 C.监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工 D.因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人不可暂停施工 E.监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照争议解决的约定处理（分数：2.00）A.B.C.D.E.25.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，下列建设工程实际竣工日期的争议的处理正确的有_。 A.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收

12、的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期 C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 D.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以发包人实际验收的日期为竣工日期 E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，仍然以竣工验收合格之日为竣工日期（分数：2.00）A.B.C.D.E.26.关于工程竣工结算价款的支付，下列说法正确的有_。 A.合同法规定，验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程 B.工程预付款、进度款的支付程序按照合同约定进行 C.承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料 D.由监理工程师对承包人的竣工结算报告及结算资

13、料进行审核 E.发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按照合同约定的争议解决条款处理（分数：2.00）A.B.C.D.E.27.发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是_。 A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖 B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出 D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价 E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除（分数：2.00）A.B.C.D.E.28.合同法规定，有_情形的，合同无效。

14、A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同 D.损害社会公共利益的合同 E.违反法律、行政法规的强制性规定的合同（分数：2.00）A.B.C.D.E.29.根据合同法的规定，关于合同效力表述正确的有_。 A.不得约定解除合同的条件 B.可以约定合同生效的条件 C.附生效条件的合同，自条件成就时合同生效 D.附解除条件的合同，自条件成就时失效 E.附生效期限的合同，自期限届至时生效（分数：2.00）A.B.C.D.E.30.根据我国合同法的规定，下列内容属于合同生效要件的有_。 A.当事人拥有相应的民事行

15、为能力 B.意思表示真实 C.采用书面形式 D.不违反法律、行政法规强制性规定 E.公平合理（分数：2.00）A.B.C.D.E.31.根据合同法的规定，下列免责条款中无效的是_。 A.造成对方人身伤害的 B.故意造成对方财产损失的 C.过失造成对方财产损失的 D.意外事件造成对方财产损失的 E.不可抗力造成对方财产损失的（分数：2.00）A.B.C.D.E.32.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，下列建设工程施工合同应认定为无效的有_。 A.承包人超越资质等级的 B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 C.未经发包人同意承包人私自分包的

16、 D.建设工程必须进行招标而未招标的 E.承包人违反法定程序施工的（分数：2.00）A.B.C.D.E.33.2014 年 2 月，甲建设单位与乙施工单位签订建设工程施工合同，约定由乙承建办公楼。接着乙又与丙施工单位签订一份内部承包协议，约定由丙承包该办公楼的建设任务并承担全部责任。则下列说法不正确的有_。 A.该内部承包协议为转包合同，有效 B.该内部承包协议为转包合同，无效 C.该内部承包协议为分包合同，有效 D.该内部承包协议为分包合同，无效 E.该内部承包协议为再转包合同，有效（分数：2.00）A.B.C.D.E.34.对于建设工程中的各项争议，下列叙述正确的是_。 A.建设工程未经竣

17、工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 B.对于欠付工程价款的利息，建设工程尚未交付的，从提交竣工结算文件之日起计算 C.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照无利息处理 D.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人可以解除合同 E.承包人借用其他建筑企业的资质证明承包工程，将无法得到应得的工程款（分数：2.00）A.B.C.D.E.35.甲建筑公司超越自身资质承包乙化纤厂的厂房建造工程，乙厂以承包合同无效为由拒绝支付工程款，甲公司起诉至人民法院，人民法院应在_情况下支持甲公司的诉讼请求。 A.工程竣工验收合格的 B.工程竣工验收不合格的 C.甲公司在竣

18、工前取得相应资质的 D.甲公司在竣工后取得相应资质的 E.甲公司将工程部分分包给没有资质的企业的（分数：2.00）A.B.C.D.E.36.A 建筑工程公司授权其业务员甲外出采购水泥。甲发现 B 钢材供应公司出售的钢材很便宜，于是甲与B 公司签订了一份购销建材的合同。合同签订后，B 公司才发现 A 公司给甲的授权书只包括采购水泥，只好将合同内容传真到 A 公司要求追认。A 公司在收到传真后未置可否，直到两个月后钢材市场价格大幅上涨才回复 B 公司追认合同，要求 B 公司履行合同。根据我国合同法的规定，下列说法不正确的有_。 A.此合同已经生效，B 公司应当履行合同 B.此合同没有成立，因为甲的

19、行为属于无权代理 C.此合同没有生效，因为 A 公司已经拒绝追认合同 D.此合同没有生效，因为 B 公司已经撤销合同 E.此合同没有生效，因为 A 公司的行为违反了诚实信用原则（分数：2.00）A.B.C.D.E.37.下列各项属于效力待定合同的有_。 A.恶意串通、损害第三人利益的合同 B.以欺诈手段订立，不损害国家利益的合同 C.因重大误解订立的合同 D.某单位临时负责人越权订立的合同 E.无处分权人处分他人财产时订立的合同（分数：2.00）A.B.C.D.E.38.下列关于代理的说法错误的有_。 A.无权代理人代订的合同对被代理人仍发生效力 B.法定代表人、负责人超越权限订立的合同无效

20、C.无处分权的人处分他人财产，订立合同后取得处分权的，该合同仍无效 D.限制民事行为能力人订立的合同必须经法定代理人追认后才有效 E.法定代理人在追认期限内未作表示的可视为拒绝追认（分数：2.00）A.B.C.D.E.39.甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的 3 辆吊车租赁给乙公司使用。根据法律下列可以导致租赁合同有效的情况有_。 A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容 B.丙公司追认租赁合同效力 C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的 3 辆吊车 D.甲公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的 3 辆吊车 E.乙公司追认租赁合同的效力

21、（分数：2.00）A.B.C.D.E.40.根据合同法的规定，合同变更表述正确的有_。 A.变更必须采用书面形式 B.当事人可以将合同转让给他人 C.当事人经过协商可以改变某些条款的约定 D.必须以明确的新条款内容更换相应条款内容 E.变更的条款对当事人双方均有约束力（分数：2.00）A.B.C.D.E.41.根据我国合同法的规定，合同的变更可以在_进行。 A.合同尚未履行时 B.合同尚未完全履行时 C.合同履行完毕后 D.合同转让时 E.合同终止时（分数：2.00）A.B.C.D.E.42.由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照合同法的规定，合同解除后，合同中约定的_条款仍然

22、有效。 A.质量 B.结算 C.仲裁 D.清理 E.担保（分数：2.00）A.B.C.D.E.43.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于 3 台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有_。 A.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任 B.买方可要求推土机生产厂承担违约责任 C.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任 D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理 E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半（分数：2.00）A.B.C.D.E.44.买方甲公司与卖方乙公司签

23、订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于前述约定，下列表述正确的有_。 A.合同主体不变，仍为甲乙两公司 B.合同主体改变，加人了丙公司 C.乙公司应该向丙公司履行合同义务 D.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的违约责任 E.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司追究乙公司的违约责任（分数：2.00）A.B.C.D.E.45.下列关于债权转让或债务转移的说法，正确的有_。 A.债权转让后的债务人是原合同的债务人 B.债务转移后的债务人是原合同的新的债务人 C.所有的合同都可以实施转让 D.债权转让或债务转移都必须符合法定程序 E.债权

24、转让或债务转移后的从权利不复存在（分数：2.00）A.B.C.D.E.46.关于合同当事人合并、分立后债权债务关系，下列规定正确的有_。 A.当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务 B.当事人订立合同后分立的，由分立的某一方承担合同义务，享有合同权利 C.两个以上的法人或者组织合并以后，其债权债务保持原状态，新法人或组织享有新的权利和义务 D.一个法人、其他组织分立以后，其债权债务由分立以后的法人或其他组织承担 E.合同当事人分立后的债权债务承担有约定承担和法定承担（分数：2.00）A.B.C.D.E.47.根据我国合同法的有关规定，下列合同转让行为无效的

25、有_。 A.某公司与某贫困山区的一所小学签订了一份长期资助合同，该小学却将受资助权转让给某诊所 B.某乙欠某甲一笔钱，某甲将某乙以其房子对自己设定的抵押权转让给某丙 C.甲公司将自己对乙公司的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙公司 D.甲公司将自己对乙公司的债务部分转让给丙公司，随后通知乙公司 E.甲公司不顾合同中约定的不得转让债权的条款，将自己对乙公司的债权转让给丙公司（分数：2.00）A.B.C.D.E.48.下列关于撤销权的说法中，正确的有_。 A.撤销权的行使范围以债务人的债权为限 B.债权人行使撤销权的必要费用由债权人自己承担 C.因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损

26、失的，债权人可以请求撤销债务人的行为 D.债务人以明显低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可请求人民法院撤销债务人的行为 E.因行使撤销权而取得的财产价值应与债权人的债权价值相当（分数：2.00）A.B.C.D.E.49.在可撤销合同中，当事人享有的撤销权在_等情况出现时，撤销权消灭。 A.当事人有争议的 B.合同已经履行完毕的 C.经法院确认没有撤销权的 D.具有撤销权的当事人明确表示或者以自己的行为放弃撤销权 E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权（分数：2.00）A.B.C.D.E.50.法津规定当事人因_而订立的合同，受损害

27、一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。 A.重大误解 B.显失公平 C.欺诈、胁迫 D.变更、修正 E.乘人之危（分数：2.00）A.B.C.D.E.建设工程法规及相关知识-建设工程合同和劳动合同法律制度(四)答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B多项选择题/B(总题数：50，分数：100.00)1.下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有_。 A.赔礼道歉 B.支付违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.罚金（分数：2.00）A.B. C. D. E.解析：解析 合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、

28、支付违约金或定金等。2.下列各项属于合同法基本原则的有_。 A.平等、自愿原则 B.遵守国家计划原则 C.公平、诚实信用原则 D.遵守法律、维护社会公共利益原则 E.依法成立的合同对当事人具有约束力原则（分数：2.00）A. B.C. D. E.解析：解析 合同法基本原则包括：平等原则；自愿原则；公平原则；诚实信用原则；不得损害社会公共利益原则。3.合同法的平等原则的具体内容不包括_。 A.合同当事人的法律地位一律平等 B.合同中的权利和义务相等 C.合同当事人必须意见一致后，合同才可成立 D.合同双方不损害社会利益 E.合同中的权利义务对等（分数：2.00）A.B. C.D. E.解析：解析

29、 平等原则是指地位平等的合同当事人，在权利义务对等的基础上，经充分协商达成一致，以实现互利互惠的经济利益目的的原则。平等原则包括的具体内容有：合同当事人的法律地位一律平等；合同中的双方当事人的权利义务对等；合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。4.合同法的诚实信用原则包括_。 A.订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为 B.履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质，目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务 C.合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务 D.合同当事人必须就合同条款充分协商，在互惠互利基础上取得一

30、致，合同方能成立 E.合同中的权利义务对等（分数：2.00）A. B. C. D.E.解析：解析 合同法规定，当事人行使权利，履行义务应当遵守诚实信用原则。诚实信用原则的主要内容包括：订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质，目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，即后契约义务。DE 两项是合同法平等原则的内容。5.合同不违反法律和社会公共利益，主要包括_。 A.合同的内容合法 B.合同的目的合法 C.合同的行为合法 D.当事人缔约的原因合法 E.

31、合同条款中约定的权利、义务等应符合法律的规定和社会公共利益的要求（分数：2.00）A. B. C. D.E. 解析：解析 合同法第七条规定，当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。D 项，当事人订立、履行合同是自愿的，因此缔约的原因不受限制。6.依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于_。 A.要式合同 B.实践合同 C.单务合同 D.有偿合同 E.完成工作成果的合同（分数：2.00）A. B.C.D. E. 解析：解析 A 项，建设工程施工合同应当采用书面形式，属于要式合同；D 项，建设工程施工合同的一方当事人给予另一方利益，对

32、方需要支付一定报酬，属于有偿合同；E 项，建设工程施工合同以完成约定的工程项目为内容，属于完成工作成果的合同。7.根据我国法律规定，下列合同属于要式合同的有_。 A.建设工程合同 B.买卖合同 C.技术开发合同 D.抵押合同 E.权利质押合同（分数：2.00）A. B.C. D. E. 解析：解析 法律要求必须具备一定形式和手续的合同，称为要式合同。反之，法律不要求具备一定形式和手续的合同，称为不要式合同。根据合同法的规定，建设工程合同、技术开发合同、抵押合同、权利质押合同都应以书面形式签订，而买卖合同既可以采取口头形式签订，也可以采取书面形式签订，属于不要式合同。8.根据合同法的规定，建设工

33、程合同可以分为_。 A.勘察合同 B.监理合同 C.设计合同 D.施工合同 E.承包合同（分数：2.00）A. B.C. D. E.解析：解析 合同法第二百六十九条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。9.建设单位甲与施工单位乙签订了一份建设工程施工合同，则_。 A.甲必须具有法人资格 B.乙必须具有法人资格和相应资质 C.甲、乙具有连带的权利义务关系 D.该合同应当具有书面形式 E.该合同的签订一定要有第三人担保（分数：2.00）A. B. C.D. E.解析：解析 在建设工程合同中，合同当事人一般都应当具有法人资格，并且承包

34、人还应当具备相应的资质等级，否则，当事人就不具有相应的民事权利能力和民事行为能力，订立的建设工程合同无效。根据合同法第二百七十条的规定，建设工程合同应当采用书面形式。10.所有合同的订立过程都必须经过_。 A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.审批 E.公证（分数：2.00）A.B. C. D.E.解析：解析 合同法第十三条规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方式。因此，要约和承诺是任何合同订立过程所必须经过的两个阶段。11.在国际贸易实务中，要约也被称为_。 A.发盘 B.报价 C.询盘 D.发价 E.还盘（分数：2.00）A. B. C.D. E.解析：解析 合同法规定，要约是希望与他人订

35、立合同的意思表示。在国际贸易实务中，也称为发盘、发价、报价。12.合同法规定，要约邀请包括_等。 A.拍卖公告 B.招标公告 C.递交投标文件 D.招股说明书 E.寄送价目表（分数：2.00）A. B. C.D. E. 解析：解析 合同法规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告为要约邀请。C 项，递交投标文件在性质上属于要约。13.下列关于合同成立时间的说法，错误的是_。 A.承诺生效时合同成立 B.当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立 C.当事人采用数据电文订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书

36、，签订确认书时合同成立 D.当事人采用信件订立合同的，必须在合同成立之后要求签订确认书 E.承诺发出的时间即为合同生效的时间（分数：2.00）A.B.C.D. E. 解析：解析 合同法第二十五条规定，承诺生效时合同成立。承诺到达受诺人时生效。第三十二条规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。第三十三条规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。确认书具有正式承诺的意义。14.下列关于合同成立的地点的说法中，错误的有_。 A.承

37、诺生效的地点为合同成立的地点 B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点 C.收件人没有主营业地的，不能采用数据电文形式订立合同 D.当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字的地点为合同成立的地点 E.合同承诺的地点为承诺发出的地点（分数：2.00）A.B.C. D.E. 解析：解析 承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点；当事人另有约定的，按照其约定。当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。15.要约不得撤销的情形包括_。 A.

38、要约人确定了承诺期限 B.要约人用其他形式明示要约不可撤销 C.受要约人已为履行合同作了主要工作 D.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同作了准备工作 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更（分数：2.00）A. B. C.D. E.解析：解析 合同法第十九条规定，有下列情形之一的，要约不得撤销：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。16.某建材供应商向某房产开发公司发出一份销售建材的要约，如该公司有意购买，则其下列承诺行为的表述中正确的是_。 A.必须向建材供应商作出承诺 B.必须由某房产开发公司作出承

39、诺 C.只能以口头的方式承诺 D.承诺应当与要约的要求相一致 E.必须在有效期内作出承诺（分数：2.00）A. B. C.D. E. 解析：解析 承诺的构成要件包括：承诺必须由受要约人作出，即必须由该房产开发公司作出承诺；承诺须向要约人作出，即必须向建材供应商作出承诺；承诺的内容必须与要约的内容一致；承诺应在有效期内作出。承诺应当以通知的方式作出，而非只能以口头的方式承诺。17.下列市场行为中，不属于承诺的有_。 A.发布招标公告 B.发布拍卖公告 C.发售招标文件 D.发出中标通知书 E.递交投标文件（分数：2.00）A. B. C. D.E. 解析：解析 ABC 三项属于要约邀请；E 项属

40、于要约。18.下列承诺有效的是_。 A.受要约人对要约作出实质性变更 B.承诺已送达要约人，但要约人尚未知晓其内容 C.超出承诺期限作出的承诺，但要约人及时通知受要约人愿意接受该承诺 D.承诺因外界原因而延误到达，但要约人未作任何表示 E.承诺已发出尚未到达要约人，但撤销要约的通知到达受要约人（分数：2.00）A.B. C. D. E.解析：解析 A 项，受要约人对要约内容作出实质性变更的，应视为新要约，原要约失效。承诺通知到达要约人生效，承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。E 项，承诺虽已发出但尚未到达要约人，因此，承诺尚未生效。19.下列关于承诺撤回的表述正确

41、的是_。 A.承诺生效之前，受要约人可以撤回承诺 B.承诺的撤回是受要约人阻止承诺生效的行为 C.承诺的撤回是受要约人使已经生效的承诺失去效力的行为 D.撤回承诺的通知在承诺之前到达要约人时，承诺被撤回 E.撤回承诺的通知与承诺同时到达要约人时，承诺被撤回（分数：2.00）A. B. C.D. E. 解析：解析 承诺的撤回是指承诺发出之后，生效之前，承诺人阻止承诺发生法律效力的行为。合同法第二十七条规定，承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。20.合同法规定，合同内容一般包括_等条款。 A.标的 B.数量、质量 C.价款或者报酬 D.签订地点 E

42、.解决争议的方法（分数：2.00）A. B. C. D.E. 解析：解析 合同的内容，即合同当事人的权利、义务，除法律规定的以外，主要由合同的条款确定。合同法第十二条第一款规定，合同的内容由当事人约定，一般应当包括以下条款：当事人的名称或姓名和住所；标的；数量；质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法。21.下列各项中，属于发包人的主要义务的有_。 A.不得违法发包 B.提供必要的施工条件 C.不得将工程分包给不具备相应资质的单位 D.及时验收工程 E.支付工程价款（分数：2.00）A. B. C.D. E. 解析：解析 C 项是承包人的主要义务，禁止承包人将工程分包给

43、不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。22.下列各项属于承包人的主要义务的有_。 A.不得转包和违法分包工程 B.自行完成建设工程主体结构施工 C.交付竣工验收合格的建设工程 D.建设工程不符合约定的无偿修理 E.及时检查隐蔽工程（分数：2.00）A. B. C. D. E.解析：解析 E 项是发包人的主要义务，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。23.关于建设工程工期，下列说法正确的有_。 A.开工日期包括计划开工日期和实际开工日期 B.暂停施工包括发包人或承包人原因引起的暂停施工、

44、指示暂停施工和紧急情况下的暂停施工 C.承包人支付逾期竣工违约金后，免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务 D.竣工日期，包括计划竣工日期和实际竣工日期 E.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期（分数：2.00）A. B. C.D. E. 解析：解析 C 项，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。24.关于暂停施工，下列说法正确的有_。 A.因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示 B.因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天

45、内仍未复工的，视为“承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的”承包人违约的情形 C.监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工 D.因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人不可暂停施工 E.监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照争议解决的约定处理（分数：2.00）A. B. C. D.E. 解析：解析 D 项，因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。25.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，下列建设工程实际竣工日期的争议的处理正确的有_。 A.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期 C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用