[职业资格类试卷]招标采购程序案例分析同步练习试卷2及答案与解析.doc

《[职业资格类试卷]招标采购程序案例分析同步练习试卷2及答案与解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[职业资格类试卷]招标采购程序案例分析同步练习试卷2及答案与解析.doc（4页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、招标采购程序案例分析同步练习试卷 2 及答案与解析0 A、B 两家施工企业均具有施工总承包资质。两家企业组成联合体参加一铁路工程的投标，并签订了联合体协议。A 企业为联合体牵头单位。中标后， A、B 两家企业分别与发包方签订了施工承包合同，并在承包合同中约定 A、B 两家企业分别就中标工程质量向发包方承担责任。工程开工后，由于工期紧张，A 企业将部分工程 (含主体工程)交给仅具有劳务承包资质的 C 企业组织施工。B 企业将全部工程交给具有施工承包资质的 D 企业组织施工；B 企业只收取管理费，并同意 D 企业组建的工程项目部以 B 企业名义对外接洽，包括对外签订各类购货合同。工程结算时，一供货

2、商因 D 企业拖欠货款将 B 企业诉至法院。B 企业认为自己不应成为被诉主体。1 指出发包方和 A、B 两家企业签订承包合同的违规之处。2 指出 A、B 两家企业分别将工程交给 C、D 企业组织施工的违规之处，分别说明理由。3 D 企业的供货商是否可以起诉 B 企业?供货商是否可以将 D、B 企业列为共同被告?为什么?3 某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为 2003 年 5 月 30 日。该投资公司于 2003年 3 月 6 日发出招标公告，共有 5 家建筑施工单位参加了投标。第 5 家施工单位于2003 年 6 月 2

3、日提交了投标保证金。开标会于 2003 年 6 月 3 日由该省建委主持。第 4 家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第 2 家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包含同，合同约定开工日期为 2003 年 8 月 16 日。4 第 5 家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生了什么影响?为什么?5 第 4 家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理?为什么?6 上述招标投标过程中，有哪些不妥之处?请说明理由。6 某堤防除险加固工程依据堤防和疏浚工程施工合同范本签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及

4、堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量 15以上的部分所造成的延期由发包人承担责任；工期提前的奖励标准为 10 000 元天，逾期完工违约金为 10 000 元天。经监理单位批准的施工进度计划如图 4-5 所示(假定各项工作均衡施工)。 在施工过程中发生了如下事件： 事件 1：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟 10 天运抵现场。 事件 2：在 C 工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致 C 工作推

5、迟 5 天完成。 事件3：在 D 工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致 D 工作推迟 6 天完成。 事件 4：在 G 工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的 120，导致 G 工作 48 天完成。 事件 5：在 F 工作中，承包人采取赶工措施，F 工作 20 天完成。7 确定施工进度计划的工期，并指出关键工作。8 分别分析事件 1、事件 2、事件 3、事件 4 对工期的影响。9 分别指出事件 1、事件 2、事件 3、事件 4 中承包人是否有权提出延长工期，并说明理由。10 根据施工中发生的上述事件确定该工程的实际完成时间是多少天，以及承包人因工期

6、提前得到奖励或因逾期支付的违约金是多少?招标采购程序案例分析同步练习试卷 2 答案与解析【知识模块】 招标采购程序案例分析1 【正确答案】 发包方与两个承包企业未按招标文件对联合体的要求签订一个联合体施工总承包合同，而是与 A、B 两家企业分别签订两个合同。【知识模块】 招标采购程序案例分析2 【正确答案】 (1)A 企业的行为属违法分包行为。理由：A 企业将部分工程(含主体工程)交由不具备相应资质条件的 C 企业组织施工。(2)B 企业的行为属转包行为。理由：B 企业承包工程后，不履行合同约定的责任和义务。未对工程实施组织管理，而是将全部工程交由 D 企业施工，只收取管理费。【知识模块】 招

7、标采购程序案例分析3 【正确答案】 供货商可以起诉 B 企业，也可以将 D、B 企业列为共同被告。因为 B 企业应是承包合同主体，D 企业是以 B 企业名义从事工程施工活动的。【知识模块】 招标采购程序案例分析【知识模块】 招标采购程序案例分析4 【正确答案】 投标文件应作废标处理，因为第 5 家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。【知识模块】 招标采购程序案例分析5 【正确答案】 第 4 家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件，招标方退回投标保证金。因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件，招标单位无权没收其投标保证金。第 4 家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件，招标方应没收其

8、投标保证金。因为投标单位在投标有放期内不得撤回投标文件，如撤回。招标单位有权没收其投标保证金。【知识模块】 招标采购程序案例分析6 【正确答案】 不妥之处及其理由如下：(1)开标会由该省建委主持不妥，因为开标会一般由业主及其委托的招标代理机构(公司 )主持，而省建委是建设主管部门。(2)投标截止日期和开标时间不是同一时间不妥，因为根据招标投标法规定。投标截止日期和开标应是同一时间。【知识模块】 招标采购程序案例分析【知识模块】 招标采购程序案例分析7 【正确答案】 施工进度计划工期为 125 天。关键路线为 。【知识模块】 招标采购程序案例分析8 【正确答案】 事件 1 不会影响工期。事件 2 会使工期延长 5 天。事件 3 会使工期延长 6 天。事件 4 会使工期延长 3 天。【知识模块】 招标采购程序案例分析9 【正确答案】 事件 1：承包人无权提出延长工期。理由：没有影响工期。事件 2：承包人无权提出延长工期。理由：安装质量不合格属施工单位的责任。事件 3：承包人无权提出延长工期。理由：分包单位的技术人员未能按时到达现场属施工单位的责任。事件 4：承包人有权提出延长工期。理由：工程量增加。【知识模块】 招标采购程序案例分析10 【正确答案】 该工程的实际完成时间是 126 天。承包人因逾期支付违约金为 10 000 元。【知识模块】 招标采购程序案例分析