【工程类职业资格】建设工程施工管理8及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程施工管理8及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程施工管理8及答案解析.doc（24页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程施工管理 8及答案解析(总分：95.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题（共 70题，每题的备选项中只有(总题数：70，分数：70.00)1.造成经济损失 10万元以上或重伤 3人以上或死亡 2人以下等后果的质量事故属于( )（分数：1.00）A.施工质量事故B.严重施工质量事故C.重大施工质量事故D.操作责任事故2.某工程施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程的价格，按施工合同示范文本的规定，则该变更工程可( )确定变更价款。（分数：1.00）A.按合同已有价格B.参照合同价格C.由承包人提出价格，发包人确认后D.由承包人提出价格，工程师确认后3.劳务分包合同中，工程承

2、包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。（分数：1.00）A.7B.14C.21D.284.当发生多次索赔事件以后，适宜采用( )计算索赔金额。（分数：1.00）A.实际费用法B.总费用法C.修正的实际费用法D.间接费用法5.质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映，应具有( )特点。（分数：1.00）A.可检查性B.可追溯性C.可反馈性D.可利用性6.组织依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。这体现了( )的原则。（分数：1.00）A.以顾客为关注对象B.以顾客为关注焦点C.以组织为关注对象D.以组织为关注焦

3、点7.如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在( )编写的。（分数：1.00）A.工程施工阶段B.工程投标阶段C.工程设计阶段D.施工准备阶段8.建立合同信息管理制度，即建立合同信息的( )工作制度和确定各种信息的处理工作流程。（分数：1.00）A.分类、登记和编码B.借阅、存储和应用的C.保密、登记和编码D.采集、处理、存储和应用9.建设工程项目全过程质量控制的关键环节是( )。（分数：1.00）A.设计质量控制B.施工质量控制C.决策质量控制D.设备质量控制10.在我国建筑施工企业项目经理资管理办法中所称建筑施工企业项目经理是指受企业( )

4、委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。（分数：1.00）A.董事会B.法定代表人C.总经理D.业主11.建筑安装工程费用是由( )组成的。（分数：1.00）A.直接工程费、间接工程费、利润、税金B.直接费、间接费、利润、税金C.人工费、材料费、施工机械使用费D.直接费、间接费、计划利润、税金12.产品生产过程的连续性和分工性决定了职业健康安全与环境管理的( )。（分数：1.00）A.协调性B.持续性C.多变性D.不符合性13.在过渡期满后，大、中型工程项目施工的项目经理( )由取得建造师注册证书的人员担任。（分数：1.00）A.可以B.必须C.不能D.不一定14.施工质量计划编成后，还需

5、对实现预期目标的可能性，有效性和( )等进行分析论证。（分数：1.00）A.适用性B.经济合理性C.可用性D.客观性15.建设工程施工合同(示范文本)关于工程款的支付做出约定：在确认计量结果后( )天内，发包人应向承包人支付工程款。（分数：1.00）A.7B.14lC.21D.2816.编制设计任务书属于建设工程项目的( )。（分数：1.00）A.项目决策阶段B.项目实施阶段C.项目招投标阶段D.项目使用阶段17.在一个建设项目的实施过程中，其管理工作的流程、信息处理的流程以及设计工作、物资采购和施工流程的组织都属于( )范畴。（分数：1.00）A.管理程序组织B.生产程序组织C.业务程序组织

6、D.工作流程组织18.环境管理体系包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的( )。（分数：1.00）A.控制作业现场各种对环境的污染和危害因素B.解决工程施工与各种不良环境条件矛盾的方法C.对各种不良环境条件的应对措施和救援方案D.组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源19.如果经过努力无法就索赔事宜达成一致意见，则发包人和承包人可根据合同约定选择采用( )方式解决。（分数：1.00）A.仲裁B.诉讼C.仲裁和诉讼D.仲裁或诉讼20.物体打击事故指的是坠落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、( )等造成的人身伤害。（分数：1.00）A.砸伤B.碾压C.挤压D.坠落21.建设工程项目信

7、息编码由一系列( )组成，编码是信息处理的一项要的基础工作。（分数：1.00）A.符号和数字B.字母和数字C.字母和符号D.文字和符号22.施工总承包管理模式招标在( )阶段进行。（分数：1.00）A.决策阶段B.招投标阶段C.设计阶段D.施工阶段23.下列选项属于进度控制的主要工作环节的是( )。（分数：1.00）A.评审设计方案B.编制项目进度控制工作流程C.采取纠偏措施D.进度控制工作管理职能分工24.在开工前，政府质量监督检查的重点是( )。（分数：1.00）A.审查各方人员的资质证书B.审查是否有施工许可证C.审查监理规划等文件及审批手续D.审查工程参与各方的工程质量保证体系25.建

8、设工程项目的职业安全管理的目的是( )。（分数：1.00）A.彻底消除人身伤亡和财产事故B.保护产品生产者和使用者的健康安全C.控制人的不安全行为和物的不安全状态D.通过对生产要素的控制实现安全控制26.施工成本控制的步骤主要包括：分析比较预测检查纠编。其正确的顺序为( )。（分数：1.00）A.B.C.D.27.施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以确认。施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。（分数：1.00）A.发包人B.工程师C.工程师与承包人共同D.承包人28.双代号网络计划的关键路

9、线是( )。（分数：1.00）A.总时差联结的通路B.关键工作联结起来形成的通路C.自由时差联结起来形成的通路D.关键工作与自由时差的通路29.关于项目管理班子人员的获取，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配B.可以通过招标来获取特定的人员C.必须在组织内部安排人员D.可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员30.通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现( )，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。（分数：1.00）A.信息处理和变换的程序化B.信息传输的数字化和电子化C.信息流扁平化D.信

10、息存储数字化和存储相对集中31.通常情况下，合同双方通过设定( )，来克服成本加酬金合同的缺点。（分数：1.00）A.实际成本B.目标成本C.实际价格D.目标价格32.假设工作 C的紧前工作为 A、B，如果 A、B 两项工作的最早开始时间分别为 6天和 7天、持续时间分别为 4天和 5天，则工作 C的最早开始时间为( )。（分数：1.00）A.10天B.11天C.12天D.13天33.材料费属于( )。（分数：1.00）A.直接工程费B.措施费C.规费D.企业管理费34.下列信息管理工作不正确的是( )（分数：1.00）A.从组织上予以保证B.从经济上予以保证C.落实进行任务分工和职能分工D.

11、落实具体管理岗位和人员35.设计方进度控制的任务是依据( )对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。（分数：1.00）A.可行性研究报告B.设计标准和规范C.设计任务委托合同D.设计总进度纲要36.按工程进度编制施工成本计划，应在充分考虑施工( )对项目划分的同时，也要考虑确定施工( )对项目划分的要求，做到二者兼顾。（分数：1.00）A.进度计划、成本计划B.进度控制、成本控制C.进度计划、成本控制D.进度控制、成本计划37. 凡涉及施工技术复核内容的单据表式均应设置( )签名专栏。（分数：1.00）A.技术操作人、执行人和负责人B.技术操作人、协作人和负责人C.技术操作人、复核人和负责人D

12、.技术操作人、协作人和复核人38.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，还包括( )。（分数：1.00）A.设计图纸质量B.建筑材料、设备质量C.业主决策质量D.监理规划质量39.在项目建议书和可行性研究阶段编制建设项目投资估算可以依据( )。（分数：1.00）A.概算定额B.预算定额C.投资估算指标D.概算指标40.下列不属于对患有职业病的员工的处理方法的是( )。（分数：1.00）A.解雇员工B.安排医疗C.调转工作D.安排疗养41.下列的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.质量控制可以归结为作业技术活动和管理活动B.质量管理是质量控制的一部分C.作

13、业技术是产出产品质量或服务质量的直接手段D.产品或服务质量是作业技术活动的直接结果42.安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括( )。（分数：1.00）A.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关B.计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关D.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关43.危险源识别是指( )。（分数：1.00）A.找出与每项工作活动有关的所有危险源B.找出与每项工作活动有关的所有危险源，并考虑什么人会受到伤害以及如何受到伤害等。C.找出与每项工作活动有关的所有危险源，并考虑如何避免这些危险D.找出与每项工作

14、活动有关的所有危险源，并考虑这些危险源发生的可能性44.承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人。（分数：1.00）A.12B.13C.14D.1545.防止噪声污染的最根本措施是( )。（分数：1.00）A.从声源上降低噪声B.采用隔声装置C.从传播途径上控制D.对接收者进行防护46.在工程索赔中，电话记录( )。（分数：1.00）A.不可以作为索赔证据B.可以作为索赔证据C.只能作为索赔参考D.是索赔的物证47.设计、采购和施工任务综合的承包被简称为( )（分数：1.00）A.EPC承包B.联合体承包C.D-B承包D.CM总承包48.下列不属于有关当事人索赔分类的是( )。（

15、分数：1.00）A.承包人与发包人之间的索赔B.发包人与分包人之间的索赔C.承包人或发包人与供货人之间的索赔D.承包人或发包人与保险人之间的索赔49.分部分项工程量清单的项目编码由( )位组成。（分数：1.00）A.12B.11C.10D.950.下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.分段结算的工程，可按月预支工程款B.按月结算的工程，不需进行竣工结算C.按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付D.只有工程承包合同价在 100万元以下的才可实行竣工后一次结算51.实行监理的工程，向建设单位提交工程竣工报告前，须经( )签署意见。（分数：1.00）A.监

16、理工程师B.业主技术负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师52.关于施工成本计划的编制，下列说法中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.按时间进度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得B.编制施工成本计划的各种方式是相互独立的C.可以将按子项目分解项目总施工成本与按施工成本构成分解项目总施工成本两种方式结合起来D.可以将按子项目分解项目总施工成本计划与按时间分解项目总施工成本计划结合起来53.随着市场经济的进一步发展，企业决定利润率水平的自主权将会( )。（分数：1.00）A.不变B.变小C.变大D.不确定54.( )是施工成本决策与计划的依据。（分数：1.00

17、）A.施工成本预测B.施工成本计划C.施工成本分析D.施工成本核算55.三种合同类型中，对投资最为不利的是( )。（分数：1.00）A.单价合同B.单价合同C.成本加酬金D.不确定56.下列说法申错误的是( )（分数：1.00）A.企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度B.安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核C.事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部门负责处理D.在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任57.项目管理最基本的方法论是( )。（分数：1.00）A.项目目标的动态控制B.项目目标的分解理

18、论C.PDCA循环原理D.项目的阶段控制理论58.根据( )，为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系。（分数：1.00）A.项目管理的组织模式B.项目目标控制的动态控制原理C.组织与目标的关系D.网络计划技术的要求59.下列哪项不属于文明施工的基本要求( )（分数：1.00）A.施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范B.在现场设置专门的垃圾站、水冲式厕所、无公害食品加工设备C.施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置D.职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。60.对于工程或设备开工和停工前、检修中，工程或设备竣工及运行时进行的安全检查属于( )。（分数：

19、1.00）A.日常性检查B.专业性检查C.季节性检查D.不定期检查61.下列关于工程价格的计价方式，说法正确的是( )。（分数：1.00）A.可调工料单价法不受时间价值的影响B.固定综合单价法受时间价值的影响C.固定综合单价法不包含风险费用D.用固定综合单价法计算工程进度款比较简便，62.2002年卫生部会同劳动和社会保障部发布的职业病目录列出的法定职业病为( )大类。（分数：1.00）A.5B.10C.15D.2063.旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即( )。（分数：1.00）A.停工B.返工C.检查D.整改64.建设工程项目管理中

20、的“费用目标”对施工方而言是( )。（分数：1.00）A.投资目标B.成本目标C.概算目标D.预算目标65.每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源，这种组织结构是( )组织结构。（分数：1.00）A.线性B.职能C.矩阵D.网络66.工程变更的范围不包括( )。（分数：1.00）A.改变合同承包人B.改变任何工作的质量和性质C.改变工程部分的标高、位置和尺寸D.删减任何工作67.( )是项目目标控制的基本方法论。（分数：1.00）A.动态控制原理B.静态控制原理C.质量控制原理D.成本控制原理68.为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出，称为( )。（分数：1.00）A.直接成本B.间接

21、成本C.施工成本D.可以直接计入工程对象的费用69.监理单位“三控”、“两管”、“一协调”中的“三控”不包括( )。（分数：1.00）A.投资控制B.质量控制C.进度控制D.安全控制70.项目管理的核心任务是项目的( )。（分数：1.00）A.目标管理B.目标定义C.目标控制D.目标计划二、多项选择题（共 25题(总题数：25，分数：25.00)71.一个建设项目可以由下列( )等不同项目参与方的计划构成进度计划。（分数：1.00）A.主体工程进度计划B.设计进度计划C.年度进度计划D.业主方的进度计划E.采购和供货进度计划72.下列关于施工质量检测试验的说法中，正确的是( )。（分数：1.0

22、0）A.是施工质量控制的重要手段B.是贯彻执行建设法律法规强制性条文的重要内容C.工程检测试验必须委托有相应资质的检测机构进行D.必须贯彻执行国家有关见证取样送检的规定E.必须达到国际标准化组织的要求73.技术风险主要来自于( )。（分数：1.00）A.工程机械B.工程施工方案。C.工程物资D.岩土地质条件和水文地质条件E.事故防范措施计划74.关于在工程开工前所进行的施工组织设计，以下说法正确的是( )。（分数：1.00）A.是投标阶段施工组织设计的进一步深化B.其范围由招标文件中的发包范围界定C.目的在于适应投标竞争，获得中标承包权D.其范围施工合同界定E.应能满足指导现场施工、进行施工管

23、理目标控制的需要75.施工承包合同中规定应由承包人自行承担责任的是( )。（分数：1.00）A.施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，经工程师确认的B.因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果合格D.因承包人自身原因造成实际进度与计划进度不符时，承包人按工程师的要求提出的改进措施，并经工程师确认E.由于承包人原因造成的工程停工76.下列属于现场文明施工基本要求的是( )。（分数：1.00）A.施工现场的管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡B.应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。现场堆放的大宗材料、成品、半成品和机具设备不得侵占场内道路

24、及安全防护等设施C.施工现场的各种安全设施和劳动保护器具必须定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效D.应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施E.现场设置专门的垃圾站，水冲式厕所，无公害食品加工设备77.一个项目的施工资源包括( )。（分数：1.00）A.人力资源B.物资资源C.财力资源D.土地资源E.水资源78.施工承包合同有关费用控制的规定中，表述正确的是( )。（分数：1.00）A.施工合同价款可约定采用成本加酬金方式，B.工程预付款应在结算后一次性扣回C.承包人应在工程变更确定后 14天内提出变更工程价款的报告D.保修期满，承包人履行了保修义务，发

25、包人应在质量保修期满后 28天内结算E.发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28天内进行核实79.按照管理目标进行描述，施工措施通常包括( )（分数：1.00）A.施工质量控制措施B.施工成本控制措施C.施工技术措施D.施工进度控制措施E.施工安全、职业健康和环境管理措施80.成本加酬金合同的优点：( )（分数：1.00）A.可以通过分段施工缩短工期B.可以减少承包商的对立情绪C.可以利用承包商的施工技术专家D.承包人可以根据自身力量和需要E.也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超某一限值81.控制强噪声施工作业时间应做到( )。（分数：1.00）A.凡在人口稠密区进行强噪

26、声作业时，须严格控制作业时间B.确系特殊情况必须昼夜施工时，出安民告示，求得群众谅解目山C.一般早 10点到晚 6点之间停止强噪声作业D.确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降低噪声措施E.确系特殊情况必须昼夜施工时，会同建设单位找当地居委会、村委会或当地居民协调82.建筑产品在生产过程中生产人员、工具和设备的流动性，使得健康安全与环境管理尤为复杂，流动性主要表现在( )。（分数：1.00）A.产品在生产流水线上的流动B.同一工地不同C.建筑之间流动D.气候变化的影响E.员工上下班在交通路线上的流动83.施工成本计划的编制方法包括( )。（分数：1.00）A.按施工成本组成编制施工成本计划B.

27、按预算编制施工成本计划C.按投资估算编制施工成本计划D.按工程进度编制施工成本计划E.按子项目组成编制施工成本计划84.暂停施工有由以下几方面原因( )。（分数：1.00）A.发包人要求的暂停B.承包人要求的暂停C.因发包人违约导致承包人主动暂停D.工程师要求的暂停E.意外事件导致的暂停85.施工质量保证体系的特点包括( )（分数：1.00）A.系统性B.一致性C.互动性D.双重性E.一次性86.信息管理手册中，除了包含信息加工处理的内容外，还包括( )在内的制度、规范内容。（分数：1.00）A.工程档案管理制度B.各种报表和报告的格式，以及报告周期C.安全生产管理制度D.信息管理的保密制度E

28、.信息处理的工作平台及其使用规定87.施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的( )以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。（分数：1.00）A.直接成本B.生产费用C.间接成本D.成本水平E.成本降低率88.在出现( )情况下，承包商可以索赔人工费。（分数：1.00）A.完成合同之外的额外工作花费了人工费用B.法定人工费增长C.工效降低增加了人工费用D.工程延期导致人员窝工和工资上涨费E.超过法定工作时间加班劳动89.分部子分部工程质量验收合格应符合( )规定。（分数：1.00）A.所含的检验批均应符合合格质量的规定B.质量控制资料应完整C.主要功能项目的抽查结果应符合相关专

29、业质量验收规范的规定D.观感质量验收应符合要求E.所含分项工程的质量均应验收合格90.按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理( )。（分数：1.00）A.是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理B.是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理C.对工程项目施工过程全面负责D.对建设项目全面负责E.是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人91.施工成本分析的依据是( )（分数：1.00）A.会计核算B.业务核算C.避度报告D.统计核算E.工程变更92.编制措施项目清单时应依据( )（分数：1.00）A.建设项目可行性研究报告B.建设项目设计文件C.拟建工程的常规

30、施工组织设计和施工方案D.建设项目招标文件E.拟建工程的具体情况93.建设工程施工阶段进度控制的主要任务有( )。（分数：1.00）A.确定工期总目标B.编制项目总进度计划C.编制施工总进度计划并控制其执行D.编制详细的出图计划并控制其执行E.编制施工年、季、月实施计划并控制其执行94.索赔证据应该具有( )。（分数：1.00）A.真实性B.系统性盐C.全面性D.关联性E.有效性95.项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在( )的分配。（分数：1.00）A.时间上B.空间上C.相应子项目D.各个公司之间E.相应工程部位上建设工程施工管理 8答案解析(总分：95.00，做题时间：130 分

31、钟)一、单项选择题（共 70题，每题的备选项中只有(总题数：70，分数：70.00)1.造成经济损失 10万元以上或重伤 3人以上或死亡 2人以下等后果的质量事故属于( )（分数：1.00）A.施工质量事故B.严重施工质量事故C.重大施工质量事故 D.操作责任事故解析：2.某工程施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程的价格，按施工合同示范文本的规定，则该变更工程可( )确定变更价款。（分数：1.00）A.按合同已有价格B.参照合同价格 C.由承包人提出价格，发包人确认后D.由承包人提出价格，工程师确认后解析：3.劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。

32、（分数：1.00）A.7B.14 C.21D.28解析：4.当发生多次索赔事件以后，适宜采用( )计算索赔金额。（分数：1.00）A.实际费用法B.总费用法 C.修正的实际费用法D.间接费用法解析：5.质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映，应具有( )特点。（分数：1.00）A.可检查性B.可追溯性 C.可反馈性D.可利用性解析：质量记录应完整的反映质量活动实施、验证和评审的情况，并记载关键活动的过程参数，具有可追溯性的特点。质量记录以规定的形式和程序进行，并有实施、验证、审核等签署意见。6.组织依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超

33、越顾客的期望。这体现了( )的原则。（分数：1.00）A.以顾客为关注对象B.以顾客为关注焦点 C.以组织为关注对象D.以组织为关注焦点解析：7.如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在( )编写的。（分数：1.00）A.工程施工阶段B.工程投标阶段 C.工程设计阶段D.施工准备阶段解析：8.建立合同信息管理制度，即建立合同信息的( )工作制度和确定各种信息的处理工作流程。（分数：1.00）A.分类、登记和编码B.借阅、存储和应用的C.保密、登记和编码D.采集、处理、存储和应用 解析：9.建设工程项目全过程质量控制的关键环节是( )。（分数：1

34、.00）A.设计质量控制B.施工质量控制 C.决策质量控制D.设备质量控制解析：10.在我国建筑施工企业项目经理资管理办法中所称建筑施工企业项目经理是指受企业( )委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。（分数：1.00）A.董事会B.法定代表人 C.总经理D.业主解析：11.建筑安装工程费用是由( )组成的。（分数：1.00）A.直接工程费、间接工程费、利润、税金B.直接费、间接费、利润、税金 C.人工费、材料费、施工机械使用费D.直接费、间接费、计划利润、税金解析：12.产品生产过程的连续性和分工性决定了职业健康安全与环境管理的( )。（分数：1.00）A.协调性 B.持续性C.多变性

35、D.不符合性解析：13.在过渡期满后，大、中型工程项目施工的项目经理( )由取得建造师注册证书的人员担任。（分数：1.00）A.可以B.必须 C.不能D.不一定解析：14.施工质量计划编成后，还需对实现预期目标的可能性，有效性和( )等进行分析论证。（分数：1.00）A.适用性B.经济合理性 C.可用性D.客观性解析：15.建设工程施工合同(示范文本)关于工程款的支付做出约定：在确认计量结果后( )天内，发包人应向承包人支付工程款。（分数：1.00）A.7B.14l C.21D.28解析：16.编制设计任务书属于建设工程项目的( )。（分数：1.00）A.项目决策阶段B.项目实施阶段 C.项目

36、招投标阶段D.项目使用阶段解析：参见图 2Z101041。17.在一个建设项目的实施过程中，其管理工作的流程、信息处理的流程以及设计工作、物资采购和施工流程的组织都属于( )范畴。（分数：1.00）A.管理程序组织B.生产程序组织C.业务程序组织D.工作流程组织 解析：工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。在一个建设项目的实施过程中，其管理工作的流程、信息处理的流程以及设计工作、物资采购和施工流程的组织都属于工作流程组织范畴。18.环境管理体系包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的( )。（分数：1.00）A.控制作业现场各种对环境的污染和危害因素B.

37、解决工程施工与各种不良环境条件矛盾的方法C.对各种不良环境条件的应对措施和救援方案D.组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源 解析：19.如果经过努力无法就索赔事宜达成一致意见，则发包人和承包人可根据合同约定选择采用( )方式解决。（分数：1.00）A.仲裁B.诉讼C.仲裁和诉讼D.仲裁或诉讼 解析：20.物体打击事故指的是坠落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、( )等造成的人身伤害。（分数：1.00）A.砸伤 B.碾压C.挤压D.坠落解析：21.建设工程项目信息编码由一系列( )组成，编码是信息处理的一项要的基础工作。（分数：1.00）A.符号和数字 B.字母和数字C.字母和符号D.文字

38、和符号解析：22.施工总承包管理模式招标在( )阶段进行。（分数：1.00）A.决策阶段B.招投标阶段C.设计阶段 D.施工阶段解析：23.下列选项属于进度控制的主要工作环节的是( )。（分数：1.00）A.评审设计方案B.编制项目进度控制工作流程C.采取纠偏措施 D.进度控制工作管理职能分工解析：24.在开工前，政府质量监督检查的重点是( )。（分数：1.00）A.审查各方人员的资质证书B.审查是否有施工许可证C.审查监理规划等文件及审批手续D.审查工程参与各方的工程质量保证体系 解析：25.建设工程项目的职业安全管理的目的是( )。（分数：1.00）A.彻底消除人身伤亡和财产事故B.保护产

39、品生产者和使用者的健康安全 C.控制人的不安全行为和物的不安全状态D.通过对生产要素的控制实现安全控制解析：26.施工成本控制的步骤主要包括：分析比较预测检查纠编。其正确的顺序为( )。（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：27.施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以确认。施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。（分数：1.00）A.发包人B.工程师C.工程师与承包人共同D.承包人 解析：28.双代号网络计划的关键路线是( )。（分数：1.00）A.总时差联结的通路B.关键工作联结起来形成

40、的通路 C.自由时差联结起来形成的通路D.关键工作与自由时差的通路解析：双代号网络计划的关键路线是总的工作持续时间最长的线路。而关键工作是指总时差为零的工作，也就是工作时间持续最长的工作，故双代号网络计划的关键路线是关键工作联结起来形成的通路。29.关于项目管理班子人员的获取，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配B.可以通过招标来获取特定的人员C.必须在组织内部安排人员 D.可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员解析：30.通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现( )，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传

41、输的保真度和保密性。（分数：1.00）A.信息处理和变换的程序化B.信息传输的数字化和电子化 C.信息流扁平化D.信息存储数字化和存储相对集中解析：31.通常情况下，合同双方通过设定( )，来克服成本加酬金合同的缺点。（分数：1.00）A.实际成本B.目标成本 C.实际价格D.目标价格解析：32.假设工作 C的紧前工作为 A、B，如果 A、B 两项工作的最早开始时间分别为 6天和 7天、持续时间分别为 4天和 5天，则工作 C的最早开始时间为( )。（分数：1.00）A.10天B.11天C.12天 D.13天解析：33.材料费属于( )。（分数：1.00）A.直接工程费 B.措施费C.规费D.

42、企业管理费解析：直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。34.下列信息管理工作不正确的是( )（分数：1.00）A.从组织上予以保证B.从经济上予以保证 C.落实进行任务分工和职能分工D.落实具体管理岗位和人员解析：35.设计方进度控制的任务是依据( )对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。（分数：1.00）A.可行性研究报告B.设计标准和规范C.设计任务委托合同 D.设计总进度纲要解析：36.按工程进度编制施工成本计划，应在充分考虑施工( )对项目划分的同时，也要考虑确定施工( )对项目划分的要求，做到二者兼顾。（分数：1.00）A.进度计

43、划、成本计划B.进度控制、成本控制C.进度计划、成本控制D.进度控制、成本计划 解析：37. 凡涉及施工技术复核内容的单据表式均应设置( )签名专栏。（分数：1.00）A.技术操作人、执行人和负责人B.技术操作人、协作人和负责人C.技术操作人、复核人和负责人 D.技术操作人、协作人和复核人解析：38.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，还包括( )。（分数：1.00）A.设计图纸质量B.建筑材料、设备质量 C.业主决策质量D.监理规划质量解析：39.在项目建议书和可行性研究阶段编制建设项目投资估算可以依据( )。（分数：1.00）A.概算定额B.预算定额C.

44、投资估算指标 D.概算指标解析：40.下列不属于对患有职业病的员工的处理方法的是( )。（分数：1.00）A.解雇员工 B.安排医疗C.调转工作D.安排疗养解析：41.下列的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.质量控制可以归结为作业技术活动和管理活动B.质量管理是质量控制的一部分 C.作业技术是产出产品质量或服务质量的直接手段D.产品或服务质量是作业技术活动的直接结果解析：42.安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括( )。（分数：1.00）A.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关 B.计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、

45、改进关D.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关解析：43.危险源识别是指( )。（分数：1.00）A.找出与每项工作活动有关的所有危险源B.找出与每项工作活动有关的所有危险源，并考虑什么人会受到伤害以及如何受到伤害等。 C.找出与每项工作活动有关的所有危险源，并考虑如何避免这些危险D.找出与每项工作活动有关的所有危险源，并考虑这些危险源发生的可能性解析：44.承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人。（分数：1.00）A.12B.13C.14 D.15解析：承包人收到竣工结算价款后 14天内将竣工工程交付发包人。45.防止噪声污染的最根本措施是( )。（分数：1.00）

46、A.从声源上降低噪声 B.采用隔声装置C.从传播途径上控制D.对接收者进行防护解析：46.在工程索赔中，电话记录( )。（分数：1.00）A.不可以作为索赔证据B.可以作为索赔证据 C.只能作为索赔参考D.是索赔的物证解析：47.设计、采购和施工任务综合的承包被简称为( )（分数：1.00）A.EPC承包 B.联合体承包C.D-B承包D.CM总承包解析：48.下列不属于有关当事人索赔分类的是( )。（分数：1.00）A.承包人与发包人之间的索赔B.发包人与分包人之间的索赔 C.承包人或发包人与供货人之间的索赔D.承包人或发包人与保险人之间的索赔解析：49.分部分项工程量清单的项目编码由( )位

47、组成。（分数：1.00）A.12 B.11C.10D.9解析：50.下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.分段结算的工程，可按月预支工程款 B.按月结算的工程，不需进行竣工结算C.按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付D.只有工程承包合同价在 100万元以下的才可实行竣工后一次结算解析：51.实行监理的工程，向建设单位提交工程竣工报告前，须经( )签署意见。（分数：1.00）A.监理工程师B.业主技术负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师 解析：52.关于施工成本计划的编制，下列说法中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.按时间进度的施工成

48、本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得B.编制施工成本计划的各种方式是相互独立的 C.可以将按子项目分解项目总施工成本与按施工成本构成分解项目总施工成本两种方式结合起来D.可以将按子项目分解项目总施工成本计划与按时间分解项目总施工成本计划结合起来解析：53.随着市场经济的进一步发展，企业决定利润率水平的自主权将会( )。（分数：1.00）A.不变B.变小C.变大 D.不确定解析：随着市场经济的进一步发展，企业决定利润率水平的自主权将会更大。 在投标报价时企业可以根据工程的难易程度、市场竞争情况和自身的经营管理水平自行确定合理的利润率。54.( )是施工成本决策与计划的依据。（分数

49、：1.00）A.施工成本预测 B.施工成本计划C.施工成本分析D.施工成本核算解析：55.三种合同类型中，对投资最为不利的是( )。（分数：1.00）A.单价合同B.单价合同C.成本加酬金 D.不确定解析：56.下列说法申错误的是( )（分数：1.00）A.企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度B.安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核C.事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部门负责处理 D.在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任解析：57.项目管理最基本的方法论是( )。（分数：1.00）A.项目目标的动态控制 B.项目目标的分解理论C.PDCA循环原理D.项目的阶段控制理论解析：58.根据( )，为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系。（分数：1.00）A.项目管理的组织模式B.项目目标控制的动态控制原理C.组织与目标的关系 D.网络计划技术的要求解析：59.下列哪项不属于文明施工的基