【工程类职业资格】设备监理合同管理-36及答案解析.doc

《【工程类职业资格】设备监理合同管理-36及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】设备监理合同管理-36及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、设备监理合同管理-36 及答案解析(总分：140.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：80，分数：80.00)1.合同法律关系的客体不包括( )。（分数：1.00）A.物B.监护关系C.行为D.智力成果2.勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B.各类设计人员的专业覆盖面C.人员数量，各类职称人员的比例D.各类设计人员的从业年限3.初步设计完成后的大型复杂工程，应采用( )合同。（分数：1.00）A.固定总价B.固定单价C.可调单价D.估价工程量单价4.下列说法错误的是( )。（分数：1.0

2、0）A.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作B.如果调换总监理工程师，必须首先经过委托人同意C.为保证监理行为的公正性，任何情况下监理人及职员不应接受与监理工程有关的报酬D.监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动5.工程进度款的支付方式不包括( )。（分数：1.00）A.按月计量支付B.按工艺部位支付C.按里程碑完成的进度分阶段支付D.完成工程后一次性支付6.( )是指正常情况下不能在制造过程中发现的设备差错。（分数：1.00）A.设备隐患B.潜在缺陷C.隐蔽缺陷D.可能缺陷7.A 公司通过资产重组被另一较大的 B 公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变

3、，B 公司不愿履行 A 公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于( )。（分数：1.00）A.继续有效B.因 A 公司已不存在而无效C.合同需要经过 B 公司法定代表人补充签字后才有效D.需与 B 公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效8.若承包人送的报告自送达之日起( )天内，工程师未予答复的，视为变更款报告已被确认。（分数：1.00）A.7B.10C.5D.149.价款不明的，按订立合同时履行地的( )履行。（分数：1.00）A.市场价B.合同价C.原价D.指导价10.建设工程一切险往往还加保( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第

4、三者责任险11.业主选定指定分包商的基本原则是( )。（分数：1.00）A.指定分包商的能力符合要求B.工程师认可C.保证承包商的利益不受侵害D.通过招标方式公平选择12.监理合同中授予监理人的权限，在执行过程中可通过( )予以扩大和缩小。（分数：1.00）A.协商B.申请报告C.书面附加协议D.变更申请13.( )，施工合同即告终止。（分数：1.00）A.竣工验收报告被发包人认可B.承包人收到竣工结算价款C.工程保修期满D.承包人将竣工工程交付发包人14.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（分数：1.00）A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方

5、赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金D.请求法院增加超过违约金部分损失15.设备验收阶段的监理工作不包括( )。（分数：1.00）A.启动试车B.联合试车C.性能验收D.最终验收16.关于业主的资金安排说法错误的是( )。（分数：1.00）A.承包商可以要求业主提供资金安排计划B.接到工程开工通知的 28 天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C.第一份资金需求估价合同应在开工后 28 天内提交D.业主未按资金安排计划执行，承包商可提前 21 天以上通知业主17.下列不属于对招标文件核查范围的是( )。（分数：1.00）A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B

6、.招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理C.招标文件的形式是否合乎要求D.是否有限制竞争的条件18.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。（分数：1.00）A.后果B.行为C.法律事实D.事件19.借款合同属于下列客体中的( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.法律事实20.当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括( )。（分数：1.00）A.指示再进行一次重复的竣工检验B.致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段，业主有权获得承包商的赔偿C.颁发一份接受证书，折价接受该部工程D.接受该部分工程，但不予支付尚

7、未支付的价款21.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以( )。（分数：1.00）A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行22.关于施工进度管理说法错误的是( )。（分数：1.00）A.一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B.工程师不对确认后的改进措施效果负责C.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任D.实际进度超前，则无需修改进度计划23.合同被变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.损害国家利益B.违反法律C.当事人提出请求D.当事人一方违约24.关于违约责任，说法错误的是( )。（分数：1.00）A

8、.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任B.双方违约的，各自承担相应责任C.表现形式包括不履行与不适当履行D.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任25.工程建设项目招标范围和规模标准规定必须招标的项目，其中总投资在( )万元以上必须招标。（分数：1.00）A.1000B.2000C.3000D.500026.设备制造阶段，检查和试验的范围不包括( )。（分数：1.00）A.原材料和元器件的进场检验B.部件的加工检验和试验C.包装检验D.货物清点27.承包商可在他认为工程将竣工并做好接收准备的日期前不少于( )天，向雇主发出申请接收证书的通知。若工程分成若干个分项工程，承包

9、商可类似地为每个分项工程申请接收证书。（分数：1.00）A.7B.14C.21D.2828.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人( )。（分数：1.00）A.有权要求赔偿B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D.无权要求赔偿29.下列属于行为的是( )。（分数：1.00）A.专有技术B.施工C.技术D.财产30.设计开工的标志是( )。（分数：1.00）A.合同签字盖章B.合同规定开工期限C.签字后第三天D.收到定金31.招标投标法

10、规定，可不进行招标的项目是( )。（分数：1.00）A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目32.下列不能索赔工期的是( )。（分数：1.00）A.业主提前占有工程B.不可预见的外界条件C.延误发放图纸D.延误移交施工现场33.在可以顺延工期的情况下，只有( )才有权要求承包人采取赶工措施按期或提前完成。（分数：1.00）A.发包人B.工程师C.业主D.规划部门34.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得( )的认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.工程师D.业主35.在进行选择保险人的决策时，决

11、定保险成本时最主要的因素是( )。（分数：1.00）A.资金的时间价值B.保险费率C.保险人的服务质量D.保险人的信誉36.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.工程师D.监理人37.招标投标法要求必须招标的项目是( )。（分数：1.00）A.涉及秘密项目B.使用专有技术项目C.恢复建设项目D.利用国际援助项目38.业主在招标前需办理的事项不包括( )。（分数：1.00）A.立项批准B.资金到位C.征地许可D.平整场地39.合同权利与义务终止的最主要和最常见的原因是( )。（分数：1.00）A.合同的解除B.不可抗力C.清偿D.债

12、务抵消40.下列各种合同中，属于单务合同的是( )。（分数：1.00）A.建设工程合同B.租赁合同C.借款合同D.赠与合同41.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定( )。（分数：1.00）A.该部分工程的价值B.减少的工程价值乘以规定费率C.合同价的减少的一半D.节省的承包单位的直接费的一半，42.合同履行过程中，如因供货方原因不能交货，则( )。（分数：1.00）A.双倍返还定金B.三倍返还定金C.不能交货部分设备约定价格的某一百分比D.定金加上合同约定的违约金43.关于合同转让，下列说法错误的是 )。（分数：1.00）A.转让合同权利、义务约

13、定不明确的，视为未转让B.只可转让权利不可转让义务C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让44.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（分数：1.00）A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价执行45.因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担( )。（分数：1.00）A.赔偿责任B.保修责任C.合同责任D.保管责任46.FIDIC 编制施工合同条件的基本出发点之一，是合同履行过程中建立( )的

14、项目管理模式。（分数：1.00）A.以发包人为核心B.以服务承包人为宗旨C.以工程师为核心D.以三大控制为核心47.有关招标代理机构的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.招标代理机构有评标的专业能力B.招标代理机构必须有营业场所C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构应拥有“专家库”48.下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.公证的效力仅限于我国国内B.鉴证在我国域内和域外都有法律效力C.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同D.合同鉴证属于司法行政行为49.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.保证B.连带责任保证C.违约

15、D.合同50.当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的索赔行为属于( )。（分数：1.00）A.法定代理B.义务C.代为索赔D.合理索赔51.发包人应为设计人提供的现场服务不包括( )。（分数：1.00）A.施工现场的工作条件B.生活条件C.设计人的现场津贴D.交通52.发包人对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.对分包商的选择B.对分包商的监督C.对分包工程的批准D.对分包商的管理53.合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.返还定金B.双倍返还定金C.返还定金和违约金D.返还定金并缴纳罚款54.按照国家有关规定，施工合同的估算价在(

16、)万元人民币以上，必须进行招标。（分数：1.00）A.10B.50C.100D.20055.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。（分数：1.00）A.1 个月B.28 天C.3 个月D.6 个月56.FIDIC 条款中，预付款又称( )。（分数：1.00）A.交付预付款B.动用预付款C.动员预付款D.开工预付款57.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由( )。（分数：1.00）A.权利人承担B.义务人承担C.双方平均分担D.权利人承担主要费用，义务人负连带责任58.由于发包人不及时支付工程进度

17、款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以( )。（分数：1.00）A.折价拍卖工程B.退场C.起诉D.停工59.合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。（分数：1.00）A.专业条款B.补充协议C.双方协商D.仲裁60.工期可以顺延的根本原因在于( )。（分数：1.00）A.属于承包人应承担的风险B.属于工程师应承担的风险C.属于发包人应承担的风险D.处于关键线路，影响总工期61.( )是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。（分数：1.00）A.法定代理B.指定代理C.无权代理D.委托代理62.某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。（分数

18、：1.00）A.订立施工合同B.开始施工C.确认无效D.下达停工令63.关于合同转让，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B.合同的转让可以从中牟利C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让64.建筑工程合同如果无效，一般应采取( )处理。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.作价补偿D.追缴财产，收归国有65.承担违约责任的条件是采用( )。（分数：1.00）A.严格责任原则B.限制责任原则C.公平原则D.公正原则66.合同法规定的承担责任的原则是( )。（分数：1.00）A.补偿性B.惩罚性C.限制性D.合法性6

19、7.能够留置的财产仅限于( )。（分数：1.00）A.不动产B.动产C.专利权D.财产权68.最常用的担保方式是( )。（分数：1.00）A.留置B.质押C.保证D.定金69.履约证书应由雇主在最后一个缺陷通知期限期满后( )天内颁发，或在承包商提供所有承包商文件、完成了所有工程的施工和试验，包括修补任何缺陷后立即颁发。（分数：1.00）A.7B.14C.21D.2870.工程师可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括( )。（分数：1.00）A.小于签证的最小金额B.未能按合同规定进行工作或履行义务C.承包商提供的货物或施工的工程不符合要求D.因工程变更增加的款项71.监理合同实际

20、履行中，对合同修改的方式不包括( )。（分数：1.00）A.采取正式文件B.临时性函件C.信件协议D.委托单72.根据我国合同法规定，债权人领取提存之日起( )年内不行使而自行消灭。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.573.在建设工程的过程中，最常用的担保方式是( )。（分数：1.00）A.抵押B.质押C.保证D.定金74.合同权利和义务终止也称( )。（分数：1.00）A.合同终止B.合同中止C.合同无效D.解除合同75.承担违约责任的条件是采用( )。（分数：1.00）A.严格责任原则B.限制责任原则C.公平原则D.客观公正原则76.对监理工作的要求应当符合( )的规定。（分数：1.

21、00）A.建设工程监理规范B.建设工程委托监理合同C.合同专业条款D.委托监理合同(示范文本)77.资格预审表是以( )方式给出的调查文件。（分数：1.00）A.应答B.书面C.调查D.不公开78.公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否( )。（分数：1.00）A.编制招标文件B.进行资格预审C.进行公开开标D.组织现场考察79.合同可变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.损害国家利益B.违反法规C.当事人提出请求D.当事人一方违约80.下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的 42 天内开工B.工程师应至少提前 7 天

22、通知承包商开工日期C.承包商收到开工通知后的 28 天内提交施工进度计划D.承包商提交施工计划 28 天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认可该计划已被工程师认可二、B多项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)81.施工阶段监理的内容包括( )。（分数：2.00）A.协助委托人选择承包人、组织设计、施工、设备采购等招标B.技术监督和检查C.施工管理D.方案的成本效益分析E.索赔管理82.合同转让中债权不转让包括( )。（分数：2.00）A.根据合同性质不得转让B.根据当事人约定不得转让C.依照法律规定不得转让D.依据合同目的不得转让E.依据合同形式不得转让83.关于资格预审合格的条件说

23、法正确的是( )。（分数：2.00）A.必须满足规定的必要合格条件和附加合格条件B.合格标准有三种C.不限制合格者数量的方式规定满足 80%以上部分的潜在投标人均被视为合格D.限制合格者数量的方式的缺点是如果投标者太多，增加了评标的工作量E.投标人必须满足必要合格条件和附加合格条件84.勘察设计招标中，对投标人的资格审查包括( )。（分数：2.00）A.资格审查B.能力审查C.声誉审查D.证书审查E.经验审查85.履行地点不明确的，依照合同法第六十一条的规定仍不能确定的，应当( )。（分数：2.00）A.宣告合同无效B.给付货币的，在货币接受一方所在地履行C.给付货币的，在给付货币一方所在地履

24、行D.交付不动产的，在不动产所在地履行E.交付不动产的，在不动产接受一方所在地履行86.甲因住院急需手术费，向乙借钱。乙表示甲必须将住房卖给乙，才借钱给甲。甲无奈只得同意，与乙签订了卖房协议。以下说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.甲与乙的借款合同是附条件的有效合同B.甲与乙的借款合同因乙的乘人之危而无效C.甲与乙的房屋买卖合同因是双方真实意思的表示而有效D.甲与乙的房屋买卖合同因乙的乘人之危而无效E.甲与乙的房屋买卖合同因乙的乘人之危而属可撤销的合同87.下列关于工程勘察任务的范围，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.包括自然条件观测B.包括地形图勘绘C.包括资源探测D.包括地

25、下已有埋藏物的具体位置分布图E.不包括模型试验和环境评价88.施工合同范本中将工程变更分为( )。（分数：2.00）A.工程设计变更B.实质性变更C.非实质性变更D.其他变更E.工程施工技术变更89.承诺必须具备的条件是( )。（分数：2.00）A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.根据实际情况，承诺的内容可以发生非实质性变化E.承诺须与合同同时发出90.质押可以是( )。（分数：2.00）A.动产B.不动产C.权利D.权力E.义务91.当事人一方依法主张解除合同的，( )。（分数：2.00）A.应当通知对方，合同自通知到达对方时解除B.应当通知对方，

26、合同自通知发出时解除C.无须通知对方，合同自动解除D.对方有异议的，可以请求人民法院确认解除合同的效力E.对方有异议的，可以请求仲裁机构确认解除合同的效力92.合同解除后，合同已经履行的，当事人( )。（分数：2.00）A.可以要求恢复原状B.只能要求恢复原状C.可以要求赔偿损失D.只能要求赔偿损失E.可以要求采取其他补救措施93.确定变更价款的原则包括( )。（分数：2.00）A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款D.合同中投有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出

27、适当的变更价格，经工程师确认后执行E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行94.在下列各项内容中，属于勘察设计委托人责任或义务的有( )。（分数：2.00）A.根据实际需要，批准对设计文件进行修改B.不得将勘察设计成果转让给第三方重复使用C.负责设计变更和修改概算D.为配合施工的勘察设计人员提供必要的生活条件E.解决施工过程中有关设计的问题95.设备监理工程师的合同管理工作主要包括( )。（分数：2.00）A.协助业主编制合同文件B.确保合同履行过程中的有关信息畅通C.根据自己的意志处理合同履行中的各种事宜D.处理好违约、索赔及争议处理等有关

28、事宜E.做好设备合同的结算和清理事宜96.价款或报酬不明确的，依照合同法第六十一条的规定仍不能确定的，应当( )。（分数：2.00）A.宣告合同无效B.按合同履行时的市场价格履行C.按订立合同时合同签订地的市场价格履行D.按订立合同时合同履行地的市场价格履行E.执行政府定价或指导价的按照规定履行97.监理单位的投标书由( )组成。（分数：2.00）A.技术建议书B.承接监理任务意向书C.投标说明书D.财务建议书E.监理单位概况98.有关当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密的表述正确的有( )。（分数：2.00）A.如合同成立，则不得泄露或者不正当地使用B.如合同不成立，则不得泄露或者不正当地使

29、用C.如合同成立，则可以泄露D.如合同不成立，则可以泄露E.泄露或不正当使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任99.当事人在合同中约定违约金的，一方违约后，( )。（分数：2.00）A.无论何种情况均如数支付约定的违约金B.约定的违约金低于损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分低于损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加D.约定的违约金只要高于造成损失的，当事人就可以请求人民法院或仲裁机构予以减少E.只有约定的违约金过分高于造成损失的，当事人才可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。100.设备形成过程中，监理单位的主要工作内容包括( )。（

30、分数：2.00）A.协助业主选择设备形成各阶段的承包人B.协助业主进行合同谈判及签订合同C.与分承包人签订合同D.对各阶段的合同进行管理E.处理违约和索赔101.关于合同撤销权说法正确的是( )。（分数：2.00）A.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题B.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起 1 年未行使撤销权，该权消灭C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权D.合同撤销的后果与合同无效的后果不同E.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提102.下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区

31、，勘察人员责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D.发包人若要求在合同规定时间内完工，发包人应按每提前一天向勘察人支付计算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的支付勘察费103.设备形成的阶段包括( )。（分数：2.00）A.设计B.运输C.调试D.保修E.安装104.设备形成过程中，业主的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.可行性研究B.立项审批C.竣工验收D.提供设备进度实施计划E.处理违约105.债务履行期届满而抵押权人未受清偿的，抵押权人可以( )

32、。（分数：2.00）A.与抵押人协议以抵押物折价B.直接以抵押物折价C.与抵押人协议以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿D.直接以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿E.在协议不成时，向人民法院提起诉讼106.对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件是( )。（分数：2.00）A.监理委托函或中标函B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件E.双方来往的信件和书面文件107.下列属于招标公告的内容是( )。（分数：2.00）A.招标单位名称B.建设项目资金来源C.购买资格预审文件的有关事项D.招标须知E.资格预

33、审须知108.下列关于监理招标的特点正确的是( )。（分数：2.00）A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价占主要地位C.报价占次要地位D.邀请的投标人较多E.邀请的投标人较少109.下列承诺有效的是( )。（分数：2.00）A.受要约人对要约作出实质性变更B.承诺已送达要约人，但要约人尚未知晓其内容C.超出承诺期限作出的承诺，但要约人及时通知受要约人愿意接受该承诺D.承诺因外界原因而延误到达，但要约人未作任何表示E.承诺已发出尚未到达要约人，但撤销要约的通知到达受要约人110.设备形成过程中，承包人的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.投标B.选择设备监理工程师C.保证设备质量

34、D.与业主签订合同E.提交完工图纸资料设备监理合同管理-36 答案解析(总分：140.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：80，分数：80.00)1.合同法律关系的客体不包括( )。（分数：1.00）A.物B.监护关系 C.行为D.智力成果解析：2.勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B.各类设计人员的专业覆盖面C.人员数量，各类职称人员的比例D.各类设计人员的从业年限 解析：3.初步设计完成后的大型复杂工程，应采用( )合同。（分数：1.00）A.固定总价B.固定单价C.可调单价D.估价

35、工程量单价 解析：4.下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作B.如果调换总监理工程师，必须首先经过委托人同意C.为保证监理行为的公正性，任何情况下监理人及职员不应接受与监理工程有关的报酬 D.监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动解析：5.工程进度款的支付方式不包括( )。（分数：1.00）A.按月计量支付B.按工艺部位支付 C.按里程碑完成的进度分阶段支付D.完成工程后一次性支付解析：6.( )是指正常情况下不能在制造过程中发现的设备差错。（分数：1.00）A.设备隐患B.潜在缺陷 C.隐蔽缺陷D.可能缺陷解析：7

36、.A 公司通过资产重组被另一较大的 B 公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B 公司不愿履行 A 公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于( )。（分数：1.00）A.继续有效 B.因 A 公司已不存在而无效C.合同需要经过 B 公司法定代表人补充签字后才有效D.需与 B 公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效解析：8.若承包人送的报告自送达之日起( )天内，工程师未予答复的，视为变更款报告已被确认。（分数：1.00）A.7B.10C.5D.14 解析：9.价款不明的，按订立合同时履行地的( )履行。（分数：1.00）A.市场价 B.合同价C.原价D.指导价解析：10

37、.建设工程一切险往往还加保( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险 解析：11.业主选定指定分包商的基本原则是( )。（分数：1.00）A.指定分包商的能力符合要求B.工程师认可C.保证承包商的利益不受侵害 D.通过招标方式公平选择解析：12.监理合同中授予监理人的权限，在执行过程中可通过( )予以扩大和缩小。（分数：1.00）A.协商B.申请报告C.书面附加协议 D.变更申请解析：13.( )，施工合同即告终止。（分数：1.00）A.竣工验收报告被发包人认可B.承包人收到竣工结算价款C.工程保修期满D.承包人将竣工工程交付发包人 解析：14

38、.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（分数：1.00）A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金D.请求法院增加超过违约金部分损失 解析：15.设备验收阶段的监理工作不包括( )。（分数：1.00）A.启动试车B.联合试车 C.性能验收D.最终验收解析：16.关于业主的资金安排说法错误的是( )。（分数：1.00）A.承包商可以要求业主提供资金安排计划B.接到工程开工通知的 28 天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C.第一份资金需求估价合同应在开工后 28 天内提交 D.业主未按资金安排计划执行

39、，承包商可提前 21 天以上通知业主解析：17.下列不属于对招标文件核查范围的是( )。（分数：1.00）A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B.招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理C.招标文件的形式是否合乎要求 D.是否有限制竞争的条件解析：18.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。（分数：1.00）A.后果B.行为C.法律事实 D.事件解析：19.借款合同属于下列客体中的( )。（分数：1.00）A.物 B.行为C.智力成果D.法律事实解析：20.当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括( )。（分数：1.00）A.指示再进行

40、一次重复的竣工检验B.致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段，业主有权获得承包商的赔偿C.颁发一份接受证书，折价接受该部工程D.接受该部分工程，但不予支付尚未支付的价款 解析：21.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以( )。（分数：1.00）A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行 D.聘请专家顾问指导进行解析：22.关于施工进度管理说法错误的是( )。（分数：1.00）A.一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B.工程师不对确认后的改进措施效果负责C.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任D.实际进度

41、超前，则无需修改进度计划 解析：23.合同被变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.损害国家利益B.违反法律C.当事人提出请求 D.当事人一方违约解析：24.关于违约责任，说法错误的是( )。（分数：1.00）A.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任 B.双方违约的，各自承担相应责任C.表现形式包括不履行与不适当履行D.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任解析：25.工程建设项目招标范围和规模标准规定必须招标的项目，其中总投资在( )万元以上必须招标。（分数：1.00）A.1000B.2000C.3000 D.5000解析：26.设备制造阶段，检查和试验的范围不

42、包括( )。（分数：1.00）A.原材料和元器件的进场检验B.部件的加工检验和试验C.包装检验D.货物清点 解析：27.承包商可在他认为工程将竣工并做好接收准备的日期前不少于( )天，向雇主发出申请接收证书的通知。若工程分成若干个分项工程，承包商可类似地为每个分项工程申请接收证书。（分数：1.00）A.7B.14 C.21D.28解析：28.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人( )。（分数：1.00）A.有权要求赔偿B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿C.由发包人协

43、调不同承包人间的赔偿问题D.无权要求赔偿 解析：29.下列属于行为的是( )。（分数：1.00）A.专有技术B.施工 C.技术D.财产解析：30.设计开工的标志是( )。（分数：1.00）A.合同签字盖章B.合同规定开工期限C.签字后第三天D.收到定金 解析：31.招标投标法规定，可不进行招标的项目是( )。（分数：1.00）A.救灾工程项目 B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目解析：32.下列不能索赔工期的是( )。（分数：1.00）A.业主提前占有工程 B.不可预见的外界条件C.延误发放图纸D.延误移交施工现场解析：33.在可以顺延工期的情况下，只有( )才有权要求承包

44、人采取赶工措施按期或提前完成。（分数：1.00）A.发包人 B.工程师C.业主D.规划部门解析：34.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得( )的认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.工程师 D.业主解析：35.在进行选择保险人的决策时，决定保险成本时最主要的因素是( )。（分数：1.00）A.资金的时间价值B.保险费率 C.保险人的服务质量D.保险人的信誉解析：36.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）A.承包人B.发包人 C.工程师D.监理人解析：37.招标投标法要求必须招标的项目

45、是( )。（分数：1.00）A.涉及秘密项目B.使用专有技术项目C.恢复建设项目D.利用国际援助项目 解析：38.业主在招标前需办理的事项不包括( )。（分数：1.00）A.立项批准B.资金到位C.征地许可D.平整场地 解析：39.合同权利与义务终止的最主要和最常见的原因是( )。（分数：1.00）A.合同的解除B.不可抗力C.清偿 D.债务抵消解析：40.下列各种合同中，属于单务合同的是( )。（分数：1.00）A.建设工程合同B.租赁合同C.借款合同D.赠与合同 解析：41.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定( )。（分数：1.00）A.该部

46、分工程的价值B.减少的工程价值乘以规定费率C.合同价的减少的一半 D.节省的承包单位的直接费的一半，解析：42.合同履行过程中，如因供货方原因不能交货，则( )。（分数：1.00）A.双倍返还定金B.三倍返还定金C.不能交货部分设备约定价格的某一百分比 D.定金加上合同约定的违约金解析：43.关于合同转让，下列说法错误的是 )。（分数：1.00）A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B.只可转让权利不可转让义务 C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让解析：44.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（分数：1.00）A.价格上涨按原价格

47、执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价执行 解析：45.因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担( )。（分数：1.00）A.赔偿责任B.保修责任C.合同责任D.保管责任 解析：46.FIDIC 编制施工合同条件的基本出发点之一，是合同履行过程中建立( )的项目管理模式。（分数：1.00）A.以发包人为核心B.以服务承包人为宗旨C.以工程师为核心 D.以三大控制为核心解析：47.有关招标代理机构的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.招标代理机构有评标的

48、专业能力B.招标代理机构必须有营业场所C.上级主管部门可以指定招标代理机构 D.招标代理机构应拥有“专家库”解析：48.下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.公证的效力仅限于我国国内B.鉴证在我国域内和域外都有法律效力C.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同 D.合同鉴证属于司法行政行为解析：49.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.保证B.连带责任保证 C.违约D.合同解析：50.当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的索赔行为属于( )。（分数：1.00）A.法定代理B.义务C.代为索赔 D.合理索赔解析：51.发包人应为设计人提供

49、的现场服务不包括( )。（分数：1.00）A.施工现场的工作条件B.生活条件C.设计人的现场津贴 D.交通解析：52.发包人对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.对分包商的选择B.对分包商的监督C.对分包工程的批准 D.对分包商的管理解析：53.合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.返还定金B.双倍返还定金 C.返还定金和违约金D.返还定金并缴纳罚款解析：54.按照国家有关规定，施工合同的估算价在( )万元人民币以上，必须进行招标。（分数：1.00）A.10B.50C.100D.200 解析：55.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。（分数：1.00）A.1 个月B.28 天C.3 个月D.6 个月 解析：56.FIDIC 条款中，预付款又称( )。（分数：1.00）A.交付预付款B.动用预付款C.动员预付款 D.开工预付款解析：57.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由( )。（分数：1.00）A.权