[职业资格类试卷]招标师（招标采购合同管理）模拟试卷12及答案与解析.doc

《[职业资格类试卷]招标师（招标采购合同管理）模拟试卷12及答案与解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[职业资格类试卷]招标师（招标采购合同管理）模拟试卷12及答案与解析.doc（32页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、招标师（招标采购合同管理）模拟试卷 12 及答案与解析0 W 汽车制造厂建设施工土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前 1 个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期 3 个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨期进行，按一般公认标准推算，又影响工期 2 个月。为此承包商准备提出索赔。【问题】1 该项施工索赔能否成立?说明理由。2 在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面?3 承包商应提供的索赔文件有哪些?3 2013 年 6 月 5 日，被申请人向申请人发盘出

2、售 10000t 菜籽粕，质量标准为：油蛋白在 38以上，水分在 125以下，单价 FOB 中国张家港 78 美元吨。2013年 6 月 7 日，申请人接受被申请人的发盘，并要求被申请人将合同和信用证条款传真给申请人。被申请人于 2013 年 6 月 9 日将已盖有公章的售货合约传真给了申请人。申请人收到被申请人传真的售货合约后，删除了原合约上“不接受超过 20 年船龄的船舶” 的要求，并将 “运费已付”修改成“运费按租船合同支付 ”，委托意大利米兰公司签字盖章后于 2013 年 6 月 9 日当天传真给被申请人。2013 年 6 月 14 日，被申请人传真给申请人香港办事处，称申请人单方面修

3、改合同，被申请人不能予以确认，将暂缓执行合同，并要求申请人暂缓开出信用证。2013 年 6 月 22 日，被申请人向申请人发函称，双方已达成的合同为无效合同，申请人所开出的信用证只能作废。同日，申请人回函给被申请人向被申请人解释，由于合同为 FOB 条件，对船龄与运费支付事宜的修改将不会对被申请人履行合同产生任何影响。申请人同时告知被申请人，申请人已将合同项下的货物转卖给了意大利的下手买家，并提醒被申请人，被申请人如不履行交货义务将构成违约。如被申请人拒绝交货，申请人只能通过购买替代货物向下家买方履约。在该函中，申请人要求被申请人在 2013 年 6 月23 日的工作时间内向申请人确认被申请人

4、将履行合同。2013 年 6 月 23 日，被申请人向申请人回函坚持声称双方所达成的合同无效以及船龄及预付运费直接影响被申请人的装船，并声称由于合同本身并未生效，该合同项下的义务和责任都只能作废。申请人已就从被申请人处所购买的 7000 吨货物与意大利的另一家公司达成了转卖协议，申请人为履行与意大利买方的合同，不得不以每吨 9850 美元的高价从新加坡的公司处购买 7350 吨的替代货物。为此，申请人多支付了 15067500美元的货款。因此，申请人遂于 2014 年 7 月 23 日对被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁。【问题】4 申请人和被申请人之间合同是否已经成立?说明理由。5

5、 被申请人是否应承担违约责任?5 2014 年 4 月，甲单位拟建办公楼一栋，工程地址位于 B 建成的 W 小区附近。甲单位就勘察任务与乙单位签订了工程合同。合同规定勘察费 15 万元。该工程经过勘察、设计等阶段于 10 月 20 日开始施工。施工承包商为丙建筑公司。【问题】6 该工程签订勘察合同几天后，委托方甲单位通过其他渠道获得 W 小区业主丁单位提供的 W 小区的勘察报告。甲单位认为可以借用该勘察报告，甲单位即通知乙单位不再履行合同。请问在上述事件中，哪些单位的做法是错误的?为什么? 甲单位是否有权要求返还定金?7 若甲单位和乙单位双方都按期履行勘察合同，并按乙单位提供的勘察报告进行设计

6、与施工。但在进行基础施工阶段，发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符，出现软弱地基，而在原报告中并未指出。此时乙单位应承担什么责任?7 甲公司与乙公司签订委托合同，由甲公司委托乙公司采购某型号 100 台电机，并预先支付购买电机的费用 50 万元。乙公司经考察发现 A 市 x 区的丙公司有一批质优价廉的名牌电机，遂以自己的名义与丙公司签订了一份电机买卖合同，双方约定：乙公司从丙公司购进 100 台电机，总价款 130 万元，乙公司先行支付 30 万元定金：由丙公司负责送货，将全部电机运至 B 市 Y 区，货到验收后一周内乙公司付清全部款项。丙公司在发货时，工作人员误发成 102 台。在运输途

7、中，由于被一车追尾，20 台电机遭到不同程度的损坏。乙公司在 Y 区合同约定地点清点了货物，并将电机多发 2 台以及损坏 20 台的情况通知了丙方及甲方，甲方不同意接受多送的电台，后乙公司一直无法向丙公司支付货款。交货 2 个星期后，乙公司向丙公司披露了是受甲公司委托代为购买电机的情况。【问题】8 丙公司事先并不知晓乙公司系受甲公司委托购买电机，知悉这一情况后，丙公司能否要求甲公司支付货款?9 乙公司与丙公司订立的合同中的定金条款效力如何?10 甲公司是否有权拒收多送的 2 台电机?11 如追尾的肇事车辆逃逸，20 台受损电机的损失应由谁承担?12 如丙公司以乙公司为被告提起诉讼，在诉讼工程中

8、，丙公司认为要求甲公司支付货款更为有利，能否改为主张由甲公司履行合同义务?12 2012 年 5 月，中国某出口商 A 公司与法国某进口商 B 公司签订出口大米若干吨的合同。该合同规定：规定为水分最高 20，杂质最高为 1，以中国商品检验局的检验证明为最后依据；单价为每吨美元，贸易术语为 FOB 上海港，麻袋装，每袋净重公斤，买方须于 2012 年 9 月底才派船只接运货物。合同生效后，B 公司没有按期派船前来接运，直到 2012 年 9 月底才派船到上海港接货。当大米运到法国目的地后，B 公司发现大米生虫，于是委托当地检验机构进行了检验，并签发了虫害证明。B 公司据此向 A 公司提出了索赔

9、20货款的损失赔偿。A 公司接到对方的索赔后，不仅拒赔，而且要求 B 公司支付延误派船期间 A 公司支付的大米仓储保管费及其他费用。此外，保存在中国商品检验局的检验货样至争议发生后仍然完好，未生虫害。【问题】13 A 公司要求 B 支付延误时期的大米仓促保管费及其他费用能否成立 ?请说明理由；14 B 公司的索赔要求能否成立?请说明理由。二、单项选择题15 下列关于招标采购合同管理特点中错误的是( )。（A）合同管理周期长（B）合同管理系统性强（C）合同管理信息化要求低（D）合同管理效益显著16 下列内容不属于合同规划阶段的是( )。（A）初步合同规划（B）招标采购总体合同结构分解（C）有效设

10、计合同管理程序（D）编制招标文件，依法组织招标17 合同履行阶段的合同分析不包括( )。（A）合同总体分析法（B）合同工作分析法（C）合同交底（D）合同分项分析法18 项目控制方法可分为多种类型，按项目的发展过程分类可分为( )。（A）事前控制、事中控制、事后控制（B）前馈控制、反馈控制（C）开环控制、闭环控制（D）主动控制、被动控制19 根据招标投标法招标投标活动应当遵循的原则是( )。（A）平等、公平、公正和诚实守信（B）公平、公开、公正和诚实信用（C）自愿、公平、公正和诚实信用（D）平等、自愿、公正和诚实信用20 招标投标法规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内，按照招

11、标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（A）10（B） 20（C） 30（D）4021 招标投标法由全国人大常委会于( )日审议通过。（A）1997 年 8 月 30 日（B） 1998 年 7 月 1 日（C） 1999 年 8 月 30 日（D）2000 年 1 月 1 日22 下列关合同要素拟定法特点，说法不正确的是( )。（A）以合同要素作为合同各条款设定的依据（B）通过各要素目标的覆盖达到合同整体目标的覆盖（C）同时设计合同的一般条款与特殊要求条款（D）总体合同结构分解23 建设工程勘察合同示范合同示范文本(一)和建设工程勘察合同示范文本(二)均约定，在合同生效后 3 天内，发包人应

12、向勘察人支付勘察费的( )作为定金。（A）10（B） 20（C） 30（D）4024 以下解释合同文件的优先顺序正确的是( )。（A）合同协议书； 合同通用条款；中标通知书；发包人提供的上一阶段的图纸（B） 合同协议书；专用条款及其附件； 技术标准；发包人要求（C） 合同协议书；合同通用条款； 其他合同文件；技术标准（D）合同协议书； 专用条款及其附件；发包人提供的上一阶段的图纸；投标函及其附录25 在中华人共和国境内进行工程建设项目的勘察项目，可不进行招标的是( )。（A）大型基础设施（B）公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目（C）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目（D）抢

13、险救灾的26 根据承包内容的不同，建设工程施工合同可以分为( )。（A）总承包管理合同、分部分项合同（B）施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务合同（C）施工总承包合同、单位工程合同以及分部分项合同（D）施工总承包合同、单位工程合同27 下列关于建设工程的最低保修期限说法错误的是( )。（A）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限（B）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 6 年（C）供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期（D）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年28 专业分包人在收到总承包人下达的

14、变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后( )小时内提出不能执行的理由。（A）12（B） 24（C） 36（D）4829 关于仲裁条款的内容说法正确的是( )。（A）一般包括仲裁地点、仲裁规则（B）一般包括仲裁地点、仲裁机构、仲裁规则、仲裁的效力（C）一般包括仲裁地点、仲裁规则、仲裁的效力（D）一般包括仲裁地点、仲裁时间、仲裁规则30 国有土地使用权出让合同由( )人民政府管理部门与土地使用者签订。（A）省、市（B）市、县（C）省（D）市31 依据工程造价咨询企业管理办法规定，乙级造价咨询企业可以从事工程造价( )万元人民币以下的各类建设项目以及竣工阶段的竣工结算等。（A）5000（B）

15、 6000（C） 7000（D）800032 我国担保法规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种，其中( )属于法定担保，无须签订合同。（A）抵押（B）质押（C）留置（D）定金33 建筑工程保险所承保的自然事件不包括( )。（A）地震（B）洪水（C）飞机坠落（D）暴雨34 根据国有土地使用权出让和转让暂行条例各类用地使用权出让的最高年限说法中不正确的是( ) 。（A）居住用地 70 年（B）工业用地 50 年（C）教育、科技、体育用地 40 年（D）商业、旅游、娱乐用地 40 年35 以合同的成立是否以标的物的交付为必要条件为标准划分，合同可以分为( )。（A）双务合同和单务合同（B

16、）诺诚合同和实践合同（C）主合同和从合同（D）有名合同和无名合同36 关于附条件合同中所附的条件说法不正确的是( )。（A）条件必须是将来发生的事实（B）条件是由当事人设定而非法定的（C）条件必须是合法的（D）条件是已经确定的事实37 ( )是指虽然已经成立，但因不完全符合法律有关生效要件的规定，其发生效力与否尚未确定，一般须经有权人表示承认或追认才能生效的合同。（A）有效合同（B）无效合同（C）效力待定合同（D）可撤销合同38 从性质上讲，施工企业的投标行为属于( )。（A）要约（B）要约邀请（C）承诺（D）咨询39 一般情况下合同生效的标志是( )。（A）要约发出时（B）要约到达时（C）承

17、诺发出时（D）承诺到达时40 在履行合同过程中，下列不属于发包人违约的是( )。（A）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、或者拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误（B）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工（C）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定（D）发包人原因造成停工41 根据招标投标法实施条例招标人在招标文件中要求提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。（A）1（B） 2（C） 3（D）442 根据合同法不可以采用口头形式的合同是( )。（A）租赁合同（B）买卖合同（C）建设工程合同（D）借款合同43 关于公

18、路运输的说法中不正确的是( )。（A）公路运输有一定的局限性（B）机动灵活、速度快（C）运输成本低（D）是车站、港口和机场集散进出口货物的重要手段44 信用证的业务特点不包括( )。（A）信用证是一种银行信用（B）信用证是一种自足文件（C）信用证是一种凭单取货的方式（D）信用证是一种单据业务45 采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据( )计算确定的。（A）发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价（B）实际完成并经工程师计量的工程量及承包人所填报的单价（C）发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价（D）实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价46 一裁终局原则体现了仲裁的(

19、 )特点。（A）专业性（B）自愿性（C）独立性（D）快捷性47 不动产作为担保物，依法可以设置的担保方式为( )。（A）质押（B）留置（C）保证（D）抵押48 工程总承包合同示范文本由( )组成。（A）通用条款和专用条款（B）技术标准、通用条款和专用条款（C）技术标准、专用条款（D）合同协议书、通用条款和专用条款49 除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下列顺序进行( )。当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求列明的性能保证指标；承包人进行试验，保证工程或区段满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；承包人进行适当的检

20、查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能进行下一阶段试验。（A）（B） （C） （D）三、多项选择题50 关于国内贸易的交货地点，下列说法正确的是( )。（A）国内贸易的交付地点分为工厂交付和用户现场交付（B）工厂交付指卖方在生产地将合同涉及货物交付给买方（C）工厂交付条件下，卖方也有义务将货物装上买方安排的运输工具（D）用户现场交付条件下，由卖方保证货物在运输过程中的安全和质量（E）用户现场交付指货物由运输单位运输至买方现场后，卖方再将货物交付给买方51 汇付可分为( ) 。（A）电汇（B）托汇（C）信汇（D）证汇（E）票汇52 合同成立与合同生效的区别具体表现在( )。（A）

21、合同的成立与生效体现的意志不同（B）合同的成立与生效反映的内容不同（C）合同成立与生效的构成要件不同（D）合同成立与生效的效力及产生的法律后果不同（E）合同成立与生效的时间不同53 勘察合同的内容包括( )。（A）委托任务的工作范围（B）合同工期（C）勘察发包人的主要责任（D）发包人应向勘察人提供的现场工作条件（E）勘察费用54 根据合同效力的衡量标准可将合同的效力状态分为( )。（A）效力待定（B）生效（C）不可变更（D）可变更可撤销（E）无效55 下列属于施工合同通用条款内容的是( )。（A）履约担保格式（B）施工安全治安保卫和环境保护（C）计量和支付（D）进度计划（E）缺陷责任与保修责任

22、56 合同法规定的无效合同情形包括( )。（A）显失公平的（B）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的（C）以合法形式掩盖非法目的的（D）损害社会公共利益的（E）违反法律、行政法规的强制性规定的57 信用证根据是否要求受益人提交单据分为( )。（A）跟单信用证（B）不可撤销信用证（C）保兑信用证（D）光票信用证（E）即期付款信用证58 FOB 合同条件下，买方责任包括( )。（A）负责租船或订舱，支付运费（B）负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险（C）负责办理保险及支付保险费（D）负责办理出口手续，提供出口许可证（E）支付出口关税和费用59 国际贸易书面合同的内容可分( )。（A）约

23、首（B）附件（C）说明（D）本文（E）约尾60 致使承包人行使建设工程施工合同解除权的情形包括( )。（A）发包人严重拖欠工程价款且经催告仍拒绝支付（B）发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准且拒绝更换（C）发包人坚决要求压缩工期（D）总监理工程师要求更换项目经理（E）发包人要求延长保修责任期限61 根据建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)，合同文本由( )组成。（A）通用合同条款（B）合同协议书（C）标准和技术规范（D）专用合同条款（E）中标通知书62 根据担保法、物权法有关规定，可以抵押的财产( )。（A）土地所有权（B）宅基地（C）建筑物或者其他土地附着物（D）建设用地

24、使用权（E）生产设备63 以下关于特许经营合同说法正确的是( )。（A）特许经营合同主要约定政府和特许经营项目开发建设和运营过程中的权利和义务（B） BOT 模式，即“建设拥有运营一转让”模式（C） BOT 是实践中特许经营项目最典型的融资运营模式（D）TOT 是 BOT 模式的衍生模式，是一种应用于已建成特许经营项目的融资运作模式（E）特许经营合同种类较多，其中普遍采用的模式主要是 BOT64 关于水路运输的特点，下列说法正确的有( )。（A）成本低，非常适合于大宗货物的运输（B）是五种方式中运输能力仅次于铁路的一种（C）水网覆盖面较小（D）通行能力受自然条件影响较大（E）运送速度慢，在途货

25、物多65 成立债权转让应当满足的条件包括( )。（A）必须存在合法有效的合同权利（B）合同权利转让是在不改变合同权利的内容前提下由债权人将权利转让给第三人，其主体包括债务人（C）转让不改变该权利的内容（D）转让人与受让人须就合同权利的转让达成协议（E）被转让的合同权利须具有可让与性66 下列关于建设工程监理的说法正确的是( )。（A）工程监理企业资质分为综合资质和专业资质（B）从事建设工程监理活动的企业，应当取得工程监理企业资质，并在工程监理企业资质证书许可的范围内从事工程监理活动（C）综合资质可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务（D）工程监理单位不能开展相应类别建设工程的项目管

26、理、技术咨询等业务（E）禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务67 根据建设工程质量管理条例规定，关于建设工程的最低保修期限说法正确的是( )。（A）屋面防水工程为五年（B）供冷系统三个供冷期（C）电气管线为三年（D）装修工程为两年（E）供热系统为两个供暖期68 租船运输的方式包括( )。（A）海洋运输（B）轮班运输（C）定程租船（D）定期租船（E）光船租船69 违约行为据其形态大致可分为( )。（A）不履行（B）不完全履行（C）履行迟延（D）默示违约（E）预期违约招标师（招标采购合同管理）模拟试卷 12 答案与解析1 【正确答案】 该项施工索赔成立。理由：施工中在

27、合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于甲方的责任范围。2 【正确答案】 本事件使承包商由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此应包括费用索赔和工期索赔。3 【正确答案】 承包商应提供的索赔文件有：(1)索赔信；(2)索赔报告；(3)索赔证据与详细计算书等附件。4 【正确答案】 申请人与被申请人就购销菜籽粕事宜已经通过要约和承诺达成一致。尽管申请人在双方所签订的合同中作出了部分修改，但由于双方商定的是FOB 价格条件，按此国际贸易术语，租船定舱和支付运费均系买方即申请人的责任，且货物在装运港越过船舷后风险即转

28、移到买方，这些都与作为卖方的被申请人没有直接关系，所以，上述那些修改并不对被申请人的利益有任何影响，所修改之处不构成相关法律规定的在实质上变更被申请人要约的条件。何况被申请人作为要约人也未立即对申请人所作出的变更向申请人提出反对，直至 2013 年 6 月 14 日被申请人才针对申请人修改的部分提出异议。因此，被申请人所提出的异议已经构成了相关法律所规定的迟延，双方合同已经成立。5 【正确答案】 被申请人应承担违约责任。由于被申请人在此情况下无理拒绝履行合同，致使申请人不得不高价购买替代货物，被申请人已经构成违约，应承担违约责任。6 【正确答案】 (1)甲单位和丁单位的做法都是错误的。(2)甲

29、单位借用 W 小区的勘察报告已构成违法，通知乙单位不再履行勘察合同，属于违约行为。(3)丁单位应维护他人的勘察成果和设计文件，不得擅自转让给第三方，也不得用于合同以外的项目。而丁单位将他人的勘察报告擅自提供给甲单位，并用于合同外项目，这种做法是错误的，应承担法律责任。(4)委托方甲单位不履行勘察合同，无权要求返还定金。7 【正确答案】 乙单位应继续完善勘察任务，同时对于因勘察失真给甲单位造成的损失，应视造成损失的大小，减收或免收勘察费。8 【正确答案】 丙公司能要求甲公司支付货款。受托人以自己的名义与第三人订立合同时，因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人向第三人披露委托人后，第三人可以选择

30、受托人或者委托人作为相对人主张其权利。(合同法第 403 条第 2 款：受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张权利，但第三人不得变更选定的相对人。)9 【正确答案】 合同中的定金条款部分无效。因定金数额不得超过合同标的的20，超过部分无效。(担保法第 91 条：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额百分之二十。)10 【正确答案】 甲公司有权拒绝收多送的电机。(合同法第 162 条出卖人多交标的物的，买受人可以接受或者拒绝接受多交的部分。买受人接受多交部分的，按照合同的价格支付价款；买受人拒绝接受多交部分的

31、，应当及时通知出卖人。)11 【正确答案】 损失应由丙公司承担。标的物的接受前发生的损失应由出卖人承当，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。)12 【正确答案】 丙公司不能改为主张由甲公司履行合同义务。因为第三人选定了相对人后，不能变更选定的相对人。(合同法第 403 条第 2 款：受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利，但第三人不得变更选定的相对人。)13 【正确答案】 A 公司的要求能够成立。因为根据 2010 通则，按 FBO 条件，由买方指定船只并订立运输合同，如果买方指定的船

32、只不能在规定日期到达，则由买方负担一切因此而产生的额外费用。在本案中，B 公司并没有按期派船前来接运，造成逾期提货，违反了双方之间的合同约定，应当对延误期间 A 公司支付的大米仓储保管费及其他费用负责。14 【正确答案】 B 公司的索赔不能成立。因为根据2010 通则，按 FOB 条件，买方承担货物自装运港货交船以后的一切风险。A 公司只能保证大米在交货时的品质，对运输途中所产生的大米品质变化不承担责任。而且合同约定：以中国商检局的检验证明为最后依据，而保存在中国商品检验局的检验货样至争议发生后仍然完好，未发生虫害，因此可以肯定卖方 A 交货时的品质是完好的。二、单项选择题15 【正确答案】

33、C【试题解析】 招标采购合同管理的特点：合同管理周期长； 合同管理系统性强；合同变更频繁； 对合同管理人的法律知识水平要求高； 合同管理信息化要求高；合同管理效益显著。16 【正确答案】 D【试题解析】 合同规划阶段内容包括：初步合同规划； 招标采购总体合同结构分解；构建招标采购合同体系； 计划关于配置招标采购合同要素； 设置管理机构和配备合同管理专业人员；有效设计合同管理程序。 17 【正确答案】 D【试题解析】 合同分析方法：合同总体分析； 合同工作分析；合同交底。18 【正确答案】 A【试题解析】 项目控制方法可分为多种类型，按项目的发展过程分类可分为：事前控制、事中控制、事后控制。19

34、 【正确答案】 B【试题解析】 根据招标投标法第 5 条规定，招标投标活动应该遵循公平、公开、公正和诚实信用原则。20 【正确答案】 C【试题解析】 招标投标法规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。21 【正确答案】 C【试题解析】 招标投标法由全国人大常委会于 1999 年 8 月 30 日审议通过，并与 2000 年 1 月 1 日起正式施行。22 【正确答案】 D【试题解析】 合同要素拟定法特点：以合同要素作为合同各条款设定的依据；通过各要素目标的覆盖达到合同整体目标的覆盖； 同时设计合同的一般条款与特殊要求条款。23 【

35、正确答案】 B【试题解析】 建设工程勘察合同示范合同示范文本(一)和建设工程勘察合同示范文本(二) 均约定，在合同生效后 3 天内，发包人应向勘察人支付勘察费的20作为定金。24 【正确答案】 A【试题解析】 合同文件的优先顺序：合同协议书； 专用条款及其附件；合同通用条款；中标通知书； 投标函及其附录； 发包人要求；技术标准；发包人提供的上一阶段的图纸； 其他合同文件。25 【正确答案】 D【试题解析】 按照工程建设项目招标范围和标准规定第 8 条、工程建设项目勘察设计招标投标办法第 4 条规定，按照国家规定需要政府审批的项目中，有下列情况之一的，经批评后，项目的勘察设计可以不进行招标；涉及

36、国家安全，国家秘密的；抢险救灾的； 主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的；技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计学位少于三家，不能形成有效竞争的；已建成项目需改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的。26 【正确答案】 B【试题解析】 根据承包合同内容的不同，建设工程施工合同可以分为施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务合同。27 【正确答案】 B【试题解析】 建设工程质量管理条例第 40 条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低使用年限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生

37、间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。28 【正确答案】 B【试题解析】 专业分包人在收到总承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后 24 小时内提出不能执行的理由。29 【正确答案】 B【试题解析】 仲裁条款的内容一般包括仲裁地点、仲裁机构、仲裁规则、裁决的效力等。30 【正确答案】 C【试题解析】 国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签门订。31 【正确答案】 A【试题解析】 依据工程造价咨询企业管理办法规定，乙级造价咨询企业可以从事工程造价 5000 万

38、元人民币以下的各类建设项目以及竣工阶段的竣工结算等。32 【正确答案】 C【试题解析】 我国担保法规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种，其中留置属于法定担保，无须签订合同。33 【正确答案】 C【试题解析】 建筑工程保修所承保的自然事件包括地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、暴雨、风暴、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地陷下沉、山崩、雪崩、火山爆发及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。34 【正确答案】 C【试题解析】 根据国有土地使用权出让和转让暂行条例各类用地使用权出让的最高年限：居住用地 70 年； 工业用地 50 年；教育、科技、文化、卫生、体育用地 50 年；商业、旅游、

39、娱乐用地 40 年； 综合或者其他用地 50 年。35 【正确答案】 B【试题解析】 以合同的成立是否以标的物的交付为必要条件为标准划分，合同可以分为诺诚合同和实践合同。36 【正确答案】 D【试题解析】 附合同中所附的条件必须符合以下要求：条件必须是将来发生的事实；条件是由当事人设定而非法定的； 条件必须是合法的； 条件是不确定的事实。37 【正确答案】 C【试题解析】 效力待定合同是指虽然已经成立，但因不完全符合法律有关生效要件的规定，其发生效力与否尚未确定，一般须经有权人表示承认或追认才能生效的合同。38 【正确答案】 A【试题解析】 要约是希望和他人签订合同的意思表示。投标文件属于要约

40、，中标通知书承诺。39 【正确答案】 D【试题解析】 合同的订立要经过两个必要程序，即要约与承诺。承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。承诺到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。承诺生效则合同成立。40 【正确答案】 C【试题解析】 选项 C 属于承包人违约。41 【正确答案】 B【试题解析】 根据招标投标法实施条例第 26 条第 1 款规定，招标人在招标文件中要求提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2。42 【正确答案】 C【试题解析】 合同法规定，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形

41、式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。合同法明确规定，建设工程合同应当应当采用书面形式。43 【正确答案】 C【试题解析】 选项公路运输有一定的局限性，如载货量有限，运输成本高，容易造成交通事故。44 【正确答案】 C【试题解析】 主要包括：(1)信用证是一种银行信用。(2)信用证是一种自足文件。(3)信用证是一种单据业务。45 【正确答案】 B【试题解析】 单价合同的特点是单价优先，实际工程款的支付将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。46 【正确答案】 D【试题解析】 仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。仲裁裁决不能上诉，这使得当事人之间的纠纷能够迅速得以解决

42、。47 【正确答案】 D【试题解析】 担保方式分为保证、抵押、质押、留置和定金。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保方式。抵押物即可以是动产也可以是不动产。48 【正确答案】 D【试题解析】 工程总承包合同示范文本由合同协议书、

43、通用条款和专用条款组成。49 【正确答案】 A【试题解析】 除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下列顺序进行：第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能进行下一阶段试验；第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求列明的性能保证指标。三、多项选择题50 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 国内贸易的交付地点分为工厂交付和用户现场交付。(1)工厂交付。工厂交付指卖方在生产地将合同涉及货物交付

44、给买方，即完成了交货义务。卖方没有义务将货物装上买方安排的运输工具，但国内贸易的卖方考虑到客户关系的建立和管理，可以提供装货的服务。(2)用户现场交付。用户现场交付指货物由运输单位运输至买方现场后，卖方再将货物交付给买方。这种情况下，由卖方保证货物在运输过程中的安全和质量，可以减少买方承担的风险。51 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 汇付可分为三种形式：电汇、信汇、票汇。52 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 合同成立与合同生效的区别主要作如下区分：(1)合同的成立与生效体现的意志不同；(2)合同的成立与生效反映的内容不同；(3)合同成立与生效的构成要件不同；(4)合同成立与生效

45、的效力及产生的法律后果不同。 53 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 勘察合同的内容应包括：(1)发包人应提供的勘察依据文件和资料。(2)委托任务的工作范围。(3) 预计的勘察工作量和勘察成果资料提交的份数。(4)合同工期。(5)勘察费用。 (6)发包人应向勘察人提供的现场工作条件。(7)违约责任和争议解决。54 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 合同的效力，是指已成立的合同将对合同当事人乃至第三人产生的法律拘束力。合同效力的衡量标准是法定的一般生效要件，据此亦可将合同的效力状态分为生效、可变更可撤销、效力待定以及无效。55 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 施工合同通

46、用条款主要包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设备、交通运输，测量放线、施工安全治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验和检验、变更、价格调整、计量和支付、竣工验收、缺陷责任与傈修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决等共 24 个条款。56 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4) 损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。57 【正确答

47、案】 A,D【试题解析】 根据是否要求受益人提交单据，信用证可以分为跟单信用证和光票信用证。58 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 买方责任：负责租船或订舱，支付运费，并将船只、装船地点和装船时间通知卖方；负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险；负责办理保险及支付保险费，按合同规定支付货款，并收取符合合同规定的货物和单据。59 【正确答案】 A,D,E【试题解析】 书面合同的内容可分为约首、本文和约尾三部分。60 【正确答案】 A,B【试题解析】 承包人请求解除合同的条件：(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构(配)件和设备不符合强制性标准的；(3)不履行合同约定的协助义务的。发包人请求解除合同的条件：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。61 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 各种施工合同示范文本一般都由协议书、通用条款、专用条款等部分组成。62 【正确答案】 C,D,E