【工程类职业资格】建设工程合同管理-190及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-190及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-190及答案解析.doc（43页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-190 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.法律法规不要求具备一定形式和手续的合同，称为( )合同。 A诺成 B实践 C要式 D不要式（分数：1.00）A.B.C.D.2.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。 A承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间 B委托人要求增加的监理工作范围 C委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作 D承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容（分数：1.00）A.B.C.D.3.决定施工合同的支付程序中是否有预付款的因

2、素不包括( )。 A工程的性质 B承包工程量的大小 C发包人在招标文件中的规定 D工程的内容（分数：1.00）A.B.C.D.4.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。 A按工程实际损失计算赔偿 B扣除合同约定的全部监理酬金 C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D应当双倍返还定金（分数：1.00）A.B.C.D.5.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于( )承担。 A附加工作费用，由委托人 B额外工作费用，由委托人 C正常工作酬金范围，由监理单位 D工程成

3、本，由承包方（分数：1.00）A.B.C.D.6.在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括( )。 A设备延误到货的违约金的计算办法 B因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法 C未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法 D由于供方责任采购人员的返工费（分数：1.00）A.B.C.D.7.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。 A有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C无效，由采购员向乙公司支付货款 D无效，甲施工企

4、业退货，乙公司的损失由采购员承担（分数：1.00）A.B.C.D.8.监理单位出现无正当理由而又未履行监理义务时，按照监理合同规定，业主可( )。 A发出终止合同通知，监理合同即行停止 B发出未履行义务通知后在第 21 天单方终止合同 C发出未履行义务通知后 21 天内未能得到满意答复，在第一个通知发出后 42 天内发出终止合同通知，监理合同即行终止 D发出未履行义务通知，21 天内未能得到满意答复，可在第一个通知发出后 35 天内发出终止合同通知，监理合同即行终止（分数：1.00）A.B.C.D.9.合同生效后，当事人发现合同关于履行地点约定不明确的，应当首先采用( )确定。 A按照合同有关

5、条款 B协议补充的方法 C按照交易习惯 D按照履行合同义务一方所在地（分数：1.00）A.B.C.D.10.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。 A物 B行为 C智力成果 D活动（分数：1.00）A.B.C.D.11.一方当事人的违约行为导致工程受到 5 万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为 1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为 7 万元。依据中华人民共和国合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为( )万元。 A5 B6 C7 D8（分数：1.00）A.B.C.D.12.根据监理合同的规定，( )不属于委托人的权利。 A选

6、定工程总承包人 B要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告 C选择分包人的认可权 D调换总监理工程师的最终认可权（分数：1.00）A.B.C.D.13.下列有关设计变更程序的说法，错误的是( )。 A承包人不得因施工方便而进行变更 B承包人要求的设计变更需经工程师同意 C发包人要求的设计变更需经工程师批准 D承包人的合理化建议需经工程师同意（分数：1.00）A.B.C.D.14.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了其施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低时，承包人( )。 A有权要求赔偿 B只能获得增加成本的一

7、定比例的赔偿 C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D无权要求赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.15.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。 A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责 C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责（分数：1.00）A.B.C.D.16.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。 A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延（分数：1

8、.00）A.B.C.D.17.对现场交货的到货数量验收的方法不包括( )。 A经验鉴别法 B衡量法 C查点法 D理论换算法（分数：1.00）A.B.C.D.18.竣工检验合格后，工程师颁发接收证书，不表明( )。 A工程已满足竣工条件 B承包商的施工义务已完成 C对工程照管的责任移交业主 D施工合同终止（分数：1.00）A.B.C.D.19.FIDIC 合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后 84 天内，承包商应向工程师报送( )。 A最终报表 B竣工报表 C结清单 D临时支付报表（分数：1.00）A.B.C.D.20.甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙

9、共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当( )作出裁决。 A按多数仲裁员的意见 B按首席仲裁员的意见 C提请仲裁委员会 D提请仲裁委员会主任（分数：1.00）A.B.C.D.21.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。 A现场考察时招标人口头解释 B招标文件规定 C书面函件 D仲裁机构裁定（分数：1.00）A.B.C.D.22.( )对规范合同关系作出了原则性的规定。 A中华人民共和国民法通则 B中华人民共和国合同法 C中华人民共和国建筑法 D中华人民共和国招标投标法（分数：1.00）A.B.C.D.23.发包人

10、按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指令承包人的仓库保管员负责保管，施工使用时发现部分门窗损坏，则应由( )。 A发包人承担损失责任 B保管员负责赔偿损失 C承包人负责赔偿损失 D发包人和承包人各承担损失的 50%（分数：1.00）A.B.C.D.24.FIDIC 合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。 A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书 C签发最终支付证书 D承包商提交结清单（分数：1.00）A.B.C.D.25.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施

11、工前必要的监理准备工作属于( )。 A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作（分数：1.00）A.B.C.D.26.工程进度款的支付方式不包括( )。 A按月计量支付 B按工艺部位支付 C按里程碑完成的进度分阶段支付 D完成工程后一次性支付（分数：1.00）A.B.C.D.27.合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁，合同履行过程中当事人双方通过协商，争议达不成一致，则( )。 A必须请第三方调解后才能仲裁 B可以不进行调解直接申请仲裁 C可以直接向法院起诉 D可以向仲裁机构申请仲裁（分数：1.00）A.B.C.D.28.( )不是仲裁协议的内容。 A请求仲裁的意思表示 B仲裁

12、事项 C选定的仲裁委员会 D选定的仲裁庭（分数：1.00）A.B.C.D.29.在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人的变更工程价款报告，确认承包人要求的时限为( )天。 A14 B2 C7 D3（分数：1.00）A.B.C.D.30.要求承包商实施新增工程项目施工的变更指令应由( )签发。 A业主 B工程师 C承包商 D设计单位（分数：1.00）A.B.C.D.31.建设工程未经验收或者验收不合格，不得交付使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由( )承担责任。 A发包人 B工程师 C承包人 D分包人（分数：1.00）A.B.C.D.32.合同一方当事人通知资产重组分立为

13、两个独立的法人，原法人签订的合同( )。 A自然终止 B归于无效 C仍然有效 D可以撤销（分数：1.00）A.B.C.D.33.在( )内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。 A设计合同 B监理合同 C施工合同 D物资采购合同（分数：1.00）A.B.C.D.34.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时，应当由( )追究违约责任。 A建设单位直接向材料供应商 B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商 C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理 D

14、建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商（分数：1.00）A.B.C.D.35.承包人采购的材料设备到货，工程师不能按时到场验收，事后发现不符合设计要求时，( )。 A承包人承担发生的费用，工期顺延 B发包人承担发生的费用，工期顺延 C发包人承担发生的费用，工期不予顺延 D承包人承担发生的费用，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.36.( )是合同履行的原则。 A全面履行原则 B实事求是原则 C平等互利原则 D公平原则（分数：1.00）A.B.C.D.37.关于施工合同的违约责任不正确的是( )。 A承包人不能按合同工期竣工，工程质量达不到约定的质量标准，或由于承包人原因

15、导致合同无法履行，承包人承担违约责任，双倍赔偿因其违约给发包人造成的损失 B发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任 C如果发包人不履行或者不按照约定履行合同中要求完成的所有义务，应当赔偿违约行为给承包人造成的经济损失，延误的工期相应顺延 D双方应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法，或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法（分数：1.00）A.B.C.D.38.下列又称为不安抗辩权的是( )。 A同时履行抗辩权 B先履行抗辩权 C后履行抗辩权 D不履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.39.如果招标文件

16、在发出后需要变更补充的，经报招标主管部门批准后，在投标截止日期( )天前通知所有投标单位。 A15 B5 C10 D14（分数：1.00）A.B.C.D.40.关于勘察设计招标中对人员技术力量的审查，下列说法错误的是( )。 A人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力 B各类设计人员的专业覆盖面 C人员数量，各类职称人员的比例 D各类设计人员的从业年限（分数：1.00）A.B.C.D.41.依据合同法规定，( )订立的合同，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同。 A一方以欺诈手段 B以合法开工掩盖非法目的 C恶意串通损害第三人利益 D违反法律、行政法规强制性规定（分数：1.00）A.B.C

17、.D.42.工程师对承包商( )的工程量，不予计量。 A经批准超出设计图纸 B自身原因造成的返工 C设计变更而增加 D业主原因造成的返工（分数：1.00）A.B.C.D.43.中华人民共和国合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在。( )到达受要约人。 A要约到达对方之前 B受要约人发出承诺之后 C受要约人发出承诺之前 D承诺到达对方之前（分数：1.00）A.B.C.D.44.合同无效，不影响合同中独立存在的( )条款的效力。 A清理 B有关解决争议方法 C结算 D担保（分数：1.00）A.B.C.D.45.根据中华人民共和国招标投标法的规定，下列不属于必须以招标方式进行工程项目建设

18、及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴的是( )。 A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B涉及国家安全、国家秘密的工程 C国家投资、融资的项目 D使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目（分数：1.00）A.B.C.D.46.根据中华人民共和国合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。 A罚金 B赔偿金 C利息 D违约金（分数：1.00）A.B.C.D.47.下列关于施工合同的变更不正确的是( )。 A承包人不得对原工程设计进行变更 B施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸，或者施工组织设计的变更及对原材料、设备的换

19、用，须经工程师同意 C承包人未经工程师同意擅自变更设计的，因擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延 D工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.48.某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。 A订立施工合同 B开始施工 C确认无效 D下达停工令（分数：1.00）A.B.C.D.49.协调处理现场周围的保护工作是( )的义务。 A承包人 B监理人 C发包人 D设计人（分数：1.00）A.B.C.D.50.中标通知书( )具有法律效力。 A对招标人、中标人均 B只对招标人 C只对投标人 D

20、对招标人和所有投标人均（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.根据中华人民共和国合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的( )条款仍然有效。（分数：2.00）A.质量B.结算C.仲裁D.标的E.担保52.下列关于施工合同文本(示范文本)通用条款的提法，正确的有( )。（分数：2.00）A.“通用条款”是根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规对承发包双方的权利与义务作出的一般规定B.除双方协议一致对其中的某些条款做了修改、补充或取消外，双方都必须履行C.它是将建设工程施工合同中的内容具体出来编写一份完整的合同文

21、件D.“通用条款”共由 11 部分、47 条组成E.“通用条款”是将建设工程施工合同中的内容抽象出来编写一份完整的合同文件，具有很强的通用性53.下列叙述中正确的是( )。（分数：2.00）A.工程师对进度计划的认可不免除承包人的责任B.工程师逾期不确认承包人提交的进度计划视为同意C.工程师对进度进行协调和控制D.承包人负责设计的施工图提交工程师签认后方可使用E.发包人委托设计人完成的施工图，经承包人审核后使用54.工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的( )进行监督或检查。（分数：2.00）A.制造材料B.制造进度C.生产计划D.制造成本E.制造工艺55.在委托监理合同中，属

22、委托人应履行的义务有( )。（分数：2.00）A.开展监理业务前向监理人支付预付款B.负责工程建设所有外部外部关系的协调，为监理工作创造外部条件C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确56.规范建设工程合同，不但需要规范合同本身的法律法规的完善，也需要相关法律体系的完善。与建设工程合同有直接关系的是( )。（分数：2.00）A.中华人民共和国民法通则B.中华人民共和国合同法C.中华人民共和国经济法D.中华人民共和国招标投标法E.中华人民共和国建筑法57.工程师通常对承包人的索赔提出质疑的情

23、况有( )。（分数：2.00）A.事实依据不足B.合同依据不足C.承包人遵守意向通知要求D.索赔事项不属于发包人或工程师的责任，而是与承包人有关的其他第三方的责任E.发包人和承包人共同负有责任、承包人必须划分和证明双方责任大小58.下列属材料采购合同主要条款的有( )。（分数：2.00）A.技术标准和质量要求B.材料数量及计量方法C.担保D.保险E.结算方式及期限59.依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括( )。（分数：2.00）A.负责设计变更B.负责修改预算C.参加隐蔽工程验收D.参加施工组织设计审查E.参加工程竣工验收60.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。

24、由于设计人不具备相应的资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同示范文本针对此情况的规定包括( )。（分数：2.00）A.发包人与设计人协商并经设计人同意B.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C.该部分设计成果须经设计人审查批准D.设计人不对该部分的设计质量承担责任E.设计人对该部分设计未能按时完成承担责任61.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（分数：2.00）A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.

25、工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延。62.设备监理的工作包括( )。（分数：2.00）A.设备制造前，对供货方提交的订购设备的设计和制造、检验的标准进行会审B.以巡视的方式监督生产制造过程C.对生产进度的监督D.组织货物的运输E.监督现场的安装调试63.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协调E.审核承包人的索赔64.关于固定价格合同说法正确的是( )。（分数：2.00）A.合同的价款是不可调整的B.工程

26、承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法E.在约定的风险范围内合同价款不再调整65.履行合同的担保方式包括( )。（分数：2.00）A.投标保证B.留置C.动产抵押D.定金E.违约金66.在下列哪些情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知( )。（分数：2.00）A.因不可抗力导致合同履行暂停B.暂停监理业务期限已起过 3 个月C.暂停监理业务期限已超过半年D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E.监

27、理人在应当获得监理酬金之日起 30 天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释67.按照中华人民共和国合同法规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现为( )。（分数：2.00）A.合同当事人没有改变B.第三人可以向债权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协商合同条款D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续68.构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括( )。（分数：2.00）A.招标通告B.合同条件C.技术规范D.工程量报价单E.图纸和技术资料69.当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情

28、况包括( )。（分数：2.00）A.承包人以前已表明放弃索赔B.提交的证据不足以说明索赔的部分C.发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D.损失计算不足E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分70.关于施工进度的修订，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.只有当进度滞后于实际进度时，才进行进度调整B.每隔一段时间(一般为 3 个月)，工程师对施工进度计划进行调整C.工程师不得干预承包商采用合理方法进行施工组织D.因业主原因导致进度不符，承包商有权对修改进度计划的工作要求额外支付E.工程师对修改后进度计划的批准并不意味着承包商可以摆脱相应责任71.按照 FIDIC 合同条件规定的索赔程

29、序中，( )是承包商应当完成的工作。（分数：2.00）A.发出索赔意向通知书B.提出索赔报告C.审查索赔报告D.做好现场同期记录E.审查索赔处理72.关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是( )。（分数：2.00）A.承包人应在索赔事件发生后 28 天内向工程师递交赔偿意向通知B.索赔意向通知提交后的 28 天内，或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告C.如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔(一般为 28 天)期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求D.持续事件影响结束后 30 天内承包人提出最终的索赔报告E.工程师在收到索赔报告后，28 天内

30、给予答复和要求承包人进一步补充索赔理由73.FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括( )。（分数：2.00）A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵74.在施工合同中，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准75.依据施工合同示范文本的规定，下列关于竣工验收的提法，正确的有( )。（分数：2.00）A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B

31、.竣工验收后，承包人与发包人签订工程质量保修书C.工程严禁任何部分甩项竣工D.工程需要修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后再次验收通过之日E.竣工验收合格的工程移交发包人使用76.( )属于中华人民共和国合同法对合同的基本分类。（分数：2.00）A.买卖合同B.计划合同与非计划合同C.双务合同与单务合同D.诺成合同与实践合同E.技术合同与租赁合同77.依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（分数：2.00）A.发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改

32、因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可78.关于施工质量控制说法正确的是( )。（分数：2.00）A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收B.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担79.中华人民共和国合同法中的自愿原则是指( )。（分数：2.00）A.合同当事人有权决定

33、是否订立合同B.合同当事人有权决定与谁订立合同C.合同当事人有权决定合同生效时间D.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同E.合同当事人有权决定是否接受合同条款80.法人应当具备( )等条件。（分数：2.00）A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政主管机关批准建设工程合同管理-190 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.法律法规不要求具备一定形式和手续的合同，称为( )合同。 A诺成 B实践 C要式 D不要式（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：

34、知识点 合同的分类2.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。 A承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间 B委托人要求增加的监理工作范围 C委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作 D承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 监理人应完成的监理工作3.决定施工合同的支付程序中是否有预付款的因素不包括( )。 A工程的性质 B承包工程量的大小 C发包人在招标文件中的规定 D工程的内容（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 工期和合同价格4.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过

35、失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。 A按工程实际损失计算赔偿 B扣除合同约定的全部监理酬金 C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D应当双倍返还定金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 监理合同中的违约责任5.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于( )承担。 A附加工作费用，由委托人 B额外工作费用，由委托人 C正常工作酬金范围，由监理单位 D工程成本，由承包方（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 双方的义务6.在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括( )。

36、A设备延误到货的违约金的计算办法 B因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法 C未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法 D由于供方责任采购人员的返工费（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 大型设备采购合同管理违约责任7.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。 A有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C无效，由采购员向乙公司支付货款 D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担（分数：1.00）A.B. C.

37、D.解析：知识点 合同的生效8.监理单位出现无正当理由而又未履行监理义务时，按照监理合同规定，业主可( )。 A发出终止合同通知，监理合同即行停止 B发出未履行义务通知后在第 21 天单方终止合同 C发出未履行义务通知后 21 天内未能得到满意答复，在第一个通知发出后 42 天内发出终止合同通知，监理合同即行终止 D发出未履行义务通知，21 天内未能得到满意答复，可在第一个通知发出后 35 天内发出终止合同通知，监理合同即行终止（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 协调双方关系条款9.合同生效后，当事人发现合同关于履行地点约定不明确的，应当首先采用( )确定。 A按照合同有关条款

38、B协议补充的方法 C按照交易习惯 D按照履行合同义务一方所在地（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 合同履行的原则10.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。 A物 B行为 C智力成果 D活动（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 合同法律关系的客体11.一方当事人的违约行为导致工程受到 5 万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为 1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为 7 万元。依据中华人民共和国合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为( )万元。 A5 B6 C7 D8（分数：1.00）A.B.C.D.

39、 解析：知识点 承担违约责任的方式12.根据监理合同的规定，( )不属于委托人的权利。 A选定工程总承包人 B要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告 C选择分包人的认可权 D调换总监理工程师的最终认可权（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 双方的权利13.下列有关设计变更程序的说法，错误的是( )。 A承包人不得因施工方便而进行变更 B承包人要求的设计变更需经工程师同意 C发包人要求的设计变更需经工程师批准 D承包人的合理化建议需经工程师同意（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 设计变更管理14.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施

40、工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了其施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低时，承包人( )。 A有权要求赔偿 B只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D无权要求赔偿（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 设计变更管理15.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。 A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责 C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责（分数：1.00）A. B.C.D.解析：知识点 工程试车16.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求

41、。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。 A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 对材料和设备的质量控制17.对现场交货的到货数量验收的方法不包括( )。 A经验鉴别法 B衡量法 C查点法 D理论换算法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：知识点 交货检验18.竣工检验合格后，工程师颁发接收证书，不表明( )。 A工程已满足竣工条件 B承包商的施工义务已完成 C对工程照管的责任移交业主 D施工合同终止（分数：1.00）A.B.C.D.

42、解析：知识点 竣工验收阶段的合同管理19.FIDIC 合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后 84 天内，承包商应向工程师报送( )。 A最终报表 B竣工报表 C结清单 D临时支付报表（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 竣工验收阶段的合同管理20.甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当( )作出裁决。 A按多数仲裁员的意见 B按首席仲裁员的意见 C提请仲裁委员会 D提请仲裁委员会主任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 仲裁21.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书

43、面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。 A现场考察时招标人口头解释 B招标文件规定 C书面函件 D仲裁机构裁定（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 招标阶段的主要工作内容22.( )对规范合同关系作出了原则性的规定。 A中华人民共和国民法通则 B中华人民共和国合同法 C中华人民共和国建筑法 D中华人民共和国招标投标法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：知识点 建设工程合同相关法律体系23.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指令承包人的仓库保管员负责保管，施工使用时发现部分门窗损坏，则应

44、由( )。 A发包人承担损失责任 B保管员负责赔偿损失 C承包人负责赔偿损失 D发包人和承包人各承担损失的 50%（分数：1.00）A. B.C.D.解析：知识点 设备监理的主要工作内容24.FIDIC 合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。 A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书 C签发最终支付证书 D承包商提交结清单（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 缺陷通知期阶段的合同管理25.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。 A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作（分

45、数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 监理人应完成的监理工作26.工程进度款的支付方式不包括( )。 A按月计量支付 B按工艺部位支付 C按里程碑完成的进度分阶段支付 D完成工程后一次性支付（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 支付管理27.合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁，合同履行过程中当事人双方通过协商，争议达不成一致，则( )。 A必须请第三方调解后才能仲裁 B可以不进行调解直接申请仲裁 C可以直接向法院起诉 D可以向仲裁机构申请仲裁（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 施工索赔的概念及特征28.( )不是仲裁协议的内容。 A请求仲裁的意思表示 B仲裁事项 C选定的仲裁委员会 D选定的仲裁庭（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 仲裁29.在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人的变更工程价款报告，确认承包人要求的时限为( )天。