【工程类职业资格】建设工程合同管理-299及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-299及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-299及答案解析.doc（35页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-299 及答案解析(总分：105.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多（分数：1.00）A.B.C.D.2.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。A建设工程已批准立项 B建设工程经过可行性

2、研究C建设工程已履行了报建手续 D建设资金能满足建设工程要求（分数：1.00）A.B.C.D.3.合同当事人甲违约后，给合同另一当事人乙造成 3 万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5 万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4 万元的损失，但乙方发生了 1 万元的防止损失措施费，甲方应( )。A赔偿乙方 3 万元损失 B赔偿乙方 4 万元损失C赔偿乙方 5 万元损失 D赔偿乙方 8 万元损失（分数：1.00）A.B.C.D.4.建筑工程一切险往往还加保( )。A安装工程一切险 B人身意外伤害险C机构损坏险 D第三者责任险（分数：1.00）A.B.C.D.5.FIDIC 施工合同条件中，业

3、主提供的支付保函的担保期限至( )。A工程师分发接收证书 B缺陷责任期满后 3 个月C承包商圆满完成施工任务 D缺陷制作期满后 6 个月（分数：1.00）A.B.C.D.6.在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以( )。A视为撤回仲裁申请 B视为无仲裁协议C缺席裁决 D移交人民法院判决（分数：1.00）A.B.C.D.7.在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及( )事项。A变更工期 B变更报价C变更主要工种施工方案 D变更报价、工期等（分

4、数：1.00）A.B.C.D.8.某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。A延误 1 个月竣工赔偿B提前 1 个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励D考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.9.下列对不可抗力发生后，合同责任

5、的描述，错误的是( )。A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人承担C承包人的停工损失由承包人承担 D发包人的人员伤亡由发包人负责（分数：1.00）A.B.C.D.10.依据建设工程委托监理合同(示范文本)相关规定，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日（分数：1.00）A.B.C.D.11.缔约过失责任的构成中不包括( )。A缔约一方受有损失B合同已成立C缔约当事人有过错D缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系（分数：1.00）A.B.

6、C.D.12.在索赔的解决和处理过程中应贯穿( )。A从事实出发，实事求是B及时作出决定和处理索赔C按照合同约定行事D从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动（分数：1.00）A.B.C.D.13.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A未经工程师审核确认 B在分包人未提交工程进度表时C未经承包人同意 D未经工程师对分包工程验收（分数：1.00）A.B.C.D.14.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照中华人民共和国招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。A应当接受 B可以接受 C应当拒绝 D可以

7、拒绝（分数：1.00）A.B.C.D.15.建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( )。A物 B货币 C行为 D智力成果（分数：1.00）A.B.C.D.16.依据 FIDIC施工合同条件的规定，施工期从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至( )止的日历天数为承包商的施工期。A工程师颁发工程接收证书 B工程接收证书注明的竣工日C工程师颁发履约证书 D承包商提交给业主的“结清单”生效日（分数：1.00）A.B.C.D.17.不属于按索赔事件的性质分类的索赔是( )。A工程延误索赔 B工程变更索赔C工程加速索赔 D费用索赔（分数：1.00）A.B.C.D.18.执行政府指导价

8、的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。A原价格 B新价格C市场价 D双方协商的价格（分数：1.00）A.B.C.D.19.某监理合同中，出现了“需遵守 X X 市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在 ( )中。A建设工程委托监理合同 B中标函C建设工程委托监理合同标准条件 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D.20.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延期的要求。A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C.D.21.要

9、约人希望要约撤销，合同法规定，撤销要约的通知( )。A不受时间限制B应在要约到达对方之前到达受要约人C应在对方发出承诺之前到达受要约人D应在承诺之后发给受要约人（分数：1.00）A.B.C.D.22.( )是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。A额外工作 B正常工作 C附加工作 D其他工作（分数：1.00）A.B.C.D.23.工程建设监理招标，鉴于标的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人( )的选择。A经验多少 B能力强弱 C报价高低 D财务状况（分数：1.00）A.B.C.D.24.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方

10、因对方的违约而( )的行为。A解除合同 B变更合同 C转让合同 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.25.中标通知书发出后的( )d 内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。A7 B14C2l D30（分数：1.00）A.B.C.D.26.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协凋不力责任。此种索赔属于( )。A总索赔 B道义索赔 C默示索赔 D工程变更索赔（分数：1.00）A.B.C.D.27.关于债权转让的表述中，正确的是( )。A债权人只能

11、将合同的权利全部转让给第三人B债权人只能将合同的权利部分转让给第三人C法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续D债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为（分数：1.00）A.B.C.D.28.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位C材料供应商 D项目经理（分数：1.00）A.B.C.D.29.甲与乙签定了采购 10 吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8 吨，这种情况表现为 ( )。A债务承担 B债务人向第三人履行债务C债权转让 D由第三

12、人向债权人履行债务（分数：1.00）A.B.C.D.30.不属于设计人配合施工的义务的是( )。A解决施工中出现的设计问题 B设计交底C解决施工中出现的安全问题 D工程验收（分数：1.00）A.B.C.D.31.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是( )。A负责施工合同的协调管理 B负责外部关系的协调C认真勤奋地工作 D不得泄露申明的秘密（分数：1.25）A.B.C.D.32.某一材料采购合同，双方约定违约金为 70 万元人民币。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价 100 万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人( )万元

13、。A30 B70 C100 D170（分数：1.00）A.B.C.D.33.工程师进行设备采购合同管理时，( )。A无权在设备制造期间对工艺进行研究B有权在设备制造期间进行检验C设备供应商在得到监理工程师口头许可后即可将设备运至现场D根据合同规定监理工程师不得授权独立的检验员进行工艺研究和检验（分数：1.00）A.B.C.D.34.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日（分数：1.00）A.B.C.D.35.招标的资格预审须知中规

14、定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。A仅允许排名前五名的投标人参加投标B改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C由排名第七的递补，维持六家投标人D重新进行资格预审（分数：1.00）A.B.C.D.36.工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以( )日确认为承包人的竣工日。A承包人自检合格B承包人递交竣工验收报告C竣工检验开始D竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字（分数：1.00）A.B.C.D.37.公开招标在开标时，应( )。A由招标监督机构主持，所有投标人均应参加B由招标监督机构主持，投标人自愿参加C由招标人主持，所有投标人均

15、应参加D由招标人主持，投标人自愿参加（分数：1.00）A.B.C.D.38.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。A合同签订日 B设计人收到定金日 C开始设计日 D合同约定的时间（分数：1.00）A.B.C.D.39.按照 FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。A业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C应由承包商和指定分包商共同承担责任D应由指定分包商直接对业主承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.40.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的

16、审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。A审查单位与监理单位共同承担 B承包人与审查单位连带承担C承包人全部承担D承包人承担设计损失，发包人承担施工损失（分数：1.00）A.B.C.D.41.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。A不用归还委托人 B归还委托人即可C归还委托人，并应支付折旧费 D归还委托人，并应支付租赁费（分数：1.00）A.B.C.D.42.FIDIC施工合同条件规定，业主发出中

17、标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。A14 B24 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.43.某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价 10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的( )。A同时履行抗辩权 B后履行抗辩权C不安抗辩权 D合同中止履行的权利（分数：1.00）A.B.C.D.44.不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是( )。A合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料B对工程或其任何部分的预期目的说明C竣工工程的试验和性能

18、标准D除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料（分数：1.00）A.B.C.D.45.按照 FIDIC 合同条件，颁发整个工程的接收证书时，业主应退给承包商( )保留金。A全部 B一半 C40% D20%（分数：1.00）A.B.C.D.46.承包人因自身原因实际施工落后于计划进度，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人( )。A有权要求赔偿 B只能获得增加成本的一定比例的赔偿C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D无权要求赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.47.执行政府定价的合同，当事人一方逾期

19、提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。A原价格 B新价格C市场价格 D原价和新价的平均价格（分数：1.00）A.B.C.D.48.在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中，( )是个核心。A工程师 B发包人 C承包人 D仲裁机构或法院（分数：1.00）A.B.C.D.49.按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，施工合同终止的条件是( )A工程验收通过 B承包人送交了竣工验收报告C办理完移交工程手续 D发包人支付了竣工结算款（分数：1.00）A.B.C.D.50.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延

20、期形式的和要求。A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：55.00)51.监理工程师对勘察设计合同管理的主要工作内容有( )o（分数：2.00）A.编制设计要求文件B.组织招投标C.参与设计工作D.审查项目概预算E.监督设计合同履行52.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括( )。（分数：2.00）A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验E.二次验收不合格，缺陷属于设备制造

21、原因53.FIDIC 施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函( )。（分数：1.00）A.是在通用条件的条款中明确规定的B.取决于业主主动选用C.取决于承包商的要求D.是在专用条件的条款中明确规定的E.取决于融资机构的强制性规定54.根据 FIDIC施工合同条件的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有( )。（分数：2.00）A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.施工中受到其他承包商的干扰E.后续法规调整引起的延误55.按照“施工合同”，甲方负责的工作是( )。（分数：2.00）A.办

22、理土地征用，青苗树木赔偿B.提供施工现场工程地质资料C.提交水准点和坐标控制点D.保护施工现场地下管线及附近建筑物E.施工放线56.在索赔报告审查的证据资料分析中，主要分析证据资料的( )，这也是索赔要求有效的前提条件。（分数：2.00）A.规范性B.有效性C.正确性D.合理性E.时效性57.在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。（分数：2.00）A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D.承包人可以留置该工程E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任58.设计合同中，发包人的

23、责任包括( )等。（分数：2.00）A.对设计依据资料的正确性负责B.保证设计质量C.提出技术设计方案D.提供必要的现场工作条件E.解决施工中出现的设计问题59.下列选项属于投标人资格预审必要合格条件的有( )。（分数：2.00）A.注册资金B.法人地位C.资质等级D.分包计划E.财务状况60.法定解除合同的条件包括( )等。（分数：2.00）A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行C.当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务E.在履行期限届满之前，当事人一

24、方明确表示不履行主要债务61.无效合同的确认权归( )。（分数：2.00）A.人民法院B.人民检察院C.工商行政管理部门D.政府经委部门E.仲裁机构62.采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（分数：2.00）A.对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D.改变违约责任的承担方式E.删减部分约定的承包工作交给其他人完成63.建设工程施工合同的当事人包括( )。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.发包人C.监理单位D.材料供应商E.承包人64.合同当事人签订的合同确认为无效合同的确认权归( )。（

25、分数：2.00）A.合同当事人B.人民法院C.仲裁机构D.人民政府E.公证机关65.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动，其情况不包括 ( )。（分数：2.00）A.代理权终止为代理行为B.没有委托代理人而为代理行为C.超越代理权限为代理行为D.拒绝担任代理人E.没有代理权而为代理行为66.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括( )。（分数：1.00）A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验E.二次验收不

26、合格，缺陷属于设备制造原因67.设计合同示范文本规定，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见B.对提交的设计文件质量负责C.参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容D.负责现场施工指导E.完成初步设计、技术设计和施工图设计68.施工分包合同的主要特点表现为( )。（分数：2.00）A.发包人与分包人之间没有合同关系B.分包人只能向承包人提出索赔C.分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求D.分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行E.承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责69.材料采购合同履行过程中，采购方有权部

27、分或全部拒付货款的情况大致包括( )。（分数：2.00）A.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款B.交付货物的数量多于合同约定，拒付全部的货款C.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款D.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付E.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方同意接收部分的货物，拒付全部货款70.合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。（分数：1.00）A.符合我国大多数的意愿B.合同本质对合同形式不作要求C.市场经济要求不应对合同形式进行限制D.电子技术对合同形式的影响E.国际公约要求不应对合同形式进行限制71.FIDIC

28、施工合同条件规定，承包商申请的变更中，如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分永久工程的设计的改变，通用条件的条款规定，如果双方没有其他协议，承包商应设计该部分工程。如果他不具备设计资质，也可以委托有资质单位进行分包。变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，包括( )。（分数：2.00）A.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的B.承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件C.在开始竣工检验之前，承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册D.承包商的文件必须符合规范和图纸的要求E.承包商的文件必须符合工

29、程师的要求72.委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是( )。（分数：2.00）A.工程规模B.工程项目的专业特点C.被监理合同的难易程度D.主要监理人员的能力E.监理人员的配置数量73.合同成立后，具备其生的条件是( )。（分数：2.00）A.当事人是法人B.意思表示真实C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力D.不违反法律或者社会公共利益E.合同的标的、数量等内容协商一致74.发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足的条件有( )。（分数：2.00）A.建筑物的设计稳定、安全、可靠B.不存在有可能损害公共利益的其他影响C.设计的施工图达到规定的设计深度D.设计符合消防、节能、环保、抗

30、震、卫生、人防等有关强制性标准、规范E.设计依据的勘察资料和数据完整、正确75.采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（分数：1.00）A.对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D.改变违约责任的承担方式E.删减部分约定的承包工作交给其他人完成76.承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。（分数：2.00）A.运转操作费B.机械折旧费C.设备租赁费D.机上人员的工资E.机械台班费77.法人应当具备( )等条件。（分数：2.00）A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所

31、D.经上级行政主管机关批准E.能够独立承担民事责任78.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：1.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.协调处理古树名木的保护工作E.按规定办理安全生产有关手续79.采用可调价格合同，施工过程中发生( )情况时，可以调整合同价款。（分数：2.00）A.工期在 18 个月以上B.国家新法规的出台影响了合同价款C.当地税务部门对税费的调整D.中期支付进度款扣回部分预付款E.在专用条款中约定因外部条件变化对施工成本产生影响80.某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定

32、标，则投标人有权( )。（分数：2.00）A.要求撤回投标文件B.要求赔偿损失C.拒签延长投标保函有效期D.要求退还投标保证金E.要求将合同授予他们协商推举的中标人建设工程合同管理-299 答案解析(总分：105.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多（分数：1.00

33、）A. B.C.D.解析：2.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。A建设工程已批准立项 B建设工程经过可行性研究C建设工程已履行了报建手续 D建设资金能满足建设工程要求（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.合同当事人甲违约后，给合同另一当事人乙造成 3 万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5 万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4 万元的损失，但乙方发生了 1 万元的防止损失措施费，甲方应( )。A赔偿乙方 3 万元损失 B赔偿乙方 4 万元损失C赔偿乙方 5 万元损失 D赔偿乙方 8 万元损失（分数：1.00）A.

34、B. C.D.解析：4.建筑工程一切险往往还加保( )。A安装工程一切险 B人身意外伤害险C机构损坏险 D第三者责任险（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.FIDIC 施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。A工程师分发接收证书 B缺陷责任期满后 3 个月C承包商圆满完成施工任务 D缺陷制作期满后 6 个月（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：6.在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以( )。A视为撤回仲裁申请 B视为无仲裁协议C缺席裁决 D移交人民法院判决（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P48(五)开庭和裁决。

35、申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。7.在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及( )事项。A变更工期 B变更报价C变更主要工种施工方案 D变更报价、工期等（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：8.某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不

36、足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。A延误 1 个月竣工赔偿B提前 1 个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励D考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿（分数：1.00）A. B.C.D.解析：9.下列对不可抗力发生后，合同责任的描述，错误的是( )。A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人承担C承包人的停工损失由承包人承担 D发包人的人员伤亡由发包人负责（分数：1.00）A. B.C.D

37、.解析：10.依据建设工程委托监理合同(示范文本)相关规定，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。11.缔约过失责任的构成中不包括( )。A缔约一方受有损失B合同已成立C缔约当事人有过错D缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系（分数：1

38、.00）A.B. C.D.解析：12.在索赔的解决和处理过程中应贯穿( )。A从事实出发，实事求是B及时作出决定和处理索赔C按照合同约定行事D从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A未经工程师审核确认 B在分包人未提交工程进度表时C未经承包人同意 D未经工程师对分包工程验收（分数：1.00）A.B.C. D.解析：14.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照中华人民共和国招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。A

39、应当接受 B可以接受 C应当拒绝 D可以拒绝（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( )。A物 B货币 C行为 D智力成果（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.依据 FIDIC施工合同条件的规定，施工期从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至( )止的日历天数为承包商的施工期。A工程师颁发工程接收证书 B工程接收证书注明的竣工日C工程师颁发履约证书 D承包商提交给业主的“结清单”生效日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.不属于按索赔事件的性质分类的索赔是( )。A工程延误索赔 B工程变更索赔C工程加速索赔

40、D费用索赔（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：18.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。A原价格 B新价格C市场价 D双方协商的价格（分数：1.00）A. B.C.D.解析：19.某监理合同中，出现了“需遵守 X X 市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在 ( )中。A建设工程委托监理合同 B中标函C建设工程委托监理合同标准条件 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 P80(三)建设工程委托监理合同的专用条件。由于标准条件适用于各种行业和专业项目的建设工程监理，因此

41、0 其中的某些条款规定得比较笼统，需要在签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。如标准条件中规定“建设工程委托监理合同适用的法律是国家法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方章程”。故地方性标准应在建设工程委托监理合同专用条件中写明。20.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延期的要求。A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C. D.解析：21.要约人希望要约撤销，合同法规定，撤销要约的通知( )。A不

42、受时间限制B应在要约到达对方之前到达受要约人C应在对方发出承诺之前到达受要约人D应在承诺之后发给受要约人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：22.( )是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。A额外工作 B正常工作 C附加工作 D其他工作（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 监理人应完成的监理工作23.工程建设监理招标，鉴于标的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人( )的选择。A经验多少 B能力强弱 C报价高低 D财务状况（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 建设监理招标概述24.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过

43、程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。A解除合同 B变更合同 C转让合同 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题主要考查的是抗辩权的概念。合同履行中的抗辩权是指在双务合同的履行中，双方都应当履行自己的债务，一方不履行或者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。25.中标通知书发出后的( )d 内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。A7 B14C2l D30（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：26.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。

44、其理由是发包人应承担外部协凋不力责任。此种索赔属于( )。A总索赔 B道义索赔 C默示索赔 D工程变更索赔（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.关于债权转让的表述中，正确的是( )。A债权人只能将合同的权利全部转让给第三人B债权人只能将合同的权利部分转让给第三人C法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续D债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为（分数：1.00）A.B.C. D.解析：28.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位C材

45、料供应商 D项目经理（分数：1.00）A. B.C.D.解析：29.甲与乙签定了采购 10 吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8 吨，这种情况表现为 ( )。A债务承担 B债务人向第三人履行债务C债权转让 D由第三人向债权人履行债务（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.不属于设计人配合施工的义务的是( )。A解决施工中出现的设计问题 B设计交底C解决施工中出现的安全问题 D工程验收（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 设计人配合施工的义务设计交底；解决施工中出现的设计问题；工程验收。31.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是( )。A负责施工合同的协调管理 B负责外

46、部关系的协调C认真勤奋地工作 D不得泄露申明的秘密（分数：1.25）A.B. C.D.解析：解析 熟悉习题解析 本题考查重点是对“委托监理合同”的熟悉。监理人义务包括：监理人在履行合同义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益：合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作；在合同期内或合同终止后，未经得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料；任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人；非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监

47、理行为的公正性；监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动；在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密；负责合同的协调管理工作。当双方的争议由政府行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。因此，本题的正确答案是 B。32.某一材料采购合同，双方约定违约金为 70 万元人民币。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价 100 万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人( )万元。A30 B70 C100 D170（分数：1.00）A.B.C. D.解析：33.工程师进行

48、设备采购合同管理时，( )。A无权在设备制造期间对工艺进行研究B有权在设备制造期间进行检验C设备供应商在得到监理工程师口头许可后即可将设备运至现场D根据合同规定监理工程师不得授权独立的检验员进行工艺研究和检验（分数：1.00）A.B. C.D.解析：34.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。35.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。A仅允许排名前五名的投标人参加投标B改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C由排名第七的递补，维持六家投标人D重新进行资格预审（分数：1.0