【工程类职业资格】工程项目组织与管理-21及答案解析.doc

《【工程类职业资格】工程项目组织与管理-21及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】工程项目组织与管理-21及答案解析.doc（11页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、工程项目组织与管理-21 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：24，分数：60.00)1.工程项目合同管理的基本原则不包括_。（分数：2.50）A.平等自愿原则B.诚实信用原则C.公开原则D.公平原则2.建设工程勘察设计管理条例由_在 2000 年发布。（分数：2.50）A.原建设部B.国务院C.商务部D.财政部3.仲裁机构在收到争议提交仲裁的申请后的_天开始审理。（分数：2.50）A.28B.42C.56D.844.建设工程施工合同的文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单；工

2、程报价单或预算书。正确的解释顺序为_。（分数：2.50）A.B.C.D.5.有关业主向承包商提供资料的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据B.业主对招标后续阶段提供的资料和数据的真实性和正确性不负责任C.业主应对招标阶段提供的资料和数据的真实性和正确性负责D.业主对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误不负责任6.承包商将银行出具的履约保函和预付款保函交给业主并通知监理工程师后，监理工程师在_天内签发“预付款支付证书”。（分数：2.50）A.10B.14C.21D.287.工程变更是指施工过程中出现了与_时预计条件不一致的情况，而需

3、要改变原定施工承包范围内的某些工作。（分数：2.50）A.签订合同B.踏勘现场C.投标D.招标8.业主应在工程师收到承包商的月进度付款申请单后的_天内付款。（分数：2.50）A.14B.28C.42D.569.某工程未能通过竣工检验，则承包商应_。（分数：2.50）A.对缺陷进行修复和改正B.对业主进行赔偿C.对未通过部分工程进行重新施工D.重新向工程师申请颁发接受证书10.下列关于建设工程勘察设计合同的说法，不正确的是_。（分数：2.50）A.一般情况下，建设工程勘察合同与设计合同是两个合同B.为了公平起见，发包人不能将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位C.勘察设计合同的发包人

4、应当是法人或者其他组织，承包人必须具有法人资格D.建设工程勘察合同与设计合同两个合同的特点和管理内容相似11.下列哪种合同是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据_。（分数：2.50）A.工程项目前期咨询合同B.建设工程勘察、设计合同C.工程施工合同D.货物采购合同12.标准文件中规定承包人的义务不包括_。（分数：2.50）A.办理法律规定的有关施工证件和批件B.按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内C.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作D.工程接收证书颁发前，负责照管和维护工程13.某工程项目，由于业主拖延支付工程款导致承包商损失，承包商向业主提出索赔，其中总部管理费

5、的索赔，其打算以工程延期的总天数为基础，计算总部管理费的索赔额。已知该工程的合同额为 2000 万元，同期内公司的总合同额为 9500 万元，同期内公司的总管理费为 475 万元，合同实施天数 963 天，工程延期天数为 84 天，则索赔的总部管理费为_。（分数：2.50）A.2105 元B.100000 元C.87192 元D.1038 元14.下列关于货物验收和检验的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.供货人的检验结果应在检验文件中加以说明B.货物验收必须按国家标准进行验收C.货物的数量或规格与合同不符时，购货人有权拒付货款D.货物运抵现场后，购货人对货物进行验收以确定是否与合同相符1

6、5.下列有关供货人的违约责任的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.供货人不能按时交货的，应向购货人偿付违约金B.包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，供货人应负责赔偿C.供货人擅自改变运输路线和运输工具的，也须由购货人负责赔偿D.由于货物错发到货地点或接货单位造成逾期交货的，供货人应支付违约金16.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前_小时向承包人提出书面延期要求。（分数：2.50）A.24B.36C.48D.5617.下列关于施工合同价款的调整的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.招标投标工作主要是围绕合同价款展开的B.施工合同价款只能用可调整的价格合同约定C.合同价款应依据中标通知

7、书的中标价格和非招标工程的工程预算书确定D.承包方和发包方约定合同价款后，任何一方不得擅自改变18.下列有关工程项目进度管理过程的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.项目进度管理的各过程是相互作用的B.工作定义不属于项目进度管理的过程C.项目进度管理的各过程与其他项目管理领域的过程相互作用D.进度管理包括为确保项目按期完成所必需的所有过程19.工作定义的依据不包括_。（分数：2.50）A.WBSB.项目范围说明书C.工作清单D.历史资料20.以下各项既是工作定义的成果，又是工作顺序安排的依据是_。（分数：2.50）A.WBSB.工作清单C.其他约束和假设D.详细依据21.在双代号网络图中，

8、只消耗时间，不消耗资源的工作，用_表示。（分数：2.50）A.点画线B.虚箭线C.实箭线D.波浪线22.有关双代号网络图的表示形式的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.在双代号网络图中，用一根箭线和两个圆圈来表示工作B.在双代号网络图中，箭线的箭头表示工作开始，箭线的箭尾表示工作结束C.在双代号网络图中，在箭线的出发点和交汇处画上圆圈来表示节点D.在双代号网络图中，工作的名称写在箭线的上面23.某工程双代号网络计划如图所示，其中关键线路有_条。 （分数：2.50）A.2B.3C.4D.524.进度计划中工作与工作之间的逻辑关系和工作的持续时间都具有不肯定性，则应该采用的进度计划制订的方法是

9、_。（分数：2.50）A.计划评审技术B.图示评审技术C.关键路线法D.专家判断估计法二、多项选择题(总题数：16，分数：40.00)25.咨询工程师在合同管理中的主要工作有_。（分数：2.50）A.咨询工程师应运用自己的专业知识和经验提出一个完整的合同体系方案B.协助业主草拟合同条款C.与合同当事人展开谈判D.协助业主签订合同E.在合同履行中，督促合同双方认真履行合同26.按国际惯例，建安工程合同价包括_。（分数：2.50）A.直接费B.利息C.间接费D.利润E.税金27.下列关于货物采购合同的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.货物采购合同也即工程建设中涉及的重要设备材料的采购合同B.

10、货物采购合同包括材料采购和设备采购两部分C.材料采购和设备采购涉及的条款繁简程度差异不大D.材料采购合同的条款一般限于材料交货阶段E.材料采购合同的条款，除了交货阶段的工作外，往往还需包括设备生产、安装调试阶段等28.下列有关工程施工合同的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.施工合同是工程项目合同的一种B.依照施工合同，承包人应提供必要的施工条件并支付工程价款C.施工合同在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则D.施工合同是工程建设质量、进度、投资控制的主要依据E.在建设领域加强对施工合同的管理具有十分重要的意义29.下列关于工程监理合同的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.监理合同是

11、建筑安装工程承包合同B.监理合同的标的是服务C.工程监理合同指委托人与监理人签订的明确双方权利、义务的协议D.监理合同是工程建设质量、进度、投资的主要依据E.监理合同是委托合同的一种30.有关业主提供的担保的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.业主提供的支付保函担保金额只能按总价的某一百分比计算B.业主提供的支付保函担保期限至缺陷通知期满后 6 个月C.业主提供的支付款担保为无条件担保D.通用条件的条款中明确规定业主必须向承包商提供支付保函E.具体工程的合同内是否包含业主必须向承包商提供支付保函，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定31.索赔费用中的人工费的索赔包括_。（分数：2.50

12、）A.由于非承包责任的功效降低所增加的人工费用B.属承包商责任的工期延误导致的工资上涨费C.超过法定工作时间的加班劳动D.法定人工费增长E.属承包商责任的工期延误导致的人工窝工费32.施工合同条件通用条件的条款中规定的合同文件包括_。（分数：2.50）A.合同协议书B.投标函C.合同专用条件D.图纸E.已标价的工程量清单33.有关建设工程施工合同协议书中质量标准的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.质量标准是协议书的核心内容B.工程质量条款是确定发包人责任的依据C.工程质量条款是施工合同的必备条款D.工程质量往往通过设计图纸和施工说明书、技术标准加以确定E.工程质量条款是明确对发包人的要求

13、34.对于以下合同价款变更的估价原则的说法正确的有_。（分数：2.50）A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中有类似子目的，可由总监理工程师自行确定合理的变更工作单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由总监理工程师与合同双方共同商定或确定变更工作的单价D.在编制专用合同条款时，应根据项目的具体情况和特点约定变更的估价原则E.如果变更指示是因承包人过错造成的，承包人应承担这种违约引起的额外费用35.下列关于工程施工的开工及延期开工的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.承包人不能按时开工，应在不迟于约定的开工日

14、期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求B.工程师在接到延期开工申请后的 24 小时内以书面形式答复承包人C.工程师接到延期开工申请后在规定时间内不答复，视为同意承包人的要求D.承包人对延期开工的通知有否决权E.因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，工程师通知承包人后，可推迟开工日期36.承包商向业主的索赔包括_。（分数：2.50）A.地质条件引起的索赔B.工程变更引起的索赔C.对超额利润的索赔D.物价上涨引起的索赔E.不可抗力的后果37.货物监造与检验时，咨询工程师的工作内容包括_。（分数：2.50）A.了解制造厂质量保证体系文件的制订和有效实施情况，并对其提出意见B.

15、货物制造工作完毕后，咨询工程师参加全面质量验收并写出检验报告C.受购货方委托确定供货商D.制订监造检验计划，列出重点监造检验目录E.货物制造工作中，进驻制造现场进行监造与检验38.有关设备安装工程的单机无负荷试车的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由发包人组织试车B.设备安装工程只有单机试运转达到规定要求，才能进行联试C.承包人应在试车前 48 小时书面通知工程师D.承包人准备试车记录并根据发包人要求为试车提供必要条件E.试车通过，工程师在试车记录上签字39.下列关于货物监造和检验的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.现场监造与检验的要求应事先在合

16、同中约定B.货物采购的现场监造与检验必须由购货人直接在供货厂家进行C.设备、材料运抵施工现场后，主持仓储的管理人员要开箱检验，合格后方能入库D.检验报告是对采购的设备和材料进行检验、测试和其他有关质量检查的真实情况的记录E.监造与检验的方法必须是实测的40.下列有关购货人的违约责任的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.购货人中途退货或无故拒收货物，应支付违约金B.购货人未按合同规定日期付款的，按合同约定支付违约金C.购货人填错或临时变更到货地点且没有提前通知供货人的，供货人承担由此而多付的费用D.对提出质量异议的货物，在代保管期间内，购货人应按原包装妥善保管、保养，不得动用E.购货人未按合

17、同规定日期付款的，在此期间如遇国家规定的价格上涨，购货人承担由此而多发生的费用工程项目组织与管理-21 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：24，分数：60.00)1.工程项目合同管理的基本原则不包括_。（分数：2.50）A.平等自愿原则B.诚实信用原则C.公开原则 D.公平原则解析：2.建设工程勘察设计管理条例由_在 2000 年发布。（分数：2.50）A.原建设部B.国务院 C.商务部D.财政部解析：3.仲裁机构在收到争议提交仲裁的申请后的_天开始审理。（分数：2.50）A.28B.42C.56 D.84解析：4.建设工程施工合同的文件包括：合同协议

18、书；中标通知书；投标函及附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单；工程报价单或预算书。正确的解释顺序为_。（分数：2.50）A. B.C.D.解析：5.有关业主向承包商提供资料的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据B.业主对招标后续阶段提供的资料和数据的真实性和正确性不负责任 C.业主应对招标阶段提供的资料和数据的真实性和正确性负责D.业主对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误不负责任解析：6.承包商将银行出具的履约保函和预付款保函交给业主并通知监理工程师后，监理工程师在_天内签发“预付款支付证书”

19、。（分数：2.50）A.10B.14C.21 D.28解析：7.工程变更是指施工过程中出现了与_时预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工承包范围内的某些工作。（分数：2.50）A.签订合同 B.踏勘现场C.投标D.招标解析：8.业主应在工程师收到承包商的月进度付款申请单后的_天内付款。（分数：2.50）A.14B.28C.42D.56 解析：9.某工程未能通过竣工检验，则承包商应_。（分数：2.50）A.对缺陷进行修复和改正 B.对业主进行赔偿C.对未通过部分工程进行重新施工D.重新向工程师申请颁发接受证书解析：10.下列关于建设工程勘察设计合同的说法，不正确的是_。（分数：2.50）A.一

20、般情况下，建设工程勘察合同与设计合同是两个合同B.为了公平起见，发包人不能将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位 C.勘察设计合同的发包人应当是法人或者其他组织，承包人必须具有法人资格D.建设工程勘察合同与设计合同两个合同的特点和管理内容相似解析：11.下列哪种合同是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据_。（分数：2.50）A.工程项目前期咨询合同B.建设工程勘察、设计合同C.工程施工合同 D.货物采购合同解析：12.标准文件中规定承包人的义务不包括_。（分数：2.50）A.办理法律规定的有关施工证件和批件 B.按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内C.负责施工

21、场地及其周边环境与生态的保护工作D.工程接收证书颁发前，负责照管和维护工程解析：13.某工程项目，由于业主拖延支付工程款导致承包商损失，承包商向业主提出索赔，其中总部管理费的索赔，其打算以工程延期的总天数为基础，计算总部管理费的索赔额。已知该工程的合同额为 2000 万元，同期内公司的总合同额为 9500 万元，同期内公司的总管理费为 475 万元，合同实施天数 963 天，工程延期天数为 84 天，则索赔的总部管理费为_。（分数：2.50）A.2105 元B.100000 元C.87192 元 D.1038 元解析：14.下列关于货物验收和检验的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.供货人

22、的检验结果应在检验文件中加以说明B.货物验收必须按国家标准进行验收 C.货物的数量或规格与合同不符时，购货人有权拒付货款D.货物运抵现场后，购货人对货物进行验收以确定是否与合同相符解析：15.下列有关供货人的违约责任的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.供货人不能按时交货的，应向购货人偿付违约金B.包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，供货人应负责赔偿C.供货人擅自改变运输路线和运输工具的，也须由购货人负责赔偿 D.由于货物错发到货地点或接货单位造成逾期交货的，供货人应支付违约金解析：16.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前_小时向承包人提出书面延期要求。（分数：2.50）A.24 B.

23、36C.48D.56解析：17.下列关于施工合同价款的调整的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.招标投标工作主要是围绕合同价款展开的B.施工合同价款只能用可调整的价格合同约定 C.合同价款应依据中标通知书的中标价格和非招标工程的工程预算书确定D.承包方和发包方约定合同价款后，任何一方不得擅自改变解析：18.下列有关工程项目进度管理过程的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.项目进度管理的各过程是相互作用的B.工作定义不属于项目进度管理的过程 C.项目进度管理的各过程与其他项目管理领域的过程相互作用D.进度管理包括为确保项目按期完成所必需的所有过程解析：19.工作定义的依据不包括_。（分数

24、：2.50）A.WBSB.项目范围说明书C.工作清单 D.历史资料解析：20.以下各项既是工作定义的成果，又是工作顺序安排的依据是_。（分数：2.50）A.WBSB.工作清单 C.其他约束和假设D.详细依据解析：21.在双代号网络图中，只消耗时间，不消耗资源的工作，用_表示。（分数：2.50）A.点画线 B.虚箭线C.实箭线D.波浪线解析：22.有关双代号网络图的表示形式的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.在双代号网络图中，用一根箭线和两个圆圈来表示工作B.在双代号网络图中，箭线的箭头表示工作开始，箭线的箭尾表示工作结束 C.在双代号网络图中，在箭线的出发点和交汇处画上圆圈来表示节点D.

25、在双代号网络图中，工作的名称写在箭线的上面解析：23.某工程双代号网络计划如图所示，其中关键线路有_条。 （分数：2.50）A.2B.3C.4 D.5解析：24.进度计划中工作与工作之间的逻辑关系和工作的持续时间都具有不肯定性，则应该采用的进度计划制订的方法是_。（分数：2.50）A.计划评审技术B.图示评审技术 C.关键路线法D.专家判断估计法解析：二、多项选择题(总题数：16，分数：40.00)25.咨询工程师在合同管理中的主要工作有_。（分数：2.50）A.咨询工程师应运用自己的专业知识和经验提出一个完整的合同体系方案 B.协助业主草拟合同条款 C.与合同当事人展开谈判D.协助业主签订合

26、同 E.在合同履行中，督促合同双方认真履行合同 解析：26.按国际惯例，建安工程合同价包括_。（分数：2.50）A.直接费 B.利息C.间接费 D.利润 E.税金解析：27.下列关于货物采购合同的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.货物采购合同也即工程建设中涉及的重要设备材料的采购合同 B.货物采购合同包括材料采购和设备采购两部分 C.材料采购和设备采购涉及的条款繁简程度差异不大D.材料采购合同的条款一般限于材料交货阶段 E.材料采购合同的条款，除了交货阶段的工作外，往往还需包括设备生产、安装调试阶段等解析：28.下列有关工程施工合同的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.施工合同是工程

27、项目合同的一种 B.依照施工合同，承包人应提供必要的施工条件并支付工程价款C.施工合同在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则 D.施工合同是工程建设质量、进度、投资控制的主要依据 E.在建设领域加强对施工合同的管理具有十分重要的意义 解析：29.下列关于工程监理合同的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.监理合同是建筑安装工程承包合同B.监理合同的标的是服务 C.工程监理合同指委托人与监理人签订的明确双方权利、义务的协议 D.监理合同是工程建设质量、进度、投资的主要依据E.监理合同是委托合同的一种 解析：30.有关业主提供的担保的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.业主提供的支付保函担

28、保金额只能按总价的某一百分比计算B.业主提供的支付保函担保期限至缺陷通知期满后 6 个月 C.业主提供的支付款担保为无条件担保 D.通用条件的条款中明确规定业主必须向承包商提供支付保函E.具体工程的合同内是否包含业主必须向承包商提供支付保函，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定 解析：31.索赔费用中的人工费的索赔包括_。（分数：2.50）A.由于非承包责任的功效降低所增加的人工费用 B.属承包商责任的工期延误导致的工资上涨费C.超过法定工作时间的加班劳动 D.法定人工费增长 E.属承包商责任的工期延误导致的人工窝工费解析：32.施工合同条件通用条件的条款中规定的合同文件包括_。（分数：2

29、.50）A.合同协议书 B.投标函 C.合同专用条件 D.图纸 E.已标价的工程量清单解析：33.有关建设工程施工合同协议书中质量标准的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.质量标准是协议书的核心内容 B.工程质量条款是确定发包人责任的依据C.工程质量条款是施工合同的必备条款 D.工程质量往往通过设计图纸和施工说明书、技术标准加以确定 E.工程质量条款是明确对发包人的要求解析：34.对于以下合同价款变更的估价原则的说法正确的有_。（分数：2.50）A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价 B.已标价工程量清单中有类似子目的，可由总监理工程师自行确定合理的变更工作单价C

30、.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由总监理工程师与合同双方共同商定或确定变更工作的单价 D.在编制专用合同条款时，应根据项目的具体情况和特点约定变更的估价原则 E.如果变更指示是因承包人过错造成的，承包人应承担这种违约引起的额外费用 解析：35.下列关于工程施工的开工及延期开工的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.承包人不能按时开工，应在不迟于约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求 B.工程师在接到延期开工申请后的 24 小时内以书面形式答复承包人C.工程师接到延期开工申请后在规定时间内不答复，视为同意承包人的要求 D.承包人

31、对延期开工的通知有否决权E.因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，工程师通知承包人后，可推迟开工日期 解析：36.承包商向业主的索赔包括_。（分数：2.50）A.地质条件引起的索赔 B.工程变更引起的索赔 C.对超额利润的索赔D.物价上涨引起的索赔 E.不可抗力的后果 解析：37.货物监造与检验时，咨询工程师的工作内容包括_。（分数：2.50）A.了解制造厂质量保证体系文件的制订和有效实施情况，并对其提出意见 B.货物制造工作完毕后，咨询工程师参加全面质量验收并写出检验报告 C.受购货方委托确定供货商D.制订监造检验计划，列出重点监造检验目录 E.货物制造工作中，进驻制造现场进行监造与检

32、验 解析：38.有关设备安装工程的单机无负荷试车的表述，错误的是_。（分数：2.50）A.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由发包人组织试车 B.设备安装工程只有单机试运转达到规定要求，才能进行联试C.承包人应在试车前 48 小时书面通知工程师D.承包人准备试车记录并根据发包人要求为试车提供必要条件 E.试车通过，工程师在试车记录上签字解析：39.下列关于货物监造和检验的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.现场监造与检验的要求应事先在合同中约定 B.货物采购的现场监造与检验必须由购货人直接在供货厂家进行C.设备、材料运抵施工现场后，主持仓储的管理人员要开箱检验，合格后方能入库 D.检验报告是对采购的设备和材料进行检验、测试和其他有关质量检查的真实情况的记录 E.监造与检验的方法必须是实测的解析：40.下列有关购货人的违约责任的表述，正确的是_。（分数：2.50）A.购货人中途退货或无故拒收货物，应支付违约金 B.购货人未按合同规定日期付款的，按合同约定支付违约金 C.购货人填错或临时变更到货地点且没有提前通知供货人的，供货人承担由此而多付的费用D.对提出质量异议的货物，在代保管期间内，购货人应按原包装妥善保管、保养，不得动用 E.购货人未按合同规定日期付款的，在此期间如遇国家规定的价格上涨，购货人承担由此而多发生的费用 解析：