【工程类职业资格】建设工程合同管理-239及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-239及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-239及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-239 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。（分数：1.00）A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地2.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照中华人民共和国合同法的规定，要约和承诺的生效是指( )。（分数：1.00）A.要约到达受要约人，承诺

2、通知发出B.要约通知发出，承诺通知发出C.要约通知发出，承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人，承诺通知到达要约人3.( )合同从订立时起就没有法律约束力。（分数：1.00）A.因重大误解而订立的B.在订立合同时显失公平的C.损害社会公共利益的D.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的4.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是中华人民共和国合同法中关于( )的规定。（分数：1.00）A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权5.下列各项中不属于

3、投标须知内容的是( )。（分数：1.00）A.委托监理的范围B.投标文件的格式C.招标文件D.必要的设计文件6.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。（分数：1.00）A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书7.在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于( )。（分数：1.00）A.属于承包人应承担的风险B.属于工程师应承担的风险C.属于发包人应承担的风险D.处于关键线路，影响总工期8.仲裁庭可由当事人指定的人组成，人数规定是( )人。（分数：1.00）A.1 或 2B.1 或 3C.2 或 4D.3 或 49.合同公证与鉴证的相同

4、点是( )。（分数：1.00）A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质10.在国外，建筑工程的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人C.工程师D.政府11.分包商在施工过程中，因自身责任原因而受到损害时，应向( )提出索赔要求。（分数：1.00）A.工程师B.业主C.承包商D.责任人12.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000 万元，工期提前获得评标优惠 100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。（分数：1.00）A.2900 万元和 3000 万元B.2900 万元和 2900

5、万元C.3100 万元和 3000 万元D.3100 万元和 2900 万元13.不属于建设工程设计合同(一)GF20000209范本主要条款的内容是( )。（分数：1.00）A.订立合同依据的文件B.工程概况C.委托设计任务的范围和内容D.发包人应提供的有关资料和文件14.下列情况标书中，可能有效的是( )。（分数：1.00）A.投标书封面无投标单位法人或其代理人印鉴B.投标书未密封C.投标书逾期送达D.投标单位未参加开标会议15.按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料不包括的是( )。（分数：1.00）A.合同内约定的质量标准B.双方签订的采购合同C.合同内约定的采购

6、款D.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证16.不属于竣工试验的程序是( )。（分数：1.00）A.启动前试验B.启动运行C.启动试验D.试运行17.中华人民共和国合同法对( )采用严格责任原则。（分数：1.00）A.缔约过失B.违约责任C.无效合同D.可撤销合同18.工程施工前，( )需向承包人进行设计交底。（分数：1.00）A.委托人B.设计人C.工程师D.发包人19.施工合同示范文本规定，( )应由承包方承担。（分数：1.00）A.承包方在地下管道附近施工的防护措施费用B.承包方由于安全措施不力造成事故而发生的费用C.在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D.第三方责任

7、造成伤亡事故发生的费用20.施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。（分数：1.00）A.项目经理B.施工企业C.建设单位D.具体施工人员21.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于 ( )天。（分数：1.00）A.80B.100C.120D.14022.关于设计招标下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细23.中标通知书

8、、施工图纸和工程量清单是建设工程施工合同文件的重要组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为( )。（分数：1.00）A.施工图纸、工程量清单、中标通知书B.工程量清单、中标通知书、施工图纸C.中标通知书、施工图纸、工程量清单D.施工图纸、中标通知书、工程量清单24.关于委托人提供的人员服务，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员B.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示C.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责D.人数和服务时间应在专用条件中写明25.在

9、施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（分数：1.00）A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方26.FIDIC 合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主( )。（分数：1.00）A.仍不返还给承包商B.应返还承包商一半C.应返还承包商一半和相应利息D.应全部返还承包商27.下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。（分数：1.00）A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查

10、封的财产D.抵押人所有的支票28.不属于当事人可以解除合同的情形有( )。（分数：1.00）A.因不可抗力致使不能实现合同目的的B.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D.当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的29.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是( )。（分数：1.00）A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼30.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )

11、承担。（分数：1.00）A.工程师B.承包人C.工程师和承包人D.发包人31.在接到采购方的书面异议后，供贷方在合同商定的时间内未进行处理，则( )。（分数：1.00）A.供货方按照采购方的处理意见处理B.采购方按照合同约定的程序处理C.采购方自行处理，责任由供货方承担D.供货方自行处理32.FIDIC 合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.FIDIC 通用合同条件可以变动，工程项目只要是属于土木工程施工都可适用B.FIDIC 通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度控制的条款、涉及质量控制的条款和

12、涉及法规性的条款等几大部分C.在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整D.工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件33.施工合同的总纲性文件是( )。（分数：1.00）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附加条款34.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是( )。（分数：1.00）A.立项批准B.资金到位C.报建批准D.成立法人35.某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。

13、按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于 ( )的范围。（分数：1.00）A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作36.关于合同转让，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B.只可转让权利，不可转让义务C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让37.因建设工程施工合同无效、终止，导致( )无效、终止。（分数：1.00）A.建设监理委托合同B.分包合同C.建设工程勘察合同D.建设工程设计合同38.承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部分进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师质量认

14、可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( )。（分数：1.00）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包人承担C.费用由承包人承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿39.下列各项中，叙述正确的一项是( )。（分数：1.00）A.清偿仅限于债务人B.抵消可以附条件，但不可以附期限C.清偿的标的物必须是合同规定的标的物D.合同的协商解除，必然导致合同的解除，而合同约定解除权的解除不一定40.FIDIC 合同条件规定，承包商的一切行为都必须遵守( )所在地的一切法律和法规。（分数：1.00）A.业主B.承包

15、商C.工程D.业主或承包商41.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。（分数：1.00）A.选择合适的监理单位B.确定监理的范围C.监理报酬的计算D.明确双方的权利和义务关系42.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（分数：1.00）A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地43.承诺的条件有误的是( )。（分数：1.00）A.承诺的内容应当与要约的内容一致B.承诺只能向要约人作出C.承诺必须由非受要约人作出D.承诺必须在承诺期限内发出44.( )是在广泛总结国内工程实施中成功经验和失败教训基础上，参考 FIDIC 编写的土木工程施工合同条件相关

16、内容的规定，编制的规范承发包双方履行合同义务的标准化条款。（分数：1.00）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件45.根据我国工程建设施工招标管理办法的规定，不得对( )进行招标。（分数：1.00）A.项目全部工程B.单位工程C.特殊专业工程D.分部、分项工程46.M 公司授权其采购员甲到 N 公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与 N 公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当( )。（分数：1.00）A.要求 M 公司支付计算机的货款但可不交付计算机B.要求甲支付电视机的贷款C.退货D.N 公司向 M 公司交付计算机，要求 M 公司支付计算机的贷

17、款47.不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是( )。（分数：1.00）A.合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料B.对工程或其任何部分的预期目的说明C.竣工工程的试验和性能标准D.除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料48.监理人可单方面提出终止合同的条件之一是( )。（分数：1.00）A.委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金B.暂停执行监理业务超过 3 个月C.委托人无正常理由拖欠监理酬金 30 天以上D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料49.除( )情况外，责任方应向对方当事人承担违反合同义务而导致他人的损害赔偿责任。（分数：1.00）A.假

18、借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况C.有其他违背诚实信用原则的行为D.公平协商50.所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指( )的含义。（分数：1.00）A.协议B.通用C.专用D.从属二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。（分数：2.00）A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立52.综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.付款金额B.运输费用C

19、.交货期D.零配件和售后服务E.设备性能、生产能力53.委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有( )。（分数：2.00）A.工程建设有关协作单位组织协调主持权B.工程施工单位选定权C.工程设计变更审批权D.工程款支付审核权E.监理人调换总监批准权54.委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是( )。（分数：2.00）A.工程规模B.工程项目的专业特点C.被监理合同的难易程度D.监理人员的配置数量E.主要监理人员的能力55.在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。（分数：2.00）A.同类工程施工经历B.财务状况C.企业信誉D.项目经理资质要求E.环境管理体系56.建筑工程

20、一切险的保险期终止时间可以是( )日。（分数：2.00）A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.施工合同约定的竣工E.保修期满57.承包人提交的索赔报告的内容应包括( )等。（分数：2.00）A.事件发生的原因B.权益影响的证据资料C.事态调查与索赔理由分析D.索赔的依据E.实际损失分析58.后履行抗辩权包括( )。（分数：2.00）A.当事人互负债务，没有先后履行顺序，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求B.先履行一方履行债务不符合规定的，后履行的一方也无权拒绝其相应的履行要求C.当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权

21、拒绝其履行要求D.先履行一方履行债务不符合规定的，后履行的一方有权拒绝其相应的履行要求E.先履行一方履行债权不符合规定的，后履行的一方也无权拒绝其相应的履行要求59.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。（分数：2.00）A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程拍卖的价款优先受偿60.关于承包商申请的变更，下列说法正确是( )。（分数：2.00）A.承包商编制建议书的费用由发包人承担B.承包商建议的对部分永久工程的设计的改变，如双方没有协议的，

22、承包商应承担该部分的设计C.承包商也可以委托有资质单位进行分包D.如果此改变造成该部分工程的合同价减少，应决定一部分费用加入合同价E.如果降低工程功能的价值大于减少合同价格对业主的好处，则没有奖励费用61.招标备案的前期准备应满足的要求有( )。（分数：2.00）A.建设工程批准立项B.向建设行政主管部门履行了报建手续，并得到批准C.技术资料能满足招标投标的要求D.建设用地已依法取得，即将取得建设工程规划许可证E.建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率62.在招标准备阶段，招标人主要工作包括( )。（分数：2.00）A.工程报建B.编制招标文件C.选择招标方式D.进行资格预审E.发

23、布招标公告63.勘察合同履行过程中，发包人应当做到( )。（分数：2.00）A.拆除地上障碍物B.平整施工现场C.修通道路D.落实土地征用E.提供设计资料64.承包商向工程师提交索赔意向通知后的( )内，还应递交正式的索赔报告。（分数：2.00）A.14 天B.28 天C.工程师同意的其他合理时间D.业主同意的其他合理时间E.56 天65.有关变更的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.工程变更分为设计变更和其他变更两类B.工程中常发生的变更是设计变更C.其他变更仅指工程质量标准变更D.承包人不可要求设计变更E.只有发包人才能提出设计变更66.关于交货验收，下列说法正确的是( )。（分数

24、：2.00）A.运输过程中发生的问题由供贷方负责B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责67.建设行政主管部门对招标投标的监督管理工作包括( )。（分数：2.00）A.批准招标B.查处假招标行为C.负责编制标底D.核查招标文件备案E.追查在评标委员会推荐中标人名单以外确定中标人行为的责任68.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是( )。（分数：2.00）A

25、.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D.设计人原因延误提交设计文件，每延续 1 天，减收该项目 2%设计费E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费69.在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照( )订立书面合同。（分数：2.00）A.招标公告B.招标文件C.投标文件D.评标价格E.最后谈判达成的降价协议70.按照 FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括(

26、)。（分数：2.00）A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商施工原因造成的爆炸C.工程所在国发生战争D.放射性污染导致停工E.施工遇到不利气候条件导致的停工71.技术设计包括的内容有( )。（分数：2.00）A.建筑设计B.编制技术设计文件C.参加初步审查，并做必要修正D.提出技术设计计划E.总体设计(大型工程)72.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.当事人约定的E.仲裁庭指定的73.办理抵押物登记，应当向登记部门提供( )。（分数：2.00）A.主

27、合同B.抵押合同C.抵押物的所有权或使用权证书D.债务人的资信证明E.债务人的财务情况74.划分合同包的基本原则是( )。（分数：2.00）A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于招标资源配置E.工程进度与供货时间的关系75.合同的成立必须经过( )。（分数：2.00）A.要约邀请B.要约C.承诺D.鉴证E.公证76.下列叙述中正确的是( )。（分数：2.00）A.无相应承包资质等级的承包人订立的建筑工程合同是无效的B.表见代理的后果由代理人承担C.无效合同的确认权只归人民法院D.无民事行为能力的人不能订立合同E.合同当事人的法人合并，合同的权利和义务由合并后的新法人继承77.

28、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更( )。（分数：2.00）A.须经工程师同意B.不须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的费用由双方约定承担78.工程师发布暂停施工的原因包括( )。（分数：2.00）A.外部条件的变化B.协调管理的需要C.施工质量不合格D.施工中遇到古迹需保护E.承包人调换技术员79.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.返还财产E.追缴财产，收归国有80.采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（

29、分数：2.00）A.对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式建设工程合同管理-239 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。（分数：1.00）A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 D.到货材料数量多于合同的约定

30、时，承包人应将多余部分运出工地解析：知识点 对材料和设备的质量控制2.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照中华人民共和国合同法的规定，要约和承诺的生效是指( )。（分数：1.00）A.要约到达受要约人，承诺通知发出B.要约通知发出，承诺通知发出C.要约通知发出，承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人，承诺通知到达要约人 解析：知识点 要约和承诺的生效3.( )合同从订立时起就没有法律约束力。（分数：1.00）A.因重大误解而订立的B.在订立合同时显失公平的C.损害社会公共利益的 D.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的解析：知识点 无效合同4.施工合同示范文本中规定，如果发包

31、人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是中华人民共和国合同法中关于( )的规定。（分数：1.00）A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权 解析：知识点 合同履行中的抗辩权5.下列各项中不属于投标须知内容的是( )。（分数：1.00）A.委托监理的范围B.投标文件的格式C.招标文件D.必要的设计文件 解析：知识点 招标文件6.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。（分数：1.00）A.合同公证书B.仲裁协议书 C.履约保函D.合同担保书

32、解析：知识点 仲裁7.在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于( )。（分数：1.00）A.属于承包人应承担的风险B.属于工程师应承担的风险C.属于发包人应承担的风险 D.处于关键线路，影响总工期解析：知识点 施工进度管理8.仲裁庭可由当事人指定的人组成，人数规定是( )人。（分数：1.00）A.1 或 2B.1 或 3 C.2 或 4D.3 或 4解析：知识点 仲裁9.合同公证与鉴证的相同点是( )。（分数：1.00）A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质解析：知识点 合同公证与鉴证的相同点与区别10.在国外，建筑工程的投保人一般是( )。

33、（分数：1.00）A.业主B.承包人 C.工程师D.政府解析：知识点 建筑工程一切险(及第三者责任险)11.分包商在施工过程中，因自身责任原因而受到损害时，应向( )提出索赔要求。（分数：1.00）A.工程师B.业主C.承包商 D.责任人解析：知识点 分包合同的履行管理12.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000 万元，工期提前获得评标优惠 100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。（分数：1.00）A.2900 万元和 3000 万元 B.2900 万元和 2900 万元C.3100 万元和 3000 万元D.3100 万元和 2900 万元解

34、析：知识点 决标成交阶段的主要工作内容13.不属于建设工程设计合同(一)GF20000209范本主要条款的内容是( )。（分数：1.00）A.订立合同依据的文件B.工程概况 C.委托设计任务的范围和内容D.发包人应提供的有关资料和文件解析：知识点 勘察设计合同示范文本14.下列情况标书中，可能有效的是( )。（分数：1.00）A.投标书封面无投标单位法人或其代理人印鉴B.投标书未密封C.投标书逾期送达D.投标单位未参加开标会议 解析：知识点 决标成交阶段的主要工作内容15.按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料不包括的是( )。（分数：1.00）A.合同内约定的质量标准B

35、.双方签订的采购合同C.合同内约定的采购款 D.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证解析：知识点 交货检验16.不属于竣工试验的程序是( )。（分数：1.00）A.启动前试验B.启动运行C.启动试验D.试运行 解析：知识点 工程质量管理17.中华人民共和国合同法对( )采用严格责任原则。（分数：1.00）A.缔约过失B.违约责任 C.无效合同D.可撤销合同解析：知识点 承担违约责任的条件和原则18.工程施工前，( )需向承包人进行设计交底。（分数：1.00）A.委托人B.设计人 C.工程师D.发包人解析：知识点 设计人的责任19.施工合同示范文本规定，( )应由承包方承担。（分数：

36、1.00）A.承包方在地下管道附近施工的防护措施费用B.承包方由于安全措施不力造成事故而发生的费用 C.在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D.第三方责任造成伤亡事故发生的费用解析：知识点 施工环境管理20.施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。（分数：1.00）A.项目经理B.施工企业 C.建设单位D.具体施工人员解析：知识点 代理的种类21.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于 ( )天。（分数：1.00）A.80B.100C.120D.140 解析：知识点 解决合同争议的方式22.关于设计招标下列说法错误的是( )。（分数

37、：1.00）A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段 C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细解析：知识点 设计招标概述23.中标通知书、施工图纸和工程量清单是建设工程施工合同文件的重要组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为( )。（分数：1.00）A.施工图纸、工程量清单、中标通知书B.工程量清单、中标通知书、施工图纸C.中标通知书、施工图纸、工程量清单 D.施工图纸、中标通知书、工程量清单解析：知识点 对双方有约束

38、力的合同文件24.关于委托人提供的人员服务，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员B.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示 C.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责D.人数和服务时间应在专用条件中写明解析：知识点 双方的义务25.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（分数：1.00）A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方 解析：知

39、识点 合同解除26.FIDIC 合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主( )。（分数：1.00）A.仍不返还给承包商B.应返还承包商一半 C.应返还承包商一半和相应利息D.应全部返还承包商解析：知识点 工程进度款的支付管理27.下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。（分数：1.00）A.抵押人所有的房屋 B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票解析：知识点 担保方式一抵押28.不属于当事人可以解除合同的情形有( )。（分数：1.00）A.因不可抗力致使不能实现合同目的的 B.在履行期限届满之前，当事人一方明确

40、表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D.当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的解析：知识点 合同解除29.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是( )。（分数：1.00）A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼 解析：知识点 解决合同争议的方式30.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。（分数：1.00）A.工程师B.承包人 C.工程师和承包人D.发包人解析：知识点 施工进度管理31.在接

41、到采购方的书面异议后，供贷方在合同商定的时间内未进行处理，则( )。（分数：1.00）A.供货方按照采购方的处理意见处理 B.采购方按照合同约定的程序处理C.采购方自行处理，责任由供货方承担D.供货方自行处理解析：知识点 交货检验32.FIDIC 合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.FIDIC 通用合同条件可以变动，工程项目只要是属于土木工程施工都可适用 B.FIDIC 通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度控制的条款、涉及质量控制的条款和涉及法规性的条款等几大部分C.在通用合同条件的措辞中专门

42、要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整D.工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件解析：知识点 建设工程委托监理合同示范文本33.施工合同的总纲性文件是( )。（分数：1.00）A.协议书 B.通用条款C.专用条款D.附加条款解析：知识点 建设工程施工合同示范文本简介34.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是( )。（分数：1.00）A.立项批准B.资金到位C.报建批准D.成立法人 解析：知识点 招标备案35.某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包

43、人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于 ( )的范围。（分数：1.00）A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作 解析：知识点 监理人应完成的监理工作36.关于合同转让，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B.只可转让权利，不可转让义务 C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让解析：知识点 合同的转让37.因建设工程施工合同无效、终止，导致( )无效、终止。（分数：1.00）A.建设监理委托合同B.分包合同 C.建设工程勘察合同D

44、.建设工程设计合同解析：知识点 合同的分类38.承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部分进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( )。（分数：1.00）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包人承担 C.费用由承包人承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿解析：知识点 隐蔽工程与重新检验39.下列各项中，叙述正确的一项是( )。（分数：1.00）A.清偿仅限于债务人 B.抵消可以附条件，但不可以附期限C.清偿的标的物必须是合同规定的标的物D.合同的

45、协商解除，必然导致合同的解除，而合同约定解除权的解除不一定解析：知识点 债务已按照约定履行40.FIDIC 合同条件规定，承包商的一切行为都必须遵守( )所在地的一切法律和法规。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.工程 D.业主或承包商解析：知识点 施工质量管理41.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。（分数：1.00）A.选择合适的监理单位B.确定监理的范围C.监理报酬的计算D.明确双方的权利和义务关系 解析：知识点 双方的权利42.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（分数：1.00）A.工程所在地 B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地解析：知

46、识点 诉讼43.承诺的条件有误的是( )。（分数：1.00）A.承诺的内容应当与要约的内容一致B.承诺只能向要约人作出C.承诺必须由非受要约人作出 D.承诺必须在承诺期限内发出解析：知识点 承诺44.( )是在广泛总结国内工程实施中成功经验和失败教训基础上，参考 FIDIC 编写的土木工程施工合同条件相关内容的规定，编制的规范承发包双方履行合同义务的标准化条款。（分数：1.00）A.协议书B.通用条款 C.专用条款D.附件解析：知识点 建设工程施工合同示范文本简介45.根据我国工程建设施工招标管理办法的规定，不得对( )进行招标。（分数：1.00）A.项目全部工程B.单位工程C.特殊专业工程D

47、.分部、分项工程 解析：知识点 对招标有关文件的核查备案46.M 公司授权其采购员甲到 N 公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与 N 公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当( )。（分数：1.00）A.要求 M 公司支付计算机的货款但可不交付计算机B.要求甲支付电视机的贷款C.退货D.N 公司向 M 公司交付计算机，要求 M 公司支付计算机的贷款 解析：知识点 合同的生效47.不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是( )。（分数：1.00）A.合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料 B.对工程或其任何部分的预期目的说明C.竣工工

48、程的试验和性能标准D.除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料解析：知识点 工程质量管理48.监理人可单方面提出终止合同的条件之一是( )。（分数：1.00）A.委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金B.暂停执行监理业务超过 3 个月C.委托人无正常理由拖欠监理酬金 30 天以上 D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料解析：知识点 协调双方关系条款49.除( )情况外，责任方应向对方当事人承担违反合同义务而导致他人的损害赔偿责任。（分数：1.00）A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况C.有其他违背诚实信用原则的行为D.公平协商 解析

49、：知识点 缔约过失责任50.所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指( )的含义。（分数：1.00）A.协议B.通用 C.专用D.从属解析：知识点 建设工程施工合同示范文本简介二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。（分数：2.00）A.无处分权人处分他人财产 B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立 E.表见代理人订立 解析：知识点 合同的生效52.综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.付款金额B.运输费用 C.交货期 D.零配件和售后服务 E.设备性能、生产能力 解析：知识点 评标价法53.委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有( )。（分数：2.00）A.工程建设有关协作单位组织协调主持权B.工程施工单位选定权 C.工程设计