【工程类职业资格】建设工程合同管理-128及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-128及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-128及答案解析.doc（42页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-128 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同当事人甲违约后，给合同另一当事人已造成 3 万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5 万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4 万元损失，但乙方支出了 1 万元的防止损失措施费，甲方应赔偿乙方( )万元损失。 A3 B4 C5 D8（分数：1.00）A.B.C.D.2.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是( )。 A代理人有权决定是否接受第三人的意思表示 B代理人以自己的名义实施法律行为 C代理人可超越代理权限行使代理权 D代理

2、人的不当代理（分数：1.00）A.B.C.D.3.FIDIC 合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于( )。 A专用条款 B通用条款 C协议书 D合同清单（分数：1.00）A.B.C.D.4.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )h 内向监理工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。 A7 B14 C24 D48（分数：1.00）A.B.C.D.5.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。 A正常监理工作 B附加监理工作 C额外监理工作 D新的委托监理合同工作（分数：1.00）A.B.

3、C.D.6.设备制造前供货方提交履约保函和金额为合同设备价格 10%的商业发票后，采购方支付合同设备价格的( )作为预付款。 A2% B5% C7% D10%（分数：1.00）A.B.C.D.7.评标委员会对投标书进行初评时，主要检查的内容不包括( )。 A报价计算的正确性 B评标价的优劣 C投标人的资格 D投标保证有效性（分数：1.00）A.B.C.D.8.在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。 A当事人必须是法人组织 B意思表示真实 C不违反法律或社会公共利益 D当事人具有相应民事权利和民事行为能力（分数

4、：1.00）A.B.C.D.9.施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。 A适当补偿降效损失 B按停工损失计算 C按停工损失的一半计算 D不给予补偿降效损失（分数：1.00）A.B.C.D.10.FIDIC 施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。 A经工程师批准后 B经项目经理批准后 C任何时候 D其他施工现场需要时（分数：1.00）A.B.C.D.11.FIDIC 合同的合同工期在合同条件中采用( )的概念阐述。 A合同有效期 B项目施工期 C建设周期 D竣工时间（分数：1.00）A.B.C.D.12.合同当事人约定了定金 3 万元，违约金 4 万元，

5、收受定金的一方违约应返还给付定金一方( )万元。 A3 B6 C7 D10（分数：1.00）A.B.C.D.13.承包人在一般情况下不参与( )。 A投料试车 B单机无负荷试车 C竣工验收 D联动无负荷试车（分数：1.00）A.B.C.D.14.公开招标缺点的核心是( )。 A招标时间长、费用高 B评标工作量大 C申请投标人较多 D要设置资格预审程序（分数：1.00）A.B.C.D.15.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。 A资格预审 B资格审查 C资格后审 D资格核查（分数：1.00）

6、A.B.C.D.16.法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。 A计划合同 B双务合同 C诺成合同 D要式合同（分数：1.00）A.B.C.D.17.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。 A供货方 B采购方 C双方共同 D监理方（分数：1.00）A.B.C.D.18.合同公证与签证的相同点不包括( )。 A实行自愿申请原则 B两者的内容与范围 C目的 D适用范围（分数：1.00）A.B.C.D.19.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在( )。 A施工合同通用条款之后 B中标通知书

7、之前 C投标书之前 D工程量清单之前（分数：1.00）A.B.C.D.20.实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人应发函申请工程竣工验收，并递交必须经 ( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。 A项目经理 B项目技术负责人 C总监理工程师 D监理单位技术负责人（分数：1.00）A.B.C.D.21.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。 A行政机关 B国家机关隶属机构 C依法成立的组织 D依法成立的协会（分数：1.00）A.B.C.D.22.施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。 A7 B14 C15

8、D30（分数：1.00）A.B.C.D.23.在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成经济损失 8 万元，该合同中发包人向监理人约定支付监理酬金总额 15 万元，监理人已缴纳税金 2 万元，委托人应承担的赔偿金额为( )万元。 A23 B15 C13 D8（分数：1.00）A.B.C.D.24.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。 A由承包人承担 B由发包人承担 C由双方以书面形式设定 D由监理工程师确定（分数：1.00）A.B.C.D.25.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当

9、按照( )处理。 A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.26.为了保证工程质量，工程师在合同规定进行的正常的检验外指示承包商变更规定检验的位置、细节、进行附加检验，涉及的费用和工期变化的责任应当( )。 A由承包方承担 B由发包方承担 C由工程师承担 D视检验结果是否合格划分责任归属（分数：1.00）A.B.C.D.27.施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。 A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责

10、 C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责（分数：1.00）A.B.C.D.28.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师( )。 A有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28 天内提出索赔意向通知 B必须马上处理该项索赔 C有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知 D有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28 天内递送正式的索赔报表（分数：1.00）A.B.C.D.29.作为定标的主要依据是( )。 A评标价 B投标报价 C评标报告 D投标文件（分数：1.00）A.B.C.D.30.

11、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。 A施工承包人 B建设单位 C供货方 D采购方（分数：1.00）A.B.C.D.31.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。 A行为人承担民事责任 B视为不同意 C本人承担民事责任 D视为同意（分数：1.00）A.B.C.D.32.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。 A项目经理 B发包人 C设计人 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.33.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )

12、。 A立即发出解除合同通知 B立即停工并发出通知要求支付预付款 C在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7 天后停止施工 D在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工（分数：1.00）A.B.C.D.34.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。 A施工方案 B设计变更的期限 C竣工验收的标准 D合理使用年限（分数：1.00）A.B.C.D.35.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的是( )。 A合同约定了履行顺序 B由同一双务合同产生互负的对价给付债务

13、C应当后履行的对价给付是可能履行的义务 D应当先履行合同一方经营状况严重恶化（分数：1.00）A.B.C.D.36.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A需承包人书面通知工程师 B应经建设行政主管部门批准 C应经工程师批准 D需承包人书面通知发包人（分数：1.00）A.B.C.D.37.FIDIC 合同缺陷通知期的开始日期是( )。 A工程破土动工之日 B工程投入使用之日 C工程接收证书中写明的竣工日 D工程师颁发履约证书之日（分数：1.00）A.B.C.D.38.对施工招标的投标人进行资格预审的方法是( )。 A专家评定 B加权打分量化 C综合评分

14、D评标价法（分数：1.00）A.B.C.D.39.施工合同的总纲性文件是( )。 A协议书 B通用条款 C专用条款 D附加条款（分数：1.00）A.B.C.D.40.在 FIDIC 施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，业主应对承包商补偿( )。 A部分损失 B一半损失 C实际损失 D额外损失（分数：1.00）A.B.C.D.41.FIDIC 合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( )。 A考虑非承包人原因应顺延的工期 B考虑承包人原因造成的拖延 C固定不变 D对监理工程师批准顺延的合同工期在竣工时间的计算中予以调整（分数：1.00）A.B.C.D.

15、42.下列不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件的是( )。 A修好通行道路 B接通电源水源 C挖好排水沟渠 D测绘地形图（分数：1.00）A.B.C.D.43.设计招标的特点是( )。 A让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争 B投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争 C设计投标书的竞争 D设计费用的竞争（分数：1.00）A.B.C.D.44.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，下列说法正确的是( )。 A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期

16、，通知承包人 C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D.45.监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是( )。 A要求承包人在合理的状态下施工 B监理工程师对工程延期的批准 C作为承包人进行工期索赔的依据 D对承包人赶工措施的批准（分数：1.00）A.B.C.D.46.联动无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。 A监理工程师 B发包人和承包人 C监理工程师和承包人 D监理工程师和发包人（分数：1.00）A.B.C.D.47.FIDIC 合同条件

17、下，发包人选用奖励条款，需要在( )中具体约定奖金的计算办法。 A协议书 B专用条件 C通用条件 D合同附件（分数：1.00）A.B.C.D.48.因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过( )。 A项目的直接损失 B项目勘察费的 2 倍 C项目的勘察、设计费 D返工项目的费用（分数：1.00）A.B.C.D.49.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。 A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人（分数：1.00）A.B.C

18、.D.50.下列关于无权代理的表述，正确的是( )。 A无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动 C代理权终止后继续行使代理行为 D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC 施工合同通用条件规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。（分数：2.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇到异常不利气候条件D.由于传染病或政府行为导致工期延误E.施工中遇到其他承包商的干扰52.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（分

19、数：2.00）A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的C.债权人与债务人协议变更主合同D.债权人要求债务人履行债务E.主债务履行期间53.月进度报告的内容包括( )。（分数：2.00）A.安全统计B.实际进度与计划进度的对比C.材料的检验结果D.保证计划实施的说明文件E.若干份质量保证文件54.在材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。（分数：2.00）A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点

20、或接货人通知对方55.设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是( )。（分数：2.00）A.保证设计质量B.完成各阶段设计任务C.对外商的设计资料进行审查D.配合施工E.保护设计人的知识产权56.质量保修书的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.质量保修期B.保修费用C.质量保修责任D.质量保修标准E.工程质量保修范围和内容57.由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )等方面发布变更指令。（分数：2.00）A.改变原定的施工顺序B.改变原定的时间安排C.任何工作质量的变更D.工程任何部分标高的改变E.增加任何合同约定的工作内容58

21、.风险责任划分的判定原则是( )。（分数：2.00）A.承包商在多大程度上对该外界条件不可预见B.不属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度C.在决定补偿之前，还应审查是否在工程类似部分上出现过的有利情况D.由于工程类似部分遇到的所有外界有利条件而作出对已支付工程款的调整结果不应导致合同价格的减少E.属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度59.发包人进行委托监理时，应当将( )以书面形式通知承包人。（分数：2.00）A.委托的监理单位名称B.监理工程师的姓名C.监理内容D.监理权限E.发包人的姓名60.委托人与监理人签订了委托监理合同后，委托人可以行使( )。（分数：2.

22、00）A.对生产工艺设计要求的认定权B.更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.发布开工令的权利E.监理工作执行情况的检查权61.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：2.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力C.实施监理任务的计划D.派驻现场监理人员的素质E.理解业主的意图62.FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件”的范围包括( )。（分数：2.00）A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵63.在债务履行期届满抵押权人未受清偿的，抵押权人可以通过( )来实现抵押权。（分数

23、：2.00）A.人民法院起诉B.仲裁机构仲裁C.协议拍卖抵押物D.协议变卖抵押物E.协议以抵押物折价64.工程进度款的支付程序步骤有( )。（分数：2.00）A.工程量计量B.承包商提供报表C.工程师签证D.项目法人认可E.业主支付65.关于争端裁决委员会，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.其性质属于个人委托，具有强制性和法律效力的行为B.保证公正处理合同争议是其最基本义务C.委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算D.离开现场时，不必向业主和承包商提交考察报告E.付给委员会的酬金应由业主承担66.FIDIC 合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款

24、项的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内B.属于业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额67.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的 ( )确定，应当注意双方的利益平衡。（分数：2.00）A.具体内容B.要约人C.意思表示D.客观情况E.交易习惯68.FIDIC 交钥匙工程合同文件的组成部分有( )。（分数：2.00）A.业主的要求B.工程师的要求C.合同协议书D.合同专用条件E.合同通用条件69.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要

25、做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成70.进度计划的内容一般包括( )。（分数：2.00）A.实施工程的进度计划B.每个指定分包商施工各阶段的安排C.合同中规定的主要检查、检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.月进度报告71.无标底的综合评分法常采用( )作为标准值。（分数：2.00）A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底72.监理工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。（分数：2.00）A.事态调查B.实际损失分析C.

26、证据资料收集D.损害事件原因分析E.索赔理由分析73.在设计合同的履行期间，发包人可能承担的违约责任是( )。（分数：2.00）A.设计错误B.不可抗力事件C.审批工作的延误D.发包人延误支付设计人设计费E.因发包人原因要求解除合同74.施工合同示范文本规定，发包人应完成的工作包括( )。（分数：2.00）A.在开工后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题B.对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫C.提供具备施工条件的场地D.将水、电、电信线路从施工场地外部接到施工场地E.向承包人提供施工现场办公和生活用房75.合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有( )有权变更或撤销合同。（分数：2.0

27、0）A.人民政府B.人民检察院C.人民法院D.建设行政主管部门E.仲裁机构76.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开工检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收77.FIDIC 合同条件下，指定分包商和一般分包商的主要差异有( )。（分数：2.00）A.分包合同的工作内容不同B.分包单位的责任不同C.选择分包单位的权利不同D.就工程质量的负责对象不同E.业主对分包商利益的保护不同78.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.不可抗力B.承包人的违约C.施工机械发生故障D.发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行E.监理工

28、程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行79.下列关于 FIDIC 编制的分包合同的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.工程分包后，承包商对分包工程承担的风险命题地转移给分包商B.分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同C.承包商应向分包商收取分包管理费D.承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节E.可以允许业主与分包商私下约定80.委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（分数：2.00）A.人员服务B.资金服务C.信息服务D.管理服务E.物质服务建设工程合同管理-128 答案解析(总分：110.00，做题时间：

29、90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同当事人甲违约后，给合同另一当事人已造成 3 万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5 万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4 万元损失，但乙方支出了 1 万元的防止损失措施费，甲方应赔偿乙方( )万元损失。 A3 B4 C5 D8（分数：1.00）A.B. C.D.解析：2.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是( )。 A代理人有权决定是否接受第三人的意思表示 B代理人以自己的名义实施法律行为 C代理人可超越代理权限行使代理权 D代理人的不当代理（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.F

30、IDIC 合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于( )。 A专用条款 B通用条款 C协议书 D合同清单（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )h 内向监理工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。 A7 B14 C24 D48（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。 A正常监理工作 B附加监理工作 C额外监理工作 D新的委托监理合同工作（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.设备制造前供货方

31、提交履约保函和金额为合同设备价格 10%的商业发票后，采购方支付合同设备价格的( )作为预付款。 A2% B5% C7% D10%（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.评标委员会对投标书进行初评时，主要检查的内容不包括( )。 A报价计算的正确性 B评标价的优劣 C投标人的资格 D投标保证有效性（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。 A当事人必须是法人组织 B意思表示真实 C不违反法律或社会公共利益 D当事人具有相应民事权利和民事行为能力（分数：1.00）

32、A.B.C.D. 解析：9.施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。 A适当补偿降效损失 B按停工损失计算 C按停工损失的一半计算 D不给予补偿降效损失（分数：1.00）A. B.C.D.解析：10.FIDIC 施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。 A经工程师批准后 B经项目经理批准后 C任何时候 D其他施工现场需要时（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.FIDIC 合同的合同工期在合同条件中采用( )的概念阐述。 A合同有效期 B项目施工期 C建设周期 D竣工时间（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.合同当事人约定了定金 3 万元

33、，违约金 4 万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方( )万元。 A3 B6 C7 D10（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.承包人在一般情况下不参与( )。 A投料试车 B单机无负荷试车 C竣工验收 D联动无负荷试车（分数：1.00）A. B.C.D.解析：14.公开招标缺点的核心是( )。 A招标时间长、费用高 B评标工作量大 C申请投标人较多 D要设置资格预审程序（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。 A资格预审 B资格审

34、查 C资格后审 D资格核查（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。 A计划合同 B双务合同 C诺成合同 D要式合同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：17.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。 A供货方 B采购方 C双方共同 D监理方（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.合同公证与签证的相同点不包括( )。 A实行自愿申请原则 B两者的内容与范围 C目的 D适用范围（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，

35、施工合同专用条款的解释顺序应在( )。 A施工合同通用条款之后 B中标通知书之前 C投标书之前 D工程量清单之前（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人应发函申请工程竣工验收，并递交必须经 ( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。 A项目经理 B项目技术负责人 C总监理工程师 D监理单位技术负责人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：21.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。 A行政机关 B国家机关隶属机构 C依法成立的组织 D依法成立的协会（分数：1.00）A.B.C. D.解析：22.施工合同示范文

36、本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。 A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A. B.C.D.解析：23.在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成经济损失 8 万元，该合同中发包人向监理人约定支付监理酬金总额 15 万元，监理人已缴纳税金 2 万元，委托人应承担的赔偿金额为( )万元。 A23 B15 C13 D8（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：24.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。 A由承包人承担 B由发包人承担 C由双方以书面形式设定 D由监理工程师确定（分数：1.00）

37、A.B.C. D.解析：25.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.为了保证工程质量，工程师在合同规定进行的正常的检验外指示承包商变更规定检验的位置、细节、进行附加检验，涉及的费用和工期变化的责任应当( )。 A由承包方承担 B由发包方承担 C由工程师承担 D视检验结果是否合格划分责任归属（分数

38、：1.00）A.B.C.D. 解析：27.施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。 A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责 C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责（分数：1.00）A. B.C.D.解析：28.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师( )。 A有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28 天内提出索赔意向通知 B必须马上处理该项索赔 C有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知 D有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28 天内递送正式的索赔报表（分数

39、：1.00）A. B.C.D.解析：29.作为定标的主要依据是( )。 A评标价 B投标报价 C评标报告 D投标文件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：30.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。 A施工承包人 B建设单位 C供货方 D采购方（分数：1.00）A.B.C. D.解析：31.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。 A行为人承担民事责任 B视为不同意 C本人承担民事责任 D视为同意（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：32.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。 A项目经理 B发包人 C设计人 D监理工程师