【工程类职业资格】建设工程合同管理-268及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-268及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-268及答案解析.doc（31页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-268 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.缔约过失责任的构成必须具备的条件不包括( )。（分数：1.00）A.缔约一方有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同尚未成立2.工程师对工程索赔的影响有( )。（分数：1.00）A.业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规定的索赔责任B.工程师可以全权处理索赔C.工程师在处理索赔时，其身份是独立的仲裁人D.在纠纷进入诉讼时，工程师是业主的代理人3.进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。

2、（分数：1.00）A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延4.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验日B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日5.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。（分数：1.00）A.结算和清理B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约6.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损

3、坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。（分数：1.00）A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失7.工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的( )。（分数：1.00）A.范围和内容应按国家规定确定B.范围和内容应由当事人约定C.范围按国家规定，内容由当事人约定D.范围由当事人约定，内容按国家规定8.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。（分数：1.00）A.发包人B.设计单位C.承包人D.监理单位9.承包商应在履约证书颁发后( )天内

4、向工程师提交最终报表草案。（分数：1.00）A.28B.30C.42D.5610.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。（分数：1.00）A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地11.按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，施工合同终止的条件是( )（分数：1.00）A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续D.发包人支付了竣工结算款12.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。（分数：1.00）A

5、.发包人应在 14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在 14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在 14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在 14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师13.合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。（分数：1.00）A.专业条款B.补充协议C.双方协商D.仲裁14.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。（分数：1.00）A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.

6、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书15.( )不是仲裁协议的内容。（分数：1.00）A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.选定的仲裁16.注册监理工程师管理规定于( )起施行。（分数：1.00）A.2005年 4月 31日B.2005年 12月 31日C.2006年 4月 1日D.2006年 6月 1日17.关于保留金，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.在业主手中B.用于承包商违约赔偿费C.应从首次支付进度款时起扣D.不属承包商的工程款18.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。

7、（分数：1.00）A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延19.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。（分数：1.00）A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人20.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。（分数：1.00）A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书21.按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同

8、文件包括( )。（分数：1.00）A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程预算单22.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。（分数：1.00）A.工程师B.承包人C.工程师和承包人D.发包人23.依据合同法规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。（分数：1.00）A.按原价执行B.按新价格执行C.按原价和新价的平均执行D.按市场价执行24.依照建设工程施工合同(示范文本)规定，因承包人的原因不能按期

9、开工，( )后推迟开工日期。（分数：1.00）A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人25.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。（分数：1.00）A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效26.某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。（分数：1.00）A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适

10、用违约金或定金条款D.两者都不能适用，因约定无效27.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.不利的气候条件B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商的干扰28.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于( )天。（分数：1.00）A.80B.100C.120D.14029.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别30.担保方式

11、中的保证，实际运用过程中应理解为( )。（分数：1.00）A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务31.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。（分数：1.00）A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包

12、人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用32.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。（分数：1.00）A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行33.施工期的起始日是( )。（分数：1.00）A.合同内约定的开工日B.合同签字日C.“开工令”中指明的应开工日D.双方协商确定34.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。（分数：1.00）A.监理单位B.

13、分公司C.建设单位D.施工企业35.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延36.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（分数：1.00）A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权3

14、7.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（分数：1.00）A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任38.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。（分数：1.00）A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B.承包人负责检验工作，并承担检验费用C.发包人负责检验工作，并承担检验费用D.发包人负责检验工作，承包人承担检

15、验费用39.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。（分数：1.00）A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续40.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（分数：1.00）A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式41.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过

16、公证的合同( )。（分数：1.00）A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据42.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。（分数：1.00）A.发包人追加合同价款，相应顺延工期B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延43.FIDIC合同的缺陷通知期的开始日期是( )。（分数：1.00）A.工程破土动工之日B.工程投入使用之日C.工程

17、接收证书中写明的竣工日D.工程师颁发履约证书之日44.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底45.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，如果是( )。（分数：1.00）A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包

18、人承担相应费用46.在 FIDIC合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于( )。（分数：1.00）A.专用条款B.通用条款C.协议书D.合同清单47.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间 7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7天后停止施工D.在合同约定预付时间 7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工48.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推

19、迟开工日期。（分数：1.00）A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人49.有关施工合同的订立不正确的是( )。（分数：1.00）A.施工合同作为合同的一种，其订立也要经过要约和承诺两个阶段B.招标通知书发出 30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同C.签订合同的必须是中标的施工企业，合同价应与中标价相一致，投标书中已确定的合同条款一般不做修改，如需修改经双方协商解决D.如果中标施工企业拒绝与建设单位签订合同，则建设单位将不退还其投标保证金50.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，

20、工程师认可后实施，其防护措施费由( )。（分数：1.00）A.发包人承担B.承包人承担C.发包人和承包人共同分担D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.关于资格预审，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分B.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定C.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质D.资格预审表是以应答方式给出的调查文件E.资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍52.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人

21、的损失不承担赔偿责任的情况包括( )。（分数：2.00）A.领有公共运输执照施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C.施工建筑物的损害D.业主在工地的原有建筑物受到的损害E.临时工程受到的损害53.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )。（分数：2.00）A.工程动工日B.全部工程验收合格日C.工程所有人实际占有全部工程日D.施工合同约定的竣工日E.保修期满日54.下列监理人可以向委托人发出终止合同通知的情况是( )。（分数：2.00）A.监理人在应当获得监理酬金之日起 30日内仍未收到支付单据，而委托人未作出书面解释B.暂停监理业务期限已起过 3个月C.暂停监理业务期限已超

22、过半年D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E.因不可抗力导致合同履行暂停55.下列关于中标通知书的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人具有法律效力E.中标通知书发出 30日内签订合同56.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。（分数：2.00）A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满57.下列关于监理合同协调管理的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意

23、，不得泄露本工程的保密资料B.委托人或承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见C.委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解D.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作E.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料58.监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有( )。（分数：2.00）A.委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位，其他社会组织及个人，受托人必须是依法成立的具有法人资格的监理企业B.委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规C.委托合同的标的是服

24、务D.委托合同应具有标准形式E.当事人双方之间建立的债权和债务关系59.在招标方式中，邀请招标与公开招标相比较，其缺点主要有( )等。（分数：2.00）A.选择面窄，排斥了某些具有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大60.在 FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.后续法规的调整61.关于采购方的违约责任条款，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.包括延期付款违约金的计算办法B.

25、包括延期付款利息的计算办法C.如果采购方中途要求退货，则按退货部分设备约定价格的某一百分率计算违约金D.包括不按时提货的违约金的计算办法E.还应注明一方严重违约时，对方不可以单方面终止合同的条件、终止程序和后果责任62.供货方供应的产品存在质量缺陷，应( )。（分数：2.00）A.如采购方同意，按质论价B.如采购方同意，原价付款C.如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换D.不论采购方同意与否，均按不能交货对待E.如采购方不同意，供货方负责包修或包换63.施工合同通用条款规定属于发包人应完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理土地征用B.确定水准点与坐标控制点C.开通施工场地与城乡公共道

26、路的通道D.取得安全生产许可证E.办理施工许可证64.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权利包括( )。（分数：2.00）A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协调E.审核承包人的索赔65.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。（分数：2.00）A.错误设计引起的费用B.火灾C.工人恶意行为造成的事故D.技术人员过失造成的事故E.盗窃66.正常监理工作酬金中的直接成本包括( )。（分数：2.00）A.监理人员的基本工资B.监理人员的补助费C.监理单位的业务培训费D.监理单位的资料购置费E

27、.监理使用仪器的摊销费67.下列属于监理人监督控制权的是( )。（分数：2.00）A.向承包人提出建议B.对施工进度的监督C.征得委托人同意，发布开工令D.对工程上使用的材料和施工质量进行检验E.工程设计变更的审批68.工程师可向承包人发出变更通知的内容有( )。（分数：2.00）A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.增减合同中约定的工程量C.改变有关工程的施工时间和顺序D.其他有关工程变更需要的附加工作E.变更工程质量标准69.关于停工损失中的审核索赔，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.以计日工费计算B.以机械台班费计算C.按设备折旧费计算D.按设备租赁费计算E.以人工

28、单价为准70.发包人原因延期开工时，工程师应( )。（分数：2.00）A.以书面形式及时通知承包人B.赔偿承包人由此造成的损失C.批准工期顺延D.审核由此给承包人造成的损失E.口头通知承包人71.下列可以对合同价款进行相应调整的情况有( )。（分数：2.00）A.地方税收的变化B.工程造价部门公布的价格调整C.市场价格变化D.行政法规影响到合同价款E.一周内非承包人原因中断通信累计超过 8小时72.下列对索赔的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的 28天内递交索赔报告D.工程师的索赔处理决定超过权限时应

29、报发包人批准E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定73.交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是( )。（分数：2.00）A.按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行D.按颁布的国家标准执行E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行74.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括( )。（分数：2.00）A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.二次验收不合格，缺陷属于设备

30、制造原因E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验75.对监理人的禁止行为包括( )。（分数：2.00）A.不得接受承包人的报酬B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动C.不得泄露与本工程有关的保密资料D.不得泄露设计人申明的秘密E.不得参与合同的协调管理工作76.依照建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权利包括( )。（分数：2.00）A.工程设计的建议权B.工程规模的认定权C.工程设计变更的决定权D.承包人索赔要求的审核权E.施工协调的主持权77.下列选项中，属于投标文件对招标文件实质性要求和条件的响应存在重大偏差的有( )。（分数：2.00）

31、A.明显不符合技术规格B.投标附有招标人不能接受的条件C.组成联合体投标的，投标文件内未附联合体各方的共同投标协议D.投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限E.所提供的投标担保有瑕疵78.下列对于监理合同的暂停或终止，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.当事人一方要求解除合同的，应当在 30日前通知对方B.解除合同的通知必须采取书面形式C.暂停监理业务期限超过半年的，监理人可以向委托人发出终止合同的通知D.合同协议的终止不影响各方应有权利和应承担责任E.因解除合同令一方遭受损失的，除依法可免除责任外，责任方应负责赔偿79.某工程项目，技术复杂而又缺乏经验，则其设计工作应

32、当包括( )等阶段。（分数：2.00）A.初步设计B.深化设计C.施工图设计D.技术设计E.安全设计80.施工索赔按照索赔事件的性质分类，可分为( )等。（分数：2.00）A.合同被迫终止索赔B.工期索赔C.工程延期索赔D.工程加速索赔E.费用索赔建设工程合同管理-268 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.缔约过失责任的构成必须具备的条件不包括( )。（分数：1.00）A.缔约一方有损失B.缔约一方有违约行为 C.缔约当事人有过错D.合同尚未成立解析：解析 缔约过失责任是针对合同尚未成立应当承担的责任，其成立必须具备一定的要

33、件，否则将极大地损害当事人协商订立合同的积极性。缔约一方受有损失；缔约当事人有过错；合同尚未成立；缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。2.工程师对工程索赔的影响有( )。（分数：1.00）A.业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规定的索赔责任 B.工程师可以全权处理索赔C.工程师在处理索赔时，其身份是独立的仲裁人D.在纠纷进入诉讼时，工程师是业主的代理人解析：解析 工程师对工程索赔的影响有业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规定的索赔责任。3.进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.

34、费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延 C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延解析：解析 依照建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。4.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验日 B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日解析：解析 有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不

35、应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。如果等条件具备进行竣工检验后再颁发接收证书，既会因推迟竣工时间而影响到对承包商是否按期竣工的合理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使用和照管责任不明。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验目签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。5.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。（分数：1.00）A.结算和清理 B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约解析：解析 合同法规定，合同解除后，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。6.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发

36、生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。（分数：1.00）A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失解析：解析 建筑工程一切险是指在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。虽然在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，但工程已竣工移交，属于保险人的除外责任，所以选项 C是正确的。7.工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的( )。（分数：1.00）A.范围和内容应按国家规定确定B.范围和内容应由当事人约定C.范围按国家规定，内容由当

37、事人约定 D.范围由当事人约定，内容按国家规定解析：解析 建设工程实行质量保修制度，具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定，保修内容由当事人约定。8.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。（分数：1.00）A.发包人B.设计单位 C.承包人D.监理单位解析：解析 依照建设工程施工合同(示范文本)规定，在施工项目保修期内，涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施。由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。9.承包商应在履约证书颁发后( )天内向工程

38、师提交最终报表草案。（分数：1.00）A.28B.30C.42D.56 解析：解析 承包商应在履约证书颁发后 56天内向工程师提交最终报表草案。10.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。（分数：1.00）A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地解析：解析 合同法规定，价款或报酬不明确的，按照订立合同的履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方又未能达成一致，所以该部分货物的价

39、款应按订立合同时履行地的市场价履行。11.按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，施工合同终止的条件是( )（分数：1.00）A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款解析：解析 按照建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人收到竣工结算价款后 14天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。12.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。（分数：1.00）A.发包人应在 14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在 14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在 14天内直接确认顺延的工

40、期，通知工程师D.承包人应在 14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 解析：解析 一是由承包人提出，二是由工程师确认，这是规定程序。13.合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。（分数：1.00）A.专业条款B.补充协议 C.双方协商D.仲裁解析：解析 对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。14.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。（分数：1.00）A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书

41、、工程量清单 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书解析：解析 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单顺序解释。15.( )不是仲裁协议的内容。（分数：1.00）A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.选定的仲裁 解析：解析 仲裁协议包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项和选定的仲裁委员会等三项内容。16.注册监理工程师管理规定于( )起施行。（分数：1.00）A.2005年 4月 31日B.2005年 12月 31日C.2006年 4月 1日 D.2006年 6月 1日解析：解析 注册监理

42、工程师管理规定于 2006年 4月 1日起施行。17.关于保留金，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.在业主手中B.用于承包商违约赔偿费C.应从首次支付进度款时起扣D.不属承包商的工程款 解析：解析 保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。18.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（分数：1.00）A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺

43、延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延解析：解析 施工合同中，发包人有义务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，由发包人负责。19.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。（分数：1.00）A.债权人和债务人B.保证人和债权人 C.保证人和债务人D.主合同当事人解析：解析 保证必须有第三人(即保证人)参加，就可以排除选项 A和选项 D，保证人是替债务人履行债务，所以只能选择选项 B。20.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。（分数：1.00）A.协议书B.专用

44、条款 C.标准条款D.质量保修书解析：解析 专用条款是结合各异的施工现场和外部环境，对通用条款的细化、说明和补充，是施工合同范本的必要组成部分。21.按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：1.00）A.投标书及其附件 B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程预算单解析：解析 B、C 都属于招标阶段文件；D 不符合条件。22.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。（分数：1.00）A.工程师B.承包人 C.工程师和承包人D.发包人

45、解析：解析 工程实际进度滞后是承包人原因导致，所以承包人承担延误责任。23.依据合同法规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。（分数：1.00）A.按原价执行B.按新价格执行 C.按原价和新价的平均执行D.按市场价执行解析：解析 如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。24.依照建设工程施工合同(示范文本)规定，因承包人的原因不能按期开工

46、，( )后推迟开工日期。（分数：1.00）A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人解析：解析 依照建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。25.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。（分数：1.00）A.项目

47、转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 解析：解析 抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，又办理了抵押登记，抵押合同自登记之日起生效。所以，选项 D为正确答案。26

48、.某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。（分数：1.00）A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款 D.两者都不能适用，因约定无效解析：解析 本题考核的是承担违约责任的方式。其中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，双方可以选择适用违约金或定金条款。但是这两种违约责任不能合并使用。27.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.不利的气候条件 B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商的干扰解析：解析 承包商不可预见物质条件的风

49、险范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。28.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于( )天。（分数：1.00）A.80B.100C.120D.140 解析：解析 裁决委员会的成员对工程的实施定期考察现场，了解施工进度和实际潜在的问题。一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于 140天，离开现场前，应向业主和承包商提交考察报告。29.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别解析：解析 因不可抗力事件造成的损失，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施工的材料、设备损害，发包人负责。30.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。（分数：1.00）A.债务