【工程类职业资格】建设工程合同管理-147及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-147及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-147及答案解析.doc（42页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-147 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.2.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。 A建设工程已批准立项 B

2、建设工程经过可行性研究 C建设工程已履行了报建手续 D建设资金能满足建设工程要求（分数：1.00）A.B.C.D.3.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力( )。 A是终局性的，对发包人具有强制约束力 B不是终局性的，对发包人具有强制约束力 C是终局性的，仅对承包人具有强制约束力 D不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力（分数：1.00）A.B.C.D.4.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。 A不利的气候条件 B招标文件未说明的污染 C不利于施工的外界自然条件 D其他承包商的干扰（分数：1.00）A

3、.B.C.D.5.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。 A保管员负责赔偿损失 B发包人承担损失责任 C承包人负责赔偿损失 D发包人与承包人共同承担损失责任（分数：1.00）A.B.C.D.6.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。 A标底编制得不够合理 B评标标准不合理 C评标委员会的评标过程不合 D受标底的约束（分数：1.00）A.B.C.D.7.公开招标在开标时，应当由( )。 A招标监督机构主持，所有投标人均应参加

4、 B招标监督机构主持，投标人自愿参加 C招标入主持，所有投标人均应参加 D招标入主持，投标人自愿参加（分数：1.00）A.B.C.D.8.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应( )。 A债务人不承担违约责任 B由债权人追究第三人的违约责任 C由债务人向债权人承担违约责任 D由债务人追究第三人的违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.9.FIDIC 施工合同条件规定，因非承包商原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应以( )签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。 A提交竣工验收申请之日 B竣工验收之日 C本该进行竣工检验日 D承包商提交检验申请之后第 28

5、日（分数：1.00）A.B.C.D.10.在 DFIDIC 施工合同条件中，承包商应在( )内，按工程师的要求提交施工进度计划。 A开工前的 7 天 B开工后的 28 天 C收到开工通知后的 28 天 D接到中标函后的 42 天（分数：1.00）A.B.C.D.11.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。 A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C.D.12.某物资采购合同履行过程中，由于供货方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。 A双方享有的同时履行抗辩权 B后履行方享有的抗辩权 C先履行方享有的不安

6、抗辩权 D后履行方享有的不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.13.合同法中规定的“缔约过失责任”是指( )。 A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责 B委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.14.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程索赔事件发生的 2 日天内，承包人应向工程师递交( )。 A索赔事件发生的原因和证据资料 B索赔的依据 C索赔意向通知

7、D索赔报告（分数：1.00）A.B.C.D.15.在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )。 A无效 B有效 C房地产开发商追认后无效 D施工企业折抵工程款后有效（分数：1.00）A.B.C.D.16.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对己支付的工程款( )。 A经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认 B经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C经乙签字的

8、全部有效 D需委托造价管理部门确定（分数：1.00）A.B.C.D.17.施工合同文件中出现含糊不清或不一致的条款时，施工合同专用条款的解释顺序应在( )。 A施工合同通用条款之后 B中标通知书之前 C投标书之前 D工程量清单之前（分数：1.00）A.B.C.D.18.承包人代为更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生的费用由 ( )。 A承包人承担 B发包人承担 C承包人和发包人各承担一半 D工程师决定承担责任者（分数：1.00）A.B.C.D.19.债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行使。 A1 B2 C3 D5（分数：1.00）A.B.C.D.20

9、.在 FIDIC 的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。 A不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员 B不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员 C可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员 D可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员（分数：1.00）A.B.C.D.21.依据建设工程设计合同(示范文本)，下列有关设计变更中说法不正确的是( )。 A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充 B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用 C因发包人的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签

10、订补充协议 D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（分数：1.00）A.B.C.D.22.采用评标价法对投标书的评审是以( )的投标书为最优。 A投标报价最低 B投标报价合 C评标价最低 D评标价最高（分数：1.00）A.B.C.D.23.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是 ( )。 A以大写金额为准 B以金额高者为准 C以小写金额为准 D以金额低者为准（分数：1.00）A.B.C.D.24.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。 A成立但不生效 B既不成立也

11、不生效 C承诺生效但合同不成立 D生效但不成立（分数：1.00）A.B.C.D.25.关于无权代理的选项中正确的是( )。 A无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动 C代理权终止后继续行使代理行为 D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”（分数：1.00）A.B.C.D.26.承包人因自身原因实际施工落后于计划进度，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人( )。 A有权要求赔偿 B只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D

12、无权要求赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.27.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。 A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止 B从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止 C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止 D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止（分数：1.00）A.B.C.D.28.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。 A债务人 B债权人 C第三方 D合同约定（分数：1.00）A.B.C.D.29.委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。 A办理竣工验收之时

13、B办理工程移交手续之时 C合同完成之时 D承包人和委托人签订工程保修合同之时（分数：1.00）A.B.C.D.30.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，如果是( )。 A发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 C承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用（分数：1.00）A.B.C.D.31.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。 A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工

14、程 B投保人和被保险人是保险合同的当事人 C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D保险合同的有效期至工程保险期满为止（分数：1.00）A.B.C.D.32.FIDIC施工合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( )。 A考虑非承包人原因应顺延的工期 B考虑承包人原因造成的拖延 C固定不变 D对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整（分数：1.00）A.B.C.D.33.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。 A

15、承包人承担返工费用，工期不予顺延 B承包人承担返工费用，工期给予顺延 C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.34.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是 ( )。 A保证 B定金 C留置 D质押（分数：1.00）A.B.C.D.35.某工程使用 FIDIC施工合同条件订立合同，约定竣工日为 10 月 20 日。业主在 10 月 10 日提前占用工程，工程师于 10 月 13 日颁发了接收证书，承包商于 10 月 30 日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。 A 10 月 10 日

16、 B 10 月 13 日 C 10 月 20 日 D 10 月 30 日（分数：1.00）A.B.C.D.36.依据合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。 A对方以胁迫手段 B损害国家利益 C对方有过错 D损害当事人利益（分数：1.00）A.B.C.D.37.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。 A项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效（分数：1.00）A.B.C.

17、D.38.下列对不可抗力发生后，合同责任的描述，错误的是( )。 A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人承担 C承包人的停工损失由承包人承担 D发包人的人员伤亡由发包人负责（分数：1.00）A.B.C.D.39.依据建设工程施工合同(示范文本)的有关规定，以下说法错误的是( )。 A发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸 B经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意 C发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，并承担相应的保管费用 D发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的追加合同价款，对工期有影响的应给予相应顺延

18、（分数：1.00）A.B.C.D.40.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间继续施工，则由此造成的承包人损失由( )。 A发包人赔偿，延误的工期顺延 B发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C自己承担，延误的工期顺延 D 自己承担，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.41.某采用 FIDIC 施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验

19、的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。 A4 月 15 日 B5 月 1 日 C5 月 15 日 D5 月 18 日（分数：1.00）A.B.C.D.42.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。 A行为人承担民事责任 B视为不同意 C本人承担民事责任 D视为同意（分数：1.00）A.B.C.D.43.发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经( )书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。 A

20、总监理工程师 B原建设工程设计人 C施工承包人 D原审批机关（分数：1.00）A.B.C.D.44.评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有( )。 A不符合招标文件的实质性要求 B投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限 C明显不符合技术规格、技术标准的要求 D个别地方存在漏项（分数：1.00）A.B.C.D.45.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。 A发包人 B委托人 C承包人 D分包人（分数：1.00）A.B.C.D.46.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A承包人提请竣

21、工验收前自检合格日 B承包人提供竣工资料和竣工验收报告日 C开始竣工检验日 D竣工验收合格工程师在检验记录签字日（分数：1.00）A.B.C.D.47.按照建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1 年内项目未开始施工，则设计入( )。 A不再负责处理有关设计问题 B仍应无偿负责处理有关设计问题 C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B.C.D.48.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。 A解除合同 B变更合同 C转

22、让合同 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.49.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。 A以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B认为要求合理，先行支付后再向业主索赔 C不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告（分数：1.00）A.B.C.D.50.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款，这是材料采购方行使的( )。 A同时履行抗辩权 B不安抗辩权 C后履行抗辩权

23、D先履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求52.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作53.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用 ( )。（分数：2.00）A.最高报价衡量法B.标

24、底衡量法C.复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法54.委托人为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（分数：2.00）A.人员服务B.资金服务C.信息服务D.管理服务E.物质服务55.甲公司与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据合同法的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括( )。（分数：2.00）A.合同主体不变，仍为甲乙两公司B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权C.甲公司无需征得乙公司转让的同意，但应通知对方D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务56.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人收到竣工

25、结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起( )。（分数：2.00）A.双方必须协商签订延期支付协议B.发包人承担违约责任C.可协议将该工程折价D.承包人申请人民法院将该工程依法拍卖E.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息57.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（分数：2.00）A.委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各

26、种费用支出58.依据 FIDIC施工合同条件规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是( )等。（分数：2.00）A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的报价漏项C.合同内列有调价条款D.采用不可调价合同E.发生承包商应承担质量责任的扣款59.承包人可提出索赔的费用包括( )。（分数：2.00）A.保险费B.安全措施费C.利润D.管理费E.贷款利息60.依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（分数：2.00）A.发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷

27、的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可61.在 FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.后续法规的调整62.工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：2.00）A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面作出索赔处理决定C.工程师有权将合理

28、的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人63.FIDIC 施工合同条件履行过程中，业主可凭工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减该部分给业主带来损失的款额的情况有( )。（分数：2.00）A.折价接收部分有缺陷工程B.不合格材料和工程的重复检验C.承包商没有改正忽视质量的错误行为D.承包商未按期竣工E.不可抗力事件对已完工程造成的损失64.合同成立后，具备其生效的条件是( )。（分数：2.00）A.当事人是法人B.意思表示真实C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力D.合同的标的、数量等内容协商一致E.不违反法律或

29、者社会公共利益65.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是( )清偿。（分数：2.00）A.按抵押物登记的先后顺序B.按债权比例C.按合同生效顺序D.按债权的价款多少顺序E.抵押物已登记的先于未登记的66.按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( )。（分数：2.00）A.工程本身的损害B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D.承包方人员伤亡E.承包人停工损失67.建设工程施工合同(示范文本)的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是 ( )。（分数

30、：2.00）A.固定价格合同B.总价合同C.可调价格合同D.单价合同E.成本加酬金合同68.无权代理行为在( )的情况下，被代理人承担民事责任。（分数：2.00）A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.代理人要求E.法院判决69.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（分数：2.00）A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大70.下列关于格式条款的表述中错误的有( )。（分数：2.00）A.格式条款，是经双方协调采用的标准合同条款B.当格式条款与非格式条款不一致时，应当

31、采用非格式条款C.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效D.若对争议条款有两种以上解释，应做出有利于提供格式条款一方的解释E.若对争议条款有两种以上解释，应做出不利于提供格式条款一方的解释71.在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。（分数：2.00）A.投标人提供投标保函B.中标人提供担保公司出具的履约保证书C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函D.发包人提供的在建工程留置权担保E.承包人提交的预付款保函72.FIDIC 施工合同通用条款中规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括 ( )。（分数：2.00）A.延误发放图纸B.不可遇见的外部条件C.延误移交施工现场D.

32、施工中废弃物和古迹的干扰E.因质量问题进行的返工73.“债务人向第三人履行债务”的特点是( )。（分数：2.00）A.不改变当事人之间的权利义务关系B.债务人不得拒绝第三人的请求履行C.改变当事人之间的权利义务关系D.第三人无追究对方违约责任的权利E.第三人不可以向债务人请求履行74.FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表75.按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（分数：2.00）A.与投标人

33、就投标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人76.设备制造阶段的监理工作包括( )。（分数：2.00）A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试验C.出厂前的预组装检验D.包装检验E.施工现场的到货开箱检验77.以下是有关对附条件和期限合同的生效时间的叙述，其正确的是( )。（分数：2.00）A.附生效条件的合同，自条件消灭时生效B.附解除条件的合同，自条件成就时生效C.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成熟D.附生效期限的合同，自期限届至时生效E.附终止期限的合同，自期限

34、届至时失效78.根据合同法的规定，约定债务抵销的情况有( )。（分数：2.00）A.必须通知对方B.标的物的种类、品质可以不相同C.债务要求不高D.通知自到达对方时生效E.必须经当事人协商一致79.FIDIC施工合同条件中规定，业主可以向承包商索赔的条款涉及( )。（分数：2.00）A.接收不合格的材料和工程B.拖期违约赔偿C.承包人办理保险未能获得补偿的部分D.缺陷通知期延长E.业主为承包人提供的电、气、水等应收款项80.按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括( )。（分数：2.00）A.设计变更给承包人增加的款额B.工程师批准承包

35、商索赔的款项C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出E.承包商收取的分包管理费建设工程合同管理-147 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.

36、D.解析：2.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。 A建设工程已批准立项 B建设工程经过可行性研究 C建设工程已履行了报建手续 D建设资金能满足建设工程要求（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力( )。 A是终局性的，对发包人具有强制约束力 B不是终局性的，对发包人具有强制约束力 C是终局性的，仅对承包人具有强制约束力 D不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：4.按照 FIDIC施工合同条件规定，施

37、工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。 A不利的气候条件 B招标文件未说明的污染 C不利于施工的外界自然条件 D其他承包商的干扰（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。 A保管员负责赔偿损失 B发包人承担损失责任 C承包人负责赔偿损失 D发包人与承包人共同承担损失责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。 A标底编制得不够合理

38、B评标标准不合理 C评标委员会的评标过程不合 D受标底的约束（分数：1.00）A. B.C.D.解析：7.公开招标在开标时，应当由( )。 A招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B招标监督机构主持，投标人自愿参加 C招标入主持，所有投标人均应参加 D招标入主持，投标人自愿参加（分数：1.00）A.B.C. D.解析：8.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应( )。 A债务人不承担违约责任 B由债权人追究第三人的违约责任 C由债务人向债权人承担违约责任 D由债务人追究第三人的违约责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：9.FIDIC 施工合同条件规定，因非承包商原因导致

39、工程不能进行规定的竣工验收，工程师应以( )签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。 A提交竣工验收申请之日 B竣工验收之日 C本该进行竣工检验日 D承包商提交检验申请之后第 28 日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.在 DFIDIC 施工合同条件中，承包商应在( )内，按工程师的要求提交施工进度计划。 A开工前的 7 天 B开工后的 28 天 C收到开工通知后的 28 天 D接到中标函后的 42 天（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。 A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A

40、.B.C. D.解析：12.某物资采购合同履行过程中，由于供货方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。 A双方享有的同时履行抗辩权 B后履行方享有的抗辩权 C先履行方享有的不安抗辩权 D后履行方享有的不安抗辩权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：13.合同法中规定的“缔约过失责任”是指( )。 A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责 B委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受

41、到损失，要求对方承担赔偿责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程索赔事件发生的 2 日天内，承包人应向工程师递交( )。 A索赔事件发生的原因和证据资料 B索赔的依据 C索赔意向通知 D索赔报告（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：15.在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )。 A无效 B有效 C房地产开发商追认后无效 D施工企业折抵工程款后有效（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的

42、工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对己支付的工程款( )。 A经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认 B经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C经乙签字的全部有效 D需委托造价管理部门确定（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.施工合同文件中出现含糊不清或不一致的条款时，施工合同专用条款的解释顺序应在( )。 A施工合同通用条款之后 B中标通知书之前 C投标书之前 D工程量清单之前（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：18.承包人代为更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生

43、的费用由 ( )。 A承包人承担 B发包人承担 C承包人和发包人各承担一半 D工程师决定承担责任者（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行使。 A1 B2 C3 D5（分数：1.00）A. B.C.D.解析：20.在 FIDIC 的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。 A不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员 B不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员 C可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员 D可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员（分数：1.00）A.B

44、. C.D.解析：21.依据建设工程设计合同(示范文本)，下列有关设计变更中说法不正确的是( )。 A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充 B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用 C因发包人的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议 D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.采用评标价法对投标书的评审是以( )的投标书为最优。 A投标报价最低 B投标报价合 C评标价最低 D评标价最高（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.投标文件中的大写金额和小写

45、金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是 ( )。 A以大写金额为准 B以金额高者为准 C以小写金额为准 D以金额低者为准（分数：1.00）A. B.C.D.解析：24.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。 A成立但不生效 B既不成立也不生效 C承诺生效但合同不成立 D生效但不成立（分数：1.00）A. B.C.D.解析：25.关于无权代理的选项中正确的是( )。 A无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动 C代理权终止后继续行使代理行为 D被代理人不可以对无权代

46、理行使“追认权”（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.承包人因自身原因实际施工落后于计划进度，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人( )。 A有权要求赔偿 B只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D无权要求赔偿（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：27.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。 A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止 B从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止 C从订立合同之日起，至完成全部变更设计

47、文件之日止 D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。 A债务人 B债权人 C第三方 D合同约定（分数：1.00）A. B.C.D.解析：29.委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。 A办理竣工验收之时 B办理工程移交手续之时 C合同完成之时 D承包人和委托人签订工程保修合同之时（分数：1.00）A.B.C. D.解析：30.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，如果是( )。 A发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 C承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：31.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。