【工程类职业资格】建设工程合同管理-165及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-165及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-165及答案解析.doc（42页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-165 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。 A终止合同方选定的仲裁委员会 B违约方选定的仲裁委员会 C双方选定的仲裁委员会 D有管辖权的人民法院（分数：1.00）A.B.C.D.2.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。 A可以采用直接委托方式发包 B可以自行招标，但应当备案 C可以自行招标，无需备案 D必须委托中介机构代理招标（分数：1.00

2、）A.B.C.D.3.合同履行的前提和依据是( )。 A有效的合同 B中华人民共和国合同法 C诚实信用原则 D合同生效（分数：1.00）A.B.C.D.4.FIDIC 施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )为止的天数。 A“结清单”生效 B工程接收证书注明的竣工日 C缺陷通知期满之日 D竣工验收合格之日（分数：1.00）A.B.C.D.5.合同债权转让的通知在(。 )的情况下可以撤销。 A经受让人同意 B在通知到达前撤回 C在对方发出承诺前撤销 D在对方的承诺达到前撤销（分数：1.00）A.B.C.D.6.某工程总投资 210

3、0 万元，预计某设备的采购价为 300 万元，就设备采购而言，( )。 A必须进行招标 B可以不进行招标 C必须采取询价来确定供应商 D只能通过公开招标来确定供应商（分数：1.00）A.B.C.D.7.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。 A物 B行为 C智力成果 D货币（分数：1.00）A.B.C.D.8.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。 A撤销合同，无需通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无需通知对方 D解除合同，但

4、应当通知对方（分数：1.00）A.B.C.D.9.依据中华人民共和国合同法关于违约责任的规定，下列说法不正确的是( )。 A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金 B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金 C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用 D第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.10.FIDIC 施工合同中，监理工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。 A14 B28 C36 D42（分数：1.00）A.B.C.D.11.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条

5、款所依据的法律基础是中华人民共和国合同法中有关( )的规定。 A债权转让 B债务承担 C由第三人向债权人履行债务 D债务人向第三人履行债务（分数：1.00）A.B.C.D.12.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。 A监理工程师负责检验，发包人承担检验费用 B监理工程师负责检验，承包人承担检验费用 C承包人负责检验，发包人承担检验费用 D承包人负责检验，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.13.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。 A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目 B发包人要求设计人进行设计变更 C施工图设计未达到设计深

6、度 D设计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A.B.C.D.14.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。 A投标有效 B投标无效，退还其投标保证金 C评标委员会代签 D投标无效，没收其投标保证金（分数：1.00）A.B.C.D.15.施工合同文本规定，如需验收应( )。 A在专用条款内约定 B在通用条款内约定 C由发包人随时决定 D由监理工程师决定（分数：1.00）A.B.C.D.16.FIDIC 施工合同条件中，不包括在中标价格内的是( )。 A调价款 B施工管理费 C工程排访费 D二次搬运费（分数：1.00）A.B.C.D.17.施工合同示范文本规定，

7、承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。 A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C.D.18.中华人民共和国招标投标法明确指出，国务院规定的( )有权依法对招标投标活动中的违法行为进行查处。 A行政监督部门 B公安部门 C纪检部门 D建筑管理部门（分数：1.00）A.B.C.D.19.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。 A采购方 B供货方 C采购方和供货方共同 D施工承包人（分数：1.00）A.B.C.D.20.在房地产开发项目的施工中

8、，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )。 A无效 B有效 C房地产开发商追认后无效 D施工企业折抵工程款后有效（分数：1.00）A.B.C.D.21.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )内有效。 A5 年 B3 年 C2 年 D1 年（分数：1.00）A.B.C.D.22.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述，错误的是( )。 A不影响合同的效力 B合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，合同仍有效 C分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人 D部分影响合同的效力（分数：1.00）A.B.C.D.23.按照施工合

9、同示范文本的规定，监理工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。 A监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C监理工程师未确认，承包人应修改进度计划 D监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示（分数：1.00）A.B.C.D.24.FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。 A调价方法继续有效 B调价方法无效

10、 C按对业主有利的原则执行 D应酌情扣减违约金（分数：1.00）A.B.C.D.25.下列选项属于可变更或可撤销合同的是( )。 A恶意串通，损害第三人利益的合同 B因重大误解而订立的合同 C以合同形式掩盖非法目的的合同 D损害社会公共利益的合同（分数：1.00）A.B.C.D.26.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。 A承包人承担相关费用，工期不予顺延 B承包人承担相关费用，工期相应顺延 C设备制造商承担相应费用，工期不予顺延 D设备制造商承担相应费用，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.27.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开

11、始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。 A违约责任 B缔约过失责任 C定金罚则责任 D违约金责任（分数：1.00）A.B.C.D.28.合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。 A自然终止 B归于无效 C仍然有效 D可以撤销（分数：1.00）A.B.C.D.29.中华人民共和国担保法是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。 A买卖关系 B担保关系 C合同关系 D保证合同（分数：1.00）A.B.C.D.30.施工过程中因承包人原因导致的工程变更，( )。 A应视情况酌情给予承包商补偿 B由监理工程师决定承包人是否可要求追加合同价款

12、 C承包人无权要求追加合同价款 D发包人应补偿承包人因变更而发生的费用（分数：1.00）A.B.C.D.31.合同变更必须针对有效合同，协商一致是合同变更的( )。 A充分条件 B必要条件 C充要条件 D非充分非必要条件（分数：1.00）A.B.C.D.32.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。 A物 B行为 C智力成果 D运输（分数：1.00）A.B.C.D.33.依据中华人民共和国合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。 A传真 B电子邮件 C登记 D信件（分数：1.00）A.B.C.D.34.下列属于要约的是( )。 A招标公告 B投标书

13、C寄送的价目表 D招标说明书（分数：1.00）A.B.C.D.35.材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以( )的形式承担违约赔偿责任。 A违约金 B继续履行 C赔偿损失 D赔偿价差损失（分数：1.00）A.B.C.D.36.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限 ( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C.D.37.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。 A工程所在地 B被告住所地 C原告住

14、所地 D合同签字地（分数：1.00）A.B.C.D.38.甲乙两公司签订了经济合同。在合同履行过程中，甲公司发现乙公司履行债务不符合约定时有权拒绝乙公司相应的履行要求。这是合同履行中的( )的体现。 A先履行抗辩权 B后履行抗辩权 C优先抗辩权 D同时抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.39.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括( )。 A工程量清单 B图纸 C中标通知书 D招标文件（分数：1.00）A.B.C.D.40.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。 A合同协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.41.下列选项中，应当进行招标的项目是(

15、)。 A某抗洪工程 B某利用扶贫资金实施以工代赈的工程 C某经济适用房小区工程 D某秘密科技研发基地工程（分数：1.00）A.B.C.D.42.施工中，监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( )。 A由发包人分担或分享 B由承包人分担或分享 C由发包人和承包人另行约定 D由监理工程师确认（分数：1.00）A.B.C.D.43.评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有( )。 A不符合招标文件的实质性要求 B投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限 C明显不符合技术规格、技术标准的要求 D个别地方存在漏项（分数：1.00）A.B.C.D.44.依据中华

16、人民共和国合同法的规定，合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。 A法律规定 B有利于实现债权人的目的 C有利于实现债务的目的 D有利于实现合同目的（分数：1.00）A.B.C.D.45.项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容应根据( )确定。 A项目目标分解 B项目决策 C工程建设总进度 D工程建设总进度计划（分数：1.00）A.B.C.D.46.在 FIDIC 施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。 A业主提前占用工程 B异常不利的气候条件 C施工中遇到废弃物和古迹 D业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分（分数：1.00）A.B.C.D.4

17、7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。 A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式（分数：1.00）A.B.C.D.48.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。 A被告住所地 B合同签订地 C工程所在地 D原告住所地（分数：1.00）A.B.C.D.49.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。 A总价 B成本加酬金 C单价 D估计工程量单价（分数：1.00）A.B.C.D.50.无标底的综合评分法可以避免因( )造

18、成对某些投标书的报价评分不公平。 A标底编制得不够合理 B评标标准不合理 C评标委员会的评标过程不合理 D受标底的约束（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.下列选项属于投标文件对招标文件实质性要求和条件的响应存在重大偏差的有( )。（分数：2.00）A.明显不符合技术规格B.投标附有招标人不能接受的条件C.组成联合体投标的，投标文件内未附联合体各方的共同投标协议D.投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限E.所提供的投标担保有瑕疵52.在设计合同中，发包人的责任包括( )。（分数：2.00）A.负责审查结构安全和强制性标准的执行

19、情况B.承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用C.另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用D.未经设计人同意不得擅自修改、复制、向第三人转让E.对外商的设计资料进行审查53.建筑工程一切险的保险责任自( )之时起，以先发生者为准。（分数：2.00）A.第一批工人进入保险工程工地B.保险工程在工地动工C.双方签订施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料、设备运抵工地54.下列属于无效合同的有( )。（分数：2.00）A.未按照规定形式订立的合同B.监理工程师挂靠合同C.盗窃合同D.卖官合同E.在验收标准以下验收工程的合同55.下列选项属于投标人资格预审必要合格条件的有( )。（分数

20、：2.00）A.注册资金B.法人地位C.资质等级D.财务状况E.分包计划56.工程招标工作要通过评审选出( )的可信赖单位。（分数：2.00）A.技术能力强B.信誉可靠C.业绩达标D.管理水平高E.报价合理57.下列关于仲裁的叙述，正确的是( )。（分数：2.00）A.仲裁机构与政府隶属关系B.裁决立即生效C.仲裁机构本身有强制力D.裁决作出后，人民法院不予受理同一纠纷的起诉E.仲裁机构无权受理由合同一方当事人提出仲裁要求58.下列监理人可以向委托人发出终止合同的通知的情况是( )。（分数：2.00）A.监理人在应当获得监理酬金之日起 30 日内仍未收到支付单据，而委托人未作出书面解释B.暂停

21、监理业务期限已起过 3 个月C.暂停监理业务期限已超过半年D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E.因不可抗力导致合同履行暂停59.世界各国对要约和承诺生效的规定，主要有( )。（分数：2.00）A.投邮主义B.到达主义C.理解主义D.暗示主义E.了解主义60.关于监理合同双方关系，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金B.监理合同的变更只需委托人同意C.当事人一方要求解除合同时，应当在一周内通知对方D.变更合同必须采取书面形式E.监理合同的终止不影响双方权利和义务的责任61.在 FIDIC 分包合同中，承包商以自己的名义

22、就分包商的合理索赔要求向监理工程师递交索赔报告的事件可能是( )。（分数：2.00）A.施工图纸有误B.拖延支付工程款C.工程发布错误的指令D.变更工程的估价认为过少E.施工中遇到大风天气62.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。（分数：2.00）A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用63.监理工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：2.00）A.监理工程师可能会引起承包人的索赔B.监理工程师无权单方面作出索赔处理决定C.监理工程师有权将合理的索赔要求纳入工程

23、进度款中签发付款证书D.监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人64.无标底的综合评分法常采用( )作为标准值。（分数：2.00）A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底65.无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（分数：2.00）A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.代理人要求E.法院判决66.FIDIC 分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括( )情况。（分数：2.00）A.监理工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过监理工程师签证后的应付款C.分包商与承包

24、商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E.承包商与业主发生合同争议67.FIDIC 施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。（分数：2.00）A.业主B.监理工程师C.承包商代表D.监理工程师代表E.经承包商代表确认的监理工程师68.在 FIDIC 施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则69.招标代理机构的专家库应满足( )等方面的要求。（分数：2.00）A.专业范围B.任职层次C.专家人选D.

25、招标经历E.人员数量70.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪音有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定71.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.承担白天施工噪声扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证72.仲裁协议应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.仲裁事项B.法定仲裁管辖C.是否可提出起诉D.选定的

26、仲裁委员会E.请求仲裁的意思表示73.招标人根据( )确定工程项目发包的范围（分数：2.00）A.施工图设计B.工程建设总进度计划C.工程特点D.招标人的管理能力E.招标广告74.下列导致委托代理关系终止的是( )。（分数：2.00）A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E.作为代理人或被代理人的法人终止75.我国现行的监理费计算方法有( )。（分数：2.00）A.按监理工程概预算的百分率计算B.按参与监理工作的年度平均人数计算C.由委托人和监理人按商定的其他方法计算D.中外合资、合作，外商独资

27、的工程项目，双方参照国际标准协商确定E.按委托人提出的方法76.在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。（分数：2.00）A.同类工程施工经历B.财务状况C.企业信誉D.项目经理资质要求E.环境管理体系77.材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担( )。（分数：2.00）A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分货款总额计算的违约金D.代保管费用E.物资保养费用78.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计

28、划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表79.工程师发布暂停施工指示的原因可能是( )。（分数：2.00）A.外部条件的变化B.协调管理的需要C.施工质量不合格D.施工中遇到古迹需保护E.承包人调换技术员80.下列对索赔的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的 28 天内递交索赔报告D.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定建设工程合同管理-165 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：

29、50，分数：50.00)1.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。 A终止合同方选定的仲裁委员会 B违约方选定的仲裁委员会 C双方选定的仲裁委员会 D有管辖权的人民法院（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。 A可以采用直接委托方式发包 B可以自行招标，但应当备案 C可以自行招标，无需备案 D必须委托中介机构代理招标（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.合同履行的前提和依据是( )。 A有效的合同 B中华人民共和国合同

30、法 C诚实信用原则 D合同生效（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.FIDIC 施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )为止的天数。 A“结清单”生效 B工程接收证书注明的竣工日 C缺陷通知期满之日 D竣工验收合格之日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.合同债权转让的通知在(。 )的情况下可以撤销。 A经受让人同意 B在通知到达前撤回 C在对方发出承诺前撤销 D在对方的承诺达到前撤销（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.某工程总投资 2100 万元，预计某设备的采购价为 300 万元，就设备采购而言，(

31、 )。 A必须进行招标 B可以不进行招标 C必须采取询价来确定供应商 D只能通过公开招标来确定供应商（分数：1.00）A. B.C.D.解析：7.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。 A物 B行为 C智力成果 D货币（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。 A撤销合同，无需通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无需通知对方 D解除合同，但应当通知对方（分数：1.00）A.B.C.D.

32、解析：9.依据中华人民共和国合同法关于违约责任的规定，下列说法不正确的是( )。 A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金 B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金 C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用 D第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.FIDIC 施工合同中，监理工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。 A14 B28 C36 D42（分数：1.00）A.B. C.D.解析：11.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是中华

33、人民共和国合同法中有关( )的规定。 A债权转让 B债务承担 C由第三人向债权人履行债务 D债务人向第三人履行债务（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。 A监理工程师负责检验，发包人承担检验费用 B监理工程师负责检验，承包人承担检验费用 C承包人负责检验，发包人承担检验费用 D承包人负责检验，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。 A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目 B发包人要求设计人进行设计变更 C施工图设计未达到设计深度 D设

34、计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A. B.C.D.解析：14.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。 A投标有效 B投标无效，退还其投标保证金 C评标委员会代签 D投标无效，没收其投标保证金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：15.施工合同文本规定，如需验收应( )。 A在专用条款内约定 B在通用条款内约定 C由发包人随时决定 D由监理工程师决定（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.FIDIC 施工合同条件中，不包括在中标价格内的是( )。 A调价款 B施工管理费 C工程排访费 D二次搬运费（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17

35、.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。 A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C. D.解析：18.中华人民共和国招标投标法明确指出，国务院规定的( )有权依法对招标投标活动中的违法行为进行查处。 A行政监督部门 B公安部门 C纪检部门 D建筑管理部门（分数：1.00）A. B.C.D.解析：19.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。 A采购方 B供货方 C采购方和供货方共同 D施工承包人（分数：1.00）A.B

36、. C.D.解析：20.在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )。 A无效 B有效 C房地产开发商追认后无效 D施工企业折抵工程款后有效（分数：1.00）A. B.C.D.解析：21.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )内有效。 A5 年 B3 年 C2 年 D1 年（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：22.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述，错误的是( )。 A不影响合同的效力 B合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，合同仍有效 C分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人 D部分

37、影响合同的效力（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：23.按照施工合同示范文本的规定，监理工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。 A监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C监理工程师未确认，承包人应修改进度计划 D监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承

38、包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。 A调价方法继续有效 B调价方法无效 C按对业主有利的原则执行 D应酌情扣减违约金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：25.下列选项属于可变更或可撤销合同的是( )。 A恶意串通，损害第三人利益的合同 B因重大误解而订立的合同 C以合同形式掩盖非法目的的合同 D损害社会公共利益的合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。 A承包人承担相关费用，工期不予顺延 B承包人承担相关费用，工期相应顺延 C设备制造商承担相应费用，工期不予顺延 D设备制造商承担相应

39、费用，工期相应顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：27.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。 A违约责任 B缔约过失责任 C定金罚则责任 D违约金责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。 A自然终止 B归于无效 C仍然有效 D可以撤销（分数：1.00）A.B.C. D.解析：29.中华人民共和国担保法是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。 A买卖关系 B担保关系 C合同关系 D保证合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.施工过程中因承包人原因导致的工程变更，( )。 A应视情况酌情给予承包商补偿 B由监理工程师决定承包人是否可要求追加合同价款 C承包人无权要求追加合同价款 D发包人应补偿承包人因变更而发生的费用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：31.合同变更必须针对有效合同，协商一致是合同变更的( )。 A充分条件 B必要条件 C充要条件 D非充分非必要条件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：32.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。 A物 B行为