建设工程勘察合同（三）.doc

《建设工程勘察合同（三）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同（三）.doc（4页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程勘察合同（三）合同编号：_发包人（甲方）： 签订地点：承包人（乙方）： 签订时间：发包人委托承包人承担工程项目的岩土工程任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条 工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_3.工程立项批准文件号、日期：_4.岩土工程任务委托文号、日期：_5.工程规模、特征：_6.岩土工程任务（内容）与技术要求：_7.承接方式：_8.预计的岩土工程工作量：_第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件1.资料文件名称_ 份数_ 内容要求_ 提交时间_2.资料文件名称_ 份数_ 内容要求_ 提交时间_3.资料文件名称_ 份数_ 内容

2、要求_ 提交时间_4.资料文件名称_ 份数_ 内容要求_ 提交时间_第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件1.报告、成果、文件名称_ 数量_ 内容要求_ 交付时间_2.报告、成果、文件名称_ 数量_ 内容要求_ 交付时间_3.报告、成果、文件名称_ 数量_ 内容要求_ 交付时间_4.报告、成果、文件名称_ 数量_ 内容要求_ 交付时间_第四条 工期本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。第五条 收费标准及支付方式1.本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准计取；或以“预算包干”、“中

3、标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。2.本岩土工程费总额为_元（大写_），合同生效后_天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的_%，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。3.本合同生效后，发包人按下表约定分_次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（_元）。第六条 变更及工程费的调整1.本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否

4、则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。2.变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_。第七条 发包人、承包人责任1.发包人责任（1）发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成

5、果、文件的时间。（2）发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_元计算加班费。（3）发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_元。（4）开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管理、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人

6、承担民事责任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点。发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。（5）发包人应付工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。（6）发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。（7）本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责

7、任。2.承包人责任（1）承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。（2）承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程序向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_。（3）承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。（4）遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（

8、措施），保护工作现场周围的建筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。（5）本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条 违约责任1.由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。2.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在_以内时，发包人应支付承包人工程费的_的费用；完成的工作量超过_时，发包人应支付承包人工程费的_的费用。3.发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间_天后，

9、向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。4.由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费_计算的违约金。5.交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。第九条 材料设备供应1.发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发

10、包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。2.承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。第十条 报告、成果、文件检查验收1.由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。2.发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。3.隐蔽工程工序质量检查，由

11、承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后_小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。4.工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在_天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。5.工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。6.完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自

12、验收之日起_天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按照接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第十二条 其他约定事项：_第十三条 争议解决办法本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_种方式解决：1.提交仲裁委员会仲裁；2.依法向人民法院起诉。第十四条 合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式份，发包人份、承包人份。发包人名称：（盖章）_ 承包人名称：（盖章）_法定代表人：（签字）_ 法定代表人：（签字）_委托代理人：（签字）_ 委托代理人：（签字）_住所：_ 住所：_邮政编码：_ 邮政编码：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_银行账号：_ 银行账号：_建设行政主管部门备案：_ 鉴证意见：_备案号：_ 经办人：_备案日期：_年_月_日 鉴证日期：_年_月_日