【工程类职业资格】工程造价计价与控制-228及答案解析.doc

《【工程类职业资格】工程造价计价与控制-228及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】工程造价计价与控制-228及答案解析.doc（40页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、工程造价计价与控制-228 及答案解析(总分：118.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是 )。A该项费用属于设备费B该项费用属于工程建设其他费用C该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算（分数：1.00）A.B.C.D.2.下列不属于英国工程建设费中工程费的是( )。A直接费 B现场费 C设计费管理费 D风险费和利（分数：1.00）A.B.C.D.3.评定技术方案最基本的标准是( )。A安全可靠 B经济合理C先进适用 D客

2、观科学（分数：1.00）A.B.C.D.4.根据建筑安装工程定额编制的原则，按平均先进水平编制的是( )。A预算定额 B企业定额 C概算定额 D概算指标（分数：1.00）A.B.C.D.5.在三阶段设计一的初步设计阶段使用的一种定额为( )。A概算指标 B投资估算指标 C劳动定额 D预算定额（分数：1.00）A.B.C.D.6.在 FIDIC 条件下，下列( )事件可以同时要求工期、费用和利润索赔。A业主提前占用工程 B对竣工检验的干扰C施工中遇到文物和古迹 D后续法规引起的调整（分数：1.00）A.B.C.D.7.( )是固定资产投资中的积极部分。A设备及工、器具购置费 B建筑安装工程费C涨

3、价预备费 D基本预备费（分数：1.00）A.B.C.D.8.根据标准施工招标文件规定，因( )增加的费用和工期延误由承包人承担。A发包人违约引起的暂停施工B监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示C由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工D发包人原因引起的暂停施工（分数：1.00）A.B.C.D.9.在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增加新的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循( )的原则。A稳定性 B兼容性C可扩展性 D实用性（分数：1.00）A.B.C.D.10.在竣工决算中，作为无形资产入账的是( )。A非专利技术开发费 B通过政府无偿划拨

4、的土地使用权C广告宣传费 D专用技术开发费（分数：1.00）A.B.C.D.11.在下列各项费用中，不属于直接工程费内容的是( )。A人工费 B材料费 C技术开发费 D施工机械使用费（分数：1.00）A.B.C.D.12.在计算某建设项目内部收益时，当 i=14%，净现值为 800 万元，当 i=18%，净现值为 -200 万元，则该项目内部收益为( )。A15% B18.2% C16.6% D17.2%（分数：1.00）A.B.C.D.13.对同一财务报表进行分析，速动比率与流动比率的关系是( )。A速动比率等于流动比率 B速动比率大于流动比率C速动比率小于流动比率 D两者之间没有必然关系（

5、分数：1.00）A.B.C.D.14.按照 FIDIC 推荐的投标人资格预审程序，招标人要求每个公司/联营体提交的资料之一是( )。A资格预审申请 B合同条件C项目信息 D诉讼史（分数：1.00）A.B.C.D.15.按照FIDIC 施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。A业主额外支付 B工程师承担C承包商自行承担 D业主与承包商协商补偿（分数：1.00）A.B.C.D.16.设计成果中包括分部分项工程验收标准和方法，详细程度能够满足非标准设备的设计与加工制作的设计阶段是( )A总体设计B初步设计C技

6、术设计D施工图设计（分数：1.00）A.B.C.D.17.财务分析的作用是( )。A考察项目的财务盈利能力 B关注从利益群体各方的角度来分析项目C使用影子价格体系 D考虑间接的费用和效益（分数：1.00）A.B.C.D.18.在一批设备、工器具和材料采购中，管理费等固定成分权重为 0.2，原材料成本和人工成本分别为 0.5和 0.3，原材料价格指数变动 M1/M0为 1.3，人工价格指数变动 L1/L0为 1.1，原合同价是 6 000 万元，采用价格指数调整法，计算设备、工器具和原材料的实际结算款是 ( )万元。A6 840 B6 000 C7 200 D7 080（分数：1.00）A.B.

7、C.D.19.用 1:1 水泥砂浆贴 150mm150mm5mm 瓷砖墙面，结合层厚度为 5mm，试计算每 100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量(灰缝宽为 2mm)。设瓷砖损耗率为 1.2%，砂浆损耗率为 1%，则每 100m2瓷砖墙面中水泥砂浆净用量为( )m 3。A0.54 B1.02C1.06 D1.08（分数：1.00）A.B.C.D.20.某新建学校由若干个单项工程组成，其单项工程又由若干个单位工程组成，则诙项目新增固定资产价值的计算是以( )为对象的。A建设项目 B单项工程C单位工程 D分部工程（分数：1.00）A.B.C.D.21.作为工程预付款的抵扣方式之一，业主可以从未施工

8、工程尚需的主要材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。A大于 B小于 C等于 D为 10%（分数：1.00）A.B.C.D.22.在工程造价的全过程中，有效控制工程造价的关键是( )。A投资决策和设计阶段 B建设准备阶段C招投标阶段 D竣工结算阶段（分数：1.00）A.B.C.D.23.采用固定单价合同的工程，应根据( )的工程量办理中间结算。A工程量清单中 B实际完成 C合同中规定 D承包商报送（分数：1.00）A.B.C.D.24.在投资估算指标中，单位工程指标按规定应列入( )。A建筑安装工程费用B从立项筹建到竣工交付使用的全部投资额C建筑安装工程费、设备工器具费用以及其他费用D

9、建筑安装工程费用和其他费用（分数：1.00）A.B.C.D.25.在可行性研究阶段尤其是详细可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即( )。A生产能力指数法 B单位生产能力法 C比例法 D指标估算法（分数：1.00）A.B.C.D.26.总平面设计对工程造价的影响因素包括( )。A占地面积、功能分区、运输方式的选择B占地面积、功能分区、工艺流程C占地面积、运输方式的选择、工艺流程D运输方式的选择、功能分区、工艺流程（分数：1.00）A.B.C.D.27.在建设工程招标投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( )。A开始发放招标文

10、件之日 B投标人提交投标文件之日C投标人提交投标文件截止之日 D停止发放招标文件之日（分数：1.00）A.B.C.D.28.申请乙级工程招标代理机构资格，应当具备的条件不正确的是( )。A取得暂定级工程招标代理资格满 1 年B近 3 年内累计工程招标代理中标金额在 8 亿元人民币以上C注册资本金不少于 200 万元D技术经济负责人为本机构专职人员，具有 8 年以上从事工程管理的经历（分数：1.00）A.B.C.D.29.通用措施项目中在正常情况下可能不发生的是( )。A安全施工 B脚手架 C二次搬运 D夜间施工（分数：1.00）A.B.C.D.30.实行限额设计的有效途径和主要方法是( )。A

11、合理确定限额设计目标 B投资分解C对设计方案进行优化设计 D加强设计审核（分数：1.00）A.B.C.D.31.采用固定合同单价的工程，应根据( )办理中间结算。A工程量清单中的工程量 B实际完成的工程量C合同中规定的工程量 D承包商报送的工程量（分数：1.00）A.B.C.D.32.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是( )。A索赔实际上是一种经济惩罚行为 B反索赔是发包人的一种特权C索赔和反索赔具有同时性 D索赔可以给承包人带来额外的报酬（分数：1.00）A.B.C.D.33.在招标文件中应明确招标保证金数额，若投标总价为 256 万元，则投标保证金一般情况下为( )万元。A256 B5.1

12、2 C7.68 D12.8（分数：1.00）A.B.C.D.34.发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的事项进行约定，下列说法不正确的是( )。A保证金预留比例、期限 B保证金预留、返还方式C解除缺陷责任期的期限和方式 D缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式（分数：1.00）A.B.C.D.35.在投资偏差产生原因的分析中，( )不属于客观原因导致投资偏差。A自然因素 B社会原因 C设备涨价 D法规变化（分数：1.00）A.B.C.D.36.下列选项中，属于单位工程预算中的建筑工程预算的是( )。A煤气工程预算 B机械设备安装工程预算C电气设备安装工程

13、预算 D热力设备安装工程预算（分数：1.00）A.B.C.D.37.工程量清单不能表现的内容有( )。A其他工程项目名称和数量 B分部分项工程项目名称和数量C措施项目名称和数量 D分部分项工程项目造价（分数：1.00）A.B.C.D.38.某建设项目有 4 个方案，其评价指标值甲功能评价总分为 16.0，成本系数为 0.36；乙功能评价总分为11.0，成本系数为 0.21；丙功能评价总分为 14.5，成本系数为 0.32；丁功能评价总分为 13.0，成本系数为 0.27；根据价值工程原理，最好的方案是( )。A甲 B丙 C乙 D丁（分数：1.00）A.B.C.D.39.以下各项费用中不属于企业

14、管理费的有( )。A工具用具使用费 B工程排污费C劳动保险费 D固定资产使用费（分数：1.00）A.B.C.D.40.下列方法中，不属于偏差分析的方法是( )。A横道图法 B网络图法 C表格法 D曲线法（分数：1.00）A.B.C.D.41.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206 号)文件的规定，下列属于直接工程费中材料费的是( )。A塔吊基础的混凝土费用B现场预制构件地胎模的混凝土费用C保护已完石材地面而铺设的大芯板费用D独立柱基础混凝土垫层费用（分数：1.00）A.B.C.D.42.下列不应计入建设工程造价中税金的是( )。A消费税 B营业税C城市维护建设税 D教育费附加（分数：

15、1.00）A.B.C.D.43.按 FIDIC 合同条件，业主付给承包商的动员预付款是( )。A按短期贷款利率计息 B按长期贷款利率计息C按活期存款利率计息 D不计息（分数：1.00）A.B.C.D.44.在项目建设各阶段中，影响工程造价的程度最高，达到 70%90%的是( )。A初步设计阶段 B施工图设计阶段C施工阶段 D投资决策阶段（分数：1.00）A.B.C.D.45.下列因素中属于影响工时消耗的技术因素的是( )。A砖的质量不好，选砖比较费时B低级工比例过大，浪费工时现象比较严重C劳动纪律不大好D工作台位置和砖的放置，不便于工人操作（分数：1.00）A.B.C.D.46.以经营租赁方式

16、租入的固定资产改良工程支出的计价，应在租赁有效期限内摊入( )。A固定资产 B流动资产 C无形资产 D其他资产（分数：1.00）A.B.C.D.47.在国外建筑安装工程费用的构成中，单项工程开办费在投标报价中的形式为( )。A组成分部分项工程单价B分摊进单价C单独列项D在组成分部分项单项和分摊进单价两种方式中选择（分数：1.00）A.B.C.D.48.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206 号)文件的规定，现场项目经理的工资列入( )。A其他直接费 B现场经费C企业管理费 D直接费（分数：1.00）A.B.C.D.49.根据建设工程价款结算暂行办法，下列关于工程进度款支付的表述，正确

17、的是( )。A发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21 天内核实B发包人应在核实工程量报告前 2 天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实C根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款D发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%（分数：1.00）A.B.C.D.50.在世界银行工程造价构成中，应急费应包括( )。A建设成本上升费用 B未明确项目准备金C业主的行政性费用 D其他当地费用（分数：1.00）A.B.C.D.51.偏差纠偏措施中，( )措施在纠偏方面主要指索赔管理。A组织 B经济 C技术 D合同（分数：1.00）A.B.C.D.5

18、2.下列可以用于分析项目清偿能力的报表有( )。A损益表 B资金来源与运用表C固定资产折旧估算表 D现金流量表（分数：1.00）A.B.C.D.53.在计算预算定额人工工日消耗量时，对于工种间的工序搭接及交叉作业相互配合影响所发生的停歇用工，应列入( )。A辅助用工 B人工幅度差 C基本用工 D超运距用工（分数：1.00）A.B.C.D.54.在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题属于( )的内容。A竣工决算报告情况说明书 B竣工财务决算报表C建设工程竣工图 D工程造价比较分析报告（分数：1.00）A.B.C.D.55.对于施工周转材料，能

19、计入材料定额消耗量的是( )量。A一次使用 B摊销 C净用 D回收（分数：1.00）A.B.C.D.56.预算定额的人工工日消耗量包括( )。A基本用工、其他用工 B基本用工、辅助用工C基本用工、人工幅度差 D基本用工、其他用工、人工幅度差（分数：1.00）A.B.C.D.57.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B仲裁条款有效，由人民法院解决争议C仲裁条款无效，由人民法院解决争议D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式（分数：1.00）A.B.C.D.58.FNPV=0 表明该项目在计算期内所获得的收益额( )。A

20、低于基准收益水平 B高于基准收益水平C等于基准收益水平 D等于 0（分数：1.00）A.B.C.D.59.下列关于工程量清单计价的说法，不正确的是( )。A工程量清单是招标人提供的一个投标报价的平台B投标人应根据现行定额的消耗量和市场价进行投标报价C投标人应根据自身的技术、财力、管理等能力投标报价D招标人根据具体的评标细则评标（分数：1.00）A.B.C.D.60.以劳动定额中机械台班产量加机械幅度差计算预算定额的机械台班消耗量时。机械台班幅度差应包括( )影响工时利用的时间。A因气候变化或机械本身故障B因工艺过程的特点、机器的保养C因工人进行准备与结束工作D因程序原因导致工效降低（分数：1.

21、00）A.B.C.D.61.依据招标投标法，乙级工程招标代理机构只能承担工程总投资( )亿元人民币以下的工程招标代理业务。A1 B8 C10 D16（分数：1.00）A.B.C.D.62.在测定搅拌机工作时间时，由于工人上班要进行准备工作，导致搅拌机晚工作 20min，对该时间表述正确的是( )。A该时间属于停工时间，不应计入定额B该时间属于不可避免的无负荷工作时间，应计入定额C该时间属于不可避免的无负荷工作时间，不应计入定额D该时间属于不可避免的中断时间，应计入定额（分数：1.00）A.B.C.D.63.通过初步设计可以进一步明确拟建工程在指定地点和规定期限内进行建设的( )，并规定主要技术

22、方案、工程总造价和主要技术经济指标，以利于在项目建设和使用过程中最有效地利用人力、物力和财力。A技术可行性和经济合理性 B方案可行性和技术合理性C施工可行性和技术合理性 D施工可行性和经济合理性（分数：1.00）A.B.C.D.64.下列项目中，须由政府审批的可行性研究项目是( )。A政府投资补助的企业投资项目B政府贷款贴息的企业投资项目C政府采用资本金注入方式的投资项目D政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目（分数：1.00）A.B.C.D.65.资产负债率过高说明( )。A财务风险过大B财务风险较小C对债权人较有利D债权人所提供的资金占企业总资产的百分比（分数：1.00）A.B.C.

23、D.66.根据有关文件规定，建设项目竣工验收程序的第一步是( )。A承包商申请动用验收 B承包商申请交工验收C承包商组织初步验收 D承包商会同监理工程师现场初验（分数：1.00）A.B.C.D.67.工程建设费用中，( )是指针对建设项目在建设期间内由于材料、人工、设备等价格可能发生变化引起工程造价变化，而事先预留的费用。A基本预备费 B预留金C涨价预备费 D应急费（分数：1.00）A.B.C.D.68.下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是( )。A设备、工(器)具价格指数 B建筑安装工程造价指数C单项工程造价指数 D建设项目造价指数（分数：1.00）A.B.C.D.69.在可供选

24、择的项目的报价条件下，对于技术难度大或其他原因导致的难以实现的规格，投标人可采取的报价策略是( )。A报价适当降低，待澄清后可再要求提价 B采用正常价格报价C避免报高价，以免抬高总报价 D有意将报价提高得更多一些（分数：1.00）A.B.C.D.70.按照编制现金流量表的要求，不列人现金流入的项目是( )。A回收流动资金 B回收固定资产余值 C利润总额 D产品销售收入（分数：1.00）A.B.C.D.71.施工中发现古墓、古建筑遗址时，承包人应于( )内以书面形式通知工程师。A4 小时 B8 小时C12 小时 D24 小时（分数：1.00）A.B.C.D.72.由于业主原因，工程师下令工程暂停

25、 1 个月，承包商不可索赔的款项包括( )。A人工窝工费B施工机械台班费C材料的超期贮存费用D工程延期一个月增加的履约保函手续费（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：24，分数：46.00)73.工程设计的基本原则是( )。（分数：2.00）A.严格执行国家现行的设计规范和国家批准的建设标准B.尽量采用标准化设计，积极推广应用“可靠性设计方法”、“结构优化设计方法”等现代设计方法C.注意因地制宜，就地取材，节省建设资金。在切实满足建筑物功能要求的同时，千方百计地节约投资、节约各种资源，缩短建设工期D.必须兼顾建设与使用，考虑项目全寿命费用E.积极采用技术上更加先进、经济上更

26、加合理的新结构、新材料74.机械台班单价组成的内容包括( )。（分数：2.00）A.预算价格B.大修理费C.经常修理费D.机械操作人员的工资E.燃料动力费75.下列各项中可以构成设计变更的有( )。（分数：2.00）A.双方对工期要求的变化B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸D.改变有关工程的施工时间和顺序E.增减合同中约定的工程量76.根据标准施工招标文件，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括( )。（分数：2.00）A.投标人名称B.唱标人名称C.标段名称D.履约保证金的递交情况E.投标报价77.下列费用项目中，属于安装工程费用的

27、有( )。（分数：2.00）A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.设备基础的工程费用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用E.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费78.资产负债表中，所有者权益包括( )。（分数：2.00）A.资本金B.资本公积金C.应付账款D.累计未分配利润E.固定资产净值79.项目的经济效益是指项目为社会创造的社会福利的经济价值，其内容包括( )。（分数：2.00）A.项目实体直接获得的效益B.受项目影响的利益群体支付的费用C.项目可能产生的环境效益D.整个社会承担的费用E.受项目影响的利益群体获得的效益80.编制施工图预算的

28、过程中，包括在预算单价法中、但不包括在实物法中的工作内容有( )。（分数：2.00）A.套用预算定额B.汇总入材机费用C.计算未计价材料费D.计算其他费用E.计算材料价差81.工程建设定额具有( )的特点。（分数：2.00）A.科学性B.系统性C.统一性D.动态性E.组合性82.工程造价信息的特点有( )。（分数：2.00）A.区域性B.多样性C.专业性D.兼容性E.系统性83.下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是( )。（分数：2.00）A.建成的附属辅助工程B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目C.开办费、租入固定资产改良支出费D.属于新增固定资

29、产价值的其他投资E.凡购置达到固定资产标准不需安装的工具、器具84.根据我国现行规定，下列选项中，应计入企业管理费的项目费用有( )。（分数：1.00）A.财务费B.工会经费C.脚手架费D.住房公积金E.劳动保险费85.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于施工质量和检验的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.工程质量应达到协议书约定的质量标准B.工程师发现质量不合格，可要求承包人返工或扣减相应的工程款C.承包人应随时接受工程师的质量检验D.工程师的检查影响了施工正常进行，由发包人承担相应的损失E.工程质量经工程师检查合格后，又发现因承包人原因引起的质量问题，应由承包人承担责任86

30、.下列有关设计概算的阐述正确的是( )（分数：2.00）A.设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额。B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.施工图预算是控制施工图设计和设计概算的依据D.设计概算是考核建设项目投资效果的依据E.设计概算可分单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算三级87.施工图预算审查的方法有( )。（分数：2.00）A.全面审查法B.重点抽查法C.对比审查法D.联合会审法E.系数估算审查法88.静态投资的估算方法包括( )。（分数：2.00）A.分项详细估算法B.生产能力指数法C.比例估算法D.指标估算法E.系数估算法89.基本预备费的计算基数包括

31、( )。（分数：2.00）A.设备工器具购置费B.工程建设其他费用C.建筑安装工程费D.与工程建设有关的费用E.铺底流动资金90.进口一台正常交纳关税的机床，其设备抵岸价的构成包括( )。（分数：2.00）A.到岸价B.消费税C.增值税D.银行财务费E.海关监管手续费91.项目规模合理化的制约因素有( )。（分数：2.00）A.技术因素B.经济因素C.市场因素D.人才因素E.环境因素92.工程建设其他费用包括( )。（分数：2.00）A.土地使用费B.工器具及生产家具购置费C.与项目建设有关的其他费用D.与未来企业生产经营有关的其他费用E.建设期贷款利息93.分部分项工程单价按照编制依据划分，

32、可分为( )单价。（分数：2.00）A.定额B.基本直接费C.补充D.完全E.全费用94.在设备购置费的构成内容中，不含有( )。（分数：2.00）A.设备运输包装费B.设备安装保险费C.设备联合试运转费D.设备检验费E.设备采购招标费95.采用重点抽查法审查施工图预算，审查重点有( )。（分数：1.00）A.编制依据B.工程量大或造价高、结构复杂的工程预算C.补充单位估价表D.“三材”用量E.各项费用的计取96.按定额反映的物质消耗内容，可以把工程建设定额分为( )。（分数：2.00）A.施工消耗定额B.直接费消耗定额C.劳动消耗定额D.机械消耗定额E.材料消耗定额工程造价计价与控制-228

33、 答案解析(总分：118.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是 )。A该项费用属于设备费B该项费用属于工程建设其他费用C该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.下列不属于英国工程建设费中工程费的是( )。A直接费 B现场费 C设计费管理费 D风险费和利（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.评定技术方案最基本的标准是( )。A安全可靠 B经济合理C先进适用 D客观科学（分数

34、：1.00）A.B.C. D.解析：4.根据建筑安装工程定额编制的原则，按平均先进水平编制的是( )。A预算定额 B企业定额 C概算定额 D概算指标（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.在三阶段设计一的初步设计阶段使用的一种定额为( )。A概算指标 B投资估算指标 C劳动定额 D预算定额（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.在 FIDIC 条件下，下列( )事件可以同时要求工期、费用和利润索赔。A业主提前占用工程 B对竣工检验的干扰C施工中遇到文物和古迹 D后续法规引起的调整（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.( )是固定资产投资中的积极部分。A设备及工、器具购置费

35、B建筑安装工程费C涨价预备费 D基本预备费（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.根据标准施工招标文件规定，因( )增加的费用和工期延误由承包人承担。A发包人违约引起的暂停施工B监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示C由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工D发包人原因引起的暂停施工（分数：1.00）A.B.C. D.解析：9.在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增加新的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循( )的原则。A稳定性 B兼容性C可扩展性 D实用性（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考查工程造价信息分类的原则。必须

36、遵循的基本原则有稳定性、兼容性、可扩展性和实用性原则。可扩展性是指信息分类应具备较强的灵活性，可以在使用过程中进行方便的扩展，以保证增加新的信息类型时，不打乱已建立的分类体系。10.在竣工决算中，作为无形资产入账的是( )。A非专利技术开发费 B通过政府无偿划拨的土地使用权C广告宣传费 D专用技术开发费（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.在下列各项费用中，不属于直接工程费内容的是( )。A人工费 B材料费 C技术开发费 D施工机械使用费（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.在计算某建设项目内部收益时，当 i=14%，净现值为 800 万元，当 i=18%，净现值为 -20

37、0 万元，则该项目内部收益为( )。A15% B18.2% C16.6% D17.2%（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.对同一财务报表进行分析，速动比率与流动比率的关系是( )。A速动比率等于流动比率 B速动比率大于流动比率C速动比率小于流动比率 D两者之间没有必然关系（分数：1.00）A.B.C. D.解析：14.按照 FIDIC 推荐的投标人资格预审程序，招标人要求每个公司/联营体提交的资料之一是( )。A资格预审申请 B合同条件C项目信息 D诉讼史（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 资格预审首先要确定投标人是否有投标资格(EUSibility)，在有优惠待遇的情

38、况下，也可确定其是否有资格享受本国或地区优惠待遇。除了确定投标资格外资格预审的目的是为了审定可能的投标人是否有能力承担该项采购任务。按照 FIDIC 推荐的投标人资格预审程序，招标人要求每个公司/联营体提交的资料之一是诉讼史。15.按照FIDIC 施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。A业主额外支付 B工程师承担C承包商自行承担 D业主与承包商协商补偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 按照合同条件的规定，工程师在管理中应注意两点：一是，不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符

39、，承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付；二是，工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。例如，承包商因自身管理失误使得实际进度严重滞后于计划进度，按他实际施工能力修改后的进度计划，竣工日期将迟于合同规定的日期。工程师考虑此计划已包括了承包商所有可挖掘的潜力，只能按此执行而批准后，承包商仍要承担合同规定的延期违约赔偿责任。16.设计成果中包括分部分项工程验收标准和方法，详细程度能够满足非标准设备的设计与加工制作的设计阶段是( )A总体设计B初步设计C技术设计D施工图设计（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：17.财务分析的作用是( )。A考察项目的财

40、务盈利能力 B关注从利益群体各方的角度来分析项目C使用影子价格体系 D考虑间接的费用和效益（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.在一批设备、工器具和材料采购中，管理费等固定成分权重为 0.2，原材料成本和人工成本分别为 0.5和 0.3，原材料价格指数变动 M1/M0为 1.3，人工价格指数变动 L1/L0为 1.1，原合同价是 6 000 万元，采用价格指数调整法，计算设备、工器具和原材料的实际结算款是 ( )万元。A6 840 B6 000 C7 200 D7 080（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.用 1:1 水泥砂浆贴 150mm150mm5mm 瓷砖墙面，结合

41、层厚度为 5mm，试计算每 100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量(灰缝宽为 2mm)。设瓷砖损耗率为 1.2%，砂浆损耗率为 1%，则每 100m2瓷砖墙面中水泥砂浆净用量为( )m 3。A0.54 B1.02C1.06 D1.08（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的是理论计算法的运用。每 100m2瓷砖墙面中水泥砂浆净用量计算过程如下：(1)每 100m2瓷砖墙面中瓷砖的净用量20.某新建学校由若干个单项工程组成，其单项工程又由若干个单位工程组成，则诙项目新增固定资产价值的计算是以( )为对象的。A建设项目 B单项工程C单位工程 D分部工程（分数：1.00）A.B. C.D

42、.解析：21.作为工程预付款的抵扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。A大于 B小于 C等于 D为 10%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 第七章建设项目施工阶段工程造价的计价与控制第三节建设工程价款结算：工程预付款及计算。思路 本题涉及起扣点的计算公式，当已计算款项为 T 时，未施工工程的合同价欺为 M/N，其中尚需的主要材料及构件的价值为 M，正好与工程预付款数额相等。易错 本题的难度也不大，即使对书中概念不熟，通过逻辑判断也应知道选项 A、B 均不正确，因为无论是大于还是小于都不是一个确定的时点，无法作为时间的判断标准，而

43、选项 D 明显是一个拼凑的答案。拓展 对起扣点的具体计算问题考核不多，但有一种题型需注意，即在题干中给出 P、M、 N，再给出各月完成的合同价款或工程量，要求考生回答应从几月起开始起扣。22.在工程造价的全过程中，有效控制工程造价的关键是( )。A投资决策和设计阶段 B建设准备阶段C招投标阶段 D竣工结算阶段（分数：1.00）A. B.C.D.解析：23.采用固定单价合同的工程，应根据( )的工程量办理中间结算。A工程量清单中 B实际完成 C合同中规定 D承包商报送（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.在投资估算指标中，单位工程指标按规定应列入( )。A建筑安装工程费用B从立项筹建到

44、竣工交付使用的全部投资额C建筑安装工程费、设备工器具费用以及其他费用D建筑安装工程费用和其他费用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：25.在可行性研究阶段尤其是详细可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即( )。A生产能力指数法 B单位生产能力法 C比例法 D指标估算法（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：26.总平面设计对工程造价的影响因素包括( )。A占地面积、功能分区、运输方式的选择B占地面积、功能分区、工艺流程C占地面积、运输方式的选择、工艺流程D运输方式的选择、功能分区、工艺流程（分数：1.00）A. B.C.D.解析：27.在建设工程招标投标活

45、动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( )。A开始发放招标文件之日 B投标人提交投标文件之日C投标人提交投标文件截止之日 D停止发放招标文件之日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：28.申请乙级工程招标代理机构资格，应当具备的条件不正确的是( )。A取得暂定级工程招标代理资格满 1 年B近 3 年内累计工程招标代理中标金额在 8 亿元人民币以上C注册资本金不少于 200 万元D技术经济负责人为本机构专职人员，具有 8 年以上从事工程管理的经历（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的是申请乙级工程招标代理机构资格应具备的条件。申请乙级工程招标代

46、理机构资格，除具备规定的基本条件外，还应当具备下列条件：(1)取得暂定级工程招标代理资格满 1 年；(2)近 3 年内累计工程招标代理中标金额在 8 亿元人民币以上；(3)具有中级以上职称的工程招标代理机构专职人员不少于 12 人，其中具有工程建设类注册执业资格人员不少于 6 人，其中注册造价工程师不少于 3 人，从事工程招标代理业务 3 年以上的人员不少于 6 人；(4)技术经济负责人为本机构专职人员，具有 8 年以上从事工程管理的经历，具有高级技术经济职称和工程建设类注册执业资格；(5)注册资本金不少于 100 万元。29.通用措施项目中在正常情况下可能不发生的是( )。A安全施工 B脚手

47、架 C二次搬运 D夜间施工（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：30.实行限额设计的有效途径和主要方法是( )。A合理确定限额设计目标 B投资分解C对设计方案进行优化设计 D加强设计审核（分数：1.00）A.B. C.D.解析：投资分解是实行限额设计的有效途径和主要方法。设计任务书批准后，设计单位在设计之前应在设计任务书的总框架内将投资分解到各专业，然后再分配到各单项工程和单位工程，作为进行初步设计的造价控制目标。31.采用固定合同单价的工程，应根据( )办理中间结算。A工程量清单中的工程量 B实际完成的工程量C合同中规定的工程量 D承包商报送的工程量（分数：1.00）A.B. C.D.解

48、析：32.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是( )。A索赔实际上是一种经济惩罚行为 B反索赔是发包人的一种特权C索赔和反索赔具有同时性 D索赔可以给承包人带来额外的报酬（分数：1.00）A.B.C. D.解析：在实际工作中，索赔是双向的，承包商可以向业主索赔，业主也可以向承包商索赔。但是在通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工期延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求。33.在招标文件中应明确招标保证金数额，若投标总价为 256 万元，则投标保证金一般情况下为( )万元。A256 B5.12 C7.68 D12.8（分数：1.00）A.B. C.D.解析：34.发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的事项进行约定，下列说法不正确的是( )。A保证金预留比例、期限 B保证金预留、返还方式C解除缺陷责任期的期