【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-84及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-84及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-84及答案解析.doc（38页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识-84 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2007 年 8 月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下面说法正确的是( )。（分数：1.00）A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款2.甲、乙因水利工程

2、的质量问题纠纷诉讼至人民法院，甲若申请工程质量鉴定，申请时间应是( )。（分数：1.00）A.一审法院判决前B.二审法院开庭前C.举证期限内D.一审法院庭审辩论期间3.甲施工企业与乙设备安装公司于 2006 年 2 月 1 日签订了设备租赁合同，合同约定甲施工企业应于设备进场后两周内支付乙设备安装公司租金。2006 年 3 月 1 日，工程开工，设备如期进场。但直到 2006 年 4月 1 日，甲施工企业仍未支付乙设备安装公司租金。那么，乙设备安装公司的诉讼时效截止时间为( )。（分数：1.00）A.2007 年 3 月 1 日B.2007 年 3 月 15 日C.2007 年 4 月 1 日

3、D.2008 年 3 月 1 日4.2009 年 6 月 1 日，某在建工程因故中止施工，如果在( )之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。（分数：1.00）A.2009 年 1 月 1 日B.2009 年 6 月 1 日C.2009 年 12 月 1 日D.2010 年 6 月 1 日5.对于下列纠纷的解决，适用于我国合同法的有( )。（分数：1.00）A.甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷B.乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷C.甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷D.甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷6.甲与乙银行签订一份贷款合同，乙银行要求甲

4、提供保证人。依照我国担保法规定，下列主体可以作为保证人的是( )。（分数：1.00）A.某项目经理B.某项目工程部C.某公立小学D.某国家机关7.仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向( )申请执行。（分数：1.00）A.人民法院B.仲裁委员会C.人民检察院D.当地人民政府8.建设工程发生质量事故后，有关单位应当在( )h 内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。（分数：1.00）A.6B.12C.24D.369.甲施工企业于 2008 年 5 月 1 日向乙企业发出采购 80t 钢材的要约，乙于 2008 年 5 月 5 日发出同意

5、出售的承诺信件。2008 年 5 月 8 日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2008 年 5 月 9 日，总经理知悉了该信内容，遂于 2008 年 5 月 10 日电传告知乙收到承诺。该承诺自( )起生效。（分数：1.00）A.2008 年 5 月 5 日B.2008 年 5 月 8 日C.2008 年 5 月 9 日D.2008 年 5 月 10 日10.根据我国公司法的规定，除因公司合并或者分立需要解散外，公司因其他四种原因而解散的，应当在解散事由出现之日起( )日内成立清算组，开始清算。（分数：1.00）A.7B.10C.15D.3011.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前 30

6、 日以书面形式通知劳动者本人的情形包括( )（分数：1.00）A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的B.患职业病或者因负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的12.某大学于 2010 年 3 月 1 日公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日期为 2010 年 3 月 20 日，但甲公司的投标书于 2010 年 3 月 21 日才送达。对于此投标书，评标委员会(

7、)。（分数：1.00）A.应直接拒收B.对甲公司的投标文件进行审查合格后接受C.对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收D.考虑到甲公司实力比较雄厚所以接受13.甲医院与乙建筑工程公司于 2002 年 5 月 26 日签订建筑工程承包合同，合同约定：由某建筑工程公司为某医院建造门诊大楼，预计 2004 年 5 月 26 日交付验收，验收合格后支付工程款的 90%，剩余款项在2005 年 5 月 26 日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006 年 1 月 12 日，该大楼局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到了 2006 年 3 月 20 日墙皮大片脱落，该医院应在( )之前向乙建筑工

8、程公司提出索赔。（分数：1.00）A.2006 年 5 月 27 日B.2007 年 5 月 27 日C.2008 年 2 月 13 日D.2008 年 3 月 21 日14.2010 年 4 月 18 日，甲市 B 区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成 29 人重伤，直接经济损失6000 万元。根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于( )事故。（分数：1.00）A.特别重大B.重大C.较大D.一般15.根据我国行政复议法的规定，以下属于不可申请行政复议的是( )。（分数：1.00）A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的C.当事人对

9、行政机关作出的没收违法所得D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解16.某市政府投资建设的大型工程项目，根据施工计划，预计在 2010 年 9 月 1 日组织竣工验收，则对该项目的档案验收在( )进行。（分数：1.00）A.2010 年 6 月 1 日前B.2010 年 6 月 1 日后C.2010 年 7 月 1 日前D.2010 年 9 月 1 日后17.自然人作为民事主体的一种，能否通过自己的行为取得民事权利、承担民事义务，取决于其是否具有民事行为能力，以下关于民事行为能力的错误表述是( )。（分数：1.00）A.我国民法通则规定，不能辨认自己行为的精神病人是无民事行为能力人，由

10、他的法定代理人代理民事活动B.无国籍人的民事行为能力一般适用其定居国法律C.我国民法通则规定，不满 18 周岁的未成年人是无民事行为能力人，由他的法定代理人代理民事活动D.定居国外的我国公民的民事行为能力，如其行为是在我国境内所为，适用我国法律18.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当( )。（分数：1.00）A.驳回起诉B.终止起诉C.继续审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构19.在甲、乙双方订立的买卖合同中，双方约定合同价格按政府定价执行，2008 年 2 月 1 日订立合同时该标的物价格为每千克 1000 元，合同约定 2008

11、 年 4 月 1 日交货，交货后付款。政府定价曾经于 2008 年 3月 1 日起调整为每千克 900 元，又于 2008 年 5 月 1 日起调整为每千克 1200 元，卖方一直拖到 2008 年 5月 8 日才交货。请问，此时买方应当按照每千克( )元的价格向卖方支付货款。（分数：1.00）A.900B.1000C.1100D.120020.甲水泥厂因无力支付建厂赊乙钢材厂钢材的货款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵账。后乙钢材厂将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.水泥买卖合同为有效合同B.水泥买卖合同因乙钢材厂超越经营范围

12、而无效C.水泥买卖合同因乙钢材厂超越经营范围而效力待定D.水泥买卖合同因乙钢材厂超越经营范围而可撤销21.某施工单位与甲在 2010 年 4 月 10 日签订了一份劳动合同，合同期限为五年。在合同履行期间，由于甲不能胜任工作要求，施工单位最迟于( )前可以随时解除劳动合同。（分数：1.00）A.2010 年 7 月 10 日B.2010 年 10 月 10 日C.2010 年 11 月 10 日D.2010 年 12 月 10 日22.甲不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决甲应于 30 日内搬迁，现期限届满，甲仍然未搬，那么下列做法符合法律规定

13、的是( )。（分数：1.00）A.拆迁人可以对其房屋强制拆除B.拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C.由拆迁人申请人民法院强制拆迁D.强制拆迁前，拆迁人向公证机关办理证据保全23.甲于 2009 年 11 月 15 日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为 3 万元。2010 年 3 月 16 日，甲被丙驾车撞伤。对此，正确的处理方式是( )。（分数：1.00）A.乙保险公司给付甲保险金后取得代位求偿权B.甲向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙追偿C.甲向法院起诉丙后，保险公司不再承担给付保险金的责任D.甲可以向乙保险公司请求给付 3 万元保险金24.建设单位与供货商签订的钢材供货

14、合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，( )。（分数：1.00）A.可通知建设单位自提B.应将钢材送到施工现场C.应将钢材送到建设单位的仓库D.应将钢材送到建设单位的办公所在地25.甲施工企业与乙公司签订了一份承建一幢综合楼的施工合同。合同约定，乙应于 2006 年 1 月 10 日前支付剩余工程款 50 万元，乙届时未予支付。甲在索要余额过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中不可使诉讼时效中断的情形是( )。（分数：1.00）A.2006 年 9 月，甲致函乙要求其给付工程款B.2007 年 1 月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业

15、负责人表示宽限一年，2007 年年底一定付款C.2008 年 4 月，甲向人民法院起诉D.2008 年 3 月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付26.下列纠纷、争议中，适用于仲裁法调整的是( )。（分数：1.00）A.继承纠纷B.劳动争议C.抚养纠纷D.工程款纠纷27.某建设单位与甲公司签订一施工总包合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司将其中的某分项工程分包给了乙公司，双方仅仅口头约定了合同事项而没有签订书面的分包合同。在甲公司所签订的合同中( )。（分数：1.00）A.总包合同成立，分包合同成立B.总包合同成立，分包合同不成立C.总包合同不成立，分包合同成立D.总包

16、合同不成立，分包合同不成立28.甲市 A 建筑工程公司与乙市 B 钢铁公司签订钢材购销合同，双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁。”后双方在履行合同过程中发生争议，A 公司向乙市某区人民法院起诉要求B 公司承担违约责任；B 公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当( )。（分数：1.00）A.裁定不予受理B.裁定驳回起诉C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁D.受理并依法审理此案29.人民法院对符合规定的起诉，必须受理；认为不符合起诉条件的，应当在( )日内裁定不予受理，原告对裁定不服的，可以提起上诉。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.1030.根据我国合同法

17、的规定，以下不属于有偿合同的是( )。（分数：1.00）A.买卖合同B.承揽合同C.赠与合同D.运输合同31.某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是( )。（分数：1.00）A.将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里B.对已受污染的潜水和承压水混合开采C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖D.直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训32.某投标人中标后，招标人要求其压低报价 10%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法正确

18、的是( )。（分数：1.00）A.甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B.乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据C.乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据D.两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定33.下列的表述中属于代理有效的代理行为是( )。（分数：1.00）A.甲委托乙购买水泥，乙将这项委托又委托给了丙，丙为甲购买了符合要求的水泥B.甲委托乙购买水泥，乙将自己厂中生产的水泥卖给了甲C.甲委托乙购买水泥，乙同水泥厂串通后将抬高了价格的水泥卖给了甲D.甲委托乙购买水泥，乙不仅买了水泥，还同时为甲购买了部分钢材，事后甲对此进行了追认

19、34.根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当在施工现场入口处设置明显的安全警示标志，该安全警示标志必须符合( )。（分数：1.00）A.企业标准B.地方标准C.行业标准D.国家标准35.根据我国担保法的规定，最高抵押额是指抵押人与抵押权人协议，在最高债权额限度内，以抵押物对一定期间内连续发生的债权作担保。下列关于最高额抵押的主合同的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.主合同债权可以转让B.主合同债权不得转让C.主合同债权可以有条件转让D.主合同债权经抵押权人口头同意后可以转让36.甲建筑公司计划于 2008 年 3 月 7 日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买

20、商品混凝土进行施工，对此下面的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验B.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样C.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样D.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级37.关于物权保护采取方式的表述中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物B.侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿C.造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险D.因物权

21、的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利38.代理是指代理人在( )实施民事法律行为。（分数：1.00）A.代理期限内，以代理人的名义B.代理期限内，以委托人的名义C.代理权限内，以被代理人的名义D.依据法律以被代理人的名义39.A、B 两公司联合承包了某大型工程的施工总承包任务。双方在联合承包协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭建设单位索赔，A、B 双方各承担索赔额的 50%。在工程施工中，由于 A 公司的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到建设单位 10 万元的索赔。关于建设单位的索赔，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.建设单位只能向 A 公司索赔 10 万

22、元B.建设单位可以仅要求 B 公司赔偿 10 万元损失C.建设单位可以仅要求 A 公司赔偿 10 万元损失D.建设单位可以要求 A、B 公司各赔偿 5 万元的损失40.转移财产权利合同规定的出卖人的主要义务不包括( )。（分数：1.00）A.标的物质量应符合约定B.保证第三人向买受人主张权利C.将标的物的所有权转移给买受人D.交付标的物和有关单证、资料41.根据建设工程质量保证金管理暂行办法的规定，部分使用政府投资的建设项目按工程价款结算总额( )左右的比例预留保证金。（分数：1.00）A.7%B.5%C.4%D.2%42.关于民事法律行为的分类，以下说法错误的是( )。（分数：1.00）A.

23、民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D.自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为43.在我国法律体系中，建筑法属于( )部门。（分数：1.00）A.民法B.商法C.经济法D.诉讼法44.根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位采购的施工机具及配件，在进入施工现场前必须进行查验的是( )。（分数：1.00）A.生产许可证和产品合格证B.产品许可证C.生产许可证D.使用许可证和产品合格证45.某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由请求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某银行也以建

24、设单位已经用此房屋作为抵押物对贷款作了抵押而请求就拍卖所得款项优先受偿，则( )。（分数：1.00）A.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，则优先支付给承包单位B.应该优先支付给承包单位C.应该优先支付给银行D.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，则优先支付给银行46.根据劳动合同法的规定，以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满( )个月的，不得约定试用期。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.647.某工程业主与设计单位签订了合同价为 50 万元的设计合同，业主支付给设计单位定金 10 万元。该业主与承包商签订了施工合同，业主支付

25、给承包商预付款 20 万元。下列表述中，错误的是( )。（分数：1.00）A.设计单位不履行合同时，应当支付给业主 20 万元B.承包商不履行合同时，应当支付给业主 40 万元C.设计合同履行后，定金 10 万元可冲抵设计费D.施工合同履行过程中，业主可逐步扣回预付款 20 万元48.2008 年 6 月 8 日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥 100t。要约中要求水泥厂在 2008 年 6 月 12 日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了 2008年 6 月 20 日才回复同意卖给项目经理水泥，则正确的说法是( )。（分数：1.00）A.该

26、项目经理收到该回复后合同生效B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理决定C.如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂D.如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂49.2010 年 3 月 22 日，安全生产监督部门人员张某在对甲大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，张某提出了以下几点要求，其中符合安全生产法有关规定的是( )。（分数：1.00）A.要求甲施工单位应建立应急救援资金专款专用制度B.要求甲施工单位应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C.要求甲施工单位应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员50.施工项目招标投标过程中，某投标单

27、位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。该投标单位中标后拒绝与业主签订施工合同，业主没收了其投标保证金，该行为说明( )。（分数：1.00）A.要约不能撤回B.要约具有法律效力C.承诺不能撤销D.要约邀请具有法律效力51.根据我国合同法的规定，乙厂与甲订立了一份购销合同，甲将货物交付给乙厂后，乙厂欠甲 100万元货款，此时乙厂分立为两个独立法人丙厂和丁厂。下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.由丁厂偿还甲 100 万元货款B.由丙厂偿还甲 100 万元货款C.乙厂分立时，必须要确定该债务的偿还D.由丙厂和丁厂共同偿还甲 100 万元货款承担连带责任52.根据我国合同法的规定，合同

28、生效的重要构成要件是( )。（分数：1.00）A.意思表示真实B.不损害社会公共利益C.不违反法律、行政法规的强制性规定D.当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力53.某建设单位 2010 年 9 月 1 日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国建筑法的规定，下列关于延期的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.领取施工许可证不能延期B.可以延期，但只能延期一次C.延期以两次为限，每次不超过两个月D.超过延期界限的，施工许可证自行废止54.2009 年 6 月 12 日，住所位于甲市 A 区的甲房地产开发公司在甲市 B 区开发一片住宅小区，经过招标

29、投标，住所地在甲市 C 区的乙建筑工程公司中标，双方于 2009 年 7 月 22 目签订了承包合同，合同中约定若就本合同发生争议由甲市 A 区基层人民法院管辖。2010 年 9 月 10 日，因为工程质量不合格双方发生争议。对此案件第一审有管辖权的法院是( )。（分数：1.00）A.甲市 A 区基层人民法院B.甲市 C 区基层人民法院C.甲市 B 区基层人民法院D.甲市中级人民法院55.某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利B.实际施工人可以以转包人为被告起诉

30、C.人民法院可以追加转包人为本案当事人D.发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任56.张某在家中开了一个制衣厂(无法人资格)，后因经营难以为继而停业。2010 年 10 月 10 日张某将该制衣厂设备设施连同厂房价值共计 20 万元赠送给其外甥王某。赵某长期向张某供应原料，张某欠赵某原料款 20 万元，已经到期。同年，10 月 14 日赵某到制衣厂索取原料款，发现该厂已经易主。于 10 月 16 日赵某找到张某向其索要，发现张某所剩财产只有自住房屋一套，价值 20 万元，索要未成。赵某于 2007年 3 月 1 日向人民法院提起给付诉讼，以张某为被告、以王某为第三人提起撤销之诉，要求撤

31、销赵某对王某的赠与。下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.人民法院不应撤销张某对王某的赠与B.赵某的撤销权不能成立C.人民法院应撤销张某对王某的赠与D.赵某可以行使撤销权，但已经过了撤销期间57.我国法律规定的特殊诉讼时效是指( )。（分数：1.00）A.国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁的期限为 4 年B.适用 2 年诉讼时效的情形C.适用 20 年诉讼时效的情形D.适用 3 年诉讼时效的情形58.2007 年 2 月 2 日甲与乙签订了一份租赁合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙，租期为 2007年 3 月 1 日2008 年 3 月 1 日。但是在 2007

32、 年 2 月 25 日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为 2007 年 2 月25 日6 月 25 日，则( )。（分数：1.00）A.甲要承担缔约过失责任B.乙在 2007 年 2 月 25 日即可要求甲承担违约责任C.乙在 2007 年 3 月 1 日方可要求甲承担违约责任D.乙在 2008 年 3 月 1 日方可要求甲承担违约责任59.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应( )。（分数：1.00）A.对招标人拆封、宣读B.对投标人拆封、宣读C.对招标人和投标人拆封、宣读D.当众予以拆封、宣读60.甲施工企业向乙公司订购了 10 台自卸车，由于乙公司库存短

33、缺，经甲同意，由丙公司代替乙交付 2 台。若丙公司交付的 2 台自卸车存在质量问题，则应当由( )承担违约责任。（分数：1.00）A.乙向丙B.乙向甲C.丙向甲D.丙向乙61.甲建设单位与乙施工单位于 2008 年 3 月 1 日签订了一份施工合同，合同约定：甲建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2009 年 9 月 1 日，该工程经验收合格交付使用，但甲建设单位迟迟不予支付工程款。若乙施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是( )。（分数：1.00）A.2010 年 8 月，乙施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2011 年 6 月，乙施工单位所

34、在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C.2011 年 7 月，乙施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2011 年 9 月，乙施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉62.关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是( )。（分数：1.00）A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C.发包方有权将单位工程的地基与基础工程发包给符合资质的施工单位D.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任63.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是( )。（分数：1.00）A.投标人主要负责人的近亲属B.招标人代表C.项目行政监督部门的人

35、员D.项目主管部门的人员64.李某开了一家工程试验用品商店，由于其器具和药品种类齐全且质量优良，赢得了广泛的赞誉。刘某是某路桥公司的试验人员，也是李某的好朋友。自 2002 年开始，刘某就到李某的商店取三氯乙烯用于试验，每次都是打欠条，欠条上面都写着：某年某月某日，取走三氯乙烯箱，但欠条上均未写明还款日期。2007 年 2 月 2 日，李某向刘某追讨所欠的药品费用，刘某以超过诉讼时效为由拒绝偿还，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.此案例的诉讼时效期间是 3 年，刘某理由成立B.此案例的诉讼时效期间是 1 年，诉讼时效始于当事人知道或者应当知道自己的权益受到侵害C.在本案中没有约定履

36、行期限，所以不存在超过诉讼时效的问题D.本案例中，诉讼时效从债权成立之日起计算，即出具欠条之日起计算65.在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金 280 万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的 4 倍计息66.甲公司谎称自己有工程发包，邀请乙、丙、丁 3 家建筑公司来投标，这 3 家建筑公司经过认真准备都参加了投

37、标，在所谓的“评标”之后，大家才知道真相，以下说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.甲公司要赔偿这 3 家公司基于信赖有工程要发包而发生的损失B.甲公司应当承担缔约过失责任C.如果这 3 家公司没有实际损失，则甲公司不承担缔约过失责任D.如果这 3 家公司没有实际损失，则甲公司不承担违约责任67.甲建筑公司与乙保险公司签订了一份财产保险合同，在下列( )情况下，乙保险公司不可以解除与甲建筑公司的保险合同。（分数：1.00）A.甲建筑公司故意隐瞒事实，不履行如实告知义务B.甲建筑公司因过失未履行如实告知义务，足以影响乙保险公司决定是否承保或者提高保险费率C.甲建筑公司在发生保险事故的情况下

38、，不积极采取措施使保险事故扩大化D.甲建筑公司因过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响68.2007 年 3 月 1 日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务，2005 年 6月 1 日，丙知道了该转让行为，丙的撤销权截止于( )。（分数：1.00）A.2007 年 6 月 1 日B.2008 年 3 月 1 日C.2008 年 6 月 1 日D.2010 年 3 月 1 日69.由于甲、乙双方在合同中未约定履行的顺序，甲方拒绝了乙方要求其先支付一部分预付款的要求，则甲方的行为属于( )。（分数：1.00）A.违约行为B.行使先履行抗辩权C.行使不安抗辩权D

39、.行使同时履行抗辩权70.某高层住宅工程结构设计合理，使用年限 50 年。屋面防水是一级，设计使用年限 15 年，工程于 2010年 8 月 5 日竣工验收合格，施工单位出具的质量保修书中有下面的内容，其中不符合法律法规要求的是( )。（分数：1.00）A.电气管线，给水排水管道，装修工程为 1 年B.屋面防水工程为 5 年C.有防水要求的卫生间、厨房为 5 年D.基础设施工程为设计文件规定该工程的合理使用年限二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)71.人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判

40、B.一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决C.一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审D.判决适用法律错误的，依法改判E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉72.下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任73.甲、乙两施工单位于 2010 年 2 月 12 日组成了联合体投标，双方

41、约定：如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的 50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔 60 万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B.建设单位可直接要求甲承担 60 万元C.建设单位可直接要求乙承担 60 万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任E.先行赔付的一方，有权就超出 50%的部分向另一方追偿74.下列的表述中不属于我国合同法的基本原则的是( )。（分数：2.00）A.遵守国家计划原则B.平等、自愿原则C.公平、诚实、信用原则D.依法成立的合同对当事人具有约束力原则E.遵守国家计划

42、生育原则75.建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有( )。（分数：2.00）A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司76.下列关于我国安全生产法中安全生产规程的叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实B.安全生产中从业人员发现事故隐患或者其他不安全

43、因素时，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告C.生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备D.生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案E.安全生产中从业人员发生事故或者事故隐患，应当立即向有关主管部门负责人报告77.不要式民事法律行为，是当事人在法律允许范围内选择( )作为民事法律行为的形式皆为合法。（分数：2.00）A.口头形式B.法律规定的特定形式C.书面形式D.其他形式E.行为形式78.根据我国仲裁法的规定，下列陈述中正确的有( )。（分数：2.00）A.发

44、生纠纷的双方当事人如有一方不同意进行仲裁，仲裁机构即无权受理仲裁B.同样一纠纷经仲裁机构裁决后，如果其中一方不服可再申请仲裁或向法院起诉C.各仲裁机构必须是独立的组织，相互间不能有隶属关系D.公平合理是仲裁制度的基本原则E.双方当事人重新协议79.根据我国合同法的规定，以下属于要约邀请的是( )。（分数：2.00）A.拍卖公告B.寄送价目表C.招股说明书D.商业广告E.招标公告80.建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，可作为编制依据的是( )。（分数：2.00）A.项目批准文件B.城市规划C.项目投资概算D.国家规定的建设工程勘察深度要求E.工程建设强制性标准81.我国十一五节能中长期专

45、项规划规定了节能的十大重点工程，包括( )。（分数：2.00）A.电机系统节能工程B.能量系统优化工程C.建筑使用的新型节能材料D.政府机构节能工程E.节能监测和技术服务体系建设工程82.甲单位与乙单位签订了一份购买某型号的电视机的合同，合同约定货到付款。结果货到后，甲单位发现型号不符，于是甲单位拒绝付款。下列的选项中( )不属于甲单位拥有的权力。（分数：2.00）A.异时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先履行抗辩权D.不安抗辩权E.同时履行抗辩权83.根据我国环境影响评价法的规定，对可能造成重大环境影响的项目，要进行评价。关于评价下列表述错误的是( )。（分数：2.00）A.专题评价B.全面评

46、价C.专项评价D.监测评价E.质量评价84.根据建设工程质量管理条例的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.屋面防水工程、有防水要求的卫生间，为 5 年B.供热与供冷系统，为 1 个采暖期、供冷期C.房间和外墙面的防渗漏，为 4 年D.电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年E.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限85.根据我国合同法的规定，在( )情况下合同无效。（分数：2.00）A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.以合法形式掩盖非法目的C

47、.损害社会公共利益D.乘人之危签订的合同E.违反法律、行政法规的强制性规定86.根据我国合同法的规定，债权转让应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.被转让的债权应具有可转让性B.根据合同性质不得转让C.按照当事人约定不得转让的D.依照法律规定不得转让的合同权利不具有可转让性E.须存在有效的债权，无效合同或者已经被终止的合同不产生有效的债权，不产生债权转让87.建设工程纠纷调解解决的特点是( )。（分数：2.00）A.简便易行，能经济、及时地解决纠纷B.有第三者介入作为调解人，调解人的身份没有限制，但以双方都信任者为佳C.它能够较经济、较及时地解决纠纷D.有利于消除合同当事人的对立情绪，

48、维护双方的长期合作关系E.调解协议不具有强制执行的效力，调解协议的执行依靠当事人的自觉履行88.某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中招标人有权没收投标保证金的情形有( )。（分数：2.00）A.投标人在投标有效期内撤回投标文件B.投标人在开标前撤回投标文件C.中标人拒绝提交履约保证金D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E.中标人拒绝签订合同89.甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对法院委托的造价咨询部门作出的鉴定结构有异议，申请重新鉴定。甲提出的理由能得到法院准许的有( )。（分数：2.00）A.鉴定机构不具备相关鉴定资格B.鉴定程序严重违法C.鉴定结论明

49、显依据不足D.鉴定结论没有日期E.鉴定人员不具备鉴定资格90.我国合同法规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担( )等违约责任。（分数：2.00）A.严格责任原则B.继续履行C.采取补救措施D.赔偿损失E.承担法律责任91.施工单位签订的如下协议中，属于我国合同法调整的有( )。（分数：2.00）A.与设备租赁站订立的设备租赁协议B.与其项目经理订立的安全目标责任协议C.与其职工订立的计划生育目标协议D.与其职工订立的劳动协议E.与银行订立的借款协议92.下列关于合同生效的时间说法正确的是( )。（分数：2.00）A.依法成立的合同，自成立时生效B.书面合同自当事人双方签字或盖章时生效C.附生效条件的合同，自条件成就时生效D.附解除条件的合同，自条件成就时生效E.附生效条件的合同，自口头形式表述时生效93.建设工程法律责任的特殊构成要件包括( )。（分数：2.00）A.特殊行为B.无过错责任C.特殊主体D.转承责任E.特殊结果94.因某房地产开发企业的法定代表有病住院，不能亲自参加某建设工程承包合同签字，遂电话告知建筑施工企业由其分公司经理代签，则下面说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.这种代理属于指定代理，签字无效B