【工程类职业资格】(A)建设工程法规及相关知识-17-1及答案解析.doc

《【工程类职业资格】(A)建设工程法规及相关知识-17-1及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】(A)建设工程法规及相关知识-17-1及答案解析.doc（31页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、(A)建设工程法规及相关知识-17-1 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：35，分数：70.00)1.下列关于法的部门归属的表述，正确的是_。 A.招标投标法属于经济法 B.行政复议法属于非诉讼程序法 C.政府采购法属于民商法 D.劳动合同法属于社会法（分数：2.00）A.B.C.D.2.以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理，必须_，取得建造师的执业资格。 A.取得建造师执业资格证书 B.参加建造师执业资格考试 C.通过建造师执业资格考试 D.经过注册登记（分数：2.00）A.B.C.D.3.甲公司因房屋租赁合同纠纷起诉乙公司，乙公司委托

2、李某为其诉讼代理人，授权书上只写明“全权代理”。李某在诉讼中的下列做法，正确的是_。 A.代乙公司承认甲公司的诉讼请求 B.提出管辖权异议 C.提起上诉 D.提起反诉（分数：2.00）A.B.C.D.4.下列不属于知识产权法律特征的是_。 A.财产性 B.专有性 C.地域性 D.期限性（分数：2.00）A.B.C.D.5.根据商标法的规定，注册商标的专用权，以_为限。 A.核准注册的商标 B.核定使用的商品 C.核准注册的商标和核定使用的商品 D.核准注册的商标或核定使用的商品（分数：2.00）A.B.C.D.6.凡_的工程在工程开工前都要申请领取工许可证。 A.工程投资额在 300 万元以上

3、或者建筑面积在 200 平方米以下 B.工程投资额在 30 万元以上或者建筑面积在 300 平方米以上 C.工程投资额在 50 万元以上或者建筑面积在 200 平方米以下 D.工程投资额在 35 万元以上或者建筑面积在 200 平方米以下（分数：2.00）A.B.C.D.7.甲于 2009 年 11 月 15 日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为 3 万元、2010 年 3 月 16 日，甲被丙驾车撞伤。对此，正确的处理方式是_ A.乙保险公司给付甲保险金后取得代位求偿权 B.甲向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙追偿 C.甲向法院起诉丙后，保险公司不再承担给付保险金的责任 D.甲可

4、以向乙保险公司请求给付 3 万元保险金（分数：2.00）A.B.C.D.8.涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是_。 A.国家标准 B.行业标准 C.强制性标准 D.推荐性标准（分数：2.00）A.B.C.D.9.对承包单位和分包单位责任承担的表述，正确的是_。 A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责 C.分包单位就分包工程对建设单位和总承包单位承担连带责任 D.建筑工程总承包单位应按照总承包合同的约定对建设单位负责（分数：2.00）A.B.C.D.10.建设工程一切险保险合同于 2013 年 3 月 1 日签订，建设工程承包合同约

5、定工程开工日期为 2013 年 3月 20 日。为保证工程如期开工，承包人于 2013 年 3 月 10 日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为_。 A.2013 年 3 月 1 日 B.2013 年 3 月 20 日 C.2013 年 3 月 10 日 D.2013 年 3 月 18 日（分数：2.00）A.B.C.D.11.对邀请招标来讲，投标单位的资格审查在_时进行。 A.资格预审 B.评标 C.签订合同 D.递交投标文件（分数：2.00）A.B.C.D.12.根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当

6、在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少_天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A.10 B.15 C.20 D.30（分数：2.00）A.B.C.D.13.注册建造师李某于 2011 年 1 月办理了延续注册，2012 年 5 月因工作调动办理了变更注册，变更后其注册证书和执业印章的有效期截止至_。 A.2014 年 1 月 B.2015 年 5 月 C.2014 年 12 月 D.2015 年 12 月（分数：2.00）A.B.C.D.14.注册建造师管理规定规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，其法律责任是_。 A.给予警告，申请人 1 年内不得再次申请注册 B.撤销注册，没

7、收非法所得 C.责令改正，处以 1 万元以下的罚款 D.撤销注册，处以罚款，3 年内不得再次申请注册（分数：2.00）A.B.C.D.15.下列民事行为中属于代理的是_。 A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴 B.乙雇佣李四为其修缮房屋 C.丙委托中介为其征婚 D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照（分数：2.00）A.B.C.D.16.建筑业企业资质管理规定属于_。 A.行政法规 B.一般法律 C.司法解释 D.部门规章（分数：2.00）A.B.C.D.17.根据有关规定，下列不属于投标人与招标人串通投标的行为是_。 A.招标人协助投标人撤换投标文件，更改报价 B.招标人向投标人泄

8、露标底 C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标 D.招标人预先内定招标人（分数：2.00）A.B.C.D.18.依招标投标法，下列行为中，能使招标行为发生法律效力，一旦有一方违约，应承担违约责任的是_。 A.招标人与中标人签订书面合同 B.招标人向中标人发出中标通知书 C.投标人收到招标人发出的中标通知书 D.评标委员会在投标人中选出中标者（分数：2.00）A.B.C.D.19.生产经营单位的_对本单位的安全生产工作全面负责。 A.技术部门的负责人 B.安全生产管理部门的负责人 C.主要负责人 D.总工程师（分数：2.00）A.B.C.D.20.招标投标法规定，中标人将中标项目转让给他人的，将

9、中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，并将承担法律责任，该责任不包括_。 A.处转让、分包项目金额 5以上 10以下的罚款 B.有违法所得的，处没收违法所得 C.可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照 D.对直接责任人员追究刑事责任（分数：2.00）A.B.C.D.21.按照我国建筑法的规定，施工现场安全由_负责。 A.施工单位 B.监理单位和施工单位共同 C.建设单位、监理单位和施工单位共同 D.建设单位（分数：2.00）A.B.C.D.22.下列关于注册建造师信用档案的表述，不正

10、确的是_。 A.信用档案信息由注册建造师及其聘用单位向注册机关提供 B.信用档案的内容应当包括注册建造师的基本情况、业绩、不良行为等，但不包括其良好行为 C.违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案 D.注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示（分数：2.00）A.B.C.D.23.下列情形中，在当事人之间产生合同法律关系的是_。 A.甲拾得乙遗失的一块手表 B.甲邀请乙看球赛，乙因为有事没有前去赴约 C.甲因农忙放假，将一部施工机具放入乙家 D.甲鱼塘之鱼跳入乙鱼塘（分数：2.00）A.B.C.D.24.设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需

11、要，对涉及_的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。 A.特殊设计部位 B.施工安全的重点部位和环节 C.关键施工部位 D.有施工难度的施工部分（分数：2.00）A.B.C.D.25.根据有关规定，下列关于承包人垫资的表述，不正确的是_。 A.招标人不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金 B.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，均应予以支持 C.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理 D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持（分数：2.00）A.B.C.D.26.根据我国民法通则的规定，从_起超过 20 年，当事人向人民法院请

12、求保护民事权利的，人民法院不予保护。 A.权利被侵害之日 B.当事人知道或者应当知道权利被侵害时 C.当事人主张权利时 D.当事人要求义务人履行其义务时（分数：2.00）A.B.C.D.27.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，装修工程的最低保修期限为_。 A.1 年 B.2 年 C.半年 D.3 个月（分数：2.00）A.B.C.D.28.下列关于合同变更的表述，不正确的是_。 A.合同的变更是指合同主体或者内容的改变 B.合同的变更须经当事人双方协商一致 C.合同的变更须遵循法定程序 D.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更（分数：2.00）A.B.C.D.29.根据不

13、同的分类标准，建设工程施工合同属于_。 A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同（分数：2.00）A.B.C.D.30.甲、乙签订一份买卖合同，合同约定违约金为 2 万元，同时，甲向乙支付定金 5000 元。后乙违约，造成甲的经济损失 21000 元。现甲起诉到法院，则最多可获得_元。 A.21000 B.25000 C.30000 D.46000（分数：2.00）A.B.C.D.31.根据劳动合同法的规定，下列属于可以约定试用期的劳动合同是_。 A.期限不满 3 个月的劳动合同 B.无固定期限劳动

14、合同 C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同 D.非全日制用工劳动合同（分数：2.00）A.B.C.D.32.某企业与张某签订劳动合同。张某工作后，单位发现其严重近视，因该工种对视力有严格要求，张某不能适应该工作。经企业了解得知张某在录用时隐瞒其视力真实情况，于是决定与张某解除劳动合同。此劳动合同经劳动争议处理机构认定为_。 A.因张某不能适应该工作，劳动合同应予解除 B.因已考核录用，企业无权单方解除劳动合同 C.该劳动合同不应解除，应变更 D.无效劳动合同，自订立时起即无法律效力（分数：2.00）A.B.C.D.33.根据劳动合同法的规定，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是_。 A.与

15、本单位订立短期固定期限劳动合同的劳动者 B.与本单位订立无固定期限劳动合同的劳动者 C.女职工和未成年工 D.年老体弱的职工（分数：2.00）A.B.C.D.34.某建筑公司与安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担 50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程 20 万元损失，则以下说法正确的是_。 A.建设单位可以向建筑公司索赔 20 万元 B.建设单位只能向安装公司索赔 20 万元 C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔 10 万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔 20 万元（分数：2.00）A.B.C.D.35.用人单位未按规定提出工伤

16、认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起_内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。 A.30 日 B.60 日 C.1 年 D.2 年（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：15，分数：60.00)36.民法通则规定，法人应当具备的条件有_。 A.依法成立 B.有必要的财产或者经费 C.有自己的名称、组织机构和场所 D.发起人制定法人章程 E.能够独立承担无限责任（分数：4.00）A.B.C.D.E.37.下列属于用益物权的有_。 A.土地所有权 B.建设用地使用权 C.土地承包经营权 D.

17、地役权 E.抵押权（分数：4.00）A.B.C.D.E.38.下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有_。 A.设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造 B.施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查 C.项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准 D.监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据 E.施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训（分数：4.00）A.B.C.D.E.39.关于特殊诉讼时效，我国民法通则规定：法律对诉讼时效另有规定的，依照法律规定。按我国有关法律规定，下列备选项中_诉讼时效期间为 4 年。 A.国际货物买卖合同争议的 B.作品著作权纠

18、纷的 C.技术进出口合同争议的 D.就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权的 E.因产品存在缺陷，造成损失要求赔偿的（分数：4.00）A.B.C.D.E.40.我国知识产权法律、法规保护的主要知识产权有_。 A.著作权 B.商标权 C.专利权 D.公民肖像权与名誉权 E.商业秘密和商号权（分数：4.00）A.B.C.D.E.41.根据我国相关法规规定，我国建筑业企业的类别分为_。 A.施工总承包 B.建筑工程勘察设计 C.专业承包 D.工程咨询监理 E.劳务分包（分数：4.00）A.B.C.D.E.42.以下关于联合体投标的说法中，正确的有_。 A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

19、B.由同一专业组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 C.联合体各方均应该具备招标文件规定的投标人资格条件 D.联合体各方应当签订共同投标协议 E.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同（分数：4.00）A.B.C.D.E.43.建设生产经营单位的安全生产投入包括_。 A.对必备的安全生产条件的资金投入 B.设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的投入 C.安全检查费用 D.劳动防护用品和安全生产培训的费用 E.为从业人员缴纳的保险费（分数：4.00）A.B.C.D.E.44.安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全实施，必须与主体工程_。 A.同时设计 B.同时施

20、工 C.同时竣工 D.同时准备 E.同时投入生产和使用（分数：4.00）A.B.C.D.E.45.下列关于工程最低保修期限的说法，正确的有_。 A.屋面防水工程的保修期为 5 年 B.供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期 C.地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限 D.给水管道的保修期为 3 年 E.装修工程的保修期为 2 年（分数：4.00）A.B.C.D.E.46.下列关于建设工程竣工日期的表述，正确的有_。 A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期 B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验

21、收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期 E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期（分数：4.00）A.B.C.D.E.47.根据标准是否具有强制力，标准分为_。 A.强制性标准 B.推荐性标准 C.行业标准 D.国家标准 E.地方标准（分数：4.00）A.B.C.D.E.48.下列情形中，劳动者可以随时解除劳动合同的有_。 A.在试用期内的 B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护和劳动条件的 C.用人单位未及时足额支付劳动报酬的 D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的 E

22、.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的（分数：4.00）A.B.C.D.E.49.下列关于无效劳动合同，叙述正确的有_。 A.违反法律、行政法规的劳动合同无效 B.采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同无效 C.无效的劳动合同，从订立时候起，就没有法律约束力 D.劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分仍然有效 E.劳动合同的无效，由劳动行政主管部门确认（分数：4.00）A.B.C.D.E.50.根据有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，建设施工企业应当控制和处理施工现场的_污染。 A.粉尘 B.噪声 C.废水 D.道路遗撒 E.振动（分数：4.00）A.B.C.D

23、.E.(A)建设工程法规及相关知识-17-1 答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：35，分数：70.00)1.下列关于法的部门归属的表述，正确的是_。 A.招标投标法属于经济法 B.行政复议法属于非诉讼程序法 C.政府采购法属于民商法 D.劳动合同法属于社会法（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 选项 A，招标投标法属于民商法；选项 B，行政复议法属于行政法；选项 C，政府采购法属于经济法；选项 D，劳动合同法属于社会法。2.以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理，必须_，取得建造师的执业资格。 A.取得建造师执业资格证书 B.参加建

24、造师执业资格考试 C.通过建造师执业资格考试 D.经过注册登记（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 建造师的执业前提是注册，取得建造师执业资格，未经注册的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。3.甲公司因房屋租赁合同纠纷起诉乙公司，乙公司委托李某为其诉讼代理人，授权书上只写明“全权代理”。李某在诉讼中的下列做法，正确的是_。 A.代乙公司承认甲公司的诉讼请求 B.提出管辖权异议 C.提起上诉 D.提起反诉（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 委托他人代为诉讼的，须向人民法院提交由委托人签名或盖章的授权委托书授权委托书必须记明委托事项和权限。民事诉讼法规定，诉讼代

25、理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。4.下列不属于知识产权法律特征的是_。 A.财产性 B.专有性 C.地域性 D.期限性（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 知识产权作为一种无形财产权，对其进行法律保护不同于有形财产，从而也就具有了不同于有形财产的法律特征。知识产权法律特征表现为：财产权和人身权的双重属性；专有性；地域性；期限性。5.根据商标法的规定，注册商标的专用权，以_为限。 A.核准注册的商标 B.核定使用的商品 C.核准注册的商标和核定使用的商品 D.核准注册的商标或核定使用的商品（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解

26、析 商标法规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。6.凡_的工程在工程开工前都要申请领取工许可证。 A.工程投资额在 300 万元以上或者建筑面积在 200 平方米以下 B.工程投资额在 30 万元以上或者建筑面积在 300 平方米以上 C.工程投资额在 50 万元以上或者建筑面积在 200 平方米以下 D.工程投资额在 35 万元以上或者建筑面积在 200 平方米以下（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 建筑工程施工许可管理办法规定，工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建

27、设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。7.甲于 2009 年 11 月 15 日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为 3 万元、2010 年 3 月 16 日，甲被丙驾车撞伤。对此，正确的处理方式是_ A.乙保险公司给付甲保险金后取得代位求偿权 B.甲向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙追偿 C.甲向法院起诉丙后，保险公司不再承担给付保险金的责任 D.甲可以向乙保险公司请求给付 3 万元保险金（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 投保的金额是 3 万元，所以甲可以向乙保险公司请求给付 3 万元保险金。8.涉及保障人体健康、人身财

28、产安全的标准应当是_。 A.国家标准 B.行业标准 C.强制性标准 D.推荐性标准（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，如电器、压力容器、易燃易爆产品、儿童玩具、医疗器械等，都必须符合保障人体健康和人身、财产安全的强制性的国家标准、行业标准。依照标准化法的规定，保障人体健康，人身、财产安全的标准是强制性标准；强制性标准，必须执行。9.对承包单位和分包单位责任承担的表述，正确的是_。 A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责 C.分包单位就分包工程对建设单位和总承包单位承担连带责任 D.建

29、筑工程总承包单位应按照总承包合同的约定对建设单位负责（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 建筑法规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。10.建设工程一切险保险合同于 2013 年 3 月 1 日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2013 年 3月 20 日。为保证工程如期开工，承包人于 2013 年 3 月 10 日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为_。 A.2013 年 3 月 1 日 B.2013

30、 年 3 月 20 日 C.2013 年 3 月 10 日 D.2013 年 3 月 18 日（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 建设工程一切险保险合同生效日期为保单列明日期，但保险人的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。本题中，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2013 年 3 月 20 日。于 2013 年 3 月 10 日将建筑材料运至工地，先发生者为 2013 年 3 月 10 日。11.对邀请招标来讲，投标

31、单位的资格审查在_时进行。 A.资格预审 B.评标 C.签订合同 D.递交投标文件（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 选项 A，邀请招标的，投标单位的资格审查应当在评标时进行。采用邀请招标方式招标的，招标人向潜在投标人发出投标邀请书后，发售招标文件，不可能进行资格预审；选项 C招标人只能与中标人签订合同，而中标的投标人应当具备规定的资格条件，不可能在签订合同时对投标单位进行资格审查；选项 D，投标人的资格审查文件应密封在投标文件的封套内，投标人递交投标书时，招标人只能对投标文件的密封是否符合要求进行审查，不可能拆封，审查投标人的资格文件，对其进行资格审查。12.根据我国招标投标法规

32、定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少_天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A.10 B.15 C.20 D.30（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并同时报工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。13.注册建造师李某于 2011 年 1 月办理了延续注册，2012 年 5 月因工作调动办理了变更注册，变更后其注册证书和执业印章的

33、有效期截止至_。 A.2014 年 1 月 B.2015 年 5 月 C.2014 年 12 月 D.2015 年 12 月（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 注册建造师管理规定规定，注册证书与执业印章有效期为 3 年。在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照第 7 条、第 8 条的规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。14.注册建造师管理规定规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，其法律责任是_。 A.给予警告，申请人 1 年内不得再次申请注册 B.撤销注册，没收非法所得 C.责令改正，处以 1 万元以下的罚款 D.撤销注册

34、，处以罚款，3 年内不得再次申请注册（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 注册建造师管理规定规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3 年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。其中没有违法所得的，处以 1 万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得 3 倍以下且不超过 3 万元的罚款。15.下列民事行为中属于代理的是_。 A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴 B.乙雇佣李四为其修缮房屋 C.丙委托中介为其征婚 D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 民法通则规定，公民、法人

35、可以通过代理人实施民事法律行为。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。16.建筑业企业资质管理规定属于_。 A.行政法规 B.一般法律 C.司法解释 D.部门规章（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 建筑业企业资质管理规定由建设部制定。在性质上，属于部门规章。17.根据有关规定，下列不属于投标人与招标人串通投标的行为是_。 A.招标人协助投标人撤换投标文件，更改报价 B.招标人向投标人泄露标底 C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标 D.招标人预先内定招标人（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 工程建设项目施工招标投

36、标办法规定，下列行为均属招标人与投标人串通投标：招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；招标人向投标人泄露标底；招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；招标人预先内定中标人；其他串通投标行为。18.依招标投标法，下列行为中，能使招标行为发生法律效力，一旦有一方违约，应承担违约责任的是_。 A.招标人与中标人签订书面合同 B.招标人向中标人发出中标通知书 C.投标人收到招标人发出的中标通知书 D.评标委员会在投标人中选出中标者（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 招标投标法规定，中标通知书对招标人

37、和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。19.生产经营单位的_对本单位的安全生产工作全面负责。 A.技术部门的负责人 B.安全生产管理部门的负责人 C.主要负责人 D.总工程师（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 安全生产法明确规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责，因此生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。20.招标投标法规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、

38、分包无效，并将承担法律责任，该责任不包括_。 A.处转让、分包项目金额 5以上 10以下的罚款 B.有违法所得的，处没收违法所得 C.可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照 D.对直接责任人员追究刑事责任（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 招标投标法规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额 5以上 10以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。21.按照

39、我国建筑法的规定，施工现场安全由_负责。 A.施工单位 B.监理单位和施工单位共同 C.建设单位、监理单位和施工单位共同 D.建设单位（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 建筑法规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。22.下列关于注册建造师信用档案的表述，不正确的是_。 A.信用档案信息由注册建造师及其聘用单位向注册机关提供 B.信用档案的内容应当包括注册建造师的基本情况、业绩、不良行为等，但不包括其良好行为 C.违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行

40、为记入其信用档案 D.注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 注册建造师管理规定中规定，注册建造师及其聘用单位应当按照要求，向注册机关提供真实、准确、完整的注册建造师信用档案信息。注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。23.下列情形中，在当事人之间产生合同法律关系的是_。 A.甲拾得乙遗失的一块手表 B.甲邀请乙看球赛，乙因为有事没有前去赴约 C.甲因农忙放假，将一部施

41、工机具放入乙家 D.甲鱼塘之鱼跳入乙鱼塘（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。选项 A、D，在当事人之间产生不当得利法律关系；选项 B，只有要约，没有承诺，不能产生合同法律关系；选项 C 属于保管合同，即实践合同，当事人意思表示一致，自交付标的物时合同成立。24.设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及_的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。 A.特殊设计部位 B.施工安全的重点部位和环节 C.关键施工部位 D.有施工难度的施工部分（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析

42、建设工程安全生产管理条例规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。25.根据有关规定，下列关于承包人垫资的表述，不正确的是_。 A.招标人不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金 B.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，均应予以支持 C.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理 D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约

43、定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。26.根据我国民法通则的规定，从_起超过 20 年，当事人向人民法院请求保护民事权利的，人民法院不予保护。 A.权利被侵害之日 B.当事人知道或者应当知道权利被侵害时 C.当事人主张权利时 D.当事人要求义务人履行其义务时（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 根据我国民法通则的规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过 20 年的，人民法院不予保护。有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。27.建设工程质量管理条例规

44、定，在正常使用条件下，装修工程的最低保修期限为_。 A.1 年 B.2 年 C.半年 D.3 个月（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年。28.下列关于合同变更的表述，不正确的是_。 A.合同的变更是指合同主体或者内容的改变 B.合同的变更须经当事人双方协商一致 C.合同的变更须遵循法定程序 D.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手

45、续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。合同的变更是指合同关系内容和客体的变化，如果是合同关系主体的改变，则属于合同的转让。29.根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于_。 A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 双务合同是当事人之间互相承担义务，或者说，当事人均承担义务的合同，建设工程施工合同属于双务合同。有偿合同，是当事人一方享有合同约定的权益，须向另一方付出相应代价的合同，建设工程施工合同属于有偿合同。有名合同，又称典型合同，是法律对某类合同赋予专门名称，并设定专门规范的合同，建设工程施工合同在合同法第十六章作了专门规定，属于有名合同。30.甲、乙签订一份买卖合同，合同约定违约金为 2 万元，同时，甲向乙支付定金 5000 元。后乙违约，造成甲的经济损失 21000 元。现甲起诉到法院，则最多可获得_元。 A.21000 B.25000 C.30000 D.46000（分数：2.00）A. B.C.D.