工程施工合同（三）.doc

《工程施工合同（三）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同（三）.doc（3页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、工程施工合同（三）合同编号：_签约时间：_发包人（全称）：（以下简称甲方）_承包人（全称）：（以下简称乙方）_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本施工合同。第一条 工程概况11工程名称：_。12工程地址：_。13工程内容：_。14工程做法：_。15承包范围：_。16承包方式：乙方包工包料。17进场材料：_。18 工期：本工程工期为天,自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。19工程质量：_。第二条 合同价款、付款方式及结算21合同单价：_。22合同总价款：_。23付款方式及期限：_。24计算原则：

2、_。第三条 甲方责任31 甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。32甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。33 开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。34 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。35 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担应费用。3

3、6如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。37开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现损坏由乙方负责。38协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。第四条 乙方责任41参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。42 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。43 严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收

4、，编制工程结算。44遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。45 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。46工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品保护费用由乙方负责。47做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施工现场管理制度执行。第五条 关于工期的约定51甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。52 甲方未按合同规

5、定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺延。53 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。54 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。55因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第六条 工程验收61在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）竣工验收；62甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，但由

6、此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲方应承担复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。63对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。64工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后_日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；65双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担；66本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，保修期限为 年。第七条 违约责任。71

7、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按_元天计算，支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的0.1 %支付滞纳金。72 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天元计算，向甲方支付违约金。第八条 不可抗力81由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时，不履行方应在 7 日内通知另一方，并在 14 日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。第九条 争议或纠纷处理91 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。92 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第十条 补充条款：_。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_法定代表人：_ 法定代表人：_经营地址：_ 经营地址：_委托代理人（签字）：_ 委托代理人（签字）：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日