【工程类职业资格】建设工程施工阶段的投资控制及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程施工阶段的投资控制及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程施工阶段的投资控制及答案解析.doc（35页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程施工阶段的投资控制及答案解析(总分：84.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：32，分数：32.00)1.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，( )应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据。 A建设单位 B承包单位 C项目监理机构 D工程造价管理机构（分数：1.00）A.B.C.D.2.对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应( )。 A经发包人同意后计量 B与承包人协商后计量 C在竣工结算时计量 D不予计量（分数：1.00）A.B.C.D.3.根据国际惯例，对于建设项目已完成投资费用的结算，一般采用( )。 A按实际价格结算法 B按调价文件

2、结算法 C调值公式法 D决策树法（分数：1.00）A.B.C.D.4.偏差分析最常用的方法是( )。 A横道图法 B表格法 C曲线法 D网络图法（分数：1.00）A.B.C.D.5.下列不属于业主向承包商索赔的是( )。 A对超额利润的索赔 B对指定分包商的付款索赔 C业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D工期延期的费用索赔（分数：1.00）A.B.C.D.6.根据建设工程施工合同(示范文本)，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由( )确认后，作为结算的依据。 A承包人提出，经监理工程师 B承包人提出，经发包人 C监理工程师提出，经发包人 D发包人提出，经监理工程师

3、（分数：1.00）A.B.C.D.7.建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在 12 个月以内，或者工程承包合同价值在 100 万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，最后的结算方法是( )。 A竣工后一次结算 B施工前一次结算 C分批结算 D施工中结算（分数：1.00）A.B.C.D.8.下列选项中，不属于投资目标分解依据的一项是( )。 A投资构成 B子项目 C时间 D建设的先后顺序（分数：1.00）A.B.C.D.9.在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为( )与已完工程计划投资的差异。 A已完工程实际投资 B拟完工程计划投资 C未完工程计划投资 D拟完工程实际投资（分数：1.00）A

4、.B.C.D.10.为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长，影响承包商的资金流动而常采用的计量方法是( )。 A分解计量法 B断面法 C图纸法 D凭据法（分数：1.00）A.B.C.D.11.在专用条款中具体约定的工程保修金一般为施工合同价款的( )。 A3% B4% C2% D2.5%（分数：1.00）A.B.C.D.12.下列选项中，不属于监理工程师计量范围的一项是( )。 A工程量清单中的全部项目 B合同文件中规定的项目 C工程变更项目 D承包商返工工程（分数：1.00）A.B.C.D.13.项目监理机构对工程变更的管理中规定，( )对原设计缺陷提出的工程变更应编制设计变更文件

5、。 A建设单位 B设计单位 C专业监理工程师 D总监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.14.在 FIDIC 合同条件下，保养气象记录设备和维护工地清洁等项目适宜采用( )进行计量支付。 A均摊法 B估价法 C分解计量法 D凭据法（分数：1.00）A.B.C.D.15.按子项目分解得到的资金使用计划表内容不包括( )。 A工程分项编码 B工程内容 C计划综合单价 D备注（分数：1.00）A.B.C.D.16.按照 FIDIC施工合同条件的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地质条件变化，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔( )。 A工期、成本和利润 B工期、成

6、本，但不包括利润 C工期，但不包括成本 D成本，但不包括工期（分数：1.00）A.B.C.D.17.材料费的索赔不包括( )。 A由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费 B由于客观原因材料价格大幅度上涨 C由于承包商的原因造成材料损坏失效 D由于非承包商责任工期延误导致的材料价格上涨和超期储存费用（分数：1.00）A.B.C.D.18.某项目拟完工程计划投资为 50 万元，已完工程实际投资为 65 万元，已完工程计划投资 60 万元，则进度偏差为( )万元。 A15 B5 C -5 D -10（分数：1.00）A.B.C.D.19.建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指( )

7、。 A计划单价已完工程量 B实际单价已完工程量 C计划单价拟完工程量 D实际单价拟完工程量（分数：1.00）A.B.C.D.20.工程计量的依据中，关于工程量清单前言和技术规范叙述错误的一项是( )。 A工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据 B工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法 C工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围 D工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法，其余的都由工程师确定答案 D（分数：1.00）A.B.C.D.21.2005 年 3 月完成的某工程，按基准日期的价格计算工程进度款为 2

8、00 万元，合同支付中不能调值的部分占合同总价的 20%；相关成本要素除水泥价格上涨 15%外，其余均未发生变化，水泥费用在合同总价中所占的比重系数为 0.3。按调值公式计算 2005 年 3 月实际工程结算款应为( )万元。 A200.00 B207.20 C209.00 D230.00（分数：1.00）A.B.C.D.22.由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按( )计算。 A台班单价 B台班折旧费 C台班人工资 D台班维护费（分数：1.00）A.B.C.D.23.FIDIC 合同条件关于工程变更权的描述不正确的是( )。 A承包商应绝对遵守并执行每项变更 B工程师可通过发

9、布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更 C任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸改变可以构成变更 D只有工程师指示或批准了变更，承包商才能对永久工程作出改变和(或)修改（分数：1.00）A.B.C.D.24.对建安工程保险费、第三方责任保险费项目，监理工程师一般采用( )进行计量支付。 A均摊法 B凭据法 C图纸法 D分解计量法（分数：1.00）A.B.C.D.25.2007 年 3 月完成的某工程，按 2006 年 3 月签约时的价格计算工程款为 100 万元，合同规定：调值公式中的固定系数为 0.2，人工费占调值部分的 50%。调值公式中的各项费用除人工费上涨 15%外均未发生变化，则

10、2007 年 3 月的工程款经过调值后为( )万元。 A106.0 B107.5 C112.0 D115.0（分数：1.00）A.B.C.D.26.当遇到特殊反常天气时，承包商可以要求( )。 A延长工期 B费用补偿 C延长工期，补偿费用 D补偿利润（分数：1.00）A.B.C.D.27.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，关于工程款(进度款)的叙述错误的一项是( )。 A在确认计量结果 14 天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款) B按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算 C发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人

11、通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付 D发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，应由承包人承担违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.28.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。 A56 B28 C14 D35（分数：1.00）A.B.C.D.29.某承包商对一项 10000 延长米的木窗帘盒装修工程进行承包。在他的报价书中指明，计划用工 2498 工日，即工效为 249810000=0.2498(工日/m)。每工日工资按 40 元计，共计

12、报价人民币 99920 元。在装修过程中，由于业主供应木料不及时，影响了承包商的工作效率，完成 10000m 的木窗帘盒的装修工作实际用 2700 工日，实际支付工资按 43 元/工日计，共实际支付 116100 元，则人工费索赔额应为( )元。 A8100 B8080 C16180 D8000（分数：1.00）A.B.C.D.30.FIDIC 合同条件对不可抗力的定义不包括( )。 A一方无法控制的 B该方的签订合同前，不能对之进行合理准备 C发生后，该方没有采取合理措施进行避免或克服 D不能主要归因他方的（分数：1.00）A.B.C.D.31.承包商计算索赔费用最常用的方法是( )。 A总

13、费用法 B修正的总费用法 C单价法 D实际费用法（分数：1.00）A.B.C.D.32.索赔是工程承包合同履行中，( )。 A权利受损失的一方要求另一方补偿损失的权利 B偶尔发生的不正常现象 C绝对可以避免的 D设计阶段投资控制的重要手段（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：26，分数：52.00)33.工程变更单一定包括的内容有( )。（分数：2.00）A.工程变更要求B.工程变更说明C.工程变更费用和工期D.必要的附件E.设计变更文件34.在 FIDIC施工合同条件下，材料、设备预付款的支付条件为( )。（分数：2.00）A.材料、设备已部分用于工程B.材料、设备必须已

14、运至工地C.材料、设备已订货，但尚未运至工地D.材料、设备的质量和储存方式得到监理工程师认可E.承包商提交材料、设备供应合同或订货合同的影印件35.下列关于总部管理费索赔的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.索赔款中的总部管理费是指工程延误期间所增加的管理费B.可以按照投标书中总部管理费的比例(3%8%)计算索赔额C.当按总部管理费的比例计算索赔时，计费基础是工地管理费的索赔款额D.可按照公司总部统一规定的管理费比率计算索赔额E.可按工程延期的总天数计算索赔额36.由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商可索赔( )。（分数：2.00）A.材料超期储存费用B.施工机械窝工费C.合理的利润D

15、.工人窝工费E.增加的利息支出37.审查竣工结算一般应从( )方面入手。（分数：2.00）A.落实设计变更签证B.检查隐蔽验收记录C.按图核实工程数量D.核实施工进度计划E.防止各种计算误差38.施工阶段监理工程师投资控制的经济措施包括( )。（分数：2.00）A.落实投资控制人员的职能分工B.进行工程计量C.确定工程变更价款D.审核竣工结算E.编制资金使用计划39.下列属于由业主原因导致的投资偏差的是( )。（分数：2.00）A.投资规划不当B.设计错误C.人工涨价D.建设手续不全E.未及时提供场地40.下列关于建设工程施工合同(示范文本)约定的工程计量程序的说法中错误的是( )。（分数：2

16、.00）A.承包人应按专用条款约定的时间向工程师提交已完工程量报告B.工程师接到承包人报告后一个星期内核定工程量，并在计量前 48 小时通知承包人C.工程师计量时一定要有承包人代表参加，否则计量无效D.对于承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返丁的工程量，工程师不予计量E.工程师收到承包人报告后 7 天内未计量的，从第 8 天起，承包人报告中开列的工程量视为已被工程师确认41.关于投资控制目标值的叙述，正确的有( )。（分数：2.00）A.建设项目投资控制目标值包括：建设项目的总目标值、分目标值、各详细目标值B.如果没有明确的投资控制目标，就无法进行项目投资实际支出值与目标值比较，不能进行

17、比较就不能找出偏差，不知道偏差就会使控制措施缺乏针对性C.投资目标值与人工单价不相适应也可以实现投资控制目标D.投资目标值与材料预算价格可以不相适应E.为了实现投资目标值，设备价格及各项有关费用一定要与投资目标值相适应42.FIDIC 合同条件下的变更可包括( )。（分数：2.00）A.合同中包括的、一定构成变更的任何工作内容的数量的改变B.任何工作内容的质量或其他特性的改变C.任何部分工程的标高、位置和尺寸的改变D.交他人实施的任何工作的删减E.实施工程的顺序或时间安排的改变43.对进度偏差的叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.进度偏差为正值，表示工期提前B.进度偏差为负值，表示工期拖

18、延C.进度偏差只有正值，无负值D.进度偏差为正值，表示工期拖延E.进度偏差为负值，表示工期提前44.FlDIC 合同条件规定业主的风险包括( )。（分数：2.00）A.战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动B.承包商人员在工程所在国内的暴乱、骚动或混乱C.由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波D.承包商使用军火、炸药、辐射或放射性材料引起的污染E.不可预见的或不能合理预期一个有经验的承包商已采取适宜预防措施的任何自然力的作用45.常用的偏差分析方法有( )。（分数：2.00）A.网络图法B.横道图法C.表格法D.曲线法E.事前预测法46.FIDIC 合同条件中工程的工程量清单

19、项目包括( )。（分数：2.00）A.一般项目B.暂列金额C.计日工作D.工程变更E.费用索赔47.下列属于施工阶段投资控制经济措施的有( )。（分数：2.00）A.编制投资控制工作流程图B.对设计变更方案进行严格论证C.落实投资控制人员的任务分工和职能分工D.编制资金使用计划E.定期地进行投资偏差分析48.根据 FIDIC施工合同条件规定，导致工程延误和成本增加，允许承包商索赔利润的情况有( )。（分数：2.00）A.业主未能提供现场B.法律、法规的变化C.设计错误D.难以预见的人为障碍E.恶劣气候49.按照 FIDIC施工合同条件的约定，具备( )条件下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格

20、。（分数：2.00）A.如果此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量变动大于 15%B.如果此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量变动大于 10%C.工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的 0.01%D.由此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过 1%E.这项工作不是合同中规定的“固定费率项目”50.下列属于可索赔费用的间接费是( )。（分数：2.00）A.分包费B.税金C.利息D.利润E.保险费51.根据 FIDIC 合同条件规定，下列哪些工作内容的改变应采用新的费率或价格进行工程变更的估价( )。（分数：2.00）A.此项工作实际测量的工程量

21、比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于 1%B.工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的 0.01%C.由此工程量的变化直接造成该项工作单位成本变动超过 1%D.该项工作属于合同中规定的“固定费率项目”E.合同中没有规定此项工作的费率或价格52.常用的工程价款的动态结算方法有( )。（分数：2.00）A.按实际价格结算法B.按次材计算价差C.主料按抽料计算价差D.竣工调价系数法E.调值公式法53.当发生( )时，承包商可以提出工期索赔。（分数：2.00）A.有关的放线资料不准备B.业主合理终止合同C.不利的自然条件D.业主风险E.现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物

22、54.工程计量的依据一般有( )。（分数：2.00）A.质量合格证书B.工程量清单前言C.工程量清单技术规范D.设计图纸E.施工图纸55.下列关于我国现行工程变更价款的确定，说明正确的有( )。（分数：2.00）A.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行B.工程变更价款需经造价工程师确定后执行C.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款D.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款E.业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据56.按照 FID

23、IC施工合同条件的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有( )。（分数：2.00）A.业主未能按时提供现场B.工程暂停C.难以合理预见的地下障碍物D.由业主委托的设计单位所做的工程设计的错误E.业主提前占用合同规定以外的永久工程57.下列关于竣工结算的论述正确的有( )。（分数：2.00）A.工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料B.专业监理工程师审定竣工结算报表C.总监理工程师审核竣工结算报表D.发包人收到承包人递交的竣工结算报告结算资料后 28 天内进行核实E.承包人收到竣工结算价款

24、后 14 天内将竣工工程交付发包人58.索赔费用中的人工费是指( )。（分数：2.00）A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B.由于承包商责任的工效降低所增加的人工费用C.超过法定工作时间加班劳动D.法定人工费增长E.非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费建设工程施工阶段的投资控制答案解析(总分：84.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：32，分数：32.00)1.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，( )应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据。 A建设单位 B承包单位 C项目监理机构 D工程造价管理机构（分数：1.00）A.B.C. D

25、.解析：解析 在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用等方面达到协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据。2.对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应( )。 A经发包人同意后计量 B与承包人协商后计量 C在竣工结算时计量 D不予计量（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。3.根据国际惯例，对于建设项目已完成投资费用的结算，一般采用( )。 A按实际价格结算法 B按调价文件结算法 C调值公式法 D决策树法（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 根据国际惯例，对于建设项目已

26、完成投资费用的结算，一般采用调值公式法进行结算。4.偏差分析最常用的方法是( )。 A横道图法 B表格法 C曲线法 D网络图法（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法。其中，表格法是进行偏差分析最常用的一种方法。它将项目编号、名称、各投资参数以及投资偏差数综合归纳入一张表格中，并且直接在表格中进行比较。由于各偏差参数都在表中列出，使得投资管理者能够综合地了解并处理这些数据。5.下列不属于业主向承包商索赔的是( )。 A对超额利润的索赔 B对指定分包商的付款索赔 C业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D工期延期的费用索

27、赔（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 在工程项目的施工过程中，由于多方面的原因，往往使竣工日期拖后，影响到业主对该工程的利用，给业主带来经济损失。按惯例，业主有权对承包商进行索赔，即由承包商支付误期损害赔偿费。承包商支付误期损害赔偿费的前提是：这一工期延误的责任属于承包商方面。6.根据建设工程施工合同(示范文本)，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由( )确认后，作为结算的依据。 A承包人提出，经监理工程师 B承包人提出，经发包人 C监理工程师提出，经发包人 D发包人提出，经监理工程师（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 建设工程施工合同(示范文本)规定，

28、承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师确认后调整合同价款。7.建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在 12 个月以内，或者工程承包合同价值在 100 万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，最后的结算方法是( )。 A竣工后一次结算 B施工前一次结算 C分批结算 D施工中结算（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 按现行规定，工程价款结算可以根据不同情况采取多种方式。其中竣工后一次结算是指建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在 12 个月以内，或者工程承包合同价值在 100 万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。8.下列选

29、项中，不属于投资目标分解依据的一项是( )。 A投资构成 B子项目 C时间 D建设的先后顺序（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是项目投资目标的分解。根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时间分解三种类型。9.在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为( )与已完工程计划投资的差异。 A已完工程实际投资 B拟完工程计划投资 C未完工程计划投资 D拟完工程实际投资（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 进度偏差有两种表示方法：进度偏差 1=已完工程实际时间-已完工程计划时间；进度偏差2=拟完工程计划投资-已

30、完工程计划投资。10.为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长，影响承包商的资金流动而常采用的计量方法是( )。 A分解计量法 B断面法 C图纸法 D凭据法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 分解计量法，就是将一个项目根据工序或部位分解为若干子项，对完成的各子项进行计量支付。这种计量方法主要是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包商的资金流动等问题。11.在专用条款中具体约定的工程保修金一般为施工合同价款的( )。 A3% B4% C2% D2.5%（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 工程保修金一般为施工合同价款的 3%，在专用条款中具体规

31、定，发包人在质量保修期后 14天内，将剩余保修金和利息返还承包商。12.下列选项中，不属于监理工程师计量范围的一项是( )。 A工程量清单中的全部项目 B合同文件中规定的项目 C工程变更项目 D承包商返工工程（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 监理工程师一般只对如下三方面的工程项目进行计量：工程量清单中的全部项目，合同文件中规定的项目，工程变更项目。13.项目监理机构对工程变更的管理中规定，( )对原设计缺陷提出的工程变更应编制设计变更文件。 A建设单位 B设计单位 C专业监理工程师 D总监理工程师（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程

32、变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。14.在 FIDIC 合同条件下，保养气象记录设备和维护工地清洁等项目适宜采用( )进行计量支付。 A均摊法 B估价法 C分解计量法 D凭据法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 均摊法就是对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量。为监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等项目都可以采用均摊法进行计量支付。15.按子项目分

33、解得到的资金使用计划表内容不包括( )。 A工程分项编码 B工程内容 C计划综合单价 D备注（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 大中型的工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工程包括了多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分部分项工程构成的，在完成工程项目投资目标分解之后，接下来就要具体地分配投资，编制工程分项的投资支出计划，从而得到详细的资金使用计划表。其内容一般包括：(1)工程分项编码。(2)工程内容。(3)计量单位。(4)工程数量。(5)计划综合单价。(6)本分项总计。16.按照 FIDIC施工合同条件的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地质条件变化

34、，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔( )。 A工期、成本和利润 B工期、成本，但不包括利润 C工期，但不包括成本 D成本，但不包括工期（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 按照 FIDIC施工合同条件的约定，在工程施工过程中，承包商如果遇到了现场气候条件以外的外界障碍或条件，监理工程师认为这类障碍或条件是一个有经验的承包商无法合理预见到的，在与业主和承包商适当协商以后，应给予承包商延长工期和费用补偿的权利，但不包括利润。17.材料费的索赔不包括( )。 A由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费 B由于客观原因材料价格大幅度上涨 C由于承包商的原因造成材料损坏

35、失效 D由于非承包商责任工期延误导致的材料价格上涨和超期储存费用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 材料费的索赔包括：(1)由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。(2)由于客观原因材料价格大幅度上涨。(3)由于非承包商责任工期延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。18.某项目拟完工程计划投资为 50 万元，已完工程实际投资为 65 万元，已完工程计划投资 60 万元，则进度偏差为( )万元。 A15 B5 C -5 D -10（分数：1.00）A.B.C.D

36、. 解析：解析 进度偏差是指已完工程实际时间和已完工程计划时间之间的差异。进度偏差程度则是已完工程实际时间与已完工程计划时间的偏差程度，其公式为：进度偏差程度=已完工程实际时间/已完工程计划时间或进度偏差程度=拟完工程计划投资/已完工程计划投资当进度偏差为正值时，表示进度提前；当进度偏差等于零时，表示实际与计划相符；当进度偏差为负值时，表示进度延误。为了将进度偏差与投资偏差联系起来，进度偏差也可以表示为：进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资拟完工程计划投资，是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资。进度偏差的结果为正值时，表示工期拖延；结果为负值时，表示工期提前

37、。将相关数值代入公式，即得：50-60=-10(万元)。因此，选项 D 为正确答案。19.建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指( )。 A计划单价已完工程量 B实际单价已完工程量 C计划单价拟完工程量 D实际单价拟完工程量（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 有关实际投资与计划投资的变量包括了拟完工程计划投资、已完工程实际投资和已完工程计划投资。计算公式分别如下：拟完工程计划投资=拟完工程量计划单价已完工程实际投资=实际工程量实际单价已完工程计划投资=实际工程量计划单价20.工程计量的依据中，关于工程量清单前言和技术规范叙述错误的一项是( )。 A工程量清单前言和技术规范是确

38、定计量方法的依据 B工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法 C工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围 D工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法，其余的都由工程师确定答案 D（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据。因为工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法，同时还规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围。21.2005 年 3 月完成的某工程，按基准日期的价格计算工程进度款为 200 万元，合同支付中不能调值

39、的部分占合同总价的 20%；相关成本要素除水泥价格上涨 15%外，其余均未发生变化，水泥费用在合同总价中所占的比重系数为 0.3。按调值公式计算 2005 年 3 月实际工程结算款应为( )万元。 A200.00 B207.20 C209.00 D230.00（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 依题意，根据调值公式，代入数值得，*22.由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按( )计算。 A台班单价 B台班折旧费 C台班人工资 D台班维护费（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和

40、调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。23.FIDIC 合同条件关于工程变更权的描述不正确的是( )。 A承包商应绝对遵守并执行每项变更 B工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更 C任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸改变可以构成变更 D只有工程师指示或批准了变更，承包商才能对永久工程作出改变和(或)修改（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 根据 FIDIC施工合同条件(1999 年第一版)的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。承包

41、商应遵守并执行每项变更，除非承包商立即向工程师发出通知，说明(附详细根据)承包商难以取得变更所需的货物。工程师接到此类通知后，应取消、确认或改变原指示。24.对建安工程保险费、第三方责任保险费项目，监理工程师一般采用( )进行计量支付。 A均摊法 B凭据法 C图纸法 D分解计量法（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 所谓凭据法，就是按照承包商提供的凭据进行计量支付。如建安工程保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。25.2007 年 3 月完成的某工程，按 2006 年 3 月签约时的价格计算工程款为 100 万元，合同规定：调值公式中的固定系数为 0

42、.2，人工费占调值部分的 50%。调值公式中的各项费用除人工费上涨 15%外均未发生变化，则 2007 年 3 月的工程款经过调值后为( )万元。 A106.0 B107.5 C112.0 D115.0（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 调值公式一般为：*式中 P调值后合同价款或工程实际结算款；P0合同价款中工程预算进度款；a0固定要素，代表合同支付中不能调整的部分；ai代表第 i 种成本要素(如：人工费用、钢材费用、水泥费用、运输费用等)在合同总价中所占的比重，*分别代表第 i 种成本要素的基期价格指数或价格和现行价格指数或价格。依据题意，将相关数据代入上述公式，最后结果为 10

43、6.0 万元。因此，选项 A 为正确答案。26.当遇到特殊反常天气时，承包商可以要求( )。 A延长工期 B费用补偿 C延长工期，补偿费用 D补偿利润（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 凡属于客观原因造成的延期，属于业主也无法预见到的情况，如：特殊反常天气等，承包商可得到工期延长，但得不到费用补偿。凡纯属业主方面的原因造成拖期的，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。27.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，关于工程款(进度款)的叙述错误的一项是( )。 A在确认计量结果 14 天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款) B按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)

44、同期结算 C发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付 D发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，应由承包人承担违约责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，应由发包人承担违约责任。28.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。 A56 B28 C14 D35（分数：1.00）A

45、. B.C.D.解析：解析 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款的，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人中请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。29.某承包商对一项 10000 延长米的木窗帘盒装修工程进行承包。在他的报价书中指明，计划用工 2498 工日，即工效为 249810000=0.2498(工日/m)。每工日工资按 40 元计，共计报价人民币 99920 元。在装修过程中，由于业主供应木料不及时，影响了承包商的工作

46、效率，完成 10000m 的木窗帘盒的装修工作实际用 2700 工日，实际支付工资按 43 元/工日计，共实际支付 116100 元，则人工费索赔额应为( )元。 A8100 B8080 C16180 D8000（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 在这项承包工程中，承包商遇到了非承包商原因造成的工期延长和工资提高的损失。在索赔报告中，人工费的索赔分析如下：由于工资提高：270043-270040=116100-108000=8100(元)由于工效降低：270040-249840=108000-99920=8080(元)合计：8100+8080=16180(元)。因此，选项 C 为正

47、确答案。30.FIDIC 合同条件对不可抗力的定义不包括( )。 A一方无法控制的 B该方的签订合同前，不能对之进行合理准备 C发生后，该方没有采取合理措施进行避免或克服 D不能主要归因他方的（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 根据 FIDIC 合同条件对不可抗力的定义，不可抗力是指某种异常事件或情况：(1)一方无法控制的。(2)该方在签订合同前，不能对之进行合理准备的。(3)发生后，该方不能合理避免或克服的。(4)不能主要归因他方的。31.承包商计算索赔费用最常用的方法是( )。 A总费用法 B修正的总费用法 C单价法 D实际费用法（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 实际费用法是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是，以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。32.索赔是工程承包合同履行中，( )。 A权利受损失的一方要求另一方补偿损失的权利 B偶尔发生的不正常现象 C绝对可以避免的 D设计阶段投资控制的重要手段（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 索赔是工程承包合同履行中，当事人一方因对方不履行或不完全履行既定的义务，或者由于对方的行为使权利人损失时，要