【工程类职业资格】建设工程合同和劳动合同法律制度(一)及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同和劳动合同法律制度(一)及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同和劳动合同法律制度(一)及答案解析.doc（44页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同和劳动合同法律制度(一)及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B不定项选择题/B(总题数：75，分数：100.00)1.违约责任承担的方式包括_。 A.提供担保 B.解除合同 C.继续履行 D.代位追偿（分数：1.00）A.B.C.D.2.因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由_承担。 A.施工企业 B.建设单位 C.监理单位 D.建设行政主管部门（分数：1.00）A.B.C.D.3.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同

2、的情形是_。 A.代理人超越代理权订立的合同 B.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同 D.因重大误解而订立的合同（分数：1.00）A.B.C.D.4.建设工程施工合同无效，将不会产生_的法律后果。 A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金（分数：1.00）A.B.C.D.5.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在 1 个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是_。 A.合同已经生效，甲应当履行合同 B.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意 C.在甲未追认

3、合同之前，丙有撤销合同的权利 D.乙的行为构成表见代理（分数：1.00）A.B.C.D.6.合同无效的原因有_。 A.恶意串通，损害他人利益 B.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.重大误解或显失公平 E.损害社会公共利益（分数：1.00）A.B.C.D.E.7.根据合同法，不可以采用口头形式的合同是_。 A.租赁合同 B.买卖合同 C.建设工程合同 D.借款合同（分数：1.00）A.B.C.D.8.因欺诈、胁迫订立的合同，_的应认定为无效合同。 A.当事人产生重大误解 B.损害合同相对人利益 C.当事人意思表示不真实 D.损害国家利益（分数：1.00）A.B

4、.C.D.9.根据合同法，下列情形属于合同无效的是_。 A.当事人丧失履约能力 B.当事人对合同有重大误解 C.违反法律的强制性规定 D.违反法定的形式（分数：1.00）A.B.C.D.10.在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起_。 A.1 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.1 年（分数：1.00）A.B.C.D.11.关于效力待定合同的说法，正确的是_。 A.善意相对人不可撤销效力待定合同 B.效力待定合同的相对人具有催告权 C.效力待定合同是生效合同 D.效力待定合同是无效合同（分数：1.00）A.B.C.D.12.某建筑

5、公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司。则建筑公司处理该批模板的行为_。 A.无效 B.有效 C.效力待定 D.失效（分数：1.00）A.B.C.D.13.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方_条款。 A.应当适用违约金 B.应当适用定金 C.可以选择适用违约金或者定金 D.可以同时适用违约金和定金（分数：1.00）A.B.C.D.14.根据合同法规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起_年内行使撤销权。 A.1 B.2 C.5 D.20（分数：1.00）A.B.C.

6、D.15.发包人具有下列_情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。 A.未按约定支付工程价款的 B.提供的主要建筑材料、建筑构(配)件和设备不符合强制性标准的 C.施工现场安装摄像设备全程监控 D.施工现场安排大量人员 E.不履行合同约定的协助义务的（分数：1.00）A.B.C.D.E.16.根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因_时免除自己责任的条款，该免责条款无效。 A.合同履行结果只有对方受益 B.不可抗力造成对方财产损失 C.履行合同造成对方人身伤害 D.对方不履行合同义务造成损失 E.故意或重大过失造

7、成对方财产损失（分数：1.00）A.B.C.D.E.17.某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是_。 A.返还财产 B.赔偿损失 C.罚金 D.折价补偿（分数：1.00）A.B.C.D.18.施工单位于 6 月 1 日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年 10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10 月 20 日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于_起计算。 A.6 月 1 日 B.8 月 30 日 C.10 月 8 日 D.10 月 20 日（分数：1.00）A.B.C.D.19.对于可撤销合同，具有撤销

8、权的当事人_，撤销权消灭。 A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起 1 年内没有行使撤销权的 B.自知道或者应当知道撤销事由之日起 6 个月内没有行使撤销权的 C.自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内没有行使撤销权的 D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的（分数：1.00）A.B.C.D.E.20.致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括_。 A.发包人严重拖欠工程价款 B.发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准 C.发包人坚决要求工程设计变更 D.项目经理与总监理工程师积怨太深 E.要求承担保修责任期限过长（分数：1.00）A.

9、B.C.D.E.21.在建设工程施工合同中，承包人的主要义务不包括_。 A.自行完成建设工程主体结构施工 B.不得转包和违法分包工程 C.交付竣工验收合格的建设工程 D.及时验收工程（分数：1.00）A.B.C.D.22.下列不属于发包人义务的情形是_。 A.提供必要施工条件 B.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明 C.及时组织工程竣工验收 D.向有关部门移交建设项目档案（分数：1.00）A.B.C.D.23.关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是_。 A.赔偿损失具有补偿性 B.赔偿损失具有强制性 C.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则 D.赔偿损失是合同违约方违反合

10、同义务所产生的责任形式（分数：1.00）A.B.C.D.24.下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是_。 A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期（分数：1.00）A.B.C.D.25.建设工程施工合同中发包人应当承担赔偿损失的是_。 A.转包、违法分包造成的损失 B.保管不善造成的损失 C.偷工减料等造成的损失 D.未及时检

11、查隐蔽工程造成的损失（分数：1.00）A.B.C.D.26.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后 2 个月内，结清全部工程款”。2011 年 10 月 1 日工程通过竣工验收，10 月 10 日承包人提交竣工结算文件，10 月 20 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2012 年 5 月 1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为_。 A.2011 年 10 月 10 日 B.2011 年 10 月 20 日 C.2011 年 12 月 1 日 D.2012 年 5 月 1 日（分数：1.00）A.B.C.D.27.施工单位与建设单

12、位签订施工合同，约定施工单位垫资 20%，但没有约定的垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是_。 A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持 D.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持（分数：1.00）A.B.C.D.28.甲计划将其与乙已签订的合同进行变更，下面说法正确的是_。 A.合同的变更是对原合同的实质性变更 B.

13、所有变更都需要登记 C.当事人协商一致，可以变更合同 D.只有显失公平的合同才可以变更（分数：1.00）A.B.C.D.29.根据合同法的规定，下列合同转让合法生效的是_。 A.某教授与施工企业约定培训 1 次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课 B.甲因急需用钱便将对乙享有的 1 万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙 C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权 D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.30.某工程在 9 月 10 日发生了地震灾害迫使承包人停止施工

14、。9 月 15 日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9 月 17 日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9 月 18 日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我国合同法的规定，该施工合同解除的时间应为_。 A.9 月 10 日 B.9 月 15 日 C.9 月 17 日 D.9 月 18 日（分数：1.00）A.B.C.D.31.合同的订立，应当遵循_的原则。 A.平等 B.自愿 C.公平 D.协商一致 E.合法（分数：1.00）A.B.C.D.E.32.关于工程竣工验收的说法，正确的是_。 A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日

15、为竣工日期 B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期 C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期（分数：1.00）A.B.C.D.E.33.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有_。 A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日 B.建设工

16、程已实际交付的，为交付之日 C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日（分数：1.00）A.B.C.D.E.34.根据合同法的规定，有_情形，合同无效。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的 C.无权代理人所订立的 D.损害社会公共利益的 E.在订立合同时显失公平的（分数：1.00）A.B.C.D.E.35.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程_起计算。 A.合同订立之日 B.实际竣工之日

17、C.开工之日 D.保修期届满之日 E.合同约定竣工之日（分数：1.00）A.B.C.D.E.36.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自_之日起建立。 A.订立劳动合同 B.劳动合同备案 C.实际用工 D.实际支付工资（分数：1.00）A.B.C.D.37.根据劳动合同法，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者_后，可以解除劳动合同。 A.额外支付劳动者 1 个月工资 B.其同住的近亲属 C.发布决定 D.赔偿损失（分数：1.00）A.B.C.D.38.关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是_。 A.不得安

18、排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.女职工生育享受不少于 90d 的产假 C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查（分数：1.00）A.B.C.D.39.关于劳动合同试用期的说法，正确的有_。 A.试用期次数最多为 2 次 B.试用期最长为 6 个月 C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期 D.试用期不包含在劳动合同期限内 E.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同（分数：1.00）A.B.C.D.E.40.劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前_个月的平均工资。 A.3 B.6 C.10 D.12（分

19、数：1.00）A.B.C.D.41.劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期最长不得超过_个月。 A.1 B.2 C.3 D.6（分数：1.00）A.B.C.D.42.在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有_。 A.在试用期间被证明不符合录用条件 B.严重失职给本单位造成重大损失 C.严重违反施工企业规章制度 D.被依法追究民事责任 E.被依法追究刑事责任（分数：1.00）A.B.C.D.E.43.劳动合同仅约定试用期的，按照劳动合同法的规定，该情形的处理结果为_。 A.该试用期限为劳动合同期限 B.按无效劳动合同处理 C.按无固定期限劳动合同处理 D.按完成一定工作任务为

20、期限的劳动合同处理（分数：1.00）A.B.C.D.44.用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，属于_劳动合同。 A.固定期限 B.无固定期限 C.以完成一定工作任务为期限 D.短期（分数：1.00）A.B.C.D.45.下列争议中，属于劳动争议的是_。 A.企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议 B.公司的股东李某因股息分配与该公司发生的争议 C.退休职工王某与社会保险经办机构因发放退休费用发生的争议 D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议（分数：1.00）A.B.C.D.46.劳务派遣单位与被派遣的劳动者签订的劳动合同的法定最低期

21、限为_。 A.6 个月 B.1 年 C.2 年 D.5 年（分数：1.00）A.B.C.D.47.根据劳动合同法，用人单位在招用劳动者时可对劳动者采取的行为有_。 A.扣押居民身份证 B.扣押职业资格证 C.要求提供担保 D.签订专业技术培训服务违约条款 E.签订竞业限制保证书（分数：1.00）A.B.C.D.E.48.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为 6 个月，则甲的试用期应在_的期间范围内确定。 A.15 日 B.1 个月 C.2 个月 D.3 个月（分数：1.00）A.B.C.D.49.根据劳动合同法规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是_。 A.在本单位患职

22、业病被确认部分丧失劳动能力的 B.在本单位连续工作 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的 C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要扶养的家属的 D.女职工在产期的 E.因工负伤被确认丧失劳动能力的（分数：1.00）A.B.C.D.E.50.某施工单位与王先生签订了为期 2 年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过_个月。 A.1 B.2 C.3 D.6（分数：1.00）A.B.C.D.51.李某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资

23、走人。根据劳动合同法规定，企业_。 A.应当与其签订固定期限劳动合同 B.应当与其签订无固定期限的劳动合同 C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时工（分数：1.00）A.B.C.D.52.根据劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为_，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。 A.2 个月 B.6 个月 C.1 年 D.2 年（分数：1.00）A.B.C.D.53.按照劳动合同的规定，企业的集体合同由_与企业订立。 A.企业工会代表企业职工 B.企业每一名职工 C.企业 10 名以上职工 D.企业绝大部分职工

24、（分数：1.00）A.B.C.D.54.下列劳动合同条款，属于必备条款的是_。 A.福利待遇 B.劳动条件 C.试用期 D.补充保险（分数：1.00）A.B.C.D.55.根据劳动合同法的规定，劳动合同的终止情形不包括_。 A.劳动合同期满 B.用人单位被吊销营业执照 C.用人单位被依法宣告破产 D.劳动者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力（分数：1.00）A.B.C.D.56.在用人单位内可以设立劳动争议调解委员会，调解委员会主任由_担任。 A.职工代表 B.劳动行政部门代表 C.工会代表 D.用人单位代表（分数：1.00）A.B.C.D.57.某施工单位与甲在 2010 年 4 月

25、10 日签订一份劳动合同，合同约定了 1 年试用期。由于甲不能胜任工作要求，施工单位最迟于_前可以随时解除劳动合同。 A.2010 年 5 月 10 日 B.2010 年 7 月 10 日 C.2010 年 10 月 10 日 D.2011 年 4 月 10 日（分数：1.00）A.B.C.D.58.根据劳动合同法的规定，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是_。 A.派遣单位与用工单位 B.用工单位与劳动者 C.用工单位与当地人民政府 D.派遣单位与劳动者（分数：1.00）A.B.C.D.59.王某的日工资为 80 元。政府规定 2010 年 10 月 1 日至 7 日放假 7d，其

26、中 3d 属于法定休假日，4d 属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这 7d 加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计_元。 A.560 B.1360 C.800 D.1120（分数：1.00）A.B.C.D.60.未成年工特殊保护的表述中，不正确的是_。 A.未成年工是指年满 16 周岁未满 18 周岁的劳动者 B.用人单位应对未成年工定期进行健康检查 C.禁止用人单位招用未满 16 周岁的未成年人 D.不得安排未成年工从事低温冷水作业国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动（分数：1.00）A.B.C.D.61.甲某未满 17 岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是_。 A

27、.甲某未成年，签订劳动合同属无效劳动合同 B.因为是临时工作，可以不签劳动合同 C.不得安排甲某从事有毒有害的劳动 D.可以安排甲某从事有毒有害的劳动，但必须保证安全（分数：1.00）A.B.C.D.62.按照劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为_年。 A.1 B.2 C.3 D.4（分数：1.00）A.B.C.D.63.根据劳动法的规定，符合对未成年人特殊保护规定的有_。 A.不得安排未成年人从事矿山井下作业 B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业 C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动 E.用人单位应当对未成

28、年人定期进行健康检查（分数：4.00）A.B.C.D.E.64.劳动争议仲裁委员会的组成成员应有_。 A.同级人民法院代表 B.工会代表 C.企业方面代表 D.劳动行政部门代表 E.律师（分数：4.00）A.B.C.D.E.65.下列条款中，属于劳动合同必备条款的是_。 A.劳动合同期限 B.工作内容和工作地点 C.劳动报酬 D.保守秘密 E.工作时间和休息休假（分数：4.00）A.B.C.D.E.66.对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由_承担。 A.买受人 B.出卖人 C.出卖人与承运人共同 D.承运人（分数

29、：1.00）A.B.C.D.67.某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据合同法的规定，该合同属于_合同。 A.委托 B.承揽 C.施工承包 D.信托（分数：1.00）A.B.C.D.68.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是_。 A.第三人就完成的工作成果向定作人负责 B.承揽人不再承担责任 C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任 D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责（分数：1.00）A.B.C.D.69.租赁合同中，承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同

30、继续有效，第三人对租赁物造成损失的，_应当赔偿损失。 A.出租人 B.承租人和第三人 C.第三人 D.承租人（分数：3.00）A.B.C.D.70.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，_。 A.应将钢材送到施工现场 B.应将钢材送到建设单位的办公所在地 C.应将钢材送到建设单位的仓库 D.可通知建设单位自提（分数：3.00）A.B.C.D.71.下列关于委托合同的表述，错误的是_。 A.委托合同的目的是为他人处理或管理事务 B.委托的事务只能是法律行为 C.委托合同的订立以双方相互信任为前提 D.委托合同可以是

31、有偿合同，也可以是无偿合同（分数：3.00）A.B.C.D.72.借款合同中，下列属于贷款人义务的是_。 A.提供真实情况 B.按照约定收取借款 C.不得预扣利息 D.按照约定用途使用借款（分数：3.00）A.B.C.D.73.关于租赁合同的说法，正确的有_。 A.租赁必须转让所有权 B.租赁期限超过 20 年的部分无效 C.租赁期限 3 个月以上的，应当采用书面形式 D.交付租赁物是租赁合同的成立要件（分数：3.00）A.B.C.D.74.某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有_。 A.应以书面方式订立 B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算 C.利率不得

32、低于银行同类贷款利率 D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的 4 倍 E.除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计息（分数：4.00）A.B.C.D.E.75.下列应由供应商承担标的物毁损、灭失风险的情形有_。 A.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点 B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货 C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付 D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物 E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收（分数：4.00）A.B.C.D.E.建设工程合同和劳动合同法

33、律制度(一)答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B不定项选择题/B(总题数：75，分数：100.00)1.违约责任承担的方式包括_。 A.提供担保 B.解除合同 C.继续履行 D.代位追偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考核的知识点为承担违约责任的种类。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。2.因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由_承担。 A

34、.施工企业 B.建设单位 C.监理单位 D.建设行政主管部门（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考核的知识点为违约责任的免除。合同法规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是_。 A.代理人超越代理权订立的合同 B.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同 D.因重大误解而订立的合同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析

35、 本题考核的知识点为可撤销合同的种类。合同法规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(1)因重大误解订立的。(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。4.建设工程施工合同无效，将不会产生_的法律后果。 A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考核的知识点为无效合同的法律后果。合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当

36、赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。5.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在 1 个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是_。 A.合同已经生效，甲应当履行合同 B.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意 C.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 D.乙的行为构成表见代理（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考核的知识点为无权代理人订立的合同。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承

37、担责任。相对人可以催告被代理人在 1 个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。6.合同无效的原因有_。 A.恶意串通，损害他人利益 B.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.重大误解或显失公平 E.损害社会公共利益（分数：1.00）A. B.C. D.E. 解析：解析 本题考核的知识点为无效合同的类型。合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利

38、益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。7.根据合同法，不可以采用口头形式的合同是_。 A.租赁合同 B.买卖合同 C.建设工程合同 D.借款合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考核的知识点为合同的形式。合同法明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。8.因欺诈、胁迫订立的合同，_的应认定为无效合同。 A.当事人产生重大误解 B.损害合同相对人利益 C.当事人意思表示不真实 D.损害国家利益（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考核的知识点为无效合同的类型。合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串

39、通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。9.根据合同法，下列情形属于合同无效的是_。 A.当事人丧失履约能力 B.当事人对合同有重大误解 C.违反法律的强制性规定 D.违反法定的形式（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考核的知识点为无效合同的类型。合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。10.在可撤销合同中

40、，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起_。 A.1 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.1 年（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考核的知识点为撤销权的行使。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1 年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。11.关于效力待定合同的说法，正确的是_。 A.善意相对人不可撤销效力待定合同 B.效力待定合同的相对人具有催告权 C.效力待定合同是生效合同 D.效力待定合同是无效合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 本题考核的知识点为效力待定合同的概述。效力待定合同是指合同虽然已

41、经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。相对人可以催告被代理人在 1 个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被迫认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。12.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司。则建筑公司处理该批模板的行为_。 A.无效 B.有效 C.效力待定 D.失效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 本题考核的知识点为合同的效力。所有权人或法律授权的人才能对财产行使

42、处分权，如财产的转让、赠予等。无处分权人只能对财产享有占有、使用权。无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。无处分权人与相对人订立的合同，若未获追认或者无权处分人在订立合同后未获处分权，则该合同不生效。13.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方_条款。 A.应当适用违约金 B.应当适用定金 C.可以选择适用违约金或者定金 D.可以同时适用违约金和定金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考核的知识点为违约金与定金的适用。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

43、14.根据合同法规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起_年内行使撤销权。 A.1 B.2 C.5 D.20（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考核的知识点为撤销权的行使。合同法规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内没有行使撤销权；(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。15.发包人具有下列_情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。 A.未按约定支付工程价款的 B.提供的主要建筑材料、建筑构(配)

44、件和设备不符合强制性标准的 C.施工现场安装摄像设备全程监控 D.施工现场安排大量人员 E.不履行合同约定的协助义务的（分数：1.00）A. B. C.D.E. 解析：解析 本题考核的知识点为承包人解除施工合同。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构(配)件和设备不符合强制性标准的；(3)不履行合同约定的协助义务的。16.根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因_时免除自己责任

45、的条款，该免责条款无效。 A.合同履行结果只有对方受益 B.不可抗力造成对方财产损失 C.履行合同造成对方人身伤害 D.对方不履行合同义务造成损失 E.故意或重大过失造成对方财产损失（分数：1.00）A.B.C. D.E. 解析：解析 本题考核的知识点为无效的免责条款。合同法规定，合同中的下列免责条款无效：造成对方人身伤害的；因故意或者重大过失造成对方财产损失的。17.某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是_。 A.返还财产 B.赔偿损失 C.罚金 D.折价补偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考核的知识点为无效合同的法律后果。合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。18.施工单位于 6 月 1 日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年 10 月 8