【工程类职业资格】建设工程合同管理-163及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-163及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-163及答案解析.doc（43页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-163 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.发包人应提供的文件和资料中，设计依据文件和资料不包括的是( )。 A工程勘察资料 B设计依据的标准 C城市规划许可文件 D经批准的项目可行性研究报告或项目建议书（分数：1.00）A.B.C.D.2.关于同时履行抗辩权的适用条件，表述不正确的是( )。 A合同中约定了履行的顺序 B对方的对价给付是可能履行的义务 C由同一双务合同产生互负的对价给付债务 D对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务（分数：1.00）A.B.C.D.3.根据 FIDIC施工合同条件规定，

2、承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误影响工期，承包商可以索赔的是( )。 A工期、费用和利润 B工期、费用，不能索赔利润 C工期，不能索赔费用和利润 D费用，不能索赔工期和利润（分数：1.00）A.B.C.D.4.项目经理作为施工企业的代理人属于( )。 A法定代理 B指定代理 C委托代理 D表见代理（分数：1.00）A.B.C.D.5.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。 A发包人承担 B承包人承担 C工程师承担 D发包人和承包人共同分担（分数：1.00）A.B.C.D.6.下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒

3、与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是( )。 A故意隐瞒标的物的瑕疵 B施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有 C代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商 D假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标（分数：1.00）A.B.C.D.7.动产( )是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。 A抵押 B质押 C留置 D提存（分数：1.00）A.B.C.D.8.下列选项中，有关建设工程施工准备阶段承包人负责设计图纸的表述，有误的是( )。 A经过工程师签认后才可以使用 B工程师对承包人设计的认可后，则解除承包人的设计责任 C有些情况下承包人享有专利权的

4、施工技术，若具有设计资质和能力，可以由其完成部分施工图的设计 D在承包工作范围内，由承包人负责设计的图纸，则应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核（分数：1.00）A.B.C.D.9.施工合同是建设工程合同的一种，它是( )，在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。 A单务有偿合同 B诺成合同 C双务有偿合同 D实践合同（分数：1.00）A.B.C.D.10.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时( )。 A要约生效 B承诺生效 C合同生效 D合同成立（分数：1.00）A.B.C.D.11.下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是(

5、)。 A修正初步设计 B建筑设计 C设备设计 D工艺设计（分数：1.00）A.B.C.D.12.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。 A退还定金 B双倍返还定金 C退还定金并赔偿发包人损失 D支付设计费的 2%的违约金（分数：1.00）A.B.C.D.13.建设工程施工过程中，承包人在工期可以顺延的情况发生后( )内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。 A24 小时 B48 小时 C7 天 D14 天（分数：1.00）A.B.C.D.14.设计合同示范文本规定，设计合同中设计人提交初步设计文件后 3 天内，发包人应支付设计费总额的( )。 A20% B25% C30%

6、D50%（分数：1.00）A.B.C.D.15.对无效合同的免责条款，理解不正确的是( )。 A造成对方人身伤害的免责条款无效 B因过失造成对方财产损失的免责条款无效 C因故意造成对方财产损失的免责条款无效 D合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款（分数：1.00）A.B.C.D.16.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。 A可以自行招标，且无须备案 B可以自行招标，但应当备案 C必须进行公开招标 D必须委托中介机构代理招标（分数：1.00）A.B.C.D.17.某施工合同约定水泥由发包人供应，但水泥到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收

7、，供应商就将水泥卸于施工现场，使用前发现水泥数量出现大量短缺，则该损失应由( )承担。 A发包人 B承包人 C水泥供应商 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.18.保证合同生效后，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。 A3 个月 B6 个月 C1 年 D2 年（分数：1.00）A.B.C.D.19.按索赔目的分类，施工索赔可分为工期索赔和( )。 A费用索赔 B工程延误索赔 C工程变更索赔 D工程加速索赔（分数：1.00）A.B.C.D.20.建设工程施工过程中，关于承包

8、人负责采购的材料和设备使用前检验的说法，正确的是( )。 A由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商 B工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购 C承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款由承包人承担 D采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.21.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。 A15 天 B30 天 C2 个月 D6 个月（分数：1.00）A.B.

9、C.D.22.材料供应商以败坏施工名誉为要挟，迫使施工企业与其订立材料买卖合同，则该合同为( )。 A效力待定合同 B有效合同 C无效合同 D可变更、可撤销合同（分数：1.00）A.B.C.D.23.建设工程设计合同履行时，属于发包人责任的是( )。 A解决施工中出现的设计问题 B保护设计人的知识产权 C保证设计质量 D对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A.B.C.D.24.下列选项中，可以不进行招标的项目是( )。 A施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上 B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 150 万元人民币以上 C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在

10、100 万元人民币以上 D施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的（分数：1.00）A.B.C.D.25.中华人民共和国合同法规定，依法成立的合同，自( )生效。 A签订时 B期限届至时 C成立时 D期限届满时（分数：1.00）A.B.C.D.26.下列组织中，具有保证人资格的是( )。 A国家机关 B幼儿园、医院 C具有代为清偿债务能力的公民 D企业法人的分支机构、职能部门（分数：1.00）A.B.C.D.27.建筑物的施工由于结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大，与一般工业产品的生产相比使得工期都较长，这所体现的是建设工程施工合同( )的特点。 A标的的特殊性 B内

11、容的复杂性 C履行期限的长期性 D主体的特定性（分数：1.00）A.B.C.D.28.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按( )执行。 A原价格 B新价格 C订立地的市场价格 D交付地的市场价格（分数：1.00）A.B.C.D.29.有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中，正确的是( )。 A附生效期限的合同，自期限届至时失效 B附终止期限合同，自期限届满时失效 C附生效条件的合同，自条件成就时失效 D附解除条件的合同，自条件成就时生效（分数：1.00）A.B.C.D.30.在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，超过一

12、半时，按( )支付。 A发包人已付定金的 3 倍 B该阶段实际工作量 C该阶段设计费的一半 D该阶段设计费的全部（分数：1.00）A.B.C.D.31.材料采购合同履行过程中，发包人供应的材料设备到货时间早于合同约定时间的，由( )。 A供货商承担因此发生的保管费用 B发包人承担因此发生的保管费用 C监理工程师承担相应的追加合同价款 D承包人承担相应的追加合同价款（分数：1.00）A.B.C.D.32.建设工程施工合同通用条款规定，将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要是( )的义务。 A承包人 B发包人 C监理人 D设计人（分数：1.00）A.B.C

13、.D.33.M 公司授权某采购员到 N 公司采购电脑，但该采购员用盖有 M 公司公章的空白合同文本，与 N 公司订立了购买电视机的合同，则该合同( )。 A有效，由 M 公司向 N 公司支付货款 B有效，由采购员向 N 公司支付货款 C无效，由采购员向 N 公司支付货款 D无效，M 公司退货，N 公司的损失自行承担（分数：1.00）A.B.C.D.34.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。 A招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 B确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 C招标人确定中标人后 30 天内，应向有关行政监督部门提交招标投标

14、情况的书面报告 D中标通知书发出后的 30 天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改（分数：1.00）A.B.C.D.35.监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，有权按专用条款的约定获得经济奖励，奖金的计算办法是( )。 A奖励金额=合同约定的报酬报酬比率 B奖励金额=工程费用节省额报酬比率 C奖励金额=工程监理酬金报酬比率 D奖励金额=具体商定报酬额报酬比率（分数：1.00）A.B.C.D.36.合同管理涉及的有关各方中，按照( )，订立合同后，任何一方都不能将合同转让给第三者。 A公证原则 B诚实信用原则 C科学原则 D自愿原则（分数：1.00）

15、A.B.C.D.37.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。 A投标文件未按照招标文件的要求予以密封 B投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认 C组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议 D投标人在投标有效期内撤销投标书（分数：1.00）A.B.C.D.38.按照合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是( )。 A产品合格证、检验单 B供货方提供的发货单、计量单、装箱单 C供方当事人独自封存的样品 D双方签订的采购合同（分数：1.00）A.B.C.D.39.建设工程施工准备阶段下，因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书

16、约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期，发包人( )。 A无须赔偿承包人因此造成的损失，但工期相应顺延 B无须赔偿承包人因此造成的损失，工期也不予顺延 C应当赔偿承包人因此造成的损失，但工期不予顺延 D应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期（分数：1.00）A.B.C.D.40.下列合同中，属于单务合同的是( )。 A借款合同 B赠与合同 C保管合同 D居间合同（分数：1.00）A.B.C.D.41.非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的( )。 A公正性 B系统性 C完整性 D合法性（分数：1.00）A.

17、B.C.D.42.材料采购合同履行过程中，要求变更或解除合同一方应及时将自己的意图通知对方，对方也应在接到书面通知后的( )天或合同约定的时间内予以答复，逾期不答复的视为默认。 A3 B7 C10 D15（分数：1.00）A.B.C.D.43.建设工程施工合同价款中，( )指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 A追加合同价款 B固定合同价款 C费用 D可调价格合同（分数：1.00）A.B.C.D.44.对于建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由( )人民法院管辖。 A原告住所地 B被告住所地 C工程所在地 D合同签订地（分数：1.00）A.B.C.D.4

18、5.根据 FIDIC施工合同条件的规定，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。 A增加的费用和工期延误责任均由承包人承担 B增加的费用和工期延误责任均由发包人承担 C增加的费用由承包人承担，工期延误责任发包人承担 D增加的费用由发包人承担，工期延误责任承包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.46.建设工程施工过程中，有关发包人供应材料设备的现场接收的表述，有误的是( )。 A大宗建筑材料应进行必要的抽样检验(物理、化学试验) B清点的工作主要包括外观质量检查；对照发货单证进行数量清点(检斤、检尺) C发包人在其所供应的材料设备到货前 48 小时，应以

19、书面形式通知承包人 D发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量负责（分数：1.00）A.B.C.D.47.在索赔的解决和处理过程中应贯穿( )。 A从事实出发，实事求是 B及时作出决定和处理索赔 C按照合同约定行事 D从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动（分数：1.00）A.B.C.D.48.专用条款中的日拖期赔偿额视合同金额的大小，可在 0.03%0.2%合同价的范围内约定具体数额或百分比，最高赔偿限额一般不超过合同价的( )。 A8% B10% C15% D20%（分数：1.00）A.B.C.D.49.正常的监理酬金的构成，是监理单位在工

20、程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金，其中属于直接成本的是( )。 A办公设施费 B交通费、差旅费 C公司使用的水、电、气费用 D监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用（分数：1.00）A.B.C.D.50.发包人收到竣工结算报告及结算资料后( )天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。 A7 B14 C28 D35（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是( )。（分数：2.00）A.有利于和解协议的执行B.双方当事

21、人均受和解协议的约束C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行52.施工合同范本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就( )向承包人发出变更通知。（分数：2.00）A.增减合同中约定的工程量B.改变部分工程的合同价款C.改变有关工程的施工时间和顺序D.更改工程有关部分的基线和位置E.更改工程有关部分的标高和尺寸53.建设工程合同法律关系的主体可以是( )。（分数：2.00）A.物B.行为C.智力成果D.自然人E.法人54.在勘察合同履行管理中，勘察费用的支付主要包括(

22、)。（分数：2.00）A.合同签订后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作为定金B.合同签订后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 30%作为定金C.提交勘察成果资料后 10 天内，发包人应一次付清全部工程费用D.提交勘察成果资料后 30 天内，发包人应一次付清全部工程费用E.勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比55.根据 FIDIC施工合同条件的规定，下列有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.争端裁决委员会成员的报酬由业主与承包商平均负担B.签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会C.付给委员的酬金分为月聘请费和

23、日酬金两部分D.业主与承包商各提名 1 位专家作为争端裁决委员会的成员E.裁决委员会可选定为 3 名或 5 名成员，一般由 3 名成员组成56.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有( )有权变更或者撤销合同。（分数：2.00）A.公证机构B.人民检察院C.人民法院D.仲裁机构E.人民政府57.依据 FIDIC施工合同条件的规定，承包商认为如果采纳其建议将可能( )时，承包商可以随时向工程师提交一份书面建议。（分数：2.00）A.加速完工B.为业主带来其他利益C.为承包商带来经济效益D.降低业主实施、维护或运行工程的费用E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值58.关于监理人的责任

24、限度的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责B.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任C.监理人在责任期内，如果因重大过失而造成委托人经济损失的，要承担委托人全部损失的赔偿责任D.监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担连带责任E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任59.质量监督机构对建设工程的实体质量进行监督时，主体结构工程抽查的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.工程观感质量B.混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量C.分项、分部工程质量评定

25、资料及隐蔽工程验收记录D.质量保证及见证取样送检检测资料E.结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测60.依据设计合同示范文本的规定，发包人的责任包括( )。（分数：2.00）A.提供设计依据资料B.提供必要的现场工作条件C.外部协调工作D.保证设计质量E.遵循合理设计周期的规律61.建设工程合同中，承诺应具备的条件有( )。（分数：2.00）A.只能向要约人做出B.必须由受要约人做出C.承诺必须在承诺期限内发出D.承诺的内容应当与要约的内容一致E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束62.依据 FIDIC施工合同条件的规定，通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合

26、同工期的条件通常包括( )。（分数：2.00）A.延误发放图纸B.不可预见的外界条件C.承包商原因检验导致施工的延误D.施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰E.施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响63.变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，包括( )等。（分数：2.00）A.承包商在等待答复期间，不应延误任何工作B.承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件C.承包商的文件必须符合规范和图纸的要求D.在开始竣工检验之前，承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册E.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合

27、同中规定的工程预期目的64.建设工程委托监理合同的履行中，监理人的义务主要有( )。（分数：2.00）A.负责合同的协调管理工作B.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密C.工程建设有关协作单位组织协调的主持权D.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作E.在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料65.按照施工合同范本通用条件的规定，( )原因造成的_T 期延误不符合工期顺延的条件。（分数：2.00）A.设计变更和工程量增加B.由于承包人的失误导致一周内停水、停电造成停工累计超过 8 小时C.承包人原因不能按专用条款的约定时间开工D.发包人不

28、能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行E.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行66.设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足( )的需要，并注明建设工程合理使用年限。（分数：2.00）A.施工B.设计费用C.设备材料采购D.现场环境E.非标准设备制作67.建设工程招标阶段的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.资格预审B.现场考察C.办理招标备案D.解答投标人的质疑E.发布招标公告68.物资设备采购招标投标管理中，划分合同包时主要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.报价的高低B.资金计划C.市场供应情况D.有利于投标竞争E.工程进度与

29、供货时间的关系69.对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括( )等文件。（分数：2.00）A.对操作或施工质量的监理和检查条件B.监理委托函或中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件E.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件70.索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一，索赔管理任务包括( )。（分数：2.00）A.与发包人协商补偿费用B.在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人C.公平合理地处理和解决索赔D.预测和分析导致索赔的原因和可能性E.通过有效的合同管理减少索赔事件发生71.材料采购合同履行过程中，判定是否按期交货或提货，依

30、照约定的交(提)货方式的不同，下列判定标准正确的有( )。（分数：2.00）A.采购方自提产品，以供货方通知提货的日期为准B.供货方负责代运货物，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准C.供货方负责代运货物，以发货时承运部门签发货单上的戳记日期为准D.供货方送货到现场的交货日期，以发货时承运部门签发货单上的戳记日期为准E.供货方送货到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准72.不同形式的合同，其生效的时间可以是( )生效。（分数：2.00）A.自合同成立时B.自受要约人承诺时C.自要约人要约时D.当事人双方盖章时E.当事人双方签字时73.有关要约的撤回与撤销的叙述，正确的是

31、( )。（分数：2.00）A.要约人确定承诺期限的要约可以撤销B.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人C.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人D.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达E.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的该要约不得撤销74.金融机构对施工合同的管理，是通过对( )进行的。（分数：2.00）A.到位资金管理B.信贷管理C.经济发展计划管理D.结算管理E.当事人的账户管理75.不具备建设项目申请施工许可证条件的有( )。（分数：2.00）A.未办理该建筑工程用地批准手续B.建设资金未落实C.已经确定施工企

32、业D.在城市规划区的建筑工程，未取得建设工程规划许可证E.施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求76.中华人民共和国合同法中的自愿原则的含义主要包括( )。（分数：2.00）A.合同当事人有订立或者不订立合同的自由B.合同当事人有权决定合同内容C.当事人有权选择合同相对人D.合同当事人应当正当行使合同权利和履行合同义务E.合同当事人有权决定合同形式的自由77.有关材料采购合同中供货方运输责任的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.供货方应按合同约定的标准对产品进行包装B.供货方应按合同约定的路线和运输工具发运货物C.凡因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或

33、灭失，均由供货方负责赔偿D.供货方未经对方同意变更运输工具或路线，供货方不承担由此增加的费用E.供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金78.合同公证与鉴证的区别表现在( )。（分数：2.00）A.合同公证与鉴证的性质不同B.合同公证与鉴证的效力不同C.合同公证与鉴证的真实性不同D.合同公证与鉴证的合法性不同E.法律效力的适用范围不同79.邀请招标的优点包括( )。（分数：2.00）A.节约招标费用和节省时间B.不需要发布招标公告和设置资格预审程序C.可以减小合同履行过程中承包方违约的风险D.评标的

34、工作量较大E.所需招标时间长、费用高80.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为( )。（分数：2.00）A.招标文件的内容不同B.开标形式不同C.对投标书的编制要求不同D.评标原则不同E.招标文件的性质不同建设工程合同管理-163 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.发包人应提供的文件和资料中，设计依据文件和资料不包括的是( )。 A工程勘察资料 B设计依据的标准 C城市规划许可文件 D经批准的项目可行性研究报告或项目建议书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：2.关于同时履行抗辩权的适用条件，表述不正确的是( )。

35、 A合同中约定了履行的顺序 B对方的对价给付是可能履行的义务 C由同一双务合同产生互负的对价给付债务 D对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.根据 FIDIC施工合同条件规定，承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误影响工期，承包商可以索赔的是( )。 A工期、费用和利润 B工期、费用，不能索赔利润 C工期，不能索赔费用和利润 D费用，不能索赔工期和利润（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.项目经理作为施工企业的代理人属于( )。 A法定代理 B指定代理 C委托代理 D表见代理（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.承包人在临街

36、交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。 A发包人承担 B承包人承担 C工程师承担 D发包人和承包人共同分担（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是( )。 A故意隐瞒标的物的瑕疵 B施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有 C代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商 D假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.动产( )是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。 A抵

37、押 B质押 C留置 D提存（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.下列选项中，有关建设工程施工准备阶段承包人负责设计图纸的表述，有误的是( )。 A经过工程师签认后才可以使用 B工程师对承包人设计的认可后，则解除承包人的设计责任 C有些情况下承包人享有专利权的施工技术，若具有设计资质和能力，可以由其完成部分施工图的设计 D在承包工作范围内，由承包人负责设计的图纸，则应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.施工合同是建设工程合同的一种，它是( )，在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。 A单务有偿合同 B诺成合同

38、C双务有偿合同 D实践合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时( )。 A要约生效 B承诺生效 C合同生效 D合同成立（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是( )。 A修正初步设计 B建筑设计 C设备设计 D工艺设计（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。 A退还定金 B双倍返还定金 C退还定金并赔偿发包人损失 D支付设计费的 2%的违约金（分数：1.00）A.B. C.D.解析：13.建设工程施工过

39、程中，承包人在工期可以顺延的情况发生后( )内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。 A24 小时 B48 小时 C7 天 D14 天（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.设计合同示范文本规定，设计合同中设计人提交初步设计文件后 3 天内，发包人应支付设计费总额的( )。 A20% B25% C30% D50%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.对无效合同的免责条款，理解不正确的是( )。 A造成对方人身伤害的免责条款无效 B因过失造成对方财产损失的免责条款无效 C因故意造成对方财产损失的免责条款无效 D合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款（分数：

40、1.00）A.B. C.D.解析：16.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。 A可以自行招标，且无须备案 B可以自行招标，但应当备案 C必须进行公开招标 D必须委托中介机构代理招标（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.某施工合同约定水泥由发包人供应，但水泥到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将水泥卸于施工现场，使用前发现水泥数量出现大量短缺，则该损失应由( )承担。 A发包人 B承包人 C水泥供应商 D监理单位（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.保证合同生效后，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债

41、务承担责任，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。 A3 个月 B6 个月 C1 年 D2 年（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.按索赔目的分类，施工索赔可分为工期索赔和( )。 A费用索赔 B工程延误索赔 C工程变更索赔 D工程加速索赔（分数：1.00）A. B.C.D.解析：20.建设工程施工过程中，关于承包人负责采购的材料和设备使用前检验的说法，正确的是( )。 A由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商 B工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购 C承包人需要使用代用材

42、料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款由承包人承担 D采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。 A15 天 B30 天 C2 个月 D6 个月（分数：1.00）A.B.C. D.解析：22.材料供应商以败坏施工名誉为要挟，迫使施工企业与其订立材料买卖合同，则该合同为( )。 A效力待定合同 B有效合同 C无效合同 D可变更、可撤销合同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：23.建设工程设计合

43、同履行时，属于发包人责任的是( )。 A解决施工中出现的设计问题 B保护设计人的知识产权 C保证设计质量 D对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.下列选项中，可以不进行招标的项目是( )。 A施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上 B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 150 万元人民币以上 C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上 D施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：25.中华人民共和国合同法规定，依法成立的合同，自( )生效。 A签订时 B期限

44、届至时 C成立时 D期限届满时（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.下列组织中，具有保证人资格的是( )。 A国家机关 B幼儿园、医院 C具有代为清偿债务能力的公民 D企业法人的分支机构、职能部门（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.建筑物的施工由于结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大，与一般工业产品的生产相比使得工期都较长，这所体现的是建设工程施工合同( )的特点。 A标的的特殊性 B内容的复杂性 C履行期限的长期性 D主体的特定性（分数：1.00）A.B.C. D.解析：28.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按( )执行。 A原价格 B新价格 C订立地的市场价格 D交付地的市场价格（分数：1.00）A.B. C.D.