【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-95及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-95及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-95及答案解析.doc（38页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识-95 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由( )承担。（分数：1.00）A.甲B.乙C.甲和刘某D.甲和乙2.某承包人委托某进出口代理商进口成套设备，该代理商依约以自己名义与境外设备供应商订立进口合同，该合同双方约定该供应商将设备运至项目现场，接受人为该承包人，则此合同履行的主体是( )。（分数：1.00）A.债务人向债权人履行合同B

2、.当事人约定由债务人向第三人履行债务C.约定代为履行债务的第三人不履行责任，由第三人承担D.债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任3.甲施工企业与乙供应商于 2008 年 4 月 1 日签订了水泥供应合同，约定 2008 年 5 月 1 日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于 2008 年 4 月 20 日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于 2008 年 5 月 8 日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008 年 5 月 11 日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正

3、确的是( )。（分数：1.00）A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任4.要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力B.书面形式的要约自发出时发生效力C.要约到达受要约人时生效D.当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力5.某工程竣工验收合格后第 11 年，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资

4、质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由( )。（分数：1.00）A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用6.被告浙江省某市城市发展有限公司承建由该市国道指挥部和该市公路管理段发包的 329 国道改建工程，施工中安全保护措施不到位，未设明显安全警示标志，致使骑摩托车上夜班的原告之子吴某撞上公路中掘起的水泥石块重伤致死，其侵权行为属于( )。（分数：1.00）A.侵害公民身体造成伤害的侵权行为B.环境污染致人损害的侵权行为C.地面施工致人损害

5、的侵权行为D.建筑物及地上物致人损害的侵权行为7.甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则( )。（分数：1.00）A.甲公司就可以不向乙公司支付劳务费B.甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款C.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权D.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权8.掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的

6、问题，下列中不属于建设单位安全责任的是( )。（分数：1.00）A.向施工单位提供资料的责任B.审查施工组织设计的责任C.依法履行合同的责任D.提供安全生产费用的责任9.王某所签订的下列合同中，不属于我国合同法调整范围的是( )。（分数：1.00）A.劳动合同B.借款合同C.劳务分包合同D.房屋租赁合同10.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.甲某的行为属表见代理，该合同有效B.甲某的行为属无权代理，该合同无效C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立D.水泥供应商有正当理由相信甲

7、某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任11.下列选项中，不能提起行政复议的行为是( )。（分数：1.00）A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准12.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是( )。（分数：1.00）A.共同投标协议在中标后提交B.甲公司与乙公司必须是同一专业C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级D.联合体是以一个投标人的身份投标13

8、.甲因不能胜任工作，公司研究决定，从 2009 年 8 月 1 日起解除与甲的劳动合同。根据中华人民共和国劳动法的规定，该公司最迟应于( )前以书面形式通知张某。（分数：1.00）A.2009 年 6 月 1 日B.2009 年 6 月 16 日C.2009 年 7 月 2 日D.2009 年 7 月 16 日14.根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于( )。（分数：1.00）A.有名合同，双务合同，有偿合同B.有名合同，双务合同，不要式合同C.无名合同，单务合同，要式合同D.有名合同，单务合同，要式合同15.民事责任的承担方式中不包括( )。（分数：1.00）A.恢复原状B.消除危险C.

9、赔礼道歉D.没收财产16.红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我国合同法的规定，该钢材购销合同是( )。（分数：1.00）A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同17.建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是( )。（分数：1.00）A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全生产检查制度18.甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了 2 吨水泥给甲施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是( )。（分数：1.00）A.甲施工

10、企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还19.甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。两家企业组成联合体投标，参加了资格预审并获通过，后来决定吸收丙加入联合体。则下面说法中正确的是( )。（分数：1.00）A.如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意B.如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意C.如果丙是三级企业，就不能被吸收进来D.不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意20.中华人民共和国合同法规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。”体现了合同法中的( )。

11、（分数：1.00）A.自愿原则B.诚实信用原则C.公平原则D.平等原则21.经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日 30 元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国合同法规定，此分包合同( )。（分数：1.00）A.合法有效B.因损害社会公共利益而无效C.因显失公平而可撤销D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效22.甲房地产开发公司与乙建筑工程公司签订工程承包合同，由乙建筑工程公司承建甲房地产开发公司开发的一栋高级公寓工程。合同

12、约定了具体的工程进度要求，甲房地产开发公司按照工程进度支付工程款。在履行合同过程中，由于施工技术落后，乙建筑工程公司没有在合同约定的期限内完成相应的第一期工程，甲房地产开发公司因此拒绝向乙建筑工程公司全额支付约定的工程款的法律根据是行使( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.先履行抗辩权D.后履行抗辩权23.某项目 2009 年 5 月 1 日确定了中标人，2009 年 5 月 8 日发出了中标通知书，2009 年 5 月 12 日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于( )。（分数：1.00）A.2009 年 5 月 16 日B.2009 年 5 月 31

13、日C.2009 年 6 月 7 日D.2009 年 6 月 11 日24.在生产作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，违反了( )。（分数：1.00）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.串通投标罪25.下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是( )。（分数：1.00）A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承揽全部劳务作业的劳务分包合同26.为了保证案件的公正审判而要求与案件有

14、一定利害关系的审判人员或其他有关人员，不得参与本案的审理活动或诉讼活动，这体现了( )。（分数：1.00）A.合议制度B.公开审判制度C.回避制度D.两审终审制度27.当事人一方将一定种类和数量的货币所有权转移给对方，对方于一定期限返还同种类、同数额货币的合同，指的是( )。（分数：1.00）A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.借款合同28.标准化法按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括( )。（分数：1.00）A.部门标准B.国家标准C.企业标准D.行业标准29.某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣

15、混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是( )。（分数：1.00）A.如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任B.由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任C.由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理30.合同当事人双方自订立合同起，直到合同的履行、变更转让以及发生争议时对纠纷的解决，都应当依据合同履行的原则，按照中华人民共和国合同法的规定，根据合同的性质、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务

16、，体现了合同履行的( )。（分数：1.00）A.全面、适当履行的原则B.遵循诚实信用的原则C.公平合理、促进合同履行的原则D.当事人一方不得擅自变更合同的原则31.某施工企业于 2008 年 3 月 5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于 2008 年 3 月 20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于 2008 年 4 月 10 日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为( )。（分数：1.00）A.2008 年 3 月 5 日B.2008 年 3 月 12 日C.2008 年 3 月 20 日D

17、.2008 年 4 月 10 日32.我国的宪法是由( )制定和修改的，一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。（分数：1.00）A.国务院B.全国人民代表大会C.人民检察院D.国家立法机关33.土地使用者经县级以上人民政府依法批准，在缴纳补偿、安置等费用后原始取得或者无偿原始取得的，并没有使用期限的国有土地使用权，指的是( )。（分数：1.00）A.出让土地使用权B.划拨土地使用权C.购买土地使用权D.回收土地使用权34.2008 年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划 2009 年 5 月完成的当月工程量，约为 1200 万元，

18、此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2009 年 5 月 3 日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.撤销权35.某公司因情况紧急，于 2009 年 5 月 2 日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，2009 年 5 月 3 日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在( )前未起诉，法院将解除该财产保全。（分数：1.

19、00）A.2009 年 5 月 22 日B.2009 年 5 月 18 日C.2009 年 5 月 13 日D.2009 年 5 月 12 日36.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，( )。（分数：1.00）A.可通知建设单位自提B.应将钢材送到施工现场C.应将钢材送到建设单位的仓库D.应将钢材送到建设单位的办公所在地37.根据建设工程监理范围和规模标准规定的规定，以下工程项目中，必须实行监理的是( )。（分数：1.00）A.投资额为 2500 万元的市政工程项目B.投资额为 3500 万元的生态环境保护项目

20、C.建筑面积为 3 万平方米的商品住宅建设项目D.投资额为 2000 万元的信息网络建设项目38.关于表见代理的错误说法是( )。（分数：1.00）A.表见代理的行为人没有代理权B.表见代理是无效代理C.表见代理在本质上属于无权代理D.善意相对人有理由相信行为人有代理权39.某市 A 区的建设单位将其位于本市 B 区的办公楼发包给本市 C 区的施工企业，双方在本市 D 区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市( )人民法院提起诉讼。（分数：1.00）A.A 区或 B 区B.B 区或 C 区C.C 区或 D 区D.D 区或 A 区40.某工程施工过程中发

21、现设计图纸有较严重的错误，设计单位花了较长时间修改设计。在此期间，施工单位机械闲置和人员窝工损失 3 万元。另外，图纸延误造成施工单位竣工工期延误 20 天，合同规定的误期损害赔偿金为 2500 元/天。对此，( )。（分数：1.00）A.施工单位应向建设单位承担误期损害赔偿金 5 万元B.建设单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失 3 万元C.设计单位向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失 3 万元D.设计单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失 3 万元以及误期损害赔偿金 5 万元41.甲建筑公司雇佣的 4 名员工的具体情况见下表，甲建筑公司应当对( )员工定期进行健康检查。姓名 性别

22、 年龄/周岁 身体状况 工作性质 备注甲 男 17 良好 无职业危害乙 男 20 良好 无职业危害丙 女 28 良好 无职业危害 怀孕 5 个月丁 女 29 良好 无职业危害 哺乳 8 个月婴儿（分数：1.00）A.甲B.乙C.丙D.丁42.某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是( )。（分数：1.00）A.地税局与甲公司签订的承包合同无效B.甲公司应承担违约责任C.甲公司应承担缔约过失责任D.甲公司的行为违反了我国招标投

23、标法的规定43.甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，其中，乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入 15 万元，则( )。（分数：1.00）A.按照乙、丙、丁平均分配这笔收入B.按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入C.按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入D.按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入44.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是( )。（分数：1.00）A.定金B.质押C.抵押D.留置45.某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造( )。（分数：1.00

24、）A.不属于职务发明创造，甲有专利申请权B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业C.由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明D.由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定46.根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了( )。（分数：1.00）A.建设单位的安全责任B.工程监理单位的安全责任C.施工单位的安全责任D.勘察、设计单位的安全责任47.根据我国土地管理法的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的( )，按照法定标准给予征地补偿。（分数：1.00）A.原用途B.生

25、产能力C.经济价值D.区位48.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B.应由总承包单位对建设单位承担责任C.应由分包单位对建设单位承担责任D.由建设单位自行承担责任49.根据法的效力等级，建设工程质量管理条例属于( )。（分数：1.00）A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例50.安全生产法规定：“从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作

26、业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。”这项条款明确了安全生产中从业人员的( )。（分数：1.00）A.知情权B.批评权C.检举、控告权D.拒绝权51.根据我国刑法规定，一个人只有在故意或过失地实施某种危害社会行为时，才负刑事责任，则故意、过失为犯罪的( )。（分数：1.00）A.客体B.主观方面C.客观方面D.主体52.某施工企业于 2005 年 3 月 10 日取得安全生产许可证，则该证至( )到期。（分数：1.00）A.2007 年 3 月 10 日B.2008 年 3 月 10 日C.2009 年 3 月 10 日D.2010 年 3 月 10 日53.2008 年 6

27、 月 8 日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥 100 吨。要约中要求水泥厂在 2008 年 6 月 12 日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2008 年 6 月 20 日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是( )。（分数：1.00）A.该项目经理收到该回复后合同生效B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议C.如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂D.如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂54.某建设工程项目的工期为 28 个月，工程合同价为 6000 万元。根据建筑工程施工许

28、可管理办法的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于( )万元。（分数：1.00）A.1500B.1800C.2000D.300055.某工程项目标底是 900 万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是 800 万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是 700 万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为( )。（分数：1.00）A.700 万元B.800 万元C.900 万元D.1000 万元56.某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中正确的是( )。（分数：1.00）A.可以先批准立项，但建设单位不

29、得开工B.不得批准立项，建设单位不得开工C.不得批准立项，但建设单位可以先开工D.可以先批准立项，建设单位可以先开工57.甲刚满 16 周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全58.2005 年 7 月 22 日，某施工现场为了浇筑钻孔桩而钻了 8 处深 20 米、宽 15 米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了

30、警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了( )义务。（分数：1.00）A.危险报告的B.遵守安全生产规章制度的C.批评和检举、控制的D.接受安全生产教育培训的59.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在( )的监督下现场取样并送检。（分数：1.00）A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门60.由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由( )承担。（分数：1.00）A.监理工程师B.施工单位C.建设单位D.监理单位61.某房屋建筑工程于 2008 年 3 月 15 日通过

31、竣工验收，建设单位于 2008 年 3 月 31 日办理了竣工验收备案手续。按照建设工程质量管理条例的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是( )。（分数：1.00）A.2010 年 3 月 15 日B.2010 年 3 月 31 日C.2012 年 3 月 15 日D.2012 年 3 月 31 日62.2009 年 2 月 1 日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国建筑法的规定，申请延期应在( )前进行。（分数：1.00）A.2009 年 3 月 1 日B.2009 年 4 月 1 日C.2009 年 5 月 1 日D.2009 年 8 月 1 日6

32、3.乙于 2009 年 10 月 15 日取得一级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，乙最迟应当在( )之前申请延续注册。（分数：1.00）A.2011 年 9 月 15 日B.2011 年 10 月 15 日C.2012 年 9 月 15 日D.2012 年 10 月 15 日64.施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值 800 万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同( )。（分数：1.00）A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定65.建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，

33、施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料不属于证据的是( )。（分数：1.00）A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状66.对于下列纠纷的解决，适用于中华人民共和国合同法的是( )。（分数：1.00）A.甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷B.乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷C.甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷D.甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷67.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起到规定时间内要求保证人承担保证责任，规

34、定时间一般为( )个月。（分数：1.00）A.3B.5C.6D.868.工程保险中属于强制保险的是( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.执业责任险C.建筑工程一切险D.意外伤害险69.对于环境保护“三同时”制度，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.建设项目需要配套、建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用B.环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分C.建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施可独自运行D.建设项目竣工后，建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套

35、建设的环境保护设施竣工验收70.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付 20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应( )。（分数：1.00）A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)71.根据中华人民共和国合同法的规定，下列情形中属于缔约过失责任主要情形的有( )。（分数：2.00）A.以合法

36、形式掩盖非法目的B.假借订立合同，恶意进行磋商C.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况D.其他违背诚实信用原则的行为E.损害社会公共利益的72.在一定的关系条件下，在合同中构成缔约过失责任，以下说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.该责任发生在订立合同的过程中B.当事人违反了诚实信用原则所要求的权利与义务C.受害方的信赖利益遭受损失D.受害方在另一方违背诚实信用原则前未为合同发生费用E.发生缔约过失责任时，合同已经生效且未被撤销73.中华人民共和国合同法规定：“要约是希望和他人订立合同的意思表示。”则要约的构成要件为( )。（分数：2.00）A.要约必须由特定人作出承诺B.要约

37、是由特定人作出的意思表示C.要约必须具有订立合同的意思表示D.要约的内容必须具体明确E.要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出74.某施工单位与某房地产开发公司签订了一个施工承包合同，由建筑公司承建一栋 20 层的办公楼，合同中约定开工日期为 2006 年 5 月 2 日，竣工日期为 2007 年 9 月 12 日。每月 26 日，按照当月所完成的工程量，开发公司向建筑公司支付工程进度款，这个法律关系的构成要素包括( )。（分数：2.00）A.主体B.法人C.客体D.内容E.主体的主观方面75.不可抗力一般包括自然事件和社会事件，下列选项中属于自然事件的是( )。（分数：2.00）A.

38、洪水B.地震C.火山爆发D.暴雨E.骚动76.在下列合同中发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权的是( )。（分数：2.00）A.租赁合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.赠予合同77.中华人民共和国合同法规定，执行政府定价或者政府指导价的合同应遵守的规定有( )。（分数：2.00）A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E.逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行78.按照法律规定，下列各选项中属于民事法律

39、行为成立要件的有( )。（分数：2.00）A.行为人意思表示真实B.行为人必须具有完全民事行为能力C.行为内容合法D.行为形式合法E.行为不违反社会公共利益79.建设工程勘察设计管理条例规定，下列建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包的是( )。（分数：2.00）A.勘察设计资金已经落实的建设工程B.按照国家有关规定已履行审批手续，取得批准的建设工程C.采用特定的专利或专有技术的建设工程D.建筑艺术造型有特殊要求的建设工程E.使用国际组织或者外国政府贷款的项目80.施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括( )。（分数：2.00）A.明确法定代表人对本企业的安

40、全负主要责任B.设置安全处室对安全负责C.对内部职工进行安全培训，持证上岗D.落实各岗位人员的安全生产责任E.制定企业内部安全生产绩效考核标准81.安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心，则安全责任制度的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.从事建筑活动主体的负责人的责任制B.岗位人员的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.安全生产教育培训制E.安全生产检查制82.合同生效指合同具备生效条件而产生法律效力，合同生效所具备的条件是( )。（分数：2.00）A.订立合同的当事人必须具有相应民事权利能力和民

41、事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害社会公共利益D.订立的合同要产生法律效力E.具备法律所要求的形式83.某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定 2009年 6 月 6 日 14 时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁 4 家承包商参加投标，并均于 6 月 5 日 17 时前提交了投标文件，但 6 月 6 日 14 时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中正确的是( )。（分数：2.00）A.开标会由该招标代理机构主持B.由于某评标专家迟到 1 小时，开标会推迟

42、到 2010 年 6 月 6 E 15 时进行C.开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况D.丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑E.丁公司的投标文件被当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件84.在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括( )。（分数：2.00）A.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的B.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的C.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的D.行政机关依法处理登记的E.当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的85.根据民法通则的有关

43、规定，债的发生根据主要包括( )。（分数：2.00）A.法定责任B.合同C.不当得利D.无因管理E.侵权行为86.根据标准化法的规定，工程建设强制性标准和推荐性标准主要体现在( )。（分数：2.00）A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.部门标准E.企业标准87.根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位的安全责任包括( )。（分数：2.00）A.向施工单位提供资料的责任B.依法履行合同的责任C.提供安全生产费用的责任D.对拆除工程进行备案的责任E.不得干预投标人的责任88.注册建造师享有的权利有( )。（分数：2.00）A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动

44、中形成的文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人注册证书、执业印章E.接受继续教育89.工程建设领域较常见的侵权行为有( )。（分数：2.00）A.对公民身体造成伤害的侵权行为B.环境污染致人损害的侵权行为C.对知识产权的侵害造成经济损失的行为D.地面施工致人损害的侵权行为E.建筑物及地上构筑物致人损害的侵权行为90.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是( )。（分数：2.00）A.混凝土连续浇筑B.特殊需要必须连续作业C.自来水管道爆裂抢修D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E.路面塌陷抢修91.根据建设工程质量管理条例的规定，

45、建设单位的质量责任和义务体现在( )。（分数：2.00）A.依法对工程进行发包的责任B.依法对材料设备招标的责任C.提供原始资料的责任D.不得干预投标人的责任E.建设质量保证体系的责任92.拒绝权是法律赋予安全生产从业人员的权利，安全生产从业人员的权利还包括( )。（分数：2.00）A.接受安全生产教育培训B.获得安全生产教育和培训的权利C.获得劳动防护用品的权利D.知情权E.批评权和检举、控告权93.效力待定合同指合同成立以后，是否具有效力还未确定，有待其他行为或事实使之确立的合同，效力待定合同主要包括的类型有( )。（分数：2.00）A.限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同B.具有明显

46、胁迫、威胁手段危害国家利益的合同C.无权代理人以被代理人名义订立的合同D.越权订立的合同E.无处分权人订立的合同94.对于生产经营单位的安全生产保障中组织保障措施定义过程体现在( )。（分数：2.00）A.建立安全生产保障体系B.明确岗位责任C.保证安全生产所必需的资金D.对安全条件论证和安全评价的管理E.生产经营项目、场所、设备的转让管理95.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有( )等。（分数：2.00）A.著作权B.专利权C.商标权D.商业秘密E.肖像权96.以下各项纠纷中，属于仲裁法调整范围的是( )。（分数：2.00）A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷B.村民王

47、某与村委会的耕地承包合同纠纷C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷97.我国建筑法规定建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件包括( )。（分数：2.00）A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.有足够多的工程垫付资金C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料D.有保证工程质量和安全的具体措施E.已经确定建筑施工企业98.我国招标投标活动所应遵循的基本原则包括( )。（分数：2.00）A.自愿原则B.公开原则C.公正原则D.公平原则E.诚实信用原则99.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的

48、有( )。（分数：2.00）A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别100.根据建筑工程质量管理条例的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包的，可能要承担的法律责任包括( )。（分数：2.00）A.没收违法所得B.处合同价款 0.5%1%的罚款C.处合同价款 2%4%的罚款D.吊销资质证书E.追究刑事责任建设工程法规及相关知识-95 答案解析

49、(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由( )承担。（分数：1.00）A.甲B.乙C.甲和刘某 D.甲和乙解析：2.某承包人委托某进出口代理商进口成套设备，该代理商依约以自己名义与境外设备供应商订立进口合同，该合同双方约定该供应商将设备运至项目现场，接受人为该承包人，则此合同履行的主体是( )。（分数：1.00）A.债务人向债权人履行合同B.当事人约定由债务人向第三人履行债务 C.约定代为履行债务的第三人不履行责任，由第三人承担D.债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任解析：3.甲施工企业与乙供应商于 2008 年 4 月 1 日签订了水泥供应合同，约定 2008 年 5 月 1 日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于 2008 年 4 月 20 日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于 2008 年 5 月 8 日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运