温泉绿化苗木移栽合同.doc

《温泉绿化苗木移栽合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《温泉绿化苗木移栽合同.doc（3页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、温泉绿化苗木移栽合同甲方：_ 合同编号：_法定代表人：_ 签订地址：_乙方：_ 签订日期：_年_月_日法定代表人：_根据有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就温泉绿化苗木栽移有关事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况1工程名称：温泉绿化苗木移栽。2工程地点：_度假区内。3工程量：_。4承包方式：包工包料。第二条 合同工期开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。合同工期总日历天数：_天。本工程或其中任何单项工程须于合同订明的时间或各段时间内完成。因以下原因造成的工期延误,经甲方确认后工期顺延：（1）甲方未能按约定提供图纸及开工条件；（2）监理工程师或甲方代

2、表未能按约定提供所需的指令、批准等，致使施工不能正常进行；（3）工程设计变更；（4）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过_小时；（5）遇不可抗力；（6）合同条款已明确约定或工程师同意的其他工期顺延情况。第三条 质量标准本工程质量标准：_。第四条 材料设备供应施工单位包工、包料、包设备采购。第五条 合同价款1合同总价人民币_元整（大写：）。2项目单价单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、按照国家现行税法和有关部门现行规定的乙方需缴纳的一切税金和费用，及风险费用。项目单价详见清单计价书（略）。3确定合同价款的方式：固定单价，暂定总价。采用固定单价,暂定总价合同时，构成合同价款的项目单

3、价一经甲方和乙方签订合同确定后不作调整。总价可因工程量的增减调整（规费、措施费不调整）。实际的工程量在乙方向甲方提出申请后，乙方、甲方双方共同现场丈量确认，作为最终结算依据。第六条 支付方式1乙方进场施工后每月_日前上报月工程进度款，甲方收到乙方月工程进度款申请经审核且收到乙方足额发票后在_个工作日内支付本月完成工程进度款的_%，付款至合同价的_%时停止支付，工程养护期满_个月后无保修费用发生时或扣除保修费用后，完工验收合格且乙方提交合格的竣工资料及结算资料，结算完成且收到乙方足额发票后_个工作日内支付至工程结算总造价的 100 %。3付款前乙方必须向甲方提交完税发票。第七条 甲方义务甲方应当

4、在本工程开工前按照约定完成以下工作，并承担相关费用：1平整施工场地、障碍物拆除等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题。2将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内，保证施工期间的需要。3开通施工场地与城乡公共道路间的通道以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要。4向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责。5确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并移交给乙方。6组织乙方和设计人员进行图纸会审和设计交底。甲方未完成上述各条款约定工作，导致乙方工期延误的，甲方予以确认顺延延误工期。第八条 乙方义务1现场施工按照_现场安全文

5、明施工管理办法进行管理，承担施工场地安全保卫工作，提供和维修施工使用的照明、围护设施。2遵守有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定，办理相关手续，并通知监理工程师或甲方现场负责人。甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。3在本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付甲方以前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，应予以修复并承担费用。如甲方要求乙方采取特殊保护措施，甲方应承担相应费用。4保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。5精心组织施工，按时完成本工程。第九条 违约责任1甲方未按时

6、支付工程款，逾期按中国人民银行公布的同期银行存款利息支付违约金。2乙方未完成上述各款约定的各项工作，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。达不到合同约定的质量标准的，乙方需无条件返工修复，以达到合同约定的质量标准，返工修复的费用由乙方负担，且乙方须向甲方缴纳审定结算总价_%的违约金。3如因乙方原因造成工期延误，每延期1天乙方赔偿合同价的_ 给甲方，甲方有权从工程款中扣除。由于乙方原因停工、窝工、误工造成的乙方损失，由乙方自负。4因甲方原因造成的工期延误，乙方在提交齐全相关证明材料且被证实后只能获得相应的工期延长。第十条 纠纷解决方式本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通

7、过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第_种方式解决：（1）将争议提交_仲裁委员会仲裁；（2）依法向_人民法院提起诉讼。第十一条 附则1本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。2本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。3本合同式_份，各方当事人各执_份，具有相同法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_授权代理人：（签字）_ 授权代理人：（签字）_单位地址：_ 单位地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_联系电话：_ 联系电话：_传真：_ 传真：_电子信箱：_ 电子信箱：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_