【工程类职业资格】建设工程合同管理-213及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-213及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-213及答案解析.doc（42页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-213 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。 A不安抗辩权 B撤销权 C代位权 D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.2.施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的( )鉴定。 A工程师 B工程质量监督部门 C仲裁机构 D政府行政部门（分数：1.00）A.B.C.D.3.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则监理工程师应(

2、)。 A不批准顺延工期 B应批准顺延工期 1 天 C应批准顺延工期 2 天 D应批准顺延工期 3 天（分数：1.00）A.B.C.D.4.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。 A要约到达受要约人之前 B承诺通知到达要约人之前 C承诺通知发出之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B.C.D.5.依据 FIDIC 施工合同条件，下列关于指定分包商的特点，表述正确的是( ) A合同关系主体为业主和指定分包商 B指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分 C承包商对指定分包商违约的行为承担责任 D由监理工程师负责协调管理（分数：1

3、.00）A.B.C.D.6.决定合同法律关系性质的是( )。 A合同法律关系的主体 B合同法律关系的客体 C合同法律关系的内容 D合同法律关系的责任（分数：1.00）A.B.C.D.7.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。 A不可原谅的延期 B可原谅并给予补偿费用的延期 C承包人应承担的风险责任 D可原谅但不给予补偿费用的延期（分数：1.00）A.B.C.D.8.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。 A委托代理 B法定代理 C指定代理 D优先代理（分数：1.00）A.B.C.D.9.工程月进度款的支付依据是( )。 A当月拟完工程量预算值 B当

4、月已完工程量概算值 C当月实际完成工程量计量值 D累计已完工程量匡算值（分数：1.00）A.B.C.D.10.FIDIC 交钥匙工程，包括生产设备在内的竣工检验的程序步骤不包括( )。 A试验前调试 B启动前试验 C启动试验 D试运行（分数：1.00）A.B.C.D.11.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。 A不再负责处理有关设计问题 B仍应无偿负责处理有关设计问题 C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B.C.D.12.

5、某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。 A应该采用公开招标 B应该采用邀请招标 C应该采用议标 D可以采用直接委托（分数：1.00）A.B.C.D.13.施工合同示范文本规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是中华人民共和国合同法中关于( )的规定。 A撤销权 B不安抗辩权 C后履行方抗辩权 D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.14.在委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是(

6、)。 A委托人增加监理工作内容较多 B执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料（分数：1.00）A.B.C.D.15.工程师必须对隐蔽工程在( )进行检查验收。 A试车前 B隐蔽前 C隐蔽后 D试车后（分数：1.00）A.B.C.D.16.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。 A不计入合同价格之内 B用于不可预见项目使用 C由监理工程师或承包商代表控制使用 D专门用于承包商施工范围内工程使用（分数：1.00）A.B.C.D.17.将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是(

7、 )。 A索赔目的 B合同条款 C索赔事件性质 D索赔客体（分数：1.00）A.B.C.D.18.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。 A有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 B有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 C无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 D无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任（分数：1.00）A.B.C.D.19.FIDIC 交钥匙工程，其预付款分期扣还的比例与( )成正比。 A预付款总额 B合同价格 C合同工期 D暂列金额（分数：1.00）A.B.C.D.20

8、.承包商应在履约证书颁发后( )内向工程师提交最终报表草案。 A28 天 B30 天 C42 天 D56 天（分数：1.00）A.B.C.D.21.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。 A未成立 B已经成立 C在公证后成立 D不具备成立条件（分数：1.00）A.B.C.D.22.依据中华人民共和国担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。 A保证 B抵押 C质押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D.23.工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由 ( )承担。 A发包人 B

9、承包人 C发包人和承包人双方共同 D合同约定的责任者（分数：1.00）A.B.C.D.24.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。 A由承包人承担 B由发包人承担 C双方以书面形式约定 D由监理工程师确定（分数：1.00）A.B.C.D.25.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人( )。 A不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责 B既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责 C只对检测试验数据的错误负责 D只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责（分数：1.00）A.B.C.D.26.施工

10、合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当( )。 A赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期 B只相应顺延工期 C只赔偿承包人因此造成的损失 D赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期（分数：1.00）A.B.C.D.27.合同成立后，双方当事人需按照( )完成合同约定的本方义务。 A诚实信用原则和全面履行原则 B权责适应原则和全面履行原则 C权责适应原则和有效履行原则 D全面履行原则和有效履行原则（分数：1.00）A.B.C.D.28.所有的施工合同价款都必须在( )中注明。 A中标通知书 B协议书 C投标书 D招标书（分数：1.00）A.B.C.D

11、.29.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。 A订立合同时订立 B订立合同时履行 C履行合同时订立 D履行合同时履行（分数：1.00）A.B.C.D.30.施工合同示范文本规定，承包人要求延期开工，则( )。 A工程师无权批准 B需发包人批准 C在开工日期前 7 天内以书面形式提交工程师 D发包人应赔偿损失（分数：1.00）A.B.C.D.31.某工程按 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包

12、商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。 A25 B30 C40 D50（分数：1.00）A.B.C.D.32.委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负( )的责任。 A违约 B缔约过失 C监理失职 D全部损失（分数：1.00）A.B.C.D.33.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。 A按工程实际损失计算赔偿 B扣除合同约定的全部监理酬金 C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D应当双倍返还定金（分数：1.00）A.B.C.D.34.承包人采购的材料，在使用前应( )。 A按工程师的

13、要求进行检验 B由发包人负责检验 C检验费由发包人承担 D不合格可使用（分数：1.00）A.B.C.D.35.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。 A项目技术负责人 B项目经理 C质检人员 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.36.索赔意向通知提交后( )内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应当递送正式的索赔报告。 A14 天 B15 天 C28 天 D30 天（分数：1.00）A.B.C.D.37.按 FIDIC 合同条件签订的合同在履行过程中，不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，监理工程师应以( )为判定准则。

14、A承包商的报价是否包括对此事件的费用 B不可抗力事件造成 C作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见 D非承包商原因造成（分数：1.00）A.B.C.D.38.工程具备竣工验收条件，( )应按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。 A承包人 B监理工程师 C发包人 D专家验收组（分数：1.00）A.B.C.D.39.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。 A承包人承担返工费用，工期不予顺延 B承包人承担返工费用，工期给予顺延 C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D发包人承担追加合同价款

15、，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.40.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述正确的是( )。 A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点 B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.B.C.D.41.依据中华人民共和国合同法，下列有关承担违约责任的说法，错误的是( )。 A赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B违约金和定金不能同时选用 C违约金是承担违约责任的必备形式 D违约金和赔偿损失不能同时使用（分

16、数：1.00）A.B.C.D.42.隐蔽工程经监理工程师验收，工程符合要求，验收( )后监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽施工。 A7h B24h C48h D72h（分数：1.00）A.B.C.D.43.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。 A监理工程师 B建设行政主管部门 C发包人 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D.44.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师( )。 A有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28 天内提出索赔意向通知 B必须马上处理该项索赔 C有权不马上处理该项索赔，承

17、包商也应推迟提出索赔意向通知 D有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28 天内递送正式的索赔报表（分数：1.00）A.B.C.D.45.依据中华人民共和国合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。 A对方以胁迫手段 B损害国家利益 C对方有过错 D损害当事人利益（分数：1.00）A.B.C.D.46.在施工中，承包人按照经过监理工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由 ( )承担。 A发包人 B承包人 C监理工程师 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.47.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。 A结算和清理

18、B仲裁和诉讼 C结算、清理、违约 D结算、仲裁、违约（分数：1.00）A.B.C.D.48.关于发包人供应的材料与约定不符时的处理，下列叙述错误的是( )。 A数量少，由承包人补齐 B发包人负责运到合同约定地 C出现质量问题，承包人可拒收 D单价不符，由发包人承担差价（分数：1.00）A.B.C.D.49.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照中华人民共和国招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。 A应当接受 B可以接受 C应当拒绝 D可以拒绝（分数：1.00）A.B.C.D.50.关于施工进度管理，下列说法错误的是( )。 A一般情况下，工程师每月应检查一次

19、进度计划执行情况 B工程师不对确认后的改进措施效果负责 C如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任 D实际进度超前，则无需修改进度计划（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.下列情况中，属于额外监理工作的有( )。（分数：2.00）A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作52.承包人的工程进度计划经监理工程师予以认可的主要目的是( )。（分数：2.00）A.确保施工合同的目

20、标工期B.作为监理工程师对施工进度控制的依据C.监理工程师依据计划进行协调D.作为发包人对施工进度控制的依据E.作为发包人进行工期索赔的依据53.施工索赔按照索赔事件的性质分类，可分为( )等。（分数：2.00）A.合同被迫终止索赔B.工期索赔C.工程延期索赔D.工程加速索赔E.费用索赔54.FIDIC 合同内作为约束承包商忠实履行合同义务的措施包括( )。（分数：2.00）A.保证金B.履约保函C.定金D.违约金E.保留金55.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。（分数：2.00）A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届

21、满56.FIDIC 交钥匙工程条件下，下列选项属于保险公司不承保的业主风险事件的有( )。（分数：2.00）A.承包商人员和分包商以外人员在工程所在国内发生的骚乱、罢工或停工B.工程所在国内发生内战C.由于飞行物所产生的压力波造成的损害D.极端恶劣天气E.战争57.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定58.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.工程规模B

22、.招标方式C.潜在投标人数量D.工程项目的专业特点E.被监理合同的难易程度59.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作60.FIDIC 合同条件下，关于用于永久工程得到设备和材料预付款，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.订购物资经工程师确认后，按发票价值的 80%作为材料预付的款额B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在 60%90%内C.材料和设备只有进场后，才能将费用计人工程进度款结算支付D.材料的质量和储存条

23、件符合技术条款的要求E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同61.施工中如果发包人出于某种考虑，要求提前竣工，应与承包人协商达成一致后签订提前竣工协议，其内容包括( )。（分数：2.00）A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.提前竣工所需的追加合同价款D.工程提前竣工的原因E.承包人应承担的义务62.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求63.设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的( )等方面的内容。（分数：2.00）A.所

24、达到的技术指标B.技术先进性C.方案合理性D.经济可行性E.对工程项目投资效果的影响64.下列关于格式条款的表述，错误的有( )。（分数：2.00）A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释65.依施工合同示范文本规定，下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.由监理工程师组织试车B.承包人应在试车前 48h 向监理工程师发出要求试车的

25、书面通知C.发包人为试车提供必要的条件D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字E.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录66.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。（分数：2.00）A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D.完成施工中出现的设计变更E.负责设计人与承包人的工作协调67.承包商提出的变更建议，承包商认为其提出的变更建议将可能( )时，可以考虑变更。（分数：2.00）A.加速完工B.降低业主实施、维护或运行工程的费用C.给施工带来很大方便D.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值E.为

26、业主带来其他利益68.建设工程施工索赔的特征有( )。（分数：2.00）A.索赔是双向的B.索赔是一种未经对方确认的单方行为C.索赔的行为客体是合同D.索赔行为的结论由工程师给出E.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔69.关于工程变更，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的合同管理B.不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商C.应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去完成新增工程D.可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排

27、E.工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更70.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。（分数：2.00）A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立71.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起( )。（分数：2.00）A.双方必须协商签订延期支付协议B.发包人承担违约责任人C.可依据协议将该工程折价D.承包人申请人民法院将该工程依法拍卖E.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息72.按照材料采购合同的约定

28、，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括 ( )等。（分数：2.00）A.图纸B.产品合格证C.出厂单据D.样品E.双方签订的采购合同73.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是( )。（分数：2.00）A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉C.合同中未约定履行的顺序D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务E.对方的对价给付是可能履行的义务74.建设工程勘察合同示范文本中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。（分数：2.00）A.工程概况B.设计人员应交付的资料和文件C.变更及工程费的调整D.发包人应提供的资料E.治理工程的检查和验

29、收75.FIDIC 施工合同通用条件规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。（分数：2.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇到异常不利气候条件D.由于传染病或政府行为导致工期延误E.施工中遇到其他承包商的干扰76.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据中华人民共和国合同法规定，下列关于转让的表述正确的有( )。（分数：2.00）A.合同主体不变，仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E.丙公司应承担与主债务有关的从债务77.委托监理合同中，委托人的义务不包括( )。（分数：2.00）A.协

30、助监理人掌握产品质量信息B.协助监理人获取工程使用的原材料生产厂家名录C.免费为监理人提供办公用房和照相、录像设备D.要求监理人更换监理人员E.提供解决合同争议所需事实材料78.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。（分数：2.00）A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求79.在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。（分数：2.00）A.衡量法B.物

31、理实验法C.理论换算法D.查点法E.抽检实验法80.世界各国对要约和承诺生效的规定，主要有( )。（分数：2.00）A.投邮主义B.到达主义C.理解主义D.暗示主义E.了解主义建设工程合同管理-213 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。 A不安抗辩权 B撤销权 C代位权 D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的( )鉴定。 A工程师 B工程质量监督部门 C仲裁机构 D政府行政

32、部门（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则监理工程师应( )。 A不批准顺延工期 B应批准顺延工期 1 天 C应批准顺延工期 2 天 D应批准顺延工期 3 天（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。 A要约到达受要约人之前 B承诺通知到达要约人之前 C承诺通知发出之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.依据 FIDIC 施工合同条件，下列

33、关于指定分包商的特点，表述正确的是( ) A合同关系主体为业主和指定分包商 B指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分 C承包商对指定分包商违约的行为承担责任 D由监理工程师负责协调管理（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.决定合同法律关系性质的是( )。 A合同法律关系的主体 B合同法律关系的客体 C合同法律关系的内容 D合同法律关系的责任（分数：1.00）A. B.C.D.解析：7.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。 A不可原谅的延期 B可原谅并给予补偿费用的延期 C承包人应承担的风险责任 D可原谅但不给予补偿费用的延期（分数：1.00）A.B.C.D.

34、 解析：8.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。 A委托代理 B法定代理 C指定代理 D优先代理（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.工程月进度款的支付依据是( )。 A当月拟完工程量预算值 B当月已完工程量概算值 C当月实际完成工程量计量值 D累计已完工程量匡算值（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.FIDIC 交钥匙工程，包括生产设备在内的竣工检验的程序步骤不包括( )。 A试验前调试 B启动前试验 C启动试验 D试运行（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件

35、后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。 A不再负责处理有关设计问题 B仍应无偿负责处理有关设计问题 C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。 A应该采用公开招标 B应该采用邀请招标 C应该采用议标 D可以采用直接委托（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.施工合同示范文本规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程

36、款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是中华人民共和国合同法中关于( )的规定。 A撤销权 B不安抗辩权 C后履行方抗辩权 D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.在委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。 A委托人增加监理工作内容较多 B执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.工程师必须对隐蔽工程在( )进行检查验收。 A试车前 B隐蔽前 C隐蔽后 D试车后（分数：1

37、.00）A.B. C.D.解析：16.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。 A不计入合同价格之内 B用于不可预见项目使用 C由监理工程师或承包商代表控制使用 D专门用于承包商施工范围内工程使用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是( )。 A索赔目的 B合同条款 C索赔事件性质 D索赔客体（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。 A有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 B有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 C无权进入

38、制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 D无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.FIDIC 交钥匙工程，其预付款分期扣还的比例与( )成正比。 A预付款总额 B合同价格 C合同工期 D暂列金额（分数：1.00）A. B.C.D.解析：20.承包商应在履约证书颁发后( )内向工程师提交最终报表草案。 A28 天 B30 天 C42 天 D56 天（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：21.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。 A未成

39、立 B已经成立 C在公证后成立 D不具备成立条件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.依据中华人民共和国担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。 A保证 B抵押 C质押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：23.工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由 ( )承担。 A发包人 B承包人 C发包人和承包人双方共同 D合同约定的责任者（分数：1.00）A. B.C.D.解析：24.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。 A由承包人承担 B由发包人承担 C双方以书面形式约定 D由监理工

40、程师确定（分数：1.00）A.B.C. D.解析：25.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人( )。 A不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责 B既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责 C只对检测试验数据的错误负责 D只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责（分数：1.00）A. B.C.D.解析：26.施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当( )。 A赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期 B只相应顺延工期 C只赔偿承包人因此造成的损失 D赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期

41、（分数：1.00）A. B.C.D.解析：27.合同成立后，双方当事人需按照( )完成合同约定的本方义务。 A诚实信用原则和全面履行原则 B权责适应原则和全面履行原则 C权责适应原则和有效履行原则 D全面履行原则和有效履行原则（分数：1.00）A. B.C.D.解析：28.所有的施工合同价款都必须在( )中注明。 A中标通知书 B协议书 C投标书 D招标书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：29.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。 A订立合同时订立 B订立合同时履行 C履行合同时订立 D履行合同

42、时履行（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.施工合同示范文本规定，承包人要求延期开工，则( )。 A工程师无权批准 B需发包人批准 C在开工日期前 7 天内以书面形式提交工程师 D发包人应赔偿损失（分数：1.00）A.B.C. D.解析：31.某工程按 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。 A25 B30 C40 D50（分数：1.00）A.B.C. D.解析：32.委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负( )的责任。 A违约 B缔约过失 C监理失职 D全部损失（分数：1.00）A.B.