【工程类职业资格】建设工程合同管理-231及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-231及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-231及答案解析.doc（32页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-231 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以( )。（分数：1.00）A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁协议C.缺席裁决D.移交人民法院判决2.一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004 年 12 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 500 元，合同规定 2005 年 3 月 1 日交货，但是在 2005 年 1 月 1 日政府调整指导价格为每千克 480 元，在 2005 年 3 月 l日再次调整为每千克 440 元，若卖方在

2、 2005 年 2 月 1 日时提前交付一半货物，其余一半按时交货，则买方应按照每千克( )元向卖方付款。（分数：1.00）A.500B.480C.460D.4403.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。（分数：1.00）A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位4.FIDIC施工合同条件规定，( )只是表示承包商的施工义务终止，而合同约定的权利义务并未完全结束。（分数：1.00）A.“结清单”生效B.颁发履约证书C.工程接收证书签发D.提交竣工报告5.法人的法定代表人超越权限订立的合同，( )。（分数：1.00）A.该代表行为一律无效B.除相对

3、人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C.该代表行为一律有效D.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效6.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。（分数：1.00）A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，须采用其他方式追究违约责任7.违约导致建设工程合同关系的变更是法律事实中的( )。（分数：1.00）A.违法行为B.合法行为C.自然事件D.社会事倒：8.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（

4、分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金9.若工程师未参加某工程隐蔽工程验收，后期工程师对已经隐蔽的工程质量又有所怀疑，提出重新检验。承包人开孔配合检验；但检查检验表明承包商施工质量不合格，此时对影响正常施工的费用和工期处理为( )。（分数：1.00）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿10.抵押与质押的区别主要在于( )。（分数：1.00）A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是

5、否转移占有D.债权人是否有优先受偿权11.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延12.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。（分数：1.00）A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任13.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（

6、分数：1.00）A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D.请求法院增加超过违约金部分损失14.开标时判定为无效的投标文件，应当( )。（分数：1.00）A.不再进入评标B.在初评阶段淘汰C.在详评阶段淘汰D.在定标阶段淘汰15.在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是( )。（分数：1.00）A.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用

7、C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用16.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。（分数：1.00）A.检查承包人现场同期的记录B.指示承包人缩短合同工期C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中17.在施工合同中期付款时，发包人对承包人施工质量中不合格的部分拒付该部分的工程款，这是发包人行使( )。（

8、分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权18.工程质量保修期从( )之日起计算。（分数：1.00）A.土建施工任务完成B.安装施工任务完成C.申请竣工验收D.竣工验收合格19.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担20.FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。（分数：1.00）A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证

9、书中指明的竣工日起至颁发履约证书21.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效22.在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.工程师D.工程师与发包人共同23.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担修改

10、设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延24.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方可以( )。（分数：1.00）A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，拒付货款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款25.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。（分数：1.00）A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.

11、过错与损失之间的因果关系26.FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( )。（分数：1.00）A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼27.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（分数：1.00）A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔D.工程变更索赔28.FIDIC 合同条件规定，计入合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额由( )控制使用。（分数：1.00）A.承包商B.业主C

12、.工程师D.指定分包商29.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（分数：1.00）A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任30.代理是代理人在代理权限内，以( )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。（分数：1.00）A.代理人B.被

13、代理人C.第三人D.自己31.下列关于设计合同的生效和设计期限的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.设计合同采用定金担保，合同总价的 10%为定金B.设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金C.设计合同经双方当事人签字盖章后生效D.设计合同经发包人向设计人支付定金后生效32.为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC 施工合同条件中定义的“基准日”是指( )。（分数：1.00）A.投标截止日B.风险事件发生日C.投标截止日前第 28 天D.承包商接到中标通知书日33.下列关于材料采购合同交货数量检验说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.由供货方代运货物经采购方接收后，运输部门

14、不再负责B.由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货C.属于交运前出现的问题，由供货方负责D.运输过程中发生的问题，由供货方和运输部门负连带责任34.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。（分数：1.00）A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标35.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的附加工作。（分数：1.00）A.合同履行过程中发生不可抗力导致承包人的施工被迫中断，需要对灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分进行确认B.由于供货方供货不合格，而重新订购、运送货物使监理工作工作量增加C.委托人原因导

15、致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D.由于自然灾害导致施工中断，灾害消失后为了恢复施工所必要的监理准备工作36.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（分数：1.00）A.投标报价 1000 万元，评标价 950 万元B.投标报价 1050 万元，评标价 940 万元C.投标报价 980 万元，评标价 970 万元D.投标报价 950 万元，评标价 960 万元37.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是( )。（分数：1.00）A.不得擅自泄露与本工程、合同业务有关的保密资料B.委托人与承包人出现争议时，代表委托人进行仲裁或诉讼C.不得

16、参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动D.监理工作完成或中止时，将设施和剩余物品归还委托人38.经济法律关系的( )是指经济法律关系的参加者或者当事人。（分数：1.00）A.主体B.客体C.内容D.对象39.施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，( )后可推迟开工日期。（分数：1.00）A.承包人以书面形式通知工程师B.发包人以书面形式通知承包人C.工程师以书面形式通知承包人D.承包人以书面形式通知发包人40.工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以( )日确认为承包人的竣工日。（分数：1.00）A.承包人自检合格B.承包人递交竣工验收报告C.竣工

17、检验开始D.竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字41.按照国家有关规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上，必须进行招标。（分数：1.00）A.10B.50C.100D.20042.依据 FIDIC施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因( )提出的索赔，不应计入利润损失补偿。（分数：1.00）A.延误移交施工现场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失43.在下列合同中，( )合同是可变更的合同。（分数：1.00）A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B.恶意串通，损

18、害集体或第三人利益的C.因重大误解而订立的D.违反法律、行政法规的强制性规定的44.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。（分数：1.00）A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认45.依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。（分数：1.00）A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用拖

19、延导致竣工时间延长C.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故 ，46.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，对于某些紧急工程，特别是灾后修复工程，通常采用( )合同。（分数：1.00）A.可调价格B.固定价格C.单价D.成本加酬金47.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。（分数：1.00）A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标48.在设计合同中，发包人和设计人都要承担的责任是( )。（分数：1

20、.00）A.对资料的正确性负责B.保证设计质量C.保护对方的知识产权D.配合施工的义务49.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。（分数：1.00）A.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣50.下列关于不可抗力说法中不正确的是( )。（分数：1.00）A.不可抗力，是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.承包人应在不可抗力事件结束后 48 小时内向工程师通报受灾情况

21、和损失情况C.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况D.对于自然灾害形成的不可抗力，当事人双方不能在订立合同时予以约定二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.受要约人对要约内容的实质性变更包括( )等。（分数：2.00）A.违约责任的变更B.数量的变更C.增加建议性条款D.增加说明性条款E.履行期限的变更52.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作包括( )。（分数：2.00）A.确定水准点和坐标控制点B.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点C.提供进度统计报表D.提供和维修围栏设施E.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护53.发

22、生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.当事人约定的E.仲裁庭指定的54.招标文件的组成内容包括( )。（分数：2.00）A.招标广告B.合同条件C.技术规范D.图纸和技术资料E.对投标人质疑的书面解答55.合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照( )确定履行方式。（分数：2.00）A.协议补充B.按照有利于债务人的方式履行C.按照交易习惯确定D.按照有利于债权人的方式履行E.按照有利于实现合同目的的方式履行56.建设工程监理招标的特点包括( )。（

23、分数：2.00）A.招标文件强调对人员数量的要求B.招标宗旨是对监理单位能力的选择C.报价在选择中居于次要地位D.邀请投标人较少E.强调对监理单位提供设备的要求57.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要提前通知监理人E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人58.FIDIC 施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。（分数：2.00）A.规范B.图纸C.资料表D.投标保函E.中标函59.在 FIDIC 合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法

24、正确的有( )。（分数：2.00）A.工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令B.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令C.对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定D.若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔E.承包商接到工程师发布的涉及分包工程变更指令后，可以口头或书面形式通知分包商60.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.发包人需要对原设计进行变更，应提前 14 天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的 14 天内，未向工程师提出变更价款

25、报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行61.在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )。（分数：2.00）A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D.递交竣工结算报告E.移交工程62.当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括( )。（分数：2.00）A.经工程师认可的施工进度计划B.汇率变化表C.施工会议记录D.招标文件E.合同履行中的来往信函63.下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。（分数：2.00）A.

26、要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人64.设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，( )。（分数：2.00）A.负责设计变更B.负责设计交底C.参加隐蔽工程验收D.参与施工组织E.参加工程竣工验收65.在建筑工程一切险中，保险人对( )等原因造成的损失负责赔偿。（分数：2.00）A.自然事件B.设计错误C.意外事件D.自然磨损E.维修养

27、护66.施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有( )。（分数：2.00）A.支付违约金B.赔偿损失C.顺延工期D.继续履行E.采取补救措施67.合同法律关系客体包括( )。（分数：2.00）A.物B.行为C.智力成果D.权利E.义务68.设备制造阶段的监理任务包括( )。（分数：2.00）A.使用原材料质量的确认B.制造过程重要试验结果的质量确认C.审查供货方提供的月报表D.对发运设备前包装质量的检验E.货物运抵现场后进行开箱检验69.组成施工合同的文件包括( )等。（分数：2.00）A.招标公告B.协议书C.中标通知书D.图纸E.工程量清单70.以下在施工中由

28、于( )造成的工期延误工期不能顺延。（分数：2.00）A.承包人施工机械未能及时运到现场B.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件C.承包人现场临时设施布置有误导致停水 24 小时D.工程师未按合同约定提供所需指令、批准E.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行71.公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.办理招标备案B.编制招标有关文件C.发布招标公告D.发售招标文件E.组织现场考察72.下列关于监理人的权利说法正确的是( )。（分数：2.00）A.终止合同的权利B.委托监理工程重大事项的决定权C.工程建设有关事项和工程设计的建议权D

29、.工程建设有关协作单位组织协调的主持权E.审核承包商索赔的权利73.建设行政主管部门发现( )情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。（分数：2.00）A.没有编制标底B.在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定C.在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定D.强制投标人必须结成联营体投标E.没有委托代理机构招标74.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。（分数：2.00）A.批评教育B.公平合理C.自愿D.协商一致E.及时75.下列关于质量保修责任的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知

30、起 7 天内派人保修B.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当 24 小时内到达事故现场抢修C.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修D.涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施E.质量保修完成后，由发包人组织验收76.经过公证后，具有强制执行效力的文书是( )。（分数：2.00）A.追偿债款的债权文书B.遗嘱文书C.施工合同文书D.保险合同文书E.追偿物品的债权文书77.FIDIC 合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。（分数：2.00）A.合同地位不同B.工程款支付的开支项目

31、不同C.业主对指定分包商利益保护不同D.承包商对分包商违约承担责任范围不同E.选择分包商的权利不同78.FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括( )。（分数：2.00）A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌人侵79.委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同，按照建设工程勘察合同范本要求的主要内容应包括( )方面的条款。（分数：2.00）A.合同生效的条件B.勘察成果的提交C.勘察费用的支付D.发包人应提供的资料E.提供履约担保80.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。

32、（分数：2.00）A.合同主体不变仍为甲乙两公司B.甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务建设工程合同管理-231 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以( )。（分数：1.00）A.视为撤回仲裁申请 B.视为无仲裁协议C.缺席裁决D.移交人民法院判决解析：解析 P48(五)开庭和裁决。申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中

33、途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。2.一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004 年 12 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 500 元，合同规定 2005 年 3 月 1 日交货，但是在 2005 年 1 月 1 日政府调整指导价格为每千克 480 元，在 2005 年 3 月 l日再次调整为每千克 440 元，若卖方在 2005 年 2 月 1 日时提前交付一半货物，其余一半按时交货，则买方应按照每千克( )元向卖方付款。（分数：1.00）A.500B.480C.460 D.440解析：解析 P37 合同在履

34、行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。卖方的一半货物交货时政府指导价格为每千克 480 元，另一半货物交货时政府指导价格变化为每千克 440元，则买方应按照两次交货时的不同的政府指导价格向卖方付款，平均后即每千克 460 元。3.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。（分数：1.00）A.人民法院 B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位解析：解析 P34(三)无效合同的确认。无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何

35、机构均无权认定合同无效。4.FIDIC施工合同条件规定，( )只是表示承包商的施工义务终止，而合同约定的权利义务并未完全结束。（分数：1.00）A.“结清单”生效B.颁发履约证书 C.工程接收证书签发D.提交竣工报告解析：解析 P144 4合同有效期。颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，而合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。5.法人的法定代表人超越权限订立的合同，( )。（分数：1.00）A.该代表行为一律无效B.除相对人知道或者应

36、当知道其超越权限以外，该代表行为无效C.该代表行为一律有效D.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效 解析：解析 P32P33(四)效力待定的合同。4法定代表人、负责人越权订立的合同。属于效力待定的合同。法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效。6.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。（分数：1.00）A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无

37、效，须采用其他方式追究违约责任解析：解析 P46(五)定金罚责。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金的条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。7.违约导致建设工程合同关系的变更是法律事实中的( )。（分数：1.00）A.违法行为 B.合法行为C.自然事件D.社会事倒：解析：解析 P6P7 法律事实包括行为和事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为。如：建设工程合同当事人违约，导致建设工程合同关系的变更或者消灭。事件是指不以合

38、同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。事件可分为自然事件和社会事件两种。8.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费 D.监理辅助人员奖金解析：解析 P87 五、监理合同的酬金。(一)正常监理工作的酬金。1直接成本。(具体参见教材 P87)9.若工程师未参加某工程隐蔽工程验收，后期工程师对已经隐蔽的工程质量又有所怀疑，提出重新检验。承包人开孔配合检验；但检查检验表明承包商施工质量不合格，此时对影响正常

39、施工的费用和工期处理为( )。（分数：1.00）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿解析：解析 P115P116(二)重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。10.抵押与质押的区别主要在于( )。（分数：1.00）

40、A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权解析：解析 P9(二)抵押。1抵押的概念。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。P11(三)质押。1质押的概念。质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债务履行的担保。质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。从二者对比可以

41、看出，选项 C“担保财产是否转移占有”是二者的主要区别。11.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延 C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延解析：解析 P113 2承包人采购的材料设备。(3)承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期延误不予顺延。P114 2承包人

42、负责采购的材料和设备。(1)采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担；(2)工程师发现包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。12.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。（分数：1.00）A.不承担责任 B.监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任解析：解析 P87(二)监理人的责任限度。监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完

43、工(交图、交货)时限承担责任。13.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（分数：1.00）A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D.请求法院增加超过违约金部分损失 解析：解析 P45(四)支付违约金。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求法院或仲裁机构增加超过违约金部分损失。14.开标时判定为无效的投标文件，应当( )。（分数：1.00）A.不再进入评标 B.在初评阶段淘汰C.在详评阶段淘汰D.在定标阶段淘汰解析：解析P58(三)决标成交阶段的主要工作内容。1开标。在开标时，如果发现投标文件出现

44、相应的情形之一(P58)，应当作为无效投标文件，不再进入评标。选项 B 的初评与选项 C 的详评均属于评标阶段的工作，选项 D 的定标则是最后的工作程序，因此答案为 A。15.在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是( )。（分数：1.00）A.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用 B.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D.若承包人

45、提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用解析：解析 P115(三)使用专利技术及特殊工艺施工。若发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。16.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。（分数：1.00）A.检查承包人现场同期的记录B.指示承包人缩短合同工期 C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D.把批准的索赔

46、要求纳入该月的工程进度款中解析：解析 P180 一、工程师对工程索赔的影响。(二)工程师有处理索赔问题的权利。其中(1)在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录(选项 A)；(3)在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定(选项 C)；(4)对合理的索赔要求，工程师有权将它纳人工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付(选项 D)。P183(3)无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权利，但他不可以扣减合同工期。也就是说，工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，

47、但不能要求他相应缩短合同工期。故本题答案为 B。17.在施工合同中期付款时，发包人对承包人施工质量中不合格的部分拒付该部分的工程款，这是发包人行使( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权 B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权解析：解析 P38(三)合同履行中的抗辩权。1同时履行抗辩权。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。承包人施工质量中不合格的部分属于履行债务时不符合约定的部分，发包人可拒付该部分的工程款。18.工程质量保修期从( )之日起计算。（分数：1.00）A.土建施工任务完成B.安装施工任务完成C.申请竣

48、工验收D.竣工验收合格 解析：解析 P125(二)质量保修期。保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位，在保修书内约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修年限，不得低于法规规定的标准。19.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担 B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担解析：解析 9(六)违约责任。(2)审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。因此答案为 A。20.FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负

49、有修复质量缺陷的义务。（分数：1.00）A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书 解析：解析 P144 3缺陷通知期。缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。21.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效解析：解析 P29(四)合同的成立。1不要式合同的成立。合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求时，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事人产生约束力。本题中“承包人与分包人口头约定了施工合同内容”，说明当事人对合同的内容达成了一致，施工合同成立。P32(二)合同的生效