【工程类职业资格】工程造价计价与控制-156及答案解析.doc

《【工程类职业资格】工程造价计价与控制-156及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】工程造价计价与控制-156及答案解析.doc（38页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、工程造价计价与控制-156 及答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.若工程师不同意乙方提出的变更价款，可由( )进行调解。（分数：1.00）A.仲裁机构B.人民法院C.双方所共同认可的第三人D.工程造价管理部门2.国产设备原价等于( )。（分数：1.00）A.设备制造厂的交货价，即出厂价B.设备出厂价+运费C.设备出厂价十运费+设备供销部门手续费D.设备出厂价+采购与保管费3.在项目实施阶段，承包商最终的工作成果是( )。（分数：1.00）A.项目自评报告B.土建工程C.整个项目的交付使用D.详细的设计图纸4.下列选项中，关于项

2、目生命周期划分特点错误说法的是( )。（分数：1.00）A.各项目阶段按照首尾衔接，以明确定义的可交付成果为各阶段完成标志B.项目资源投入在项目开始时较低，此后逐渐提高，进入项目后期接近结束时又迅速下降C.随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐降低，外界因素对项目的影响程度也逐渐减弱D.项目管理是将知识、技能、工具与技术应用到项目各项活动中，以实现或超过项目利益相关方的要求和期望5.在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在( )以内。（分数：1.00）A.30%B.20%C.10%D.5%6.建设工程施工合同(示范文本)对工程款的支付约定是：“在确认

3、计量结果后( )日内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)”。（分数：1.00）A.7B.14C.21D.287.按照产品制造成本法，不应计入产品制造成本的费用是( )（分数：1.00）A.工资及福利费B.折旧费C.维简费D.管理费8.项目可行性研究的前提和基础是( )。（分数：1.00）A.市场调查和预测研究B.建设条件研究C.设计方案研究D.经济评价9.建设项目通过竣工验收后，由施工单位移交建设单位使用，并办理各种移交手续，这时标志着建设项目全部结束，即( )。（分数：1.00）A.工程使用年限开始计算B.建设资金转化为使用价值C.工程可以使用D.工程再投资属于维护10.建设工程项目的参与

4、各方都有自己的目标，其中施工方项目管理的目标是( )。（分数：1.00）A.规模目标、进度目标、质量目标B.投资目标、进度目标、范围目标C.质量目标、进度目标、成本目标D.投资目标、费用目标、机会目标11.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，直接从事建筑安装工程施工的生产工人的福利费应计入( )。（分数：1.00）A.人工费B.材料费C.企业管理费D.现场管理费12.按照FIDIC 合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是( )。（分数：1.00）A.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误B.由于传染病导致工期延误C.业主提前占用工程D.业主办理的保险

5、而未能从保险公司获得补偿的部分13.在项目最初的决策阶段，一般不介入项目管理工作的相关单位为( )。（分数：1.00）A.项目业主B.管理公司C.施工单位D.专业性工程咨询公司14.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算15.在FIDIC 施工合同条件下，缺陷通知期是指( )。（分数：1.00）A.从颁发履约证书到办理竣工结算的日历天数B.从办理竣工结算到颁发工程接收证书的日历天数

6、C.从颁发工程接收证书到承包商报送竣工报表的日历天数D.从工程接收证书标明的竣工日到颁发履约证书为止的日历天数16.合同管理从( )开始，一直到合同履行结束。（分数：1.00）A.合同签订B.合同谈判C.合同方案设计D.发出中标通知书17.关于竣工后保修费用处理，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.由承包人未按施工质量验收规范、设计文件要求和施工合同约定组织施工而造成的质量缺陷所产生的工程质量保修，应当由承包人负责修理并承担经济责任B.由承包人采购的建筑材料、建筑构配件、设备等不符合质量要求，或承包人应进行而没有进行试验或检验，进入现场使用造成质量问题的，应由承包人负责修理并承担经济

7、责任C.由设计入造成的质量缺陷应由设计入承担经济责任。当由承包人进行修理时，费用数额应按合同约定，通过发包人向设计入索赔，不足部分由承包人补贴D.不可抗力造成的质量缺陷不属于规定的保修范围，所以由于地震、洪水、台风等不可抗力原因造成损坏，承包人不承担经济责任18.工程项目发包人供应的材料进入施工现场经承包人点验后使用，事后发现该材料有质量问题，应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期B.承包人承担重新采购及拆除重建的有关费用，工期不予顺延C.发包人承担重新采购及拆除重建所发生的费用，工期不予顺延D.承包人承担重新采购及拆除重建的有关

8、费用，可以顺延由此延误的工期19.建设工程施工合同(示范文本)中，有关专利技术的申报和使用表述正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人要求使用的，发包人办理申报手续，承包人承担相关费用B.发包人要求使用的，承包人办理申报手续，发包人承担相关费用C.承包人要求使用的，承包人办理申报手续，费用由承发包双方协商D.承包人要求使用的，报工程师认可后实施20.下列对建设工程施工合同(示范文本)条件下的工程变更的论述正确的是( )。（分数：1.00）A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B.增建合同中约定的工作量不属于设计变更C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D.发包方要求更高的质量标

9、准属于设计变更21.( )是施工图设计预算的简称，又叫设计预算。（分数：1.00）A.施工预算B.施工图预算C.设计概算D.施工概算22.根据我国现行建设工程施工合同(示范文本)的相关规定，工程预付款的比例是( )。（分数：1.00）A.建筑安装工程一般不超过合同价的 30%B.建筑工程一般不超过单项工程工作量的 30%C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的 30%D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的 30%23.下列关于工程索赔的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔B.处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益

10、C.工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算D.工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据24.多余工作时间属于( )。（分数：1.00）A.损失时间B.定额时间C.必需损耗的时间D.有效工作时间25.以下关于保修费用处理的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.承包单位未按设计要求施工，造成的质量缺陷，由承包单位负责返修并承担经济责任B.由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位承担经济责任C.因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，均由承包单位承担经济责任D.因不可抗力造成的损坏问题，由建设单位负责处理26.某承包商在基础施工

11、时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加 1万元，则对该分项工程正确的处理是( )（分数：1.00）A.发包人不予补偿B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿27.关于竣工决算，说法正确的是( )。（分数：1.00）A.建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用B.已具备竣工验收条件的项目，如半年内不办理竣工验收和固定资产移交手续则视同项目已正式投产C.新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象D.建设项目竣工决算应包括从动工

12、到竣工投产全过程的全部费用28.某企业为扩大生产规模，提出三个设计方案：方案甲，一次性投资 5400万元，年经营成本 620万元；方案乙，一次性投资 4300万元，年经营成本 760万元；方案丙，一次性投资 5100万元，年经营成本 680万元。三个方案的寿命期相同，所在行业的标准投资效果系数为 8%，用计算费用法确定的最优方案是( )。（分数：1.00）A.方案甲、丙B.方案甲C.方案乙D.方案丙29.工程造价指数按其编制的方法不同分为( )。（分数：1.00）A.综合指数和平均数指数B.定基指数和环比指数C.月指数和年指数D.个体指数和总指数30.竣工决算由竣工财务决算说明书、竣工财务决算

13、报表、工程竣工图和( )四部分组成。前两部分又称工程建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。（分数：1.00）A.工程竣工造价对比分析B.工程造价对比分析C.招标标对比分析D.工程项目总造价31.按照工程量清单的基本构成，招标控制价的编制包括分部分项工程费、措施项目费用、其他项目费、规费和( )等内容。（分数：1.00）A.利润B.税金C.人工费D.机械使用费32.在建设项目财务评价时，流动负债估算公式是( )。（分数：1.00）A.(年外购原材料、燃料+年工资及福利费)/应付账款周转次数B.(年外购原材料、燃料+短期借款利息)/应付账款周转次数C.(年外购原材料、燃料+短期借款本息)/应

14、付账款周转次数D.年外购原材料、燃料/应付账款周转次数33.概算指标的作用主要有( )。（分数：1.00）A.建设单位选址的主要依据B.作为编制投资估算的主要依据C.确定投资额的主要依据D.估算主要材料用量的主要依据34.某土石方工程，工程量为 20m2，单位用量及单价见下表：用实物法编制该工程施工图预算，直接费为( )元。人工 材料 机械项目 单位用量(工日)单价(元/工日)单位用量 m3单价(元/m3)单位用量(台班)单价(元/台班)预算定额 2.5 20 0.7 50 0.3 100当时当地实际价值 2.0 30 0.8 60 0.5 120（分数：1.00）A.1150B.1130C.

15、3060D.168035.某建设项目有甲、乙、丙、丁四个设计方案，各方案基本数据如下表所示。现已知标准投资回收期为6年，投资效果系数为 0.22，则最佳设计方案是( )。方案 甲 乙 丙 丁投资总额(万元) 1480 1630 1580 1980年生产成本(万元) 1060 910 760 730（分数：1.00）A.甲B.丙C.乙D.丁36.一单项工程分为三个子项，它们的概算造价分别是 500万元、1200 万元、3600 万元，该工程的设备购置费是 900万元，则该单项工程总概算造价是( )万元。（分数：1.00）A.5300B.6200C.900D.360037.下列不属于履约担保的形式

16、的是( )。（分数：1.00）A.银行保函B.履约担保书C.保证金D.保留金38.按有关规定，对因设计单位错误、漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资累计超过原概算值3%5%的，要扣减( )。（分数：1.00）A.全部设计费的 3%B.该部分设计费的 3%C.全部设计费的 5%D.该部分设计费的 5%39.按照FIDIC 合同条款规定如果业主准备替换工程师，必须提前不少于( )天发出通知以征得承包商的同意。（分数：1.00）A.24B.28C.42D.4840.结构面积系数与设计方案经济性的关系是( )。（分数：1.00）A.系数为定值时最经济B.系数越大越经济C.系数越小越经济D.两者无

17、关41.下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是( )。（分数：1.00）A.建设单位未及时供应施工图纸B.施工单位施工机械损坏C.业主原因要求暂停全部项目施工D.因设计变更而导致工程内容增加42.关于限额设计，以下叙述中不正确的是( )。（分数：1.00）A.限额设计是建设项目投资控制体系中的一项关键措施B.限额设计最关键的阶段是施工图设计阶段C.限额设计控制工程造价，可采用纵向控制和横向控制两种方法D.限额设计的本质特征是投资控制的主动性43.某工程项目总价值 1000万元，合同工期为 18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用 50万元，则承包方提出工期索赔为( )个月。（

18、分数：1.00）A.1.5B.0.9C.1.2D.3.644.生产单位提前进场参加设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴等支出应计入( )。（分数：1.00）A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.生产准备费D.联合试运转费45.单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是( )。（分数：1.00）A.计算直接工程费的方法不同B.计算间接费的方法不同C.计算工程量的方法不同D.计算利税的方法不同46.某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。（分数：1.00）A.费用由工程师承担，工

19、期由承包方承担B.费用由承包方承担，工期由发包方承担C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D.费用和工期均由承包方承担47.通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6小时，辅助工作时间占工序作业时间的 2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3%、2%、18%，则该人工挖二类土的时间定额是( )。（分数：1.00）A.0.765工日/m 3B.0.994m3/工日C.1.006工日/m 3D.1.307m3/工日48.评标委员会中的专家成员人选，应符合的条件是( )。（分数：1.00）A.在业主单位从事建筑工程类技术工作B.参与过有关招投标

20、法规文件的起草或制定工作并具有与项目相关的实践经验C.从事相关领域工作满 8年并具有高级职称或者同等专业水平D.投标人共同认可的高级职称人员49.人工费的索赔不包括( )。（分数：1.00）A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B.由于承包商责任的工效降低所增加的人工费用C.超过法定工作时间加班劳动D.法定人工费增长50.关于FIDIC 合同条件的具体应用，以下说法正确的是( )。（分数：1.00）A.适用于房屋建筑工程和各种工程；适用于国际工程施工，同样适用于国内合同；它注重业主、承包商、工程师三方面的关系协调B.仅适用于房屋建筑工程；适用于国际工程施工，不适用于国内合同；它注重业主、承

21、包商、工程师三方面的关系协调C.仅适用于国际工程施工；它注重业主、承包商、工程师三方面的关系协调D.适用于房屋建筑工程和各种工程；适用于国际施工，同样适用于国内合同；它强调业主为主的管理51.下列选项中不属于人力资源管理工作过程的是( )。（分数：1.00）A.项目组织与人力资源计划B.人员选择及配备C.制定人力资源管理制度D.项目团队建设52.项目投资决策是选择和决定投资( )的过程。（分数：1.00）A.行动方案B.施工方案C.行动流程D.施工流程53.下列关于总价合同说法错误的是( )。（分数：1.00）A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价，可以较早确定或者预测工程成本B.在

22、施工进度上能极大地调动承包人的积极性C.业主的风险较小，因此可以不必完整而明确地规定承包人的工作D.必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度内54.朗格系数是指( )。（分数：1.00）A.设备费用与总建设费用之比B.总建设费用与建筑安装费用之比C.总建设费用与设备费用之比D.建筑安装费用与总建设费用之比55.在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为( )，承包商采用的固定要素取值要尽可能( )。（分数：1.00）A.0.150.35，大B.0.150.35，小C.0.050.25，小D.0.050.25，大56.采用固定合同单价的工程，应根据( )办理中间结算。（分数

23、：1.00）A.工程量清单中的工程量B.实际完成的工程量C.合同中规定的工程量D.承包商报送的工程量57.下列属于发包人应做的工作是( )。（分数：1.00）A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.确定水准点与坐标控制点C.临近建筑物的保护工作D.提供围栏设施58.下列关于设计概算的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.设计概算是建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用B.设计概算一经批准就作为工程造价管理的最高限额C.设计概算是确定静态投资，作为筹措、供应和控制资金使用的限额D.设计概算是设计方案技术经济合理性的最高限额59.国内贸易交付方式中由卖方保证货物在运输过

24、程中的安全和质量，从而减少买方承担的风险的是( )。（分数：1.00）A.工厂交付B.用户现场交付C.用户指定地交付D.指定地交付60.某大型土石方工程因地质条件还不太落实(技术条件已明确)，且拟在工程全部完成时按实际土方量结算，则该工程最适宜选择的施工合同类型是( )。（分数：1.00）A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调总价合同D.可调单价合同61.某建设项目，建设期 2年，第一年计划投资 1000万元，第二年计划投资 500万元，年居投资价格上涨率为 5%，则建设期间涨价预备费为( )万元。（分数：1.00）A.62.5B.75.0C.100.0D.101.2562.某企业对一大型加

25、工设备采购进行招投标，某标书投标价为 154万元，经过计算，该设备在运行 20年后残值折合为现值为 42万元，其中需支出维护等各项费用 46万元 (已折现)，则该标书评标价为( )。（分数：1.00）A.156万元B.200万元C.114万元D.158万元63.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是( )。（分数：1.00）A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低所引起的损失费D.机上工作人员的工资64.“项目利益相关方是直接参与项目获取利益或其利益因项目的实施与完成而受到积极或消极影响的组织和个人，利益相关方会对项目的目标、结果和实施过程施加影响。”这句话中“直接参与”的说法错误

26、的是( )。（分数：1.00）A.直接参与者包括政府机构、新闻媒体、社会群体、行业组织和项目成果的用户等B.直接参与者包括项目发起人和投资人，是主要决策方，总目标制定者，且保持沟通，支持管理团队，检查项目经理目标实现C.直接参与者包括投资人指派的项目经理和管理团队D.直接参与者包括承担项目任务的执行者，即承包商或供应商等65.建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该( )（分数：1.00）A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明

27、后工程师发出变更指令D.在变更前 14天以前以书面形式向承包人发出变更通知66.下列选项中，不属于业主项目管理决策阶段主要任务的是( )。（分数：1.00）A.对投资方向和内容作初步构想B.及时办理有关设计文件的审批工作C.组织对工程项目建议书和可行性研究报告进行评审D.根据项目建设规模、建设内容和国家有关规定对项目进行决策或报请有关部门批准67.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( )。（分数：1.00）A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D.在承包

28、商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告68.工程招标代理机构资格分为甲级、乙级和暂定级。下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.甲级工程招标代理机构可以承担各类工程的招标代理业务B.甲级和乙级招标代理机构都可以承担各类工程的招标代理业务C.乙级工程招标代理机构只能承担工程总投资 1亿元人民币以下的工程招标代理业务D.暂定级工程招标代理机构，只能承担工程总投资 6000万元人民币以下的工程招标代理业务69.已知某挖土机挖土的一次正常循环工作时间是 2min，每循环工作一次挖土 0.5m3，工作小组的延续时间为 8h，机械正常利用系数为 0.8，则其产量定额为( )m 3台班

29、。（分数：1.00）A.96B.120C.150D.30070.劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是( )。（分数：1.00）A.互为倒数B.独立关系C.正比关系D.相关关系71.( )是指在工程建设项目整个投资决策过程中，依据已有的资料，运用一定的方法和手段，对工程建设项目全部投资费用进行的预测和估计。（分数：1.00）A.投资核算B.投资预算C.投资估算D.投资决策72.市区某建筑公司承建某县城已建筑工程，工程不含税造价为 8000万元，则该施工企业应缴纳的城市维护建设税为( )万元。（分数：1.00）A.12.40B.12.41C.17.3

30、6D.17.37二、多项选择题(总题数：24，分数：48.00)73.施工图预算审查方法有( )。（分数：2.00）A.全面审查法B.重点抽查法C.对比审查法D.系数估算审查法E.联合审查法74.设计概算编制的原则有( )。（分数：2.00）A.严格执行规定的设计标准B.完整、准确地反映设计内容C.反映工程所在地当时的价格水平D.将概算控制在投资估算限额内E.简洁、易懂75.( )构成建设项目的建设成本。（分数：2.00）A.建筑安装工程投资支出B.设备工器具投资支出C.非经营项目转出投资D.待摊投资支出E.建设单位按项目概算内容发生的构成建设项目实际支出的房屋购置支出76.下列财务评价报表中

31、，属于偿债能力分析基本报表的是( )（分数：2.00）A.自有资金现金流量表B.资金来源与资金运用表C.借贷偿还表D.财务外汇平衡表E.资产负债表77.项目决策阶段进行设备选用时，应处理好的问题包括( )（分数：2.00）A.进口设备与国产设备费用的比例关系问题B.进口设备的备件供应与维修能力问题C.设备间的衔接配套问题D.设备与原有厂房之间的配套问题E.进口设备与原材料之间的配套问题78.建设项目可行性研究报告的内容可概括为( )。（分数：2.00）A.市场研究B.确定拟建规模C.厂址选择D.技术研究E.效益研究79.影响建筑安装工人人工单价的因素主要有( )。（分数：2.00）A.人工消耗

32、水平B.社会平均工资水平C.生活消费品物价的变动D.劳动力市场供求变化E.社会保障和福利政策80.根据我国现行财税制度，可用于还本付息的资金主要包括( )（分数：2.00）A.未分配利润B.固定资产折旧C.无形资产摊销费D.维简费E.流动资金81.下列各项费用中，构成大型施工机械台班单价的是( )。（分数：2.00）A.折旧费B.大修理费C.安拆费及场外运费D.司机及配合机械施工人员的人工费E.燃料动力费82.下列属于质量指标指数的有( )。（分数：2.00）A.设备工器具价格指数B.平均工资水平指数C.职工人数指数D.建筑安装工程价格指数E.商品销售量指数83.根据国务院关于投资体制改革的决

33、定，政府对于投资项目的管理包括( )。（分数：2.00）A.审批制B.核准制C.申报制D.备案制E.申请制84.生产成本估算时按制造成本法不直接计入成本的是( )。（分数：2.00）A.其他直接支出B.间接费用C.管理费用D.财务费用E.销售费用85.在计算新增固定资产价值时，应该考虑的费用包括( )。（分数：2.00）A.土地使用权出让金B.设备和工器具购置费C.建设单位管理费D.建筑安装工程造价E.土地征用和迁移补偿费86.概算定额的编制一般分为( )阶段。（分数：2.00）A.准备B.收集资料C.编制初稿D.复核E.审查定稿87.下列费用中，应列入建筑安装工程直接费中人工日工资综合单价的

34、有( )。（分数：2.00）A.生产工人劳动保护费B.生产工人辅助工资C.生产工人退休工资D.生产工人福利费E.生产职工教育经费88.在编制财务计划现金流量表时，属于经营活动现金流入的是( )。（分数：2.00）A.增值税销项税额B.增值税进项税额C.营业收入D.增值税E.项目资本金投入89.在生产成本费用估算中，总成本费用包含而可变成本不包含的生产要素有( )。（分数：2.00）A.计时工资B.计件工资C.修理费D.折旧费E.摊销费90.下列关于设备和工器具价格指数说法正确的( )。（分数：2.00）A.拉斯贝尔体系以基期销售量为同度量B.拉斯贝尔体系以及其价格为同度量C.派许体系以报告期销

35、售量为同度量D.设备和工器具价格指数是平均数指数形式E.设备和工器具价格指数同度量的方法有拉斯贝尔体系和派许体系两种形式91.工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的( )等费用组成。（分数：2.00）A.人工费、材料费、机械使用费B.管理费C.临时设施费D.利润E.税金92.工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，一般包括( )。（分数：2.00）A.分部分项工程费B.规费、税金C.业主临时设施费D.措施项目费E.其他项目费93.在设计阶段，实施价值工程的步骤有( )。（分数：2.00）A.功能分析B.功能评价C.方案创新D

36、.方案评价E.方案实施与检查94.下列属于预算定额机械台班消耗量中机械幅度差的是( )。（分数：2.00）A.供电线路故障检修而发生的机械运转中断时间B.气候变化影响机械工时利用的时间C.工程收尾和工作量不饱满造成的机械停歇时间D.配合机械施工的工人因与其他工种交叉造成的间歇时间E.运输车辆在装货和卸货时的停车时间95.工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的( )。（分数：2.00）A.项目名称B.项目编码C.计量单位D.措施费计算规则E.项目特征96.下列各项中属于项目偿债能力评价指标的是( )（分数：2.00）A.利息备付率B.借款偿还期C.速动比率D.项目投资回收期E.偿债备付率

37、工程造价计价与控制-156 答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.若工程师不同意乙方提出的变更价款，可由( )进行调解。（分数：1.00）A.仲裁机构B.人民法院C.双方所共同认可的第三人D.工程造价管理部门 解析：解析 在变更后合同价款的确定上，首先应当考虑适用合同中已有的、能够适用或者能够参照适用的，其原因在于在合同中已经订立的价格(一般是通过招标投标)是较为公平合理的，因此应当尽量适用。由承包人提出的变更价格，工程师如果能够确认，则按照这一价格执行。如果工程师不确认，则应当提出新的价格，由双方协商，按照协商一致的价格执行。

38、如果无法协商一致，可以由工程造价部门调解，如果双方或者一方无法接受，则应当按照合同纠纷的解决方法解决。2.国产设备原价等于( )。（分数：1.00）A.设备制造厂的交货价，即出厂价 B.设备出厂价+运费C.设备出厂价十运费+设备供销部门手续费D.设备出厂价+采购与保管费解析：解析 国产设备原价一般指的是设备制造厂的交货价或订货合同价。它一般根据生产厂或供应商的询价、报价、合同价确定，或采用一定的方法计算确定。3.在项目实施阶段，承包商最终的工作成果是( )。（分数：1.00）A.项目自评报告B.土建工程C.整个项目的交付使用 D.详细的设计图纸解析：解析 承包商建造完成的土建工程是阶段性的工作

39、成果；项目自评报告是项目总结阶段的工作成果；详细的设计图纸是准备阶段产生的工作成果；只有整个项目的交付使用才是最终的工作成果。这里要区分承包商在项目实施阶段中的阶段性成果和最终成果。4.下列选项中，关于项目生命周期划分特点错误说法的是( )。（分数：1.00）A.各项目阶段按照首尾衔接，以明确定义的可交付成果为各阶段完成标志B.项目资源投入在项目开始时较低，此后逐渐提高，进入项目后期接近结束时又迅速下降C.随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐降低，外界因素对项目的影响程度也逐渐减弱D.项目管理是将知识、技能、工具与技术应用到项目各项活动中，以实现或超过项目利益相关方的要求和期望 解析：解

40、析 D 选项是项目管理的内涵。项目生命周期划分的特点只有 ABC三个选项。5.在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在( )以内。（分数：1.00）A.30% B.20%C.10%D.5%解析：解析 在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在30%以内。6.建设工程施工合同(示范文本)对工程款的支付约定是：“在确认计量结果后( )日内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)”。（分数：1.00）A.7B.14 C.21D.28解析：解析 建设工程施工合同(示范文本)对工程款的支付约定是：“在确认计量结果后 14日内，发

41、包人应向承包人支付工程款(进度款)”，“发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。”7.按照产品制造成本法，不应计入产品制造成本的费用是( )（分数：1.00）A.工资及福利费B.折旧费C.维简费D.管理费 解析：解析 本题考查产品制造成本法的总成本费用的构成。工资及福利费，折旧费及维简费属于产品制造成本，应计入成本；而管理费属于期间费用不计入成本。8.项目可行性研究的前提和基础是( )。（分数：1.00）A.市场调查和预测研究 B.建设条件研究C.设计方

42、案研究D.经济评价解析：解析 本题考查可行性研究的内容。建设项目可行性研究报告的内容可概括为三大部分。首先是市场研究，包括产品的市场调查和预测研究，这是项目可行性研究的前提和基础，其主要任务是解决项目的“必要性”问题。因此，正确答案应该是 A。9.建设项目通过竣工验收后，由施工单位移交建设单位使用，并办理各种移交手续，这时标志着建设项目全部结束，即( )。（分数：1.00）A.工程使用年限开始计算B.建设资金转化为使用价值 C.工程可以使用D.工程再投资属于维护解析：解析 建设项目通过竣工验收后，由施工单位移交建设单位使用，并办理各种移交手续，这时标志着建设项目全部结束，即建设资金转化为使用价

43、值。10.建设工程项目的参与各方都有自己的目标，其中施工方项目管理的目标是( )。（分数：1.00）A.规模目标、进度目标、质量目标B.投资目标、进度目标、范围目标C.质量目标、进度目标、成本目标 D.投资目标、费用目标、机会目标解析：解析 施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和施工方本身的利益。其项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标和施工的质量目标。11.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，直接从事建筑安装工程施工的生产工人的福利费应计入( )。（分数：1.00）A.人工费 B.材料费C.企业管理费D.现场管理费解析：解析 本题考查人工费的构

44、成。人工费包括人工工日消耗量和人工日工资单价。人工日工资单价包括生产工人基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费及生产工人劳动保护费，故答案 A正确。12.按照FIDIC 合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是( )。（分数：1.00）A.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B.由于传染病导致工期延误C.业主提前占用工程D.业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分解析：解析 由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿

45、。因此答案为 A。13.在项目最初的决策阶段，一般不介入项目管理工作的相关单位为( )。（分数：1.00）A.项目业主B.管理公司C.施工单位 D.专业性工程咨询公司解析：解析 在项目最初的决策阶段，一般仅有项目业主及其聘请的管理公司与一些专业性工程咨询公司介入项目管理工作，实施一些专业性很强又相对独立的专业策划和咨询工作，这一阶段的工作特点是，每个局部专业工作周期一般较短，进度管理并不困难。但相互衔接及与报批的关联性较强。在进度管理上的需求表现为业主及项目管理公司对各项工作的逻辑性安排要非常专业、慎重与及时，而对每一家专业咨询单位自身的进度管理要求并不高。传统的施工方介入项目是从参加施工投标

46、开始的，而其正式的进度管理工作一般开始于签署施工承包合同之日。14.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.该项费用属于设备费 B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算解析：解析 工具、器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。一般以设备购置费为计算基数，按照部门或行业规定的工具、器具及生产家具费率计算。计算公式为：工具

47、、器具及生产家具购置费=设备购置费定额费率。15.在FIDIC 施工合同条件下，缺陷通知期是指( )。（分数：1.00）A.从颁发履约证书到办理竣工结算的日历天数B.从办理竣工结算到颁发工程接收证书的日历天数C.从颁发工程接收证书到承包商报送竣工报表的日历天数D.从工程接收证书标明的竣工日到颁发履约证书为止的日历天数 解析：解析 缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。16.合同管理从( )开始，一直到合同履行结束。（分数：1.00）A.合同签订B.合同谈判 C.合同方案设计D.发出中标通知书解析：解析 招标投标的过程就是

48、合同谈判的过程，合同管理的过程从合同谈判开始，一直到合同履行结束。合同管理的过程包括合同订立有的工作，不能误认为合同签订开始。故正确答案为 B。17.关于竣工后保修费用处理，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.由承包人未按施工质量验收规范、设计文件要求和施工合同约定组织施工而造成的质量缺陷所产生的工程质量保修，应当由承包人负责修理并承担经济责任B.由承包人采购的建筑材料、建筑构配件、设备等不符合质量要求，或承包人应进行而没有进行试验或检验，进入现场使用造成质量问题的，应由承包人负责修理并承担经济责任C.由设计入造成的质量缺陷应由设计入承担经济责任。当由承包人进行修理时，费用数额应按合

49、同约定，通过发包人向设计入索赔，不足部分由承包人补贴 D.不可抗力造成的质量缺陷不属于规定的保修范围，所以由于地震、洪水、台风等不可抗力原因造成损坏，承包人不承担经济责任解析：解析 由设计人造成的质量缺陷应由设计人承担经济责任。当由承包人进行修理时，费用数额应按合同约定，通过发包人向设计人索赔，不足部分由发包人补偿。18.工程项目发包人供应的材料进入施工现场经承包人点验后使用，事后发现该材料有质量问题，应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期 B.承包人承担重新采购及拆除重建的有关费用，工期不予顺延C.发包人承担重新采购及拆除重建所发生的费用，工期不予顺延D.承包人承担重新采购及拆除重建的有关费用，可以顺延由此延误的工期解析：解析 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要重新检验或者试验的，由承包人负责，费用由发包人负责。即使在承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题的，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。本题答案为 A。19.建设工程施工合同(示范文本)中，有关专利技术的申报和使用表述