【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识分类模拟50及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识分类模拟50及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识分类模拟50及答案解析.doc（13页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识分类模拟 50 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：17，分数：40.00)1.合同中权利义务一并转让的关键条件是_。（分数：2.50）A.转让人与承受人达成合同转让协议B.原合同必须有效C.原合同必须为双务合同D.符合法定程序2.下列对于合同权利义务终止的说法正确的是_。（分数：2.50）A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在B.合同权利义务终止是合同责任的终止C.合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力D.合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理3.发生下列事件后，其中允许解除合同的是_。（分数：2.50）

2、A.法定代表人变更B.当事人一方发生合并、分立C.由于不可抗力致使合同不能履行D.作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止4.甲向乙购买价值 50 万元的钢材，合同约定甲应于 12 月 12 日付款。此前因另一合同关系，乙欠甲 30 万元，此欠款已于 12 月 1 日到期，而乙一直未付。12 月 25 日，甲收到乙的通知，得知乙已将 50 万元钢材款债权转让于丙。12 月 28 日，丙向甲索要 50 万元钢材款。则下列选项正确的是_。（分数：2.50）A.乙转让债权的行为无效，甲应付 50 万元给乙B.乙转让债权的行为无效，甲只需付 20 万元给乙即可，另 30 万元可主张抵消C.乙

3、转让债权的行为有效，甲应付 50 万元给丙D.乙转让债权的行为有效，甲只需付 20 万元给丙即可，另 30 万元可主张抵消5.某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过 6 个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中不正确的是_。（分数：2.50）A.发包方可以不承担违约责任B.承包方应该终止履行合同C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用6.甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求_承担违约责任。（分数：2.

4、50）A丙B乙C.乙和丙共同D.乙或者丙7.施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，在合同履行中，材料供应商迟延履行其债务，严重影响施工进度，于是施工单位解除了其与材料供应商的合同。合同从_起解除。（分数：2.50）A.当事人提出的时间B.发出通知的时间C.通知到达对方的时间D.对方接受通知的时间8.施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是_。（分数：2.50）A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延9.

5、施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向_提出要求承担违约责任。（分数：2.50）A.发包方B.总包方C.甲分包商D.监理单位10.甲乙双方的施工合同约定工程应于 2010 年 5 月 10 日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5 月 20 日到 5 月 25 日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为 2010 年 5 月 31 日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算_天的拖期违约损失。（分数：2.50）A.15B.16C.17D

6、.2111.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为 80 万元，乙向甲支付定金 4 万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金 6 万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求_。（分数：2.50）A.甲双倍返还定金 8 万元B.甲双倍返还定金 8 万元，同时请求甲支付违约金 6 万元C.甲支付违约金 6 万元，同时请求返还支付的定金 4 万元D.甲支付违约金 6 万元12.百货公司向彩电厂订购彩电 100 台，每台价格 3000 元，总货款为 300000 元，约定 12 月 10 日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金 30000

7、 元，后彩电厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是_。（分数：2.50）A.彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B.彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同C.彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金D.彩电厂如无过错，可不必支付违约金13.下列关于违约金的说法，错误的是_。（分数：2.00）A.当一方违约时，另一方只需证明该方已构成违约并使其遭受损失，并证明自己遭受多少损失B.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少C.违约金和解除合同不可以同时使用D.违约金的数额通常都是预先确定的14.用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立_。（分数：2.00

8、）A.书面劳动合同B.固定期限劳动合同C.无固定期限劳动合同D.以完成一定任务为期限的劳动合同15.下列关于劳动合同效力的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.用人单位法定代表人发生变更，原劳动合同继续有效B.双方在劳动合同文本上签字或者盖章时建立劳动关系C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间16.用人单位与劳动者的劳动关系自_之日建立。（分数：2.00）A.订立劳动合同B.用工C.试用期满D.劳动者提供担保17.下列关于施工劳务的说法中，正确的是_。（分数：2.00）A.施工劳务企业应依法承接

9、施工总承包、专业承包企业发包的劳务作业，并组织自有劳务人员完成作业，也可将劳务作业再次分包或转包B.施工总承包可通过自有劳务人员或劳务分包、劳务派遣等多种方式完成劳务作业C.施工总承包、专业承包企业应拥有一定数量的与其建立稳定劳动关系的骨干技术工人，但不得拥有独资或控股的施工劳务企业D.专业承包企业可以将全部劳务作业的工作使用劳务派遣人员完成作业二、多项选择题(总题数：24，分数：60.00)18.下列关于延期开工的说法中，正确的有_。（分数：2.50）A.承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前 7 日提出书面申请B.工程师在收到承包人的延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意承包人要求

10、C.工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D.因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期E.因发包人原因造成延期开工的，工期应顺延，发包人赔偿承包人损失19.以下关于合同形式的表述中正确的有_。（分数：2.50）A.当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式B.口头形式合同对于防止和解决争议有积极意义C.默示合同是根据当事人的行为或者特定情形推定成立的合同D.口头形式合同具有直接、简便、快速的特点E.默示合同缺乏凭证，一旦发生争议，难以取证，且不易分清责任20.施工合同中，合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括_等

11、内容。（分数：2.50）A.合同价款约定方式B.工程索赔的条件C.工程竣工价款的支付和结算方式D.违约金的确定E.合同价款的调整情形21.关于竣工日期的说法中，正确的有_。（分数：2.50）A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期22.施工中发包人如需提前竣工应签订提前竣工协议，该协议应包括_等内容。（分数

12、：2.50）A.承包人为保证工程质量和安全采取的措施B.发包人为提前竣工提供的条件C.承包人为提前竣工对材料供应商的要求D.发包人为提前竣工提出对监理工程师的要求E.提前竣工所需追加合同价款23.延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下_时间作为应付款时间。（分数：2.50）A.建设工程实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程没有交付、工程价款没有结算的，为当事人起诉之日D.建设工程合同中约定了竣工日期的，为约定竣工之日E.建设工程有质量验收合格的，为验收合格之日24.建设单位将工程抵押给

13、银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是_。（分数：2.50）A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除25.根据合同法，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有_。（分数：2.50）A.偷工减料造成的损失B.验收违法行为造成的损失C.未及时检查隐蔽工程造成的损失D.提供的图纸或者技术要求不合理且怠慢答复造成的损失E.中途变更承包

14、工作要求造成的损失26.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当_。（分数：2.50）A.相当于违约造成的损失B.包括合同履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利润D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失27.根据合同法的规定，下列合同中免责条款无效的是_。（分数：2.50）A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.因过失造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的E.意思表示不真实的28.下列建设工程施工合同中，属于无效合同的有_。（分数：2.50）A.承包人超越资质等级签订的建设工程施工合同B.承包人按发

15、包方提出垫资要求而签订的建设工程施工合同C.承包人借用他人资质而签订的建设工程施工合同D.承包人与发包人协商对必须进行招标但未招标的项目直接签订的建设工程施工合同E.承包人将工程劳务部分全部分包给劳务公司而签订的建设工程施工合同29.无效合同、可撤销合同的确认应由_裁定。（分数：2.50）A.人民法院B.当事人双方C.主管部门D.仲裁机构E.检察机构30.无处分权人处分他人的财产，在_的情况下，该合同有效。（分数：2.50）A.经过权利人追认B.与其年龄相适应C.与其智力相适应D.与其精神健康状态相适应E.无处分权人在订立合同后取得处分权31.下列各项中，属于合同终止的原因有_。（分数：2.5

16、0）A.合同已按约定履行B.一方违约C.合同解除D.债务免除E.合同变更32.对于可撤销合同，具有撤销权的当事人_，撤销权消灭。（分数：2.50）A.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的C.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的33.下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有_。（分数：2.50）A.当事人因信任订立的委托代理合同B.建筑材料供应合同C.合同中约定禁止债权人转让权利D.供用电、水、气、

17、热力合同E.最高额抵押的主合同34.在下列关于合同变更的表述中，正确的是_。（分数：2.50）A.合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更C.设计合同中的设计变更属于合同的变更D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更35.下列合同中，属于可撤销合同的有_。（分数：2.50）A.因重大误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同36.下列选项中，当事人可以行使法定解除权的是_。

18、（分数：2.50）A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行部分义务的C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务37.承包人_，发包人可以请求解除建设工程施工合同。（分数：2.50）A.未按约定工期完工的B.完成工程质量不合格，并拒绝修复的C.擅自将专业工程分包的D.将工程转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的38.承担违约责任的构成要件包括_。（分数：2.50）A.有违约的事实B.给当事人一方造成损失C.当事人一方

19、主观上故意D.非违约方证明对方的行为不符合合同约定E.当事人一方主观上过失39.合同当事人承担违约责任的形式有_。（分数：2.50）A.合同继续履行B.采取补救措施C.支付赔偿金D.返还财产，恢复原状E.支付违约金40.下列关于当事人约定违约金的正确表述有_。（分数：2.50）A.合同中必须要约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款41.下列建筑工程中，适合采

20、用成本加酬金合同的有_。（分数：2.50）A.建筑面积为 200 平方米的公共厕所B.技术难度较低的建筑工程C.技术难度较大的建筑工程D.紧急抢险的建筑工程E.抗洪救灾修筑堤坝的工程建设工程法规及相关知识分类模拟 50 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：17，分数：40.00)1.合同中权利义务一并转让的关键条件是_。（分数：2.50）A.转让人与承受人达成合同转让协议 B.原合同必须有效C.原合同必须为双务合同D.符合法定程序解析：2.下列对于合同权利义务终止的说法正确的是_。（分数：2.50）A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在 B.合同权

21、利义务终止是合同责任的终止C.合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力D.合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理解析：3.发生下列事件后，其中允许解除合同的是_。（分数：2.50）A.法定代表人变更B.当事人一方发生合并、分立C.由于不可抗力致使合同不能履行 D.作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止解析：4.甲向乙购买价值 50 万元的钢材，合同约定甲应于 12 月 12 日付款。此前因另一合同关系，乙欠甲 30 万元，此欠款已于 12 月 1 日到期，而乙一直未付。12 月 25 日，甲收到乙的通知，得知乙已将 50 万元钢材款债权转让于丙。12 月 28 日，

22、丙向甲索要 50 万元钢材款。则下列选项正确的是_。（分数：2.50）A.乙转让债权的行为无效，甲应付 50 万元给乙B.乙转让债权的行为无效，甲只需付 20 万元给乙即可，另 30 万元可主张抵消C.乙转让债权的行为有效，甲应付 50 万元给丙D.乙转让债权的行为有效，甲只需付 20 万元给丙即可，另 30 万元可主张抵消 解析：解析 本题主要考到两个知识点，一个是合同权利转让的条件，要求债权人转让债权应该通知债务人，本题中，甲收到乙的通知，得知乙已将 50 万元钢材款债权转让于丙，因此该债权转让是有效，另一个是抵消权的转移，本题中债权转让是有效的，合同的从权利也随之转移，按照合同法规定，债

23、务人在接到债权人转让通知时，债务人对让与人享有债权，并且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期的，债务人可以向受让人主张抵消，因此本题应选 D。5.某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过 6 个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中不正确的是_。（分数：2.50）A.发包方可以不承担违约责任 B.承包方应该终止履行合同C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用解析：6.甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有

24、权请求_承担违约责任。（分数：2.50）A丙 B乙C.乙和丙共同D.乙或者丙解析：7.施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，在合同履行中，材料供应商迟延履行其债务，严重影响施工进度，于是施工单位解除了其与材料供应商的合同。合同从_起解除。（分数：2.50）A.当事人提出的时间B.发出通知的时间C.通知到达对方的时间 D.对方接受通知的时间解析：8.施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是_。（分数：2.50）A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期

25、内竣工 D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延解析：9.施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向_提出要求承担违约责任。（分数：2.50）A.发包方B.总包方 C.甲分包商D.监理单位解析：解析 首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确合同法第 121 条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选 B。10.甲乙双方的施工合

26、同约定工程应于 2010 年 5 月 10 日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5 月 20 日到 5 月 25 日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为 2010 年 5 月 31 日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算_天的拖期违约损失。（分数：2.50）A.15B.16C.17D.21 解析：解析 本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失

27、应该是 5 月 31 日减去 5 月 10 日，答案 D 正确。11.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为 80 万元，乙向甲支付定金 4 万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金 6 万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求_。（分数：2.50）A.甲双倍返还定金 8 万元B.甲双倍返还定金 8 万元，同时请求甲支付违约金 6 万元C.甲支付违约金 6 万元，同时请求返还支付的定金 4 万元 D.甲支付违约金 6 万元解析：解析 合同法中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的

28、条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金 6 万元，至于定金 4 万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。12.百货公司向彩电厂订购彩电 100 台，每台价格 3000 元，总货款为 300000 元，约定 12 月 10 日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金 30000 元，后彩电厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是_。（分数：2.50）A.彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B.彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同 C.彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金D.彩电厂如无过错，可不必支付违约金

29、解析：13.下列关于违约金的说法，错误的是_。（分数：2.00）A.当一方违约时，另一方只需证明该方已构成违约并使其遭受损失，并证明自己遭受多少损失 B.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少C.违约金和解除合同不可以同时使用D.违约金的数额通常都是预先确定的解析：14.用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立_。（分数：2.00）A.书面劳动合同 B.固定期限劳动合同C.无固定期限劳动合同D.以完成一定任务为期限的劳动合同解析：15.下列关于劳动合同效力的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.用人单位法定代表人发生变更，原劳动合同继续有效 B.双

30、方在劳动合同文本上签字或者盖章时建立劳动关系C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间解析：16.用人单位与劳动者的劳动关系自_之日建立。（分数：2.00）A.订立劳动合同B.用工 C.试用期满D.劳动者提供担保解析：17.下列关于施工劳务的说法中，正确的是_。（分数：2.00）A.施工劳务企业应依法承接施工总承包、专业承包企业发包的劳务作业，并组织自有劳务人员完成作业，也可将劳务作业再次分包或转包B.施工总承包可通过自有劳务人员或劳务分包、劳务派遣等多种方式完成劳务作业 C.施工总承包、专业承包企业

31、应拥有一定数量的与其建立稳定劳动关系的骨干技术工人，但不得拥有独资或控股的施工劳务企业D.专业承包企业可以将全部劳务作业的工作使用劳务派遣人员完成作业解析：二、多项选择题(总题数：24，分数：60.00)18.下列关于延期开工的说法中，正确的有_。（分数：2.50）A.承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前 7 日提出书面申请 B.工程师在收到承包人的延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意承包人要求 C.工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D.因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期E.因发包人原因造成延期开

32、工的，工期应顺延，发包人赔偿承包人损失 解析：19.以下关于合同形式的表述中正确的有_。（分数：2.50）A.当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式 B.口头形式合同对于防止和解决争议有积极意义C.默示合同是根据当事人的行为或者特定情形推定成立的合同 D.口头形式合同具有直接、简便、快速的特点 E.默示合同缺乏凭证，一旦发生争议，难以取证，且不易分清责任解析：20.施工合同中，合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括_等内容。（分数：2.50）A.合同价款约定方式 B.工程索赔的条件C.工程竣工价款的支付和结算方式 D.违约金的确定E.合同价款的调整情形 解析：21.关于竣工日期的说法

33、中，正确的有_。（分数：2.50）A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期 D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期 解析：22.施工中发包人如需提前竣工应签订提前竣工协议，该协议应包括_等内容。（分数：2.50）A.承包人为保证工程质量和安全采取的措施 B.发包人为提前竣工提供的条件 C.承包人为提前竣工对材料供应商的要求D.发包人为提前竣工

34、提出对监理工程师的要求E.提前竣工所需追加合同价款 解析：23.延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下_时间作为应付款时间。（分数：2.50）A.建设工程实际交付的，为交付之日 B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 C.建设工程没有交付、工程价款没有结算的，为当事人起诉之日 D.建设工程合同中约定了竣工日期的，为约定竣工之日E.建设工程有质量验收合格的，为验收合格之日解析：24.建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是_。（分数：2.50）A

35、.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖 B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价 E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除解析：25.根据合同法，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有_。（分数：2.50）A.偷工减料造成的损失B.验收违法行为造成的损失 C.未及时检查隐蔽工程造成的损失 D.提供的图纸或者技术要求不合理且怠慢答复造成的损失 E.中途变更承包工作要求造成的损失 解析：26.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当_。（分数：2.50）A.相当于违约造

36、成的损失 B.包括合同履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利润 D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失 解析：27.根据合同法的规定，下列合同中免责条款无效的是_。（分数：2.50）A.造成对方人身伤害的 B.因故意造成对方财产损失的 C.因过失造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的 E.意思表示不真实的解析：28.下列建设工程施工合同中，属于无效合同的有_。（分数：2.50）A.承包人超越资质等级签订的建设工程施工合同 B.承包人按发包方提出垫资要求而签订的建设工程施工合同C.承包人借用他人资质而签订

37、的建设工程施工合同 D.承包人与发包人协商对必须进行招标但未招标的项目直接签订的建设工程施工合同 E.承包人将工程劳务部分全部分包给劳务公司而签订的建设工程施工合同解析：29.无效合同、可撤销合同的确认应由_裁定。（分数：2.50）A.人民法院 B.当事人双方C.主管部门D.仲裁机构 E.检察机构解析：30.无处分权人处分他人的财产，在_的情况下，该合同有效。（分数：2.50）A.经过权利人追认 B.与其年龄相适应C.与其智力相适应D.与其精神健康状态相适应E.无处分权人在订立合同后取得处分权 解析：31.下列各项中，属于合同终止的原因有_。（分数：2.50）A.合同已按约定履行 B.一方违约

38、C.合同解除 D.债务免除 E.合同变更解析：32.对于可撤销合同，具有撤销权的当事人_，撤销权消灭。（分数：2.50）A.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的 B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的C.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的 解析：解析 合同法第 55 条规定，“有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的；(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销

39、权。”33.下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有_。（分数：2.50）A.当事人因信任订立的委托代理合同 B.建筑材料供应合同C.合同中约定禁止债权人转让权利 D.供用电、水、气、热力合同E.最高额抵押的主合同 解析：解析 债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但是下列三种情形除外：(1)根据合同性质不得转让的，A 选项属于此类；(2)按照当事人约定不得转让的，C 选项属于此类；(3)依照法律规定不得转让的，E 选项是按照担保法的规定，所以属于此类。34.在下列关于合同变更的表述中，正确的是_。（分数：2.50）A.合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合

40、同 B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更C.设计合同中的设计变更属于合同的变更 D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更 解析：解析 该题选项难点主要在 B、C、D 三个选项的判断上。B 项表述错误是因为这种变更还有一个前提是须经审查批准机关批准；建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的，一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同，设计变更往往是由建设单位向设计单位提出，设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单，是由双方协商确定的。答案选定为

41、A、C、E。35.下列合同中，属于可撤销合同的有_。（分数：2.50）A.因重大误解订立的合同 B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 D.订立合同时显失公平的合同 E.以合法行为掩盖非法目的的合同解析：解析 合同法规定因重大误解订立的、在订立合同时显失公平的、一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，因此应选择 A、C、D，其他两个选项所订立的合同属于无效合同。36.下列选项中，当事人可以行使法定解除权的是_。（分数：2.50）A.因不可抗力致使不能实现合同目的 B.在履行期满前，当事人

42、一方明确表示不履行部分义务的C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的 E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务 解析：37.承包人_，发包人可以请求解除建设工程施工合同。（分数：2.50）A.未按约定工期完工的B.完成工程质量不合格，并拒绝修复的 C.擅自将专业工程分包的D.将工程转包的 E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的解析：38.承担违约责任的构成要件包括_。（分数：2.50）A.有违约的事实 B.给当事人一方造成损失C.当事人一方主观上故意D.非违约方证明对方的行为不符合合同约定 E

43、.当事人一方主观上过失解析：解析 当事人承担违约责任的条件，首先是有违约的事实，其次是非违约方能够证明其违约，但不需证明其主观原因。违约责任虽然属于民事责任的一种情况，但是它并不强调违约行为是否造成损失，有损失要承担违约责任，没有损失只要有违约行为也要承担违约责任，因此 B 项不能选，C、E 选项也不合题意。39.合同当事人承担违约责任的形式有_。（分数：2.50）A.合同继续履行 B.采取补救措施 C.支付赔偿金 D.返还财产，恢复原状E.支付违约金 解析：40.下列关于当事人约定违约金的正确表述有_。（分数：2.50）A.合同中必须要约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加 C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务 E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款 解析：41.下列建筑工程中，适合采用成本加酬金合同的有_。（分数：2.50）A.建筑面积为 200 平方米的公共厕所B.技术难度较低的建筑工程C.技术难度较大的建筑工程 D.紧急抢险的建筑工程 E.抗洪救灾修筑堤坝的工程 解析：