【工程类职业资格】建设工程合同管理-271及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-271及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-271及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-271 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC 施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1.00）A.投标截止日期的同一天B.签订合同之日C.监理工程师发布开工会之日D.投标截止日前第 28 天2.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分数：1.00）A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织D.依法成立的协会3.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：1.00）A.必须经双方协议B.必须因为当事

2、人一方的意思C.因不可抗力D.因当事人一方的意思或双方协议4.隐蔽工程经监理工程师验收符合要求，验收( )h 后，监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（分数：1.00）A.7B.24C.48D.725.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价在 100 万元人民币以上的( )必须进行招标。（分数：1.00）A.施工材料的采购B.重要设备、材料的采购C.勘察、设计服务的采购D.监理服务的采购6.正常监理酬金的直接成本的费用中不包括( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金7.设计合同生效后

3、，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的 2%的违约金8.依据施工合同示范文本通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同9.依据委托监理合同示范文本规定，属于附加监理工作的是( )。（分数：1.00）A.调解合同争议B.发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C.由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间D.非监理人自己的原因而暂停监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天

4、的准备工作时间10.建设行政主管部门对建设工程的实体质量监督的主要手段是( )。（分数：1.00）A.科学检测B.旁站验收C.隐检D.抽查11.下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以( )为准。（分数：1.00）A.图纸B.工程量清单C.中标通知书D.标准、规范12.委托监理合同的有效期是指( )。（分数：1.00）A.完成正常监理工作预定的时间B.以约定的天数为准C.在专用条款中约定D.以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定13.建设工程委托监理合同(示范文本)的标的是( )。（分数：1.00）A.技术B.服务C.行为D.酬金14.某工程某分项工程，工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后

5、，工程师又对该分项的质量表示怀疑，于是进行了重新检验，结果发现确实存在问题，则( )。（分数：1.00）A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担15.建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从( )角度对工程项目进行管理。（分数：1.00）A.质量和安全B.进度与成本C.合同与安全D.合同与环保16.履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在( )。（分数：1.00）A.所有合同文件之后B.中标通知书之前C.投标书之后D.图纸之后17.图纸会审

6、和设计交底应由( )来组织进行。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设计人D.监理单位18.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请( )同意。（分数：1.00）A.项目法人B.项目经理C.工程师D.行政监督管理部门19.委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要( )。（分数：1.00）A.提前通知承包人B.提前通知监理人C.经承包人同意D.经监理人同意20.FIDIC 施工合同通用条件规定，如果由监理工程师批准的承包商的变更建议包括一项对外部分永久工程的设计的改变，双方没有其他协议，( )应设计该部分工程。（分数：1.00）A

7、.业主B.原设计人C.监理工程师D.承包商21.评标采用综合评分法可以较全面地反映( )。（分数：1.00）A.投标人能力的高低B.投标人的财务状况C.投标人的素质D.投标人的分包计划22.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用( )的方式请投标人予以说明。（分数：1.00）A.书面形式B.澄清问题会C.口头形式D.询问23.施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是( )。（分数：1.00）A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行C.争取提前完成工程D.发布工程暂停令24.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签订的合同，可确认为可变更、可撤销

8、合同。（分数：1.00）A.3B.4C.5D.625.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限26.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.义务27.在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件28.下列各项中不属于投标须知内容的是( )。（分数：1.00）A.

9、委托监理的范围B.投标文件的格式C.招标文件D.必要的设计文件29.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。（分数：1.00）A.全部完工B.竣工验收报告经发包人认可C.质量保修书签订D.竣工验收通过后30.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。（分数：1.00）A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费31.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担

10、责任B.承包商不承担责任C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿32.债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请示人民法院( )债务。（分数：1.00）A.变更B.代位C.解除D.撤销33.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则监理工程师应( )。（分数：1.00）A.不批准顺延工期B.应批准顺延期 1 天C.应批准顺延工期 2 天D.应批准顺延工期 3 天34.债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行使。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.

11、535.FIDIC 施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先( )。（分数：1.00）A.协商解决B.提交给监理工程师C.提交争端裁决委员会D.提交仲裁机构36.在施工过程中，发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )以书面形式通知承包人。（分数：1.00）A.3 天B.7 天C.14 天D.15 天37.依法可以不公开招标的项目是( )。（分数：1.00）A.全部使用国有资金投资B.国有资金投资并控股C.国有资金投资占主导地位D.总投资在 3000 万元人民币以上的项目38.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，

12、采购方有权拒付货款，这是材料采购方行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.先履行抗辩权39.在 FIDIC 施工条件中，按照合同各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指( )。（分数：1.00）A.承包商的投标报价B.合同价格C.接受的合同款额D.最终结算款减去索赔款40.投料试车组织和试车工作由( )负责。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.监理工程师D.设备供应商41.发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（分数：1.00）A.14B.15C.28D.30

13、42.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人C.监理人D.发包人43.某灾后修复工程，下列选项的各种施工合同计价方式中，最适合本工程的一项是( )。（分数：1.00）A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.先工后酬合同44.合同自由的重要体现是( )。（分数：1.00）A.合同形式由当事人选择B.合同的要式原则C.合同成立前可无书面形式D.合同的内容由当事人约定45.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准46.在监

14、理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。（分数：1.00）A.附加工作B.额外工作C.正常工作D.委托人工作47.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立D.双方48.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.当地市场价格D.签订合同地市场价格49.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。（分数：1.00）A.

15、2%B.2%C.5%D.7%50.材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订立材料买卖合同，该合同是( )。（分数：1.00）A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.效力待定合同包括( )订立的合同。（分数：2.00）A.无民事行为能力人B.无代理权人C.表见代理人D.法定代表人越权E.无处分权人处分他人财产52.采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（分数：2.00）A.对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D

16、.删减部分约定的承包工作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式53.应由业主承担责任的索赔事件可能是( )。（分数：2.00）A.应由业主承担风险的事件B.业主的违约行为C.工程师的失职行为D.执行工程师指令后对补偿不满意E.需进行仲裁处理的情况54.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供的项目设计要求包括( )。（分数：2.00）A.经批准的项目建议书B.工程的范围和规模C.设计依据的标准D.限额设计的要求E.满足法律、法规的规定条件55.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法

17、C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识E.监理招标的成功与否56.可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.抢险救灾工程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程E.施工企业自建自用工程57.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开工检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收58.FIDIC 施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函( )。（分数：2.00）A.是在通用条件的条款中明确规定的B.取决于业主主动选用C.取决于承包商的要求D.取决于融资机构的强制性规定E.是在专用条件的条款中明确

18、规定的59.施工合同文件中，订立合同时已形成的文件有( )等。（分数：2.00）A.中标通知书B.图纸会审文件C.通用条款D.工程量清单E.协议书60.FIDIC 施工合同条件中，下列关于争端裁决委员会的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于具有强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求建议61.下列关于附条件和附期限合同生效时间的叙述，正确的是( )。（分数：2.00）A.附解除条件的合同，自条件成

19、就时生效B.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成熟C.附生效期限的合同，自期限届至时生效D.附终止期限的合同，自期限届至时失效E.附生效条件的合同，自条件消灭时生效62.施工合同通用条款规定属于发包人应完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理土地征用B.确定水准点与坐标控制点C.开通施工场地与城乡公共道路的通道D.取得安全生产许可证E.办理施工许可证63.在 FIDIC 施工合同条件下，下列对变更估价的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化，不应调整项目的单价B.变更工作内容如果在合同中没有价格，应按照以监理工程师确认为准的原则确定价

20、格C.工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过 1%D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费提出补偿E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了可接受的合同款额的 0.01%64.下列有关仲裁协议的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同当事人均受仲裁协议的约束B.是仲裁机构对纠纷进行的补充条件C.不排除法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.仲裁裁决具有强制性65.关于正常使用条件下的最低保修期限，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.基础设施工程，房屋建筑的主体工程的最低保修期限为该工程的合理使用年限B.屋面防水工程的最低保修期限为

21、 5 年C.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为 2 年D.供热、供冷系统的最低保修期限为 2 个采暖期、供冷期E.电气管线、给排水管道的最低保修期限为 2 年66.监理工程师对工程索赔的影响主要有( )。（分数：2.00）A.监理工程师可能会引起承包人的索赔B.监理工程师无权单方面作出索赔处理决定C.监理工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中，签发付款证书D.监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人67.施工招标中投标人的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.营业执照B.固定资产C.资质等级D.履约情况E.分包计划68.建设

22、工程施工合同的特点有( )。（分数：2.00）A.合同标的的特殊性B.合同总价的可变性C.合同履行期限的长期性D.合同实施的动态性E.合同内容的复杂性69.在施工过程中，监理工程师指示的暂停施工可能是由于( )。（分数：2.00）A.承包人的原因B.协调管理的原因C.外部条件的变化D.发包人应承担责任的原因E.发包人延误支付款70.下列关于索赔的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.在确定合理的补偿额时，监理工程师与承包人应就索赔的处理进行协商B.监理工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任C.通常情况下，监理工程师对索赔的决定是结局性的D.监理工程师批准补偿承包商的款项应计入下月

23、支付工程进度款的支付证书内E.承包人对监理工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的机构或诉讼71.按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可( )。（分数：2.00）A.由发包人和承包人协商解决B.由负责监理的监理工程师作出解释C.按合同约定的解决争议的方式处理D.按标准和规范作出解释E.由设计人作出解释72.委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权利不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.工程款支付的审核和签认权E.对监理人员的监督控制73.下列关于设计阶段支付费用的百分率的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.合同

24、签订后三天内，发包人应支付设计费总额的 20%作为定金B.设计人提交初步设计文件后三天内，发包人应支付设计费总额的 20%C.施工图设计阶段，当设计人按照合同约定提交阶段性设计成过厚，发包人应依据约定，分期分批向设计人支付总设计费的 60%D.施工图设计完成后，发包人应结清设计费，不留尾款E.发包人向设计人支付的定金，设计人可以自主使用74.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是 ( )清偿。（分数：2.00）A.按抵押物登记的先后顺序B.按债权比例C.按合同生效顺序D.按债权的价款多少的顺序E.抵押物已登记的先于未登记的75.建设工程勘察合同中，发包人负责

25、保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括( )。（分数：2.00）A.提供基准点B.拆除地上地下障碍物C.处理施工扰民问题D.平整施工现场E.落实土地征用、青苗树林赔偿76.FIDIC 施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还包括( )。（分数：2.00）A.图纸B.资料表C.指定分包商D.暂列金额E.承包商的设计77.FIDIC 施工合同履行过程中，业主可凭监理工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减给业主带来损失的款额的情况有( )。（分数：2.00）A.折价接收部分有缺陷工程B.不合格材料和工程的重复检验C.承包商没有改正忽视质量的错误行为D.承包商未

26、按期竣工E.不可抗力事件对已完工程造成的损失78.施工合同范本的组成部分包括( )。（分数：2.00）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.权责条款E.附件79.FIDIC 施工合同条件规定，解决合同争议的方式包括( )。（分数：2.00）A.由工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.双方协商D.提交仲裁机构裁决E.通过诉讼解决80.依据中华人民共和国合同法规定，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.恶意串通损害第三人利益B.因重大误解而订立C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的E.损害公共利益订立建设工程合同管理-271 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟

27、)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC 施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1.00）A.投标截止日期的同一天B.签订合同之日C.监理工程师发布开工会之日D.投标截止日前第 28 天 解析：2.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分数：1.00）A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织 D.依法成立的协会解析：3.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：1.00）A.必须经双方协议B.必须因为当事人一方的意思C.因不可抗力D.因当事人一方的意思或双方协议 解

28、析：4.隐蔽工程经监理工程师验收符合要求，验收( )h 后，监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（分数：1.00）A.7B.24 C.48D.72解析：5.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价在 100 万元人民币以上的( )必须进行招标。（分数：1.00）A.施工材料的采购B.重要设备、材料的采购 C.勘察、设计服务的采购D.监理服务的采购解析：6.正常监理酬金的直接成本的费用中不包括( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费 D.监理辅助人员奖金解析：7.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设

29、计人应( )。（分数：1.00）A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金 D.支付设计费的 2%的违约金解析：8.依据施工合同示范文本通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人 C.设计人D.承包人和发包人共同解析：9.依据委托监理合同示范文本规定，属于附加监理工作的是( )。（分数：1.00）A.调解合同争议B.发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C.由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间 D.非监理人自己的原因而暂停监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时

30、间解析：10.建设行政主管部门对建设工程的实体质量监督的主要手段是( )。（分数：1.00）A.科学检测B.旁站验收C.隐检D.抽查 解析：11.下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以( )为准。（分数：1.00）A.图纸B.工程量清单C.中标通知书 D.标准、规范解析：12.委托监理合同的有效期是指( )。（分数：1.00）A.完成正常监理工作预定的时间B.以约定的天数为准C.在专用条款中约定D.以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定 解析：13.建设工程委托监理合同(示范文本)的标的是( )。（分数：1.00）A.技术B.服务 C.行为D.酬金解析：14.某工程某分项工程，工程师参

31、加了该分项的验收。在隐蔽后，工程师又对该分项的质量表示怀疑，于是进行了重新检验，结果发现确实存在问题，则( )。（分数：1.00）A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担 D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担解析：15.建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从( )角度对工程项目进行管理。（分数：1.00）A.质量和安全 B.进度与成本C.合同与安全D.合同与环保解析：16.履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在( )。（分数：1.00）A.所有合同文件之后B.中标通知书之

32、前 C.投标书之后D.图纸之后解析：17.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.设计人D.监理单位解析：18.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请( )同意。（分数：1.00）A.项目法人B.项目经理C.工程师 D.行政监督管理部门解析：19.委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要( )。（分数：1.00）A.提前通知承包人B.提前通知监理人 C.经承包人同意D.经监理人同意解析：20.FIDIC 施工合同通用条件规定，如果由监理工程师批准的承包商的变更建议包括一项对外部分永久工程的

33、设计的改变，双方没有其他协议，( )应设计该部分工程。（分数：1.00）A.业主B.原设计人C.监理工程师D.承包商 解析：21.评标采用综合评分法可以较全面地反映( )。（分数：1.00）A.投标人能力的高低B.投标人的财务状况C.投标人的素质 D.投标人的分包计划解析：22.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用( )的方式请投标人予以说明。（分数：1.00）A.书面形式B.澄清问题会 C.口头形式D.询问解析：23.施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是( )。（分数：1.00）A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行 C.争取提前完成工程D.发布工程暂

34、停令解析：24.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签订的合同，可确认为可变更、可撤销合同。（分数：1.00）A.3B.4 C.5D.6解析：25.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限 解析：26.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果 D.义务解析：27.在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同 B.建设工程委托监理合同标

35、准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件解析：28.下列各项中不属于投标须知内容的是( )。（分数：1.00）A.委托监理的范围B.投标文件的格式C.招标文件D.必要的设计文件 解析：29.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。（分数：1.00）A.全部完工B.竣工验收报告经发包人认可 C.质量保修书签订D.竣工验收通过后解析：30.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。（分数：1.00）A.结清全部设计费 B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设

36、计费解析：31.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任 C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿解析：32.债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请示人民法院( )债务。（分数：1.00）A.变更B.代位C.解除D.撤销 解析：33.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则监理工程师应( )。（分数：1.00）A.不批准顺延工期B.应批准

37、顺延期 1 天C.应批准顺延工期 2 天 D.应批准顺延工期 3 天解析：34.债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行使。（分数：1.00）A.1 B.2C.3D.5解析：35.FIDIC 施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先( )。（分数：1.00）A.协商解决B.提交给监理工程师 C.提交争端裁决委员会D.提交仲裁机构解析：36.在施工过程中，发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )以书面形式通知承包人。（分数：1.00）A.3 天B.7 天 C.14 天D.15 天解析：37.依法可以不公开招标的项目是( )。（分数：1.00）A.

38、全部使用国有资金投资B.国有资金投资并控股C.国有资金投资占主导地位D.总投资在 3000 万元人民币以上的项目 解析：38.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是材料采购方行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权 D.先履行抗辩权解析：39.在 FIDIC 施工条件中，按照合同各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指( )。（分数：1.00）A.承包商的投标报价B.合同价格 C.接受的合同款额D.最终结算款减去索赔款解析：40.投料试车

39、组织和试车工作由( )负责。（分数：1.00）A.承包人B.发包人 C.监理工程师D.设备供应商解析：41.发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（分数：1.00）A.14B.15C.28D.30 解析：42.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人 C.监理人D.发包人解析：43.某灾后修复工程，下列选项的各种施工合同计价方式中，最适合本工程的一项是( )。（分数：1.00）A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同 D.先工后酬合同解析：44.合同自由的重要体现是( )。（分数：1.00）A.合同

40、形式由当事人选择B.合同的要式原则C.合同成立前可无书面形式D.合同的内容由当事人约定 解析：45.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准 B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准解析：46.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。（分数：1.00）A.附加工作B.额外工作 C.正常工作D.委托人工作解析：47.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C

41、.独立 D.双方解析：48.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。（分数：1.00）A.原价格 B.新价格C.当地市场价格D.签订合同地市场价格解析：49.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。（分数：1.00）A.2%B.2% C.5%D.7%解析：50.材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订立材料买卖合同，该合同是( )。（分数：1.00）A.有效合同B.无效合同 C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.效力待定合同包括( )订

42、立的合同。（分数：2.00）A.无民事行为能力人B.无代理权人 C.表见代理人 D.法定代表人越权 E.无处分权人处分他人财产 解析：52.采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（分数：2.00）A.对合同中任何工程量的改变 B.工程任何部分标高的改变 C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排 D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式解析：53.应由业主承担责任的索赔事件可能是( )。（分数：2.00）A.应由业主承担风险的事件 B.业主的违约行为 C.工程师的失职行为 D.执行工程师指令后对补偿不满意 E.需进行仲裁处理的

43、情况解析：54.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供的项目设计要求包括( )。（分数：2.00）A.经批准的项目建议书B.工程的范围和规模 C.设计依据的标准 D.限额设计的要求 E.满足法律、法规的规定条件 解析：55.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验 B.是否遵循了规范化的管理程序和方法 C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识 E.监理招标的成功与否解析：56.可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.抢险救灾工程 C.涉及国家秘密的工程

44、D.在建工程主体加层工程 E.施工企业自建自用工程 解析：57.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开工检验B.安装调试检验C.启动试车 D.性能验收 E.最终验收 解析：58.FIDIC 施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函( )。（分数：2.00）A.是在通用条件的条款中明确规定的B.取决于业主主动选用 C.取决于承包商的要求D.取决于融资机构的强制性规定 E.是在专用条件的条款中明确规定的解析：59.施工合同文件中，订立合同时已形成的文件有( )等。（分数：2.00）A.中标通知书 B.图纸会审文件C.通用条款 D.工程量清单 E.协议书 解析：60.FIDIC

45、 施工合同条件中，下列关于争端裁决委员会的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于具有强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地 D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担 E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求建议 解析：61.下列关于附条件和附期限合同生效时间的叙述，正确的是( )。（分数：2.00）A.附解除条件的合同，自条件成就时生效B.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成熟 C.附生效期限的合同，自期限届至时生效 D.附终止期限的合同，自期限届至时失效 E.附生效条件

46、的合同，自条件消灭时生效解析：62.施工合同通用条款规定属于发包人应完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理土地征用 B.确定水准点与坐标控制点 C.开通施工场地与城乡公共道路的通道 D.取得安全生产许可证E.办理施工许可证 解析：63.在 FIDIC 施工合同条件下，下列对变更估价的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化，不应调整项目的单价 B.变更工作内容如果在合同中没有价格，应按照以监理工程师确认为准的原则确定价格C.工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过 1% D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费提出补偿E

47、.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了可接受的合同款额的 0.01% 解析：64.下列有关仲裁协议的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同当事人均受仲裁协议的约束 B.是仲裁机构对纠纷进行的补充条件C.不排除法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁 E.仲裁裁决具有强制性解析：65.关于正常使用条件下的最低保修期限，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.基础设施工程，房屋建筑的主体工程的最低保修期限为该工程的合理使用年限 B.屋面防水工程的最低保修期限为 5 年 C.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为 2 年D.供热、供冷系统的最

48、低保修期限为 2 个采暖期、供冷期 E.电气管线、给排水管道的最低保修期限为 2 年 解析：66.监理工程师对工程索赔的影响主要有( )。（分数：2.00）A.监理工程师可能会引起承包人的索赔 B.监理工程师无权单方面作出索赔处理决定C.监理工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中，签发付款证书 D.监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人 解析：67.施工招标中投标人的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.营业执照 B.固定资产C.资质等级 D.履约情况 E.分包计划 解析：68.建设工程施工合同的特点有( )。（分数：2.00）A.合同标的的特

49、殊性 B.合同总价的可变性C.合同履行期限的长期性 D.合同实施的动态性E.合同内容的复杂性 解析：69.在施工过程中，监理工程师指示的暂停施工可能是由于( )。（分数：2.00）A.承包人的原因 B.协调管理的原因 C.外部条件的变化 D.发包人应承担责任的原因 E.发包人延误支付款解析：70.下列关于索赔的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.在确定合理的补偿额时，监理工程师与承包人应就索赔的处理进行协商 B.监理工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任 C.通常情况下，监理工程师对索赔的决定是结局性的D.监理工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内 E.承包人对监理工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的机构或诉讼 解析：71.按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可( )。（分数：2.00）A.由发包人和承包人协商解决 B.由负责监理的监理工程师作出解释 C.按合同约定的解决争议的方式处理 D.按标准和规范作出解释E.由设计人作出解释解析：72.委托监理合