【工程类职业资格】建设工程合同管理-218及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-218及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-218及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-218 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定， ( )。（分数：1.00）A.发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师2.分包商在施工现场的协调管理工作，应由( )负责。（分数：1.00）A.业主B.总包商C.监理工程师D.分包商自己3.监理评标通常采用(

2、 )对各投标人的综合能力进行对比。（分数：1.00）A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法4.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委托函B.中标函C.标准条件D.法律法规5.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )。（分数：1.00）A.合同签订后不允许再调换B.无需通知业主即可调换C.取得业主书面同意后才能调换D.通知业主即可调换6.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出C.不应由承包

3、人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出7.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。（分数：1.00）A.合同约定B.优先受偿C.依法行使D.财产转让8.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（分数：1.00）A.保证设计质量B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权9.在合同正常履行情况下，( )，此时设计合同终止。（分数：1.00）A.设计费全部支付完毕B.设计阶段结束C.颁发工程移交证书D.工程施工竣工验收10.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，工程师( )。（分数：1.00）A.有权不马上处理

4、该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28 天内提出索赔意向通知B.必须马上处理该项索赔C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28 天内递送正式的索赔报表11.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。（分数：1.00）A.单方宣布合同终止B.请求政府行使主管部门授予撤销权C.请求法院撤销债务人行为D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为12.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失的责任承担原则是( )。（分数：1.00）A.承包人负责B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定

5、D.承包人和发包人共同负责13.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则( )。（分数：1.00）A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师可不必再计量C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师单独计量无效14.合同公证与签证的相同点不包括( )。（分数：1.00）A.都实行自愿申请原则B.两者的内容与范围相同C.目的相同D.适用范围相同15.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.2816.在 FIDIC 施工合同条件中，颁发履约证书是表示( )。（分数：1.00）A.承

6、包的施工义务终止B.合同终止C.结清单失效D.合同约定的权利义务已完全结束17.需要对施工图设计进行修改时，应经( )批准。（分数：1.00）A.监理工程师和原设计单位B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和业主D.监理工程师和上级主管部门18.FIDIC 施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经工程师批准后B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时19.合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则的。（分数：1.00）A.自愿B.自由C.承诺D.要约20.能

7、够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。（分数：1.00）A.后果B.行为C.法律事实D.事件21.合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括( )。（分数：1.00）A.无仲裁协议B.裁决所根据的证据无效C.裁决中有受贿行为D.裁决对当事人不利22.工程师在确认工期是否顺延时，应当首先( )。（分数：1.00）A.依据合同确认责任者B.分析施工进度计划C.判断是否符合顺延工期的条件D.考察事件实际造成的时间23.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。（分数：1.00）A.同约定了履行顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务C.应当后履行的对价

8、给付是可能履行的义务D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化24.施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当( )。（分数：1.00）A.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期B.只相应顺延工期C.只赔偿承包人因此造成的损失D.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期25.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( )。（分数：1.00）A.合同条件B.投标须知C.工程量清单D.项目说明书26.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。（分数：1.00）A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.优先代

9、理27.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.附件28.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( )。（分数：1.00）A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价29.实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人发函申请工程竣工验收，并递交必须经( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。（分数：1.00）A.项目经理B.项目技术负责人C.总监理工程师D.监理单位技术负责人30.评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有( )。（分数：1.00）A.不符合招标文件的实质性要求B.投

10、标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.个别地方存在漏项31.FIDIC 合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由( )提出。（分数：1.00）A.承包商B.监理工程师C.业主D.业主与监理工程师协调32.某 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。（分数：1.00）A.25B.30C.40D.5033.某招标项目的评标委

11、员会成员为 7 人，其中招标人以外的相关技术、经济专家为 4 人，这样 ( )招标投标法对评标委员会组成人员的规定。（分数：1.00）A.不符合B.符合C.公开招标时符合D.邀请招标时不符合34.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润35.FIDIC 施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时( )。（分数：1.00）A.承包商可以拒绝B.承包商应执行，但应给与经济补偿C.承包商应执行，但应给予费用

12、和工期补偿D.承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担36.大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( )。（分数：1.00）A.财务报表B.人员报表C.分包计划D.投标报价37.甲、乙双方签定的合同中，约定的违约金是 5 万元，合同履行过程由于甲的违约造成乙损失 1 万元，由于乙的违约造成甲损失 3 万元，那么，损失的承担应为( )。（分数：1.00）A.各自承担自己的损失B.乙赔偿甲 3 万元损失C.乙赔偿甲 5 万元损失D.乙赔偿甲 2 万元损失38.在 FIDIC 施工合同中，承包商应在( )内，按工程师的要求提交施工进度计划。（分数：1.00）A.开工前的 7 天B.开工后

13、的 28 天C.收到开工通知后的 28 天D.接到中标函后 42 天39.民法通则规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第二人的，应当 ( )并不得牟利。（分数：1.00）A.通知合同另一方B.通知第三人C.取得合同另一方的同意D.经公证机构公证40.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：1.00）A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方41.工程师确定批准索赔额时，应遵守( )。（分数：1.00）A.工程师确定的批准索赔额超过其权限时，必须报请业主批准B.工程师在其权限范围内确定索赔额后，还应报请业

14、主批准C.工程师只能在其权限范围内行使批准权D.工程师超过其权限批准的索赔额时，应报请业主批准42.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的 2%的违约金43.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定则( )。（分数：1.00）A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任D.由债务人追究第三人的违约责任44.某施工承包商与材料供应商签定的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（分数：1.00）A.由施工承包商承担B.由材料

15、供应商承担C.由施工承包商和材料承包商各承担一半D.建设单位承担45.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金为 3 万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 3.2 万元，施工企业应要求供应商支付( )。（分数：1.00）A.6.2 万元B.3.2 万元C.3 万元D.0.2 万元46.有关招标代理机构的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.招标代理机构有评标的专业能力B.招标代理机构必须有营业场所C.上级主管部门可以制定招标代理机构D.招标代理机构应拥有“专家库”47.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款，承包

16、人可以( )。（分数：1.00）A.与发包人协商将该工程折价后优先受偿B.由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖C.催告发包人支付结算价款D.不承担保管责任48.正常监理工作酬金中的间接成本是( )。（分数：1.00）A.监理人员的附加工资B.监理人员的补助费C.向税务机关缴纳的税金D.常用设备的使用费49.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由( )。（分数：1.00）A.承包人办理申报手续，承包人承担费用B.发包人办理申报手续，发包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.承包人办理申报手续，发包人承担费用50.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的

17、( )倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。（分数：1.00）A.3B.4C.5D.6二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC 土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使的权力有( )。（分数：2.00）A.发布工程变更指令B.审查批准承包商的施工进度计划C.删除部分工作内容，另行委托完成D.批准使用暂定金额E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作52.为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，包括( )。（分数：2.00）A.招标广告B.合同协议书C.评标方法D.资格预审文件E.定标原则53.有关要约和承诺的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.承诺

18、在通知发出时生效B.要约在到达受要约人生效C.要约可以撤回，但不可以撤销D.承诺只能在承诺通知到达要约人时撤回E.建筑工程合同的投标书是要约54.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作55.没计人的各设计阶段的工作任务是( )。（分数：2.00）A.编制方案设计B.费用的支付C.设备设计的编制D.参加初步审查E.参与工程施工招标56.施工合同示范文本规定，承包人应当完成的工作包括( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B

19、.按规定办理施工噪声有关手续C.提供和维修非夜间施工使用的照明设备D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定E.负责已完成工程的成品保护57.依据施工合同示范文本规定，竣工前的单机无负荷试车的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.由工程师组织试车B.承包人应在试车前 48h 向工程师发出要求试车的书面通知C.发包人为试车提供必要的条件D.试车合格由工程师在试车记录上签字E.工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录58.FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D

20、.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用59.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是 ( )清偿。（分数：2.00）A.按抵押物登记的先后顺序B.按债权比例C.按合同生效顺序D.按债权的价款多和顺序E.抵押物已登记的先于未登记的60.在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.后续法规的调整B.对竣工验收的干扰C.非承包人原因检验导致施工延误D.延误发放图纸E.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误61.FIDIC 施工合同条件规定的指

21、定分包商，其特点不包括( )。（分数：2.00）A.由业主选定并管理B.与承包商签订合同C.其工程量从工程量清单中的工作内容项日内开支D.承担部署与承包商应完成工作的施工E.由承包商负责协调管理62.根据合同法的规定，约定债务抵销的( )。（分数：2.00）A.必须通知对方B.标的物的种类、品质可以不相同C.债务要求不高D.通知自到达对方时生效E.必须经当事人协商一致63.对招标人的能力要求包括( )。（分数：2.00）A.能够组织编制招标文件B.有审查投标单位资质的能力C.有足够的经济实力和固定场所D.有组织开标、评标、定标的能力E.有与招标工作相适应的人员64.仲裁协议应包括的内容有( )

22、。（分数：2.00）A.仲裁事项B.法定仲裁管辖C.是否可提出起诉D.选定的仲裁委员会E.请求仲裁的意思表示65.施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式，分别是( )。（分数：2.00）A.固定价格合同B.总价合同C.可调价格合同D.单价合同E.成本加酬金合同66.材料采购合同签定后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担 ( )。（分数：2.00）A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分货款总额计算的违约金D.代保管费用E.物资保养费用67.委托监理合同中，委托人的义务不包括( )。（分数：2.00）A.协助监理人掌握产品质量信息B.协助监

23、理人获取工程使用的原材料生产厂家名录C.免费为监理人提供办公用房和照相、录像设备D.要求更换监理人员E.提供解决合同争议所需的事实材料68.FIDIC 合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时尚未确定或不可预见项目的储备金额69.我国现行的监理费计算方法有( )。（分数：2.00）A.按监理工程概预算的百分比计算B.按参与建立工作的年度平均人数计算C.由甲乙双方按商定的其他方法计算D.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际

24、标准协商确定E.按委托人提出的方法计算70.委托人与监理人签定了委托监理合同后，委托人可以行使( )。（分数：2.00）A.对生产工艺设计要求的认定权B.更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.发布开工令的权利E.监理工作执行情况的检查权71.设计合同示范文本中规定的设计人的责任有( )。（分数：2.00）A.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.为施工承包人提供设计依据的基础资料D.组织施工招标工作E.参加工程验收工作72.根据建设工程委托监理合同规定，监理人对( )有建议权。（分数：2.00）A.生产工艺设计变更B.工程分包人的资格C.确定

25、设计标准D.调换承包人工作不力的有关人员E.选择工程总承包人73.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是( )。（分数：2.00）A.规划设计方案B.批准的可行性研究报告及设计任务书C.设计阶段的监理委托合同D.工程监理规划E.工程设计合同74.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.已发布招标公告B.有组织评标的能力C.有编制招标文件的能力D.具有开标场地E.已委托公证机关公证75.采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。（分数：2.00）A.任何工作质量B.特性的变更C.任何联合竣工检验

26、D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备去完成新增工程76.合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有( )有权变更或撤销合同。（分数：2.00）A.人民政府B.人民检察院C.人民法院D.建设行政主管部门E.仲裁机构77.FIDIC 施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需要对方同意B.争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见78.代理法律

27、制度中的委托代理，代理人因( )承担法律责任。（分数：2.00）A.委托授权不明B.无权代理未经追认C.复代理行为未经追认D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果E.与第二人恶意串通79.对勘察设计标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.总体布置的合理性B.设备选型的适用性C.造型是否美观大方D.“三废”治理方案是否有效E.投资是否很低80.关于对工程量确认的说法中错误的是( )。（分数：2.00）A.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算B.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效C.工程师在计量工程量前 24h 通知发包人派人参加D.承包人原因造成返工

28、的工程量不予计量E.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效建设工程合同管理-218 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定， ( )。（分数：1.00）A.发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 解析：2.分包商在施工现场的协调管理工作，应由( )负责。（分数：1.00）

29、A.业主B.总包商 C.监理工程师D.分包商自己解析：3.监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。（分数：1.00）A.评标价法B.综合评分法 C.加权打分法D.专家评审法解析：4.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委托函B.中标函C.标准条件 D.法律法规解析：5.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )。（分数：1.00）A.合同签订后不允许再调换B.无需通知业主即可调换C.取得业主书面同意后才能调换 D.通知业主即可调换解析：6.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。

30、（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出 C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出解析：7.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。（分数：1.00）A.合同约定B.优先受偿C.依法行使 D.财产转让解析：8.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（分数：1.00）A.保证设计质量 B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权解析：9.在合同正常履行情况下，( )，此时设计合同终止。（分数：1.00）A.设计费全部支付完毕B.设计阶段结束C.颁发工程移交证书D.工程施工竣工验收 解析：10.索赔

31、事件发生时，现场施工非常紧张，工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，工程师( )。（分数：1.00）A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28 天内提出索赔意向通知 B.必须马上处理该项索赔C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28 天内递送正式的索赔报表解析：11.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。（分数：1.00）A.单方宣布合同终止B.请求政府行使主管部门授予撤销权C.请求法院撤销债务人行为 D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为解析：12

32、.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失的责任承担原则是( )。（分数：1.00）A.承包人负责B.发包人负责 C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责解析：13.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则( )。（分数：1.00）A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师可不必再计量C.监理工程师单独计量有效 D.监理工程师单独计量无效解析：14.合同公证与签证的相同点不包括( )。（分数：1.00）A.都实行自愿申请原则B.两者的内容与范围相同C.目的相同D.适用范围相同 解析：15.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对

33、承包人的要求予以确认或作出其他答复。（分数：1.00）A.7B.14 C.15D.28解析：16.在 FIDIC 施工合同条件中，颁发履约证书是表示( )。（分数：1.00）A.承包的施工义务终止 B.合同终止C.结清单失效D.合同约定的权利义务已完全结束解析：17.需要对施工图设计进行修改时，应经( )批准。（分数：1.00）A.监理工程师和原设计单位 B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和业主D.监理工程师和上级主管部门解析：18.FIDIC 施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经工程师批准后 B.经项目经理批准后C

34、.任何时候D.其他施工现场需要时解析：19.合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则的。（分数：1.00）A.自愿 B.自由C.承诺D.要约解析：20.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。（分数：1.00）A.后果B.行为C.法律事实 D.事件解析：21.合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括( )。（分数：1.00）A.无仲裁协议B.裁决所根据的证据无效C.裁决中有受贿行为D.裁决对当事人不利 解析：22.工程师在确认工期是否顺延时，应当首先( )。（分数：1.00）A.依据合同确认责任者B.分析施工进度

35、计划C.判断是否符合顺延工期的条件D.考察事件实际造成的时间 解析：23.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。（分数：1.00）A.同约定了履行顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务 C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化解析：24.施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当( )。（分数：1.00）A.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期 B.只相应顺延工期C.只赔偿承包人因此造成的损失D.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期解析：25.设计招标文件与施工招标文件的主

36、要不同点之一，是设计招标文件中没有( )。（分数：1.00）A.合同条件B.投标须知C.工程量清单 D.项目说明书解析：26.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。（分数：1.00）A.委托代理B.法定代理 C.指定代理D.优先代理解析：27.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款C.专用条款 D.附件解析：28.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( )。（分数：1.00）A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价 D.施工图预算价解析：29.实行监理的工程具备竣工验收

37、条件，承包人发函申请工程竣工验收，并递交必须经( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。（分数：1.00）A.项目经理B.项目技术负责人C.总监理工程师 D.监理单位技术负责人解析：30.评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有( )。（分数：1.00）A.不符合招标文件的实质性要求B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.个别地方存在漏项 解析：31.FIDIC 合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由( )提出。（分数：1.00）A.承包商 B.监理工程师C.业主D.业主与监理工程师

38、协调解析：32.某 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。（分数：1.00）A.25B.30C.40 D.50解析：33.某招标项目的评标委员会成员为 7 人，其中招标人以外的相关技术、经济专家为 4 人，这样 ( )招标投标法对评标委员会组成人员的规定。（分数：1.00）A.不符合 B.符合C.公开招标时符合D.邀请招标时不符合解析：34.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽

39、回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本 C.合理成本D.成本和利润解析：35.FIDIC 施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时( )。（分数：1.00）A.承包商可以拒绝B.承包商应执行，但应给与经济补偿C.承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D.承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担 解析：36.大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( )。（分数：1.00）A.财务报表B.人员报表C.分包计划D.投标报价 解析：37.甲、乙双方签定的合同中，约定的违约金是 5 万元，合同履行过程

40、由于甲的违约造成乙损失 1 万元，由于乙的违约造成甲损失 3 万元，那么，损失的承担应为( )。（分数：1.00）A.各自承担自己的损失B.乙赔偿甲 3 万元损失C.乙赔偿甲 5 万元损失D.乙赔偿甲 2 万元损失 解析：38.在 FIDIC 施工合同中，承包商应在( )内，按工程师的要求提交施工进度计划。（分数：1.00）A.开工前的 7 天B.开工后的 28 天C.收到开工通知后的 28 天 D.接到中标函后 42 天解析：39.民法通则规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第二人的，应当 ( )并不得牟利。（分数：1.00）A.通知合同另一方B.通知第三人C.取得合同另一方的

41、同意 D.经公证机构公证解析：40.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：1.00）A.供货方B.采购方 C.双方共同D.监理方解析：41.工程师确定批准索赔额时，应遵守( )。（分数：1.00）A.工程师确定的批准索赔额超过其权限时，必须报请业主批准 B.工程师在其权限范围内确定索赔额后，还应报请业主批准C.工程师只能在其权限范围内行使批准权D.工程师超过其权限批准的索赔额时，应报请业主批准解析：42.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人

42、损失C.双倍返还定金 D.支付设计费的 2%的违约金解析：43.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定则( )。（分数：1.00）A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任 D.由债务人追究第三人的违约责任解析：44.某施工承包商与材料供应商签定的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（分数：1.00）A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担 C.由施工承包商和材料承包商各承担一半D.建设单位承担解析：45.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金为 3 万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 3.2 万

43、元，施工企业应要求供应商支付( )。（分数：1.00）A.6.2 万元B.3.2 万元 C.3 万元D.0.2 万元解析：46.有关招标代理机构的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.招标代理机构有评标的专业能力B.招标代理机构必须有营业场所C.上级主管部门可以制定招标代理机构 D.招标代理机构应拥有“专家库”解析：47.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.与发包人协商将该工程折价后优先受偿B.由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖C.催告发包人支付结算价款 D.不承担保管责任解析：48.正常

44、监理工作酬金中的间接成本是( )。（分数：1.00）A.监理人员的附加工资B.监理人员的补助费C.向税务机关缴纳的税金D.常用设备的使用费 解析：49.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由( )。（分数：1.00）A.承包人办理申报手续，承包人承担费用B.发包人办理申报手续，发包人承担费用 C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.承包人办理申报手续，发包人承担费用解析：50.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。（分数：1.00）A.3B.4 C.5D.6解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00

45、)51.FIDIC 土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使的权力有( )。（分数：2.00）A.发布工程变更指令 B.审查批准承包商的施工进度计划 C.删除部分工作内容，另行委托完成D.批准使用暂定金额 E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作 解析：52.为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，包括( )。（分数：2.00）A.招标广告 B.合同协议书 C.评标方法 D.资格预审文件 E.定标原则解析：53.有关要约和承诺的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.承诺在通知发出时生效 B.要约在到达受要约人生效C.要约可以撤回，但不可以撤销 D.承诺只能在承诺通知到达要约人时撤

46、回 E.建筑工程合同的投标书是要约解析：54.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审 D.按规定办理安全生产有关手续 E.协调处理古树名木的保护工作解析：55.没计人的各设计阶段的工作任务是( )。（分数：2.00）A.编制方案设计 B.费用的支付 C.设备设计的编制 D.参加初步审查 E.参与工程施工招标解析：56.施工合同示范文本规定，承包人应当完成的工作包括( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.按规定办理施工噪声有关手续 C.提供和维修非夜间施工使用的照明设备 D.保

47、证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 E.负责已完成工程的成品保护 解析：57.依据施工合同示范文本规定，竣工前的单机无负荷试车的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.由工程师组织试车B.承包人应在试车前 48h 向工程师发出要求试车的书面通知 C.发包人为试车提供必要的条件 D.试车合格由工程师在试车记录上签字 E.工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录解析：58.FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失 B.放射性污染引起的损失 C.施工质量出现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有

48、经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用 解析：59.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是 ( )清偿。（分数：2.00）A.按抵押物登记的先后顺序 B.按债权比例 C.按合同生效顺序 D.按债权的价款多和顺序E.抵押物已登记的先于未登记的 解析：60.在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.后续法规的调整B.对竣工验收的干扰 C.非承包人原因检验导致施工延误 D.延误发放图纸 E.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误 解析：61.FIDIC 施工合同条件规定的指定分包商，

49、其特点不包括( )。（分数：2.00）A.由业主选定并管理 B.与承包商签订合同C.其工程量从工程量清单中的工作内容项日内开支 D.承担部署与承包商应完成工作的施工E.由承包商负责协调管理解析：62.根据合同法的规定，约定债务抵销的( )。（分数：2.00）A.必须通知对方B.标的物的种类、品质可以不相同 C.债务要求不高 D.通知自到达对方时生效E.必须经当事人协商一致 解析：63.对招标人的能力要求包括( )。（分数：2.00）A.能够组织编制招标文件 B.有审查投标单位资质的能力 C.有足够的经济实力和固定场所D.有组织开标、评标、定标的能力 E.有与招标工作相适应的人员 解析：64.仲裁协议应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.仲裁事项 B.法定仲裁管辖C.是否可提出起诉D.选定的仲裁委员会 E.请求仲裁的意思表示 解析：65.施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式，分别是( )。（分数：2.00）A.固定价格合同 B.总价合同C.可调价格合同 D.单价合同E.成本加酬金合同 解析：66.材料采购合同签定后，对于实