【工程类职业资格】建设工程合同管理-235及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-235及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-235及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-235 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前( )小时以书面形式通知工程师验收。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.482.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00）A.协议书B.专用条件C.通用条件D.投标书3.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（分数：1.00）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.

2、代理人只能在代理权限内实施代理行为4.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由 ( )。（分数：1.00）A.承包人承担影响正常施工的费用B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期C.承包人只给予发包人顺延相应工期D.发包人和承包人承担责任5.评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括( )。（分数：1.00）A.报价计算的正确性B.评标价的优劣C.投标人的资格D.投标保证有效性6.在材料采购合同中，由供货方代运的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同7.在 FI

3、DIC施工合同的履行过程中，工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。（分数：1.00）A.竣工验收B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.颁发接收证书8.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指( )。（分数：1.00）A.完成扫尾、清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务9.建设工程质量管理条例规定，竣工结算时( )。（分数：1.00）A.不再扣留质量保修金B.按工程结算价的 1扣留质量保修金C.扣留适当的

4、保修费用D.承、发包双方协商解决质量保修金内10.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由 ( )承担。（分数：1.00）A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师11.FIDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿12.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。（分数：1.00）A.支付由此增加的追加合

5、同价款并顺延工期B.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期13.企业法人分立、合并，它的权利和义务由( )享有和承担。（分数：1.00）A.原企业法人B.变更后的企业法人C.无法人D.合同规定由谁14.施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当( )。（分数：1.00）A.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期B.只相应顺延工期C.只赔偿承包人因此造成的损失D.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期15.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，

6、要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润16.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。（分数：1.00）A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B.承包人负责检验工作，并承担检验费用C.发包人负责检验工作，并承担检验费用D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用17.在合同中当事人没有约定质量标准的，如果没有国家标准，则依( )执行。（分数：1.00）A.地方标准B.部门标准C.行业标准D.强制标准18.如果施工单位项

7、目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。（分数：1.00）A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理19.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。（分数：1.00）A.不可原谅的延期B.可原谅并给予补偿费用的延期C.承包人应承担的风险责任D.可原谅但不给予补偿费用的延期20.施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前 ( )天。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.3021.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。（分数：1.00

8、）A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标22.抵押与质押的区别主要在于( )。（分数：1.00）A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权23.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（分数：1.00）A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债舞时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同

9、的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任24.FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质25.委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人( )。（分数：1.00）A.应承担经济责任B.不承担责任C.承担连带责任D.承担全部责任26.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：1.00）A.国家融资项目B.抢险救灾工程C

10、.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程27.对施工招标的投标人进行资格预审的方法是( )。（分数：1.00）A.专家评定B.加权打分量化C.综合评分D.评标价法28.材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( )执行。（分数：1.00）A.地方标准B.行业标准C.合同约定D.企业标准29.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.与发包人协商将该工程折价后优先受偿B.由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖C.催告发包人支付结算价款D.不承担保管责任30.涉

11、及保密要求直接发包的工程，在标准化合同协议书内合同价款是( )填写的。（分数：1.00）A.由当事人双方依据工程预算书协商后的价款B.由监理单位合理确定的价款C.由承包人提出的合理价款D.来源于投标书的中标合同价款31.在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.中止履行合同义务32.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。（分数：1.00）A.结演全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费33.在

12、施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力( )。（分数：1.00）A.构成合同的组成部分B.不能构成合同的组成部分C.成为承包人索赔的证据D.无效34.合同当事人甲违约后，经合同另一当事人已造成 3万吨的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4万元的损失，但乙方发出了 1万元的防止损失措施费，甲方应( )。（分数：1.00）A.赔偿乙方 3万元损失B.赔偿乙方 4万元损失C.赔偿乙方 5万元损失D.赔偿乙方 8万元损失35.设计招标的特点是( )。（分数：1.00）

13、A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C.设计投标书的竞争D.设计费用的竞争36.设计标准( )国家规范的强制性规定。（分数：1.00）A.必须高于B.可以高于C.可以低于D.不得高于37.合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则的。（分数：1.00）A.自愿B.自由C.承诺D.要约38.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则 ( )。（分数：1.00）A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合

14、同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效39.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。（分数：1.00）A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院40.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担

15、C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属41.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。（分数：1.00）A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验42.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后( )天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.5643.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。（

16、分数：1.00）A.违约责任B.缔约过失责任C.定金罚则责任D.违约金责任44.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，( )。（分数：1.00）A.承包人要求交付工程，发包人应当接收B.承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.发包人要求交付工程，承包人应当交付D.发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任45.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )原则。（分数：1.0

17、0）A.全面履行B.诚实信用C.团结互助D.信守商业道德46.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.义务47.评标价法进行评标时，所谓的“评标价”是( )。（分数：1.00）A.中标价B.投标价C.合同价D.评审标书优劣的衡量方法48.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给

18、承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担49.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。（分数：1.00）A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计50.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未达成之前，原合同仍然有效。（分数：1.00）A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.

19、建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括( )。（分数：2.00）A.提供基准点B.拆除地上地下障碍物C.处理施工优良问题D.平整施工现场E.落实土地征用、青苗树林赔偿52.委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括( )。（分数：2.00）A.设计标准认定权B.工程款支付的签认权C.工程设计变更的审批权D.施工技术方案的审核权E.工程建设有关协作单位组织协调主持权53.招投标法规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。（分数：2.00）A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并

20、且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高54.按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议55.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明

21、工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延56.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：2.00）A.专业工程施工资质B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系D.项目经理资质要求：E.安全文明施工要求57.在 FIDIC合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额58.按照招标投标法的要

22、求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证59.作为推荐使用的合同范本由( )部分组成，并附三个附件。（分数：2.00）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.土木工程施工合同条件E.建筑工程施工合同60.法人应当具备( )等条件。（分数：2.00）A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政主管机关批准61.评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。（分数：2.00）A.不符合招标文件的实质性要求B.

23、投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求E.个别地方存在漏项62.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。（分数：2.00）A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.施工合同约定的竣工E.保修期满63.有关暂停施工的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.暂停施工只能由工程师发出指令后才可停止施工B.承包人在工程师收到其复工要求后 48小时内方予答复可自行复工C.施工中遇到文物时，工程师可发出暂停施工指示D.承包人可在其发出预付通知后 7天停止施工E.承包人没有暂

24、时停工的权利64.施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有( )。（分数：2.00）A.工程发包主体资格的当事人B.工程使用权的合法当事人C.支付工程价款能力的当事人D.取得当事人资格的合法继承人E.工程施工承包主体资格的当事人65.采用 FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括( )等。（分数：2.00）A.施工工程的计划进度B.分包商在施工阶段的安排C.重要检查检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任66.FIDIC合同条件下，承包商提出变更建议在( )可能被采纳。（分数：2.00）A.可加速完工B.可降低业主实施、维护或运行工程费用C.为业主

25、带来利益D.可降低施工成本E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值67.依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时( )履行。（分数：2.00）A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地68.担保是指当事人根据( )，为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。（分数：2.00）A.法律规定B.委托代理C.保险合同D.公证机关规定E.双方约定69.仲裁协议应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.仲裁事项B.法定仲裁管辖C.是否可提出起诉D.选定的

26、仲裁委员会E.请求仲裁的意思表示70.材料采购合同签定后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担 ( )。（分数：2.00）A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分贷款总额计算的违约金D.代保管费用E.物资保养费用71.委托监理合同示范文本中，监理人的权利有( )。（分数：2.00）A.获得监理酬金的权利B.对建设工程规模的建议权C.选择承包人决定权D.对施工进度进行检查监督E.建筑材料的检验权72.依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：2.00）A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签

27、署的工程质量保修书D.工程质量评价报告经总经理工程师和监理单位有关负责人审核签字E.责令整改的问题全部整改完毕73.下列属于承担缔约过失的情形的情况是( )。（分数：2.00）A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒C.有其他违背诚实信用原则的行为D.违反缔约中的保密行为E.损害第三者利益74.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求75.在 FIDIC施工合同条件中，属于承包商应提供的担保是( )。（分数：2.00）A.支付担保B.预付款担保C.履约担保D.质量担保E.进

28、度担保76.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括 ( )等抵押合同。（分数：2.00）A.土地使用权B.城市房地产C.车辆D.机器E.土地所有权77.FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函( )。（分数：2.00）A.是在通用条件的条款中明确规定的B.取决于业主主动选用C.取决于承包商的要求D.取决于融资机构的强制性规定E.是在专用条件的条款中明确规定的78.在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有 ( )。（分数：2.00）A.后续法规的调整B.对竣工验收的干扰C.非承包人原因检验导致施工延误

29、D.延误发放图纸E.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误79.施工合同示范文本规定，发包人应完成的工作包括( )。（分数：2.00）A.在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题B.对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫C.提供具备施工条件的场地D.将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地E.向承包人提供施工现场办公和生活用房80.FIDIC施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：2.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商拟采用的施工方案

30、与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰E.承包商的施工人员的到位情况建设工程合同管理-235 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前( )小时以书面形式通知工程师验收。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.48 解析：2.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00）A.协议书B.专用条件C.通用条件D.投标书 解析：3.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（分数：1.00）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B

31、.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担 D.代理人只能在代理权限内实施代理行为解析：4.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由 ( )。（分数：1.00）A.承包人承担影响正常施工的费用B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期 C.承包人只给予发包人顺延相应工期D.发包人和承包人承担责任解析：5.评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括( )。（分数：1.00）A.报价计算的正确性B.评标价的优劣 C.投标人的资格D.投标保证有效性解析：6.在材料采购合同中，由供货方代运的货物，运输过程中发生的

32、问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门 C.采购方D.供货方和运输部门共同解析：7.在 FIDIC施工合同的履行过程中，工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。（分数：1.00）A.竣工验收B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.颁发接收证书 解析：8.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指( )。（分数：1.00）A.完成扫尾、清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用 D.完成主体工程的施工任务解析：9.建设工

33、程质量管理条例规定，竣工结算时( )。（分数：1.00）A.不再扣留质量保修金 B.按工程结算价的 1扣留质量保修金C.扣留适当的保修费用D.承、发包双方协商解决质量保修金内解析：10.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由 ( )承担。（分数：1.00）A.乙承包人B.发包人 C.甲承包人D.工程师解析：11.FIDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担责任B.承包商不承

34、担责任 C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿解析：12.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。（分数：1.00）A.支付由此增加的追加合同价款并顺延工期B.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款 C.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期解析：13.企业法人分立、合并，它的权利和义务由( )享有和承担。（分数：1.00）A.原企业法人B.变更后的企业法人 C.无法人D.合同规定由谁解析：14.施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当( )。（分数：1.00）A.赔偿承

35、包人因此造成的损失，相应顺延工期 B.只相应顺延工期C.只赔偿承包人因此造成的损失D.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期解析：15.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本 C.合理成本D.成本和利润解析：16.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。（分数：1.00）A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B.承包人负责检验工作，并承担检验费用C.发包人负责检验工作，并承担检验费用D.发包人负责检

36、验工作，承包人承担检验费用解析：17.在合同中当事人没有约定质量标准的，如果没有国家标准，则依( )执行。（分数：1.00）A.地方标准B.部门标准C.行业标准 D.强制标准解析：18.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。（分数：1.00）A.施工单位 B.监理单位C.材料供应商D.项目经理解析：19.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。（分数：1.00）A.不可原谅的延期B.可原谅并给予补偿费用的延期C.承包人应承担的风险责任D.可原谅但不给予补偿费用的延期 解析：20.施工合同示范文本规定，合同

37、约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前 ( )天。（分数：1.00）A.7 B.14C.15D.30解析：21.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。（分数：1.00）A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标 解析：22.抵押与质押的区别主要在于( )。（分数：1.00）A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权解析：23.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（分数：

38、1.00）A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债舞时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 解析：24.FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质解析：25.委托监理

39、合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人( )。（分数：1.00）A.应承担经济责任B.不承担责任 C.承担连带责任D.承担全部责任解析：26.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：1.00）A.国家融资项目 B.抢险救灾工程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程解析：27.对施工招标的投标人进行资格预审的方法是( )。（分数：1.00）A.专家评定B.加权打分量化 C.综合评分D.评标价法解析：28.材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( )执行。（分数：1.00）A.地方标准B.行业标准C.合同约

40、定D.企业标准 解析：29.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.与发包人协商将该工程折价后优先受偿B.由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖C.催告发包人支付结算价款 D.不承担保管责任解析：30.涉及保密要求直接发包的工程，在标准化合同协议书内合同价款是( )填写的。（分数：1.00）A.由当事人双方依据工程预算书协商后的价款 B.由监理单位合理确定的价款C.由承包人提出的合理价款D.来源于投标书的中标合同价款解析：31.在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程

41、款，这是发包人行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.中止履行合同义务解析：32.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。（分数：1.00）A.结演全部设计费 B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费解析：33.在施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力( )。（分数：1.00）A.构成合同的组成部分 B.不能构成合同的组成部分C.成为承包人索赔的证据D.无效解析：34.合同当事人甲违约后，经合同另

42、一当事人已造成 3万吨的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4万元的损失，但乙方发出了 1万元的防止损失措施费，甲方应( )。（分数：1.00）A.赔偿乙方 3万元损失B.赔偿乙方 4万元损失 C.赔偿乙方 5万元损失D.赔偿乙方 8万元损失解析：35.设计招标的特点是( )。（分数：1.00）A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争 C.设计投标书的竞争D.设计费用的竞争解析：36.设计标准( )国家规范的强制性规定。（分数：1.00）A.必须高于B.可以高于 C.可以低于D.不得高于解析：

43、37.合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则的。（分数：1.00）A.自愿 B.自由C.承诺D.要约解析：38.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则 ( )。（分数：1.00）A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 解析：39.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由(

44、)对争议进行处理。（分数：1.00）A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会 D.有管辖权的人民法院解析：40.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属 解析：41.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。（分数：1.00）A.按设计合同要求，完成设计并提交全部

45、图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作 D.工程通过保修期检验解析：42.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后( )天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。（分数：1.00）A.7B.14C.28 D.56解析：43.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。（分数：1.00）A.违约责任B.缔约过失责任 C.定金罚则责任D.违约金责任解析：44.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结

46、算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，( )。（分数：1.00）A.承包人要求交付工程，发包人应当接收B.承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.发包人要求交付工程，承包人应当交付D.发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任 解析：45.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )原则。（分数：1.00）A.全面履行B.诚实信用 C.团结互助D.信守商业道德解析：46.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成

47、果 D.义务解析：47.评标价法进行评标时，所谓的“评标价”是( )。（分数：1.00）A.中标价B.投标价C.合同价D.评审标书优劣的衡量方法 解析：48.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承接变更的设计人承担 C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.

48、承接变更的设计人与监理工程师共同承担解析：49.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。（分数：1.00）A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计 解析：50.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未达成之前，原合同仍然有效。（分数：1.00）A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式 C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括( )。（分数：2.00）A.提供基准点B.拆除地上地下障碍物 C

49、.处理施工优良问题 D.平整施工现场 E.落实土地征用、青苗树林赔偿 解析：52.委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括( )。（分数：2.00）A.设计标准认定权B.工程款支付的签认权 C.工程设计变更的审批权D.施工技术方案的审核权 E.工程建设有关协作单位组织协调主持权 解析：53.招投标法规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。（分数：2.00）A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低 E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高解析：54.按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.投标书及其附件 B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单 E.履行合同过程中的变更协议 解析：55.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人自检后书面通知工程师验收 B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C.若工程师未能