建设工程勘察合同（二）.doc

《建设工程勘察合同（二）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同（二）.doc（5页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程勘察合同（二）合同编号 _发包人 _承包人 _发包人委托承包人承担_工程项目的岩土工程任务，根据中华人民共和国合同法及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条 工程概况（一）工程名称_（二）工程地点_（三）工程立项批准文件号、日期_（四）岩土工程任务委托文号、日期_（五）工程规模、特征 _（六）岩土工程任务（内容）与技术要_（七）承接方式_（八）预订的岩土工程工作量_第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件:序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间第四条 工期本岩土工程自_年_

2、月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。第五条 收费标准及支付方式（一）本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取；序号资料文件名称份数内容要求提交时间或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。（二）本岩土工程费总额为_元（大写_），合同生效后天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的，计_元作为定金（本合同履行后，甲方第_次支付工程费时定金抵作工程费）。（三）本合同生效后，发包人按下表约定分_次向承包人预付

3、（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。拨付工程费时间（工程进度） 占合同总额百分比 金额（人民币元）第六条 变更及工程费的调整（一）本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。（二）变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整 _第七条 发包人

4、、承包人责任（一） 发包人责任1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限_天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过_天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。2人应按每提前一天向承包人支付_元加班费。3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_元。4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担

5、费用 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特

6、殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。（二）承包人责任1承包人应按勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并

7、根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_。3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。6承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。7承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，

8、应减收或免收直接受损失部分的工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_。8承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。9遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。10本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条 违约责任（一）由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，

9、造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。（二）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在_以内时，发包人应支付承包人工程费的_的费用；完成的工作量超过_时，发包人应支付承包人工程费的_的费用。（三）发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间_天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。（四）由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担工程费千分之_的违约金。（五）交付的报告、成果、文件达不到合同约定

10、条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。（六）由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。第九条 材料设备供应（一）发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、

11、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。（二） 承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。第十条 报告、成果、文件检查验收（一） 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。（二） 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。（三） 隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接到承包人通知后_天内组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格

12、，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后_天内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。（四） 工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在_天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。（五） 工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。（六） 完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，发包人不得因

13、此而拒付工程款。如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理。第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第十二条 其它约定事项 _第十三条 争议解决办法在本合同的履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商后仍无法达成一致的，双方同意按以下第_种方式解决 （一）提交武汉仲裁委员会仲裁；（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。第十四条 合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_份，发包人_份、承包人_份，具同等法律效力。发包人名称（盖章） _ 承包人名称（盖章） _法定代表人（签字） _ 法定代表人（签字）_委托代理人（签字） _ 委托代理人（签字） _住所 _ 住所 _邮政编码 _ 邮政编码 _电话 _ 电话 _传真 _ 传真 _开户银行 _ 开户银行 _银行帐号 _ 银行帐号 _建设行政主管部门备案 _ 鉴证意见 _（盖章） （盖章） 备案号 _ 经办人 _备案日期 _年_月_日 鉴证日期 _年_月_日