【工程类职业资格】建设工程合同管理-198及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-198及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-198及答案解析.doc（47页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-198 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指( )。 A投保人 B被保险人 C受益人 D保险人（分数：1.00）A.B.C.D.2.根据合同中某些条款，可以推断出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为( )。 A标准条款 B明示条款 C默示条款 D索赔条款（分数：1.00）A.B.C.D.3.关于发包人供应的材料与约定不符时的处理，下列叙述错误的是( )。 A数量少由承包人补齐 B发包人负责运到合同约定地 C出现质量问

2、题承包人可拒收 D单价不符由发包人承担差价（分数：1.00）A.B.C.D.4.履约担保的保证期限到( )止。 A完成施工义务 B完成保修义务 C缺陷通知期 D预付款被全部扣回（分数：1.00）A.B.C.D.5.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定( )。 A该部分工程的价值 B减少的工程价值乘以规定费率 C合同价的减少的一半 D节省的承包单位的直接费的一半（分数：1.00）A.B.C.D.6.建设工程委托监理合同的标的是( )。 A技术 B服务 C行为 D酬金（分数：1.00）A.B.C.D.7.工程师必须对隐蔽工程在( )进行检查验收。 A试

3、车前 B隐蔽前 C隐蔽后 D试车后（分数：1.00）A.B.C.D.8.因索赔得到的补偿款将计入( )中。 A本月的工程进度款的支付证书 B下月的工程进度款的支付证书 C第三月的工程进度款的支付证书 D第四月的工程进度款的支付证书（分数：1.00）A.B.C.D.9.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。 A人民法院的判决 B仲裁机构的裁决 C经过公证的还款协议 D经过鉴证的还款协议（分数：1.00）A.B.C.D.10.依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。 A按原价格执行 B按新价格执行

4、 C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行（分数：1.00）A.B.C.D.11.因物价浮动对合同价格的调整的方法，通用条款内规定为( )。 A指数法 B系数法 C公式法 D比例法（分数：1.00）A.B.C.D.12.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。 A在首次支付工程进度款时起扣 B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣 C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣 D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣（分数：1.00）A.B.C.D.13.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次

5、验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工期应为( )日。 A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D办理竣工验收手续（分数：1.00）A.B.C.D.14.关于合同有效期，下列说法错误的是( )。 A是判别合同是否具有法律效力的分界线 B合同有效期的起始日是合同签字日 C合同有效期结束意味着索赔权利终止 D合同有效期结束表明施工义务终止（分数：1.00）A.B.C.D.15.某工程监理酬金总额 45万元，监理单位已经缴纳的税金为 3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额

6、为 ( )万元。 A45 B57 C42 D60（分数：1.00）A.B.C.D.16.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于( )天。 A80 B100 C120 D140（分数：1.00）A.B.C.D.17.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。 A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.18.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，下列说法正确的是( )。 A发包人应在

7、14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B工程师应在 14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C承包人应在 14天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D承包人应在 14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D.19.工程师对工程量的确认，可以计量的是( )。 A承包人超挖的工程量 B承包人涨线的工程量 C承包人原因造成的返工 D设计变更的工程量（分数：1.00）A.B.C.D.20.履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。 A不动产所在地 B不动产承包人所在地 C不动产发包人所在地 D双方约定地（分数：1.00）A.B.C.D.21.能够引起合同法律关系的产生

8、、变更与消灭的是( )。 A行为 B事件 C法律事实 D后果（分数：1.00）A.B.C.D.22.对方对合同的解除有争议的，可以( )。 A调解 B仲裁确认解除效力 C协调 D起诉（分数：1.00）A.B.C.D.23.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。 A合同签订日 B设计人收到定金日 C开始设计日 D合同约定的时间（分数：1.00）A.B.C.D.24.在市场经济中，合同比重降低了的是( )。 A实践合同 B计划合同 C从合同 D无偿合同（分数：1.00）A.B.C.D.25.有义务解决施工中出现的设计问题的是( )。 A发包人 B工程师 C设计人 D承包人（分数：1.0

9、0）A.B.C.D.26.定标的主要依据是( )。 A评标报告 B投标文件 C招标文件 D投标价格（分数：1.00）A.B.C.D.27.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。 A协议书 B专用条款 C标准条款 D质量保修书（分数：1.00）A.B.C.D.28.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使( )。 A同时履行抗辩权 B代位权 C撤销权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.29.下列说法错误的是( )。 A承包商应在合同约定的日期

10、或接到中标函后的 42天内开工 B工程师应至少提前 7天通知承包商开工日期 C承包商收到开工通知后的 28天内提交施工进度计划 D承包商提交施工计划 28天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认可该计划已被工程师认可（分数：1.00）A.B.C.D.30.建设工程委托监理合同规定，下列属于附加监理工作范围的是( )。 A审查认可施工承包商的施工方案和进度计划 B不可抗力事件发生后的善后工作 C发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间 D发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作（分数：1.00）A.B.C.D.31.决定施工合同的支付程序中

11、是否有预付款的因素不包括( )。 A工程的性质 B承包工程量的大小 C发包人在招标文件中的规定 D工程的内容（分数：1.00）A.B.C.D.32.合同法中规定的“缔约过失责任”是指( )。 A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责 B委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.33.理论换算法的换算依据是( )。 A合同约定的换算标准 B计量单位 C政策规定 D监理

12、工程师的决定（分数：1.00）A.B.C.D.34.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。 A提取全部材料，按实际交付数量付款 B按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C拒绝提前提货，拒付贷款 D提取全部材料，按订购数量付款（分数：1.00）A.B.C.D.35.关于无效合同，下列说法错误的是( )。 A违反了法律规定的条件 B自订立起就没有法律效力 C不受到法律保护 D自宣布无效之日起无效（分数：1.00）A.B.C.D.36.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。 A工程所在地 B被告住所地

13、 C原告住所地 D合同签字地（分数：1.00）A.B.C.D.37.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。 A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作（分数：1.00）A.B.C.D.38.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。 A不利的气候条件 B招标文件未说明的污染 C不利于施工的外界自然条件 D其他承包商的干扰（分数：1.00）A.B.C.D.39.施工合同的总纲性文件是( )。 A协议书 B通用条款 C专用条款 D附加条款（分数：1.00）A.B.C.D.40.监理招

14、标的宗旨是对监理单位( )的选择。 A能力 B人员 C设备 D报价（分数：1.00）A.B.C.D.41.调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律是( )。 A中华人民共和国合同法 B中华人民共和国民法通则 C中华人民共和国招标投标法 D中华人民共和国建筑法（分数：1.00）A.B.C.D.42.依据担保法有关规定，当采用保证方式进行担保时，下列说法正确的是( )。 A债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任 B债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人

15、承担责任 C保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.43.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。 A仅允许排名前五名的投标人参加投标 B改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量 C由排名第七的递补，维持六家投标人 D重新进行资格预审（分数：1.00）A.B.C.D.44.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。 A投标文件的密封不符合招标文件的要

16、求 B投标文件中附有招标人不能接受的条件 C购买招标文件后不递交投标文件 D拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正（分数：1.00）A.B.C.D.45.根据招标投标法规定，下列必须招标的项目是( )。 A涉及秘密项目 B使用专有技术项目 C恢复建设项目 D利用国际援助奖金的项目（分数：1.00）A.B.C.D.46.工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是( )。 A施工进度计划是否拖后 B合同工期 C事件实际造成的延误时间 D工期定额标准（分数：1.00）A.B.C.D.47.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。 A控制概算 B编制招标文件 C施工图设计

17、 D非标准设备制作（分数：1.00）A.B.C.D.48.按合同法的规定，合同年效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按 ( )的顺序履行。 A订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B合同有关条款，补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款（分数：1.00）A.B.C.D.49.下列选项中，不属设计合同示范文本(一)内容的是( )。 A设计费的支付 B双方责任 C设计方案 D订立合同依据的文件（分数：1.00）A.B.C.D.50.招标文件核查不包括的范围( )

18、。 A招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件 B招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同期限是否合理 C招标文件的形式是否合乎要求 D是否有限制公平竞争的条件（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.下列关于监理招标的特点，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价占主要地位C.报价占次要地位D.邀请的投标人较多E.邀请的投标人较少52.在施工合同中，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的

19、违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准53.关于对工程量确认的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量B.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效C.工程师在计量工程量前 24小时通知发包人派人参加D.承包人原因造成返工的工程量不予计量E.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效54.关于合同担保方式的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.履约担保是由业主提供的B.履约担保和支付保函是在签合同时提供C.预付款担保的保证期限至预付款全部扣回止D.履约担保的保证期限至完成施工和保修义务止E.支付保函的保证期限至缺陷责任期满后

20、6个月55.在材料采购合同中，交货数量的验收方法有( )。（分数：2.00）A.物理试验B.查点法C.衡量法D.经验鉴别法E.理论换算法56.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是( )。（分数：2.00）A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2%设计费E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费57.监理合同除具有委托合同的

21、共同特点外，还具有的特点包括( )。（分数：2.00）A.当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力B.委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规C.委托合同的标的是服务D.委托合同应具有标准形式E.当事人双方之间建立的债权和债务关系58.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括( )。（分数：2.00）A.岩土工程勘察B.水文地质勘察C.变更及工程费的调整D.材料设备的供应E.工程测量59.在担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括( )。（分数：2.00）A.土地使用权B.社会团体的教育设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通工具E.依法被监

22、管的财产60.下列可以作为抵押物的财产有( )。（分数：2.00）A.房屋B.机器C.耕地D.医院E.学校61.按照招标标法的规定，( )可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。（分数：2.00）A.施工单项合同估算价 150万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价 150万元人民币C.监理合同，单项合同估算价 150万元人民币D.项目总投资 4000万元，监理合同单项合同估算价 30万元人民币E.项目总投资 2000万元，监理合同单项合同估算价 30万元人民币62.工程建设管理水平的提高体现在( )三大目标上。（分数：2.00）A.工程招标B.工程质量C.工程进度D.工程监理E.

23、工程投资63.关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是( )。（分数：2.00）A.承包人应在索赔事件发生后 28天内向工程师递交赔偿意向通知B.索赔意向通知提交后的 28天内，或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告C.如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔(一般为 28天)期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求D.持续事件影响结束后 30天内承包人提出最终的索赔报告E.工程师在收到索赔报告后，28 天内给予答复和要求承包人进一步补充索赔理由64.月进度报告的内容包括( )。（分数：2.00）A.安全统计B.实际进度与计划进度的对比C.材料的检验

24、结果D.保证计划实施的说明文件E.若干份质量保证文件65.后履行抗辩权的适用条件包括( )。（分数：2.00）A.合同中未约定履行顺序B.合同中约定了履行顺序C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务E.经营状况严重恶化66.合同生效应具备的条件有( )。（分数：2.00）A.意思表示真实B.不违反社会公共利益C.必须做出承诺D.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力E.必须发出要约邀请67.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D

25、.监理委托函E.标准、规范68.招标代理机构所具备的条件有( )。（分数：2.00）A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有审查招标单位资质的能力C.具备相应的专家库D.符合法律规定的其他条件E.能够编制招标文件和组织评标69.下列说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商70.对监理人的禁止行为有( )。（分数：2.0

26、0）A.不得接受承包人的报酬B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动C.不得泄露与本工程有关的保密资料D.不得泄露设计人申明的秘密E.不得参与合同的协调管理工作71.下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数C.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数D.在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期E.如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间72.按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（分数：

27、2.00）A.与投标人就投标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人73.“债务人向第三人履行债务”的特点有( )。（分数：2.00）A.不改变当事人之间的权利义务关系B.债务人不得拒绝第三人的请求履行C.改变当事人之间的权利义务关系D.第三人无追究对方违约责任的权利E.第三人不可以向债务人请求履行74.保险人可以对( )带来的损失不负责赔偿。（分数：2.00）A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.自然磨损E.维修保养费用75.依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且

28、又不能达成补充协议时( )履行。（分数：2.00）A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.没备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地76.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.单价不符，由发包人承担所有差价B.到货时间早，发包人承担保管费C.数量多，由承包人负责运出工地D.规格不符，承包人可拒收E.延误的工期不予顺延77.依照施工合同示范文本通用条款的规定，( )属于发包人应当完成的工作。（分数：2.00）A.办理施工许可证B.提供工程进度计划C.确定坐标控制点D.

29、做好施工现场地下管线的保护工作E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作78.按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议79.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.设计变更B.非承包人原因停电C.分包人的施工干扰D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行E.交通部门修理公路影响材料运输进度80.合同法中的自愿原则是指( )。（分数：2.00）A.合同当事人有权决定是否订立合同B.合同当事人有权决

30、定与谁订立合同C.合同当事人有权决定合同生效时间D.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同E.合同当事人有权决定是否接受合同条款建设工程合同管理-198 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指( )。 A投保人 B被保险人 C受益人 D保险人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保

31、险金责任的保险公司。保险合同在履行中还会涉及到被保险人和受益人的概念。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人都可作为受益人。2.根据合同中某些条款，可以推断出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为( )。 A标准条款 B明示条款 C默示条款 D索赔条款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。

32、这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”或称为“隐含条款”。3.关于发包人供应的材料与约定不符时的处理，下列叙述错误的是( )。 A数量少由承包人补齐 B发包人负责运到合同约定地 C出现质量问题承包人可拒收 D单价不符由发包人承担差价（分数：1.00）A. B.C.D.解析：发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。视具体情况不同，按照以下原则处理：(1)材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价；(2)材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运

33、出施工场地并重新采购；(3)到货地点与合同约定不符时，发包人负责运至合同约定的地点；(4)供应数量少于合同约定的数量时，发包人将数量补齐；多于合同约定的数量时，发包人负责将，多出部分运出施工场地。4.履约担保的保证期限到( )止。 A完成施工义务 B完成保修义务 C缺陷通知期 D预付款被全部扣回（分数：1.00）A.B. C.D.解析：履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务，而非到工程师颁发工程接收证书为止。5.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定( )。 A该部分工程的价值 B减少的工程价值乘以规定费率 C合同价的减少的一半 D节省的承包单

34、位的直接费的一半（分数：1.00）A.B.C. D.解析：承包商接受变更建议的估价，如果此改变造成该部分工程的合同价值减少，工程师应与承包商商定或决定一笔费用，并将之加入合同价格。这笔费用应是以下金额差额的一半(50%)；(1)合同价的减少：由此改变造成的合同价值的减少，不包括依据后续法规变化作出的调整和因物价浮动调价所作的调整；(2)变更对使用功能的影响：考虑到质量、预期寿命或运行效率的降低，对业主而言已变更工作价值上的减少(如有时)。6.建设工程委托监理合同的标的是( )。 A技术 B服务 C行为 D酬金（分数：1.00）A.B. C.D.解析：委托监理合同的标的是服务。7.工程师必须对隐

35、蔽工程在( )进行检查验收。 A试车前 B隐蔽前 C隐蔽后 D试车后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：由于隐蔽工程在施工中一旦完成隐蔽，将很难再对其进行质量检查(这种检查往往成本很大)，因此必须在隐蔽前进行检查验收。对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工。发包人应为检验和试验提供便利条件。8.因索赔得到的补偿款将计入( )中。 A本月的工程进度款的支付证书 B下月的工程进度款的支付证书 C第三月的工程进度款的支付证书 D第四月的工程进度款的支付证书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：补偿款将计入下月支付工程进

36、度款的支付证书内，顺延的工期加到原合同工期中去。9.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。 A人民法院的判决 B仲裁机构的裁决 C经过公证的还款协议 D经过鉴证的还款协议（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：合同签证是自愿行为，不具有强制执行的效力。10.依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。 A按原价格执行 B按新价格执行 C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行（分数：1.00）A.B. C.D.解析：如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时

37、的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。11.因物价浮动对合同价格的调整的方法，通用条款内规定为( )。 A指数法 B系数法 C公式法 D比例法（分数：1.00）A.B.C. D.解析：对于施工期较长的合同，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价的方法。通用条款内规定为公式法调价。12.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。 A在首次支付工程进度款时起扣 B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣

38、 C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣 D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣（分数：1.00）A.B.C. D.解析：动员预付款应是自承包商获得工程进度款累计总额(不包括预付款的支付和保留金的扣减)达到合同总价(减去暂列金额)的 10%那个月起扣。13.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工期应为( )日。 A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D办理竣工验收手续（分数：1.00）A.B. C.D.解析：工程竣工验收通过，承包人送交竣工

39、验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。14.关于合同有效期，下列说法错误的是( )。 A是判别合同是否具有法律效力的分界线 B合同有效期的起始日是合同签字日 C合同有效期结束意味着索赔权利终止 D合同有效期结束表明施工义务终止（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，合同约定的权利义务并

40、未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。15.某工程监理酬金总额 45万元，监理单位已经缴纳的税金为 3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为 ( )万元。 A45 B57 C42 D60（分数：1.00）A.B.C. D.解析：监理单位应承担的赔偿金为其所得的全部监理费用。16.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于( )天。 A80 B100 C

41、120 D140（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：裁决委员会的成员对工程的实施定期进行考察现场，了解施工进度和实际潜在的问题。一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于 140天，离开现场前，应向业主和承包商提交考察报告。17.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。 A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措

42、施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。18.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，下列说法正确的是( )。 A发包人应在 14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B工程师应在 14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C承包人应在 14天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D承包人应在 14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：发包人在工期可以顺延的情况发生后 14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报

43、告。工程师在收到报告 14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。19.工程师对工程量的确认，可以计量的是( )。 A承包人超挖的工程量 B承包人涨线的工程量 C承包人原因造成的返工 D设计变更的工程量（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：工程师对照设计图纸，只对承包人完成的永久工程合格工程量进行计量。因此，属于承包人超出设计图纸范围(包括超挖、涨线)的工程量不予计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。20.履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。 A不动产所在地 B不动产承包人所在地 C不动产发包人所在地 D双方约定地（分数：1.00）A. B.C.D.解析：

44、履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的在履行义务一方所在地履行。21.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。 A行为 B事件 C法律事实 D后果（分数：1.00）A.B.C. D.解析：能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。22.对方对合同的解除有争议的，可以( )。 A调解 B仲裁确认解除效力 C协调 D起诉（分数：1.00）A.B. C.D.解析：当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲

45、裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除。23.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。 A合同签订日 B设计人收到定金日 C开始设计日 D合同约定的时间（分数：1.00）A.B. C.D.解析：设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的 3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。24.在市场经济中，合同比重降低了的是( )。 A实践合同 B

46、计划合同 C从合同 D无偿合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：计划合同是依据国家有关计划签订的合同。虽然在市场经济中，依计划订立的合同的比重降低了，但仍然有一部分合同是依据国家有关计划订立的。对于计划合同，有关法人、其他组织之间应当依照有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同。25.有义务解决施工中出现的设计问题的是( )。 A发包人 B工程师 C设计人 D承包人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：设计人有义务解决施工中出现的设计问题，如属于设计变更的范围，按照变更原因确定费用负担责任。26.定标的主要依据是( )。 A评标报告 B投标文件 C招标文件 D投标价格（分数：1.

47、00）A. B.C.D.解析：招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。27.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。 A协议书 B专用条款 C标准条款 D质量保修书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对通用条款中的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。28.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使( )。 A同时履行抗辩权 B代位权 C撤销权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。29.下列说法错误的是( )。 A承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的 42天内开工 B工程师应至少提前 7天通