【工程类职业资格】建设工程合同管理-166及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-166及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-166及答案解析.doc（45页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-166 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前( )以书面形式通知工程师验收。 A24 h B48 h C7 d D14 d（分数：1.00）A.B.C.D.2.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计人提交初步设计文件 3 d后，发包人应支付设计费总额的( )。 A15% B20% C30% D25%（分数：1.00）A.B.C.D.3.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变

2、更及对材料、设备的换用，则须经( )同意。 A工程师 B发包人 C设计人 D监理人（分数：1.00）A.B.C.D.4.FIDIC施工合同条件规定，根据缺陷通知期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的( )负责。 A施工质量 B工进度 C施工人员 D施工效果（分数：1.00）A.B.C.D.5.FIDIC施工合同条件规定，业主必须保护( )的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。 A工程师 B指定分包商 C一般分包商 D承包商（分数：1.00）A.B.C.D.6.如果执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照( )计价。 A交付时的价格 B签

3、订时的价格 C较高的价格 D合同签订时与交付时的平均价格（分数：1.00）A.B.C.D.7.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。 A只能要求债务人履行债务 B只能要求保证人履行债务 C不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任（分数：1.00）A.B.C.D.8.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的项目必须进行招标。 A30 B50 C80 D100（分数：1.00）A.B.C.D.

4、9.无权代理的情况不包括( )。 A没有代理权而为代理行为 B经过被代理人追认的行为 C代理权终止为代理行为 D超越代理权限为代理行为（分数：1.00）A.B.C.D.10.希望他人向自己发出要约的意思表示称为( )。 A要约 B承诺 C要约邀请 D新要约（分数：1.00）A.B.C.D.11.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的( )d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。 A5 B15 C21 D28（分数：1.00）A.B.C.D.12.下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护说法不正确的是( )。 A承包人在动力设备、输电线路、地下管道，施工开始前应向工程师提出

5、安全防护措施 B承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施 C实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用 D使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施（分数：1.00）A.B.C.D.13.承包人机械设备损坏及停工损失，由( )承担。 A发包人 B承包人 C工程师 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.14.选择监理单位一般采用( )。 A公开指标 B邀请招标，且邀请数量以 35 家为宜 C邀请招标，且邀请数量以 57

6、家为宜 D邀请招标，且邀请数量不得少于 5家（分数：1.00）A.B.C.D.15.在国外，建设工程一切险的投保人一般是( )。 A发包人 B承包人 C监理工程师 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.16.关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是( )。 A对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释 B在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款 C对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于提供格式条款的一方的解释 D对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释（分数：1.00）A.B.C.D.17.2009年 2月 10日，甲公司将其厂房无偿转

7、让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于 2010年 7月 10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为( )。 A2010 年 2月 10日 B2011 年 7月 10日 C2011 年 2月 10日 D2012 年 7月 10日（分数：1.00）A.B.C.D.18.FIDIC施工合同条件规定，根据风险责任的划分，关于承包商应承担的风险义务的表述，不正确的是( )。 A对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受限额的限制 B依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的最低赔偿限额 C依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责

8、任若未约定，不应超过中标的合同金额 D在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工、管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失应由承包商承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.19.有关合同的概念的相关表述中，有误的是( )。 A在市场经济中，财产的流转主要依靠合同 B合同作为一种协议，其本质是一种合意，必须是两个以上意思表示一致的民事法律行为 C合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的彭议 D合同中所确立的权利义务，必须是当事人依法可以享有的权利和能够承担的义务，这是合同具有法律效力的唯一条件（分数：1.00）A.B.C.D.20.

9、货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可作为合同法律关系的客体，如( )。 A可调价合同 B成本加酬金合同 C承包合同 D借款合同（分数：1.00）A.B.C.D.21.随着工程项目管理的规范化发展，施工合同条件增加了一些土木工程施工合同条件没有包括的内容，其中不属于新增加的内容是( )。 A通用条件条款的标 B业主的索赔 C承包商要求的变更 D知识产权（分数：1.00）A.B.C.D.22.FIDIC分包合同条件规定，应由承包商承担责任的事件是( )。 A拖延支付工程款 B协调管理不力导致对分包工程施工的干扰 C施工图纸有错误 D分包商执行承包商代表指令导致的索赔（分数：1.00）A.B.C

10、.D.23.合同的权利义务终止的最主要和最常见的原因是( )。 A合同解除 B清偿 C债权人免除债务 D债权债务同归于一人（分数：1.00）A.B.C.D.24.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为( )。 A违约责任 B缔约过失责任 C甲施工企业与乙企业承担按份责任 D甲施工企业与乙企业承担连带责任（分数：1.00）A.B.C.D.25.担保合同将作为施工合同的( )。 A协议书 B通用条款 C专用条

11、款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.26.合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由承包人承担的是( )。 A单项价格合同 B固定价格合同 C可调价格合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.27.合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。 A调解 B和解 C诉讼 D仲裁（分数：1.00）A.B.C.D.28.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要

12、求后，承包商在他认为可以完成移交工作前 14 d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。其基本竣工是指( )。 A能够按照预定目的交给业主占用或使用 B完成了扫尾、清理施工现场的工作 C完成了不影响工程使用的某些次要部位的缺陷修复工作 D主体工程完成（分数：1.00）A.B.C.D.29.与限制行为能力人订立的合同，相对人可以催告法定代理人在( )内予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。 A1 个月 B45 d C2 个月 D3 个月（分数：1.00）A.B.C.D.30.下列关于施工合同中支付预付款的表述错误的是( )。 A为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟

13、于约定的开工日期前 7 d B发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间 7 d后向发包人发出要求预付的通知 C发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后 14 d停止施工 D发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.31.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是( )。 A留置 B抵押 C定金 D质押（分数：1.00）A.B.C.D.32.支付委托监理合同的酬金过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书( )h 内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付

14、。 A12 B24 C36 D48（分数：1.00）A.B.C.D.33.采用( )结算时，如果采购方的拒付手续超过承付期，银行不予受理。 A现金支付 B转账结算 C托收承付 D信用卡（分数：1.00）A.B.C.D.34.下列关于建设工程工程量计量表述错误的是( )。 A工程师接到承包人的报告后 14 d内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前 24 h通知承包人共同参加 B承包人收到通知后不参加计量，工程师自行计量的结果有效，作为工程价款支付的依据 C工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果无效 D工程师收到承包人报告后 7 d内未进行计量，从第

15、8天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据（分数：1.00）A.B.C.D.35.据不完全统计，无效经济合同约占经济合同总量的( )。 A3%5% B5%10% C10%1 5% D15%30%（分数：1.00）A.B.C.D.36.建设工程施工合同(示范文本)中( )规定，发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 A协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.37.某施工合同履行过程中，约定发包人负责施工没备的供应，设备送至现场使用，在试车时发现部分设备因制造问题不能投入使

16、用，则该责任由( )承担。 A设备供应商 B发包人 C承包人 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.38.避免索赔争议的最有效的办法是( )。 A按照合同约定行事 B工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识 C从事实出发，实事求是 D从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动（分数：1.00）A.B.C.D.39.受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，( )。 A该承诺为无效承诺，不发生法律效力 B该承诺为有效承诺，自承诺作出起发生法律效力 C除非要约人及时通知受要约人不因承

17、诺超过期限而接受该承诺，否则承诺无效 D除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效（分数：1.00）A.B.C.D.40.法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动称为( )。 A行为 B物 C事件 D智力成果（分数：1.00）A.B.C.D.41.开标时，若投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函，则应( )。 A在详评阶段予以淘汰 B在初评阶段予以淘汰 C返回投标人要求其修改后再进入评标 D作为无效投标，不再进入评标（分数：1.00）A.B.C.D.42.FIDIC施工合同条件规定，裁决委员会的成员一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次

18、考察的间隔时间不少于( )d。 A78 B84 C105 D140（分数：1.00）A.B.C.D.43.设备制造阶段对制造质量的监督、检查和试验的范围不包括( )。 A原材料和元器件的进厂检验 B出厂前预组装检验 C部件的加工检验和试验 D试运行检验（分数：1.00）A.B.C.D.44.FIDIC分包合同条件规定，任何不应由分包商承担责任的事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由( )给予补偿。 A工程师 B承包商和业主共同 C承包商 D业主（分数：1.00）A.B.C.D.45.一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权(

19、)。 A宣布合同无效 B宣布合同可撤销 C请求人民检察院宣布合同无效 D请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同（分数：1.00）A.B.C.D.46.某工程设计合同约定的合同价为 200万元，定金为合同价的 20%。设计工作完成 40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为( )万元。 A200 B40 C20 D100（分数：1.00）A.B.C.D.47.在监理合同履行过程中，“额外工作”是指( )。 A由于委托人原因，使监理工作延误，增加了延续时间 B由于承包人原因使承包合同不

20、能按期竣工而必须延长的监理工作时间 C与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人完成的工作 D发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力消失后恢复施工前必要的监理准备工作（分数：1.00）A.B.C.D.48.合同约定的工期，指在( )中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。 A协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.49.FIDIC施工合同条件规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期称为( )。 A缺陷通知期 B施工期 C合同有效期 D合同工

21、期（分数：1.00）A.B.C.D.50.当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的( )担保。 A定金 B抵押 C留置 D质押（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计人配合施工的义务有( )。（分数：2.00）A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.参加重要隐蔽工程部位验收D.解决施工中人员分配问题E.参加竣工验收52.合同生效应当具备的条件有( )。（分数：2.00）A.意思表示真实B.不违反法律或者社会公共利益C

22、.合同的生效必须附条件D.合同的生效必须附期限E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力53.属于委托监理合同中，正常监理酬金的间接成本的是( )。（分数：2.00）A.业务培训费、图书资料购置费B.经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C.交通费、差旅费、办公设施费D.监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等E.管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资54.勘察投标书主要评审的方面包括( )。（分数：2.00）A.勘察方案是否合理B.勘察技术水平是否先进C.勘察进度快慢D.各种所需勘察数据能否准确可靠E.报价是否合理55.当事人可以解除合同的情行包括( )。（分数：2.

23、00）A.因不可抗力致使不能实现合同目的的B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内履行的C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行的D.当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的E.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务56.FIDIC分包合同条件规定，不属于业主对分包合同管理内容的有( )。（分数：2.00）A.依据主合同对分包工作内容进行审查，行使确认权或否定权B.依据主合同对分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权C.对分包商使用的施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包合同的管理主要表现为对分包工

24、程的批准E.对分包商的施工进行管理和协调57.对定金罚则的相关表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保B.债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回C.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方只能选择适用违约金58.通用条款规定属于发包人应完成的工作有( )。（分数：2.00）A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至通用条款约定地点，并保证施工期间需要C.办理土地

25、征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，通用条款内需要约定具体的时间E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用59.指定代理或法定代理可因( )而终止。（分数：2.00）A.监护关系消灭B.被代理人或代理人死亡C.被代理人取得或者恢复民事行为能力D.作为被代理人或者代理人的法人终止E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定60.要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须注意的原则包括( )。（分数：2.00）A.公平合理地处

26、理索赔B.诚实信用C.及时作出决定和处理索赔D.提交仲裁或诉讼解决E.尽可能通过协商达成一致61.我国合同法中的自愿原则的含义包括( )。（分数：2.00）A.合同一方当事人有权随时撤销合同B.当事人有权选择合同相对人C.合同当事人有权决定合同内容D.合同当事人有权决定合同形式E.合同当事人有订立或者不订立合同的自由62.为了保证招标行为规范、科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足的要求有( )。（分数：2.00）A.有审查投标单位资质的能力B.有组织开标、评标、定标的能力C.有组织编制招标文件的能力D.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金E.有与招标工作相适应的经济、法律咨

27、询和技术管理人员63.合同无效的情形包括( )。（分数：2.00）A.因重大误解而订立的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同E.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同64.FIDIC施工合同条件规定，工程接收证书颁发后，表明( )。（分数：2.00）A.承包商对该部分工程的施工义务已经完成B.对工程照管的责任也转移给业主C.缺陷责任期的开始D.主体工程完成E.工程达到竣工验收标准65.FIDIC施工合同条件规定，合同履行过程中，如果承包商没有完全地或正确地履行合同义务，业主可凭工程师出具的证明，从承包

28、商应得工程款内扣减该部分给业主带来损失的款额，其具体内容正确的有( )。（分数：2.00）A.工程师对承包商采购的材料和施工的工程通过检验后发现质量未达到合同规定的标准，承包商应自费改正并在相同条件下进行重复试验，重复检验所发生的额外费用由承包商承担B.当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场，以及在限定时间内没有或无力修复缺陷工程，业主可以雇佣其他人来完成，该项费用应从承包商处扣回C.某项处于非关键部位的工程施工质量未达到合同规定的标准，如果业主和工程师经过适当考虑后，确信该部分的质量缺陷不会影响总体工程的运行安全，为了保证工程按期发挥效益，可以与承包商协商后折价接收

29、D.工程师对承包商采购的材料和施工的工程通过检验后发现质量未达到合同规定的标准，承包商应自费改正并在相同条件下进行重复试验，重复检验所发生的额外费用由承包商和业主联合承担E.某项处于关键部位的工程施工质量未达到合同规定的标准，如果业主和工程师经过适当考虑后，确信该部分的质量缺陷不会影响总体工程的运行安全，为了保证工程按期发挥效益，可以与承包商协商后折价接收66.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括( )。（分数：2.00）A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股份、股票D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财

30、产权67.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为( )。（分数：2.00）A.招标文件的内容不同B.评标委员会的组建要求不同C.开标形式不同D.评标原则不同E.对投标书的编制要求不同68.建设项目申请施工许可证应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证C.施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.按照规定应该委托监理的工程已在建设E.满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查69.FIDlC施工合同条件规定，在合同协议书中，为了避免履行合同过程中产生争议

31、，专用条件指南中最好注明接受的( )。（分数：2.00）A.投标函B.基准日期C.合同价格D.开工日期E.竣工日期70.FIDIC施工合同条件规定，在施工质量管理中，承包商对施工中涉及的( )的资料应有充分的了解。（分数：2.00）A.现场的现状和性质B.水文和气候条件C.为实施和完成工程及修复工程缺陷约定的工作范围和性质D.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯做法E.资料提供的岩土条件71.计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括( )。（分数：2.00）A.设计变更应调整的合同价款B.本期应扣回的工程进度款C.经过工程师批准的承包人索赔款D.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承

32、包人的款项和应扣减的款项E.经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款72.按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括( )。（分数：2.00）A.合同内约定的质量标准B.产品合格证、检验单C.供货方单独封存的样品D.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证E.双方签订的采购合同73.下列关于施工合同履行过程中，其中说法正确的是( )。（分数：2.00）A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款B.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 d内仍不支付，承包人可以与发

33、包人协议将该工程折价C.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 d内仍不支付，可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿D.工程竣工验收报告经发包人认可后 28 d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程损失时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付E.工程竣工验收报告经发包人认可后 28 d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程损失时如果发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任74.根据建设工程委托监理合同的规定，监理人对( )有建议权。（分数：2.00）A.工程规模B.生产工艺设计变更C.确定

34、设计标准D.选择工程总承包人E.调换承包人中工作不力的有关人员75.建筑工程一切险的被保险人具体包括( )。（分数：2.00）A.业主或工程所有人B.承包人或者分包人C.技术顾问D.招标代理人E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问76.合同的内容包括( )。（分数：2.00）A.标的B.数量C.质量D.当事人的名称或者姓名和住所E.适用的法律77.非企业法人包括( )。（分数：2.00）A.项目法人B.集体法人C.行政法人D.社团法人E.事业法人78.依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求包括( )。（分数：2.00）A.完成工程施工和合同约定的各项内容B.有完整

35、的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程质量保修书D.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告79.承包人递交的索赔报告的内容应包括( )等有关材料。（分数：2.00）A.事件发生的结果B.对其权益影响的证据资料C.索赔的依据D.此项索赔要求补偿的款项E.工期展延天数的详细计算80.FIDIC施工合同条件规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当事人双方各提名 1位成员，但他不能代表任何一疗的单方利益，因此合同规定( )。（分数：2.00）A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们

36、可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见B.没有另一方的同意，任何一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务建设工程合同管理-166 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前( )以书面形式通知工程师验收。 A24 h B48

37、 h C7 d D14 d（分数：1.00）A.B. C.D.解析：2.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计人提交初步设计文件 3 d后，发包人应支付设计费总额的( )。 A15% B20% C30% D25%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经( )同意。 A工程师 B发包人 C设计人 D监理人（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.FIDIC施工合同条件规定，根据缺陷通知期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的( )负责。 A施工质量

38、B工进度 C施工人员 D施工效果（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.FIDIC施工合同条件规定，业主必须保护( )的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。 A工程师 B指定分包商 C一般分包商 D承包商（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：6.如果执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照( )计价。 A交付时的价格 B签订时的价格 C较高的价格 D合同签订时与交付时的平均价格（分数：1.00）A. B.C.D.解析：7.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。 A只能要求债务人履行债务 B只能要求保证人履行债

39、务 C不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为连带责任保证。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。8.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的项目必须进行招标。 A30 B50 C80 D100

40、（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：9.无权代理的情况不包括( )。 A没有代理权而为代理行为 B经过被代理人追认的行为 C代理权终止为代理行为 D超越代理权限为代理行为（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为无权代理。无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。无权代理包括以下几种情况：(1)没有代理权而为代理行为；(2)超越代理权限为代理行为；(3)代理权终止为代理行为。10.希望他人向自己发出要约的意思表示称为( )。 A要约 B承诺 C要约邀请 D新要约（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的(

41、 )d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。 A5 B15 C21 D28（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护说法不正确的是( )。 A承包人在动力设备、输电线路、地下管道，施工开始前应向工程师提出安全防护措施 B承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施 C实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用 D使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施（分数：1.00）A.

42、B.C. D.解析：本题考核的知识点为重视施工安全的内容。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费用，由发包人承担。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。13.承包人机械设备损坏及停工损失，由( )承担。 A发包人 B承包人 C工程师 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.选择监理单位一般采用

43、( )。 A公开指标 B邀请招标，且邀请数量以 35 家为宜 C邀请招标，且邀请数量以 57 家为宜 D邀请招标，且邀请数量不得少于 5家（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.在国外，建设工程一切险的投保人一般是( )。 A发包人 B承包人 C监理工程师 D监理单位（分数：1.00）A.B. C.D.解析：16.关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是( )。 A对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释 B在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款 C对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于提供格式条款的一方的解释 D对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于

44、提供格式条款的一方的解释（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.2009年 2月 10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于 2010年 7月 10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为( )。 A2010 年 2月 10日 B2011 年 7月 10日 C2011 年 2月 10日 D2012 年 7月 10日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为合同不当履行中的保全措施。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1年内行使。自债务人的行为发生之日起 5年内没有行使撤销权的该撤销权消灭。18.FIDIC施工合同条件

45、规定，根据风险责任的划分，关于承包商应承担的风险义务的表述，不正确的是( )。 A对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受限额的限制 B依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的最低赔偿限额 C依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任若未约定，不应超过中标的合同金额 D在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工、管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失应由承包商承担责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为承包商应承担的风险义务。承包商应承担的风险义务：在施工现场属于不包括在保险范围内的，

46、由于承包商的施工、管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应由承包商承担责任。依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的最高赔偿限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受限额的限制。19.有关合同的概念的相关表述中，有误的是( )。 A在市场经济中，财产的流转主要依靠合同 B合同作为一种协议，其本质是一种合意，必须是两个以上意思表示一致的民事法律行为 C合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的彭议 D合同中所确立的权利义务，必须是当事人依法可以享有

47、的权利和能够承担的义务，这是合同具有法律效力的唯一条件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可作为合同法律关系的客体，如( )。 A可调价合同 B成本加酬金合同 C承包合同 D借款合同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：21.随着工程项目管理的规范化发展，施工合同条件增加了一些土木工程施工合同条件没有包括的内容，其中不属于新增加的内容是( )。 A通用条件条款的标 B业主的索赔 C承包商要求的变更 D知识产权（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.FIDIC分包合同条件规定，应由承包商承担责任的事件是( )。 A拖延支付工程款 B协调管理不力导致对分包工程施工的干扰 C施工图纸有错误 D分包商执行承包商代表指令导致的索赔（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：23.合同的权利义务终止的最主要和最常见的原因是( )。 A合同解除 B清偿 C债权人免除债务 D债权债务同归于一人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙