【工程类职业资格】水利水电工程管理与实务-32及答案解析.doc

《【工程类职业资格】水利水电工程管理与实务-32及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】水利水电工程管理与实务-32及答案解析.doc（12页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、水利水电工程管理与实务-32 及答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：20，分数：20.00)1.某水库溢洪道加固工程，对闸墩新浇薄壁混凝土采取的温控措施有误的是( )。（分数：1.00）A.采用低发热量的水泥B.采用高效减水剂C.采取预埋水管通水冷却D.减少水泥用量2.重力式混凝土围堰、浆砌石围堰采用抗剪断公式计算时，安全系数 K 不小于( )。（分数：1.00）A.1.05B.1.2C.2.5D.3.03.水利水电枢纽工程施工中所采用的导流方法，通常不是单一的，而是几种导流方法组合起来配合运用，这种不同导流时段不同导流方法的组合称为( )。（分数

2、：1.00）A.导流方案B.施工导流C.导流建筑群D.导游标准4.以下关于坝基基础的表述中，有误的是( )。（分数：1.00）A.坝基基本分为两大类：岩基和土基B.在岩基上往往可以修建高坝、混凝土坝，枢纽多采用集中布置方案C.在土基上往往只能修建低坝、土石坝，枢纽多采用较分散的布置方案D.在岩基和土基中，都存在相同类型和规模的软弱岩层或土层5.建在河道、水库或湖泊的岸边，用来控制引水流量的是( )。（分数：1.00）A.节制闸B.进水闸C.分洪闸D.排水闸6.某一水库工程中的泄水隧洞进行泄水时，水库水位逐渐降低，流量、流速会随之变小，此时隧洞中的水流即为( )。（分数：1.00）A.恒定流B.

3、均匀流C.渐变流D.非恒定流7.在填筑排水反滤层过程中，每层在 25mX25m 的面积内取样 1-2 个，地条形反滤层，每隔( )设一取样断面，均匀分布在断面的不同部位，且层间取样位置应彼此对应。（分数：1.00）A.30mB.50mC.60mD.80m8.在下列安装工程费用中，应列入直接费的是( )。（分数：1.00）A.施工机械的进出场费B.仪器仪表使用费C.检验试验费D.工具、用具使用费9.水利水电机电设备安装工程专业承包范围中，一级资质标准要求企业注册资本金和净资产分别在( )以上。（分数：1.00）A.1000 万元和 1300 万元B.1300 万元和 1500 万元C.1500

4、万元和 1800 万元D.1800 万元和 2100 万元10.花岗片麻岩、闪长岩的极限抗压强度为( )MPa。（分数：1.00）A.120140B.140160C.160180D.18020011.( )是合同的重要组成部分，其内容是说明合同标的物应达到的质量标准及其施工技术要求，也是合同支付的实物依据和计量方法。（分数：1.00）A.技术条款B.投标文件C.图纸D.合同文件12.针对废弃的开采场等覆土垦殖，增加植被，恢复利用的是( )。（分数：1.00）A.防冲措施B.储存措施C.复垦措施D.利用措施13.混凝土坝按( )可以分为混凝土重力坝和拱坝。（分数：1.00）A.施工方式B.受力形

5、式C.施工技术D.应用范围14.挡水建筑物的作用是( )。（分数：1.00）A.泄洪水，或放水供下游使用，可放水以降低水库水位B.用来将水引入引水道C.拦截河流，集中落差，形成水库D.用来将发电用水自水库输送给水轮机发电机组15.根据水电建设工程质量管理暂行办法，负责组织调查较大事故的单位是( )。（分数：1.00）A.质量监督机构B.项目法人C.监理单位D.项目主管部门16.某水轮机型号为 H1220-1J-200，其中“220”表示( )。（分数：1.00）A.转轮型号B.工作水头C.主轴型号D.转轮标称直径17.利用灌浆泵的压力，通过钻孔、预埋管路或其他方式，把具有胶凝性质的材料和掺合料

6、与水搅拌混合的浆液或化学溶液灌注到岩石、土层中的裂隙、洞穴或混凝土的裂缝、接缝内，以达到加固、防渗等工程目的的技术措施是( )。（分数：1.00）A.挤实法B.桩基础C.灌浆D.转换法18.利用机械力作用经不同孔眼尺寸的筛网对骨料进行分级，适用于粗骨料的方法是( )。（分数：1.00）A.人工筛分B.机械筛分C.水力筛分D.天然风力筛分19.车装卸爆破器材时，一次起吊的重量不得超过设备能力的( )。（分数：1.00）A.40%B.50%C.60%D.70%20.碾压混凝土坝的施工工艺程序正确的是( )。（分数：1.00）A.初浇层铺砂浆平仓机平仓汽车运输入仓振动压实机压实振动切缝机切缝B.初浇

7、层铺砂浆汽车运输入仓平仓机平仓振动压实机压实振动切缝机切缝C.初浇层铺砂浆汽车运输入仓平仓机平仓振动切缝机切缝振动压实机压实D.初浇层铺砂浆汽车运输入仓振动压实机压实平仓机平仓振动切缝机切缝二、B多项选择题/B(总题数：10，分数：20.00)21.按规定，在土质防渗体与坝身或与坝基透水层相邻处以及渗流出口处，必须设置反滤层，对反滤层的要求主要包括( )。（分数：2.00）A.相邻两层间，颗粒较小的一层的土体颗粒不能穿过较粗的一层土体颗粒的孔隙B.各层内的土体颗粒不能发生移动，相对要稳定C.被保护土壤的颗粒能够穿过反滤层D.反滤层不能够被淤塞而失效E.耐久、稳定，在使用期间不会随着时间的推移和

8、环境的影响而发生性质的变化22.合同索赔可以分为( )。（分数：2.00）A.施工费用索赔B.商务索赔C.道义索赔D.工期延期索赔E.施工费用连同工期延期索赔23.引水式水电站的特点包括( )。（分数：2.00）A.利用拦河坝使河道水位壅高，以集中水头B.将厂房本身作为挡水建筑物C.常建于河流中、下游，一般为低水头的水电站D.常建于流量小，河道纵坡降大的河流中、上游E.利用引水道来获得水电站的全部或相当大的一部分水头24.斜坡碾压和水泥砂浆固坡的特点包括( )。（分数：2.00）A.固坡速度大略显缓慢B.施工工艺和施工机械设备简单C.对防洪度汛效果不十分明显D.可以满足临时挡水防渗要求E.解决

9、了斜坡碾压中垫层表层块石振动失稳下滚25.下列描述正确的选项是( )。（分数：2.00）A.防汛工作责任制必须依法严格执行，并贯穿到防汛工作的全过程B.各级人民政府防汛指挥部在上级人民政府防汛指挥部和同级人民政府的领导下，执行上级防汛指令，制定各项防汛抗洪措施，统一指挥本地区的防汛抗洪工作C.对防汛抗洪工作实行统一领导、统一指挥、统一调试是夺取防洪抗灾胜利的最基本条件D.国务院水行政主管部门所属的黄河、长江流域机构，设立防汛办事机构，负责协调本流域的防汛日常工作E.有防汛任务的县级以上地方人民政府设立防汛指挥部，由有关部门、当地驻军、人民武装部负责人组成，由各级人民政府首长担任指挥26.勘察设

10、计招标在水利工程建设项目中应当具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.勘察设计项目已经确定B.监理单位已确定C.初步设计已经批准D.必需的勘察设计基础资料已收集完成E.勘察设计所需资金已落实27.防渗墙按墙体材料可分为( )。（分数：2.00）A.普通混凝土防渗墙B.钢筋混凝土防渗墙C.黏土混凝土防渗墙D.槽孔型防渗墙E.混合型防渗墙28.项目法人单位要把( )作为选择工程承包商的重要依据。（分数：2.00）A.施工的协调B.业绩C.施工的人员D.安全文明施工的状况E.施工的质量29.水利工程设计阶段一般可分为( )等阶段。（分数：2.00）A.初步设计B.技术设计C.招标设计D.可行性研

11、究E.施工图设计30.碾压混凝土坝的压实密度采用( )等方法进行检测。（分数：2.00）A.核子水分密度仪B.K30地基测试法C.谐波密实度计D.加速度计E.环刀取样三、B案例分析题/B(总题数：5，分数：120.00)31.某水闸建设工程项目，建设单位与施工单位经公开招标后签订了工程施工承包合同，施工承包合同规定，水闸的启闭机设备由建设单位采购，其他建筑材料由施工单位采购。同时，建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。建设单位为了确保水闸施工质量，经与设计单位商定，在设计文件中标明了水泥的规格、型号等技术指标，并指定了生产厂家。施工单位在工程中标后，与生产厂家签订了购货合同。为了在汛期来临

12、之前完成水闸的基础工程施工，施工单位采购的水泥进场时，未经监理机构许可就擅自投入施工使用。监理机构在对浇筑而成的第一块闸底板检查时，发现水泥的指标达不到要求，监理机构便通知施工单位该批水泥不得使用。施工单位要求水泥厂家将不合格的水泥退换，厂家认为质量没有问题，若要退货，施工单位应支付退货运费，施工单位不同意支付，厂家要求建设单位在施工单位的应付工程款中扣除上述费用。 问题1建设单位指定水泥的规格、型号是否合理?为什么? 2施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就投入使用，此做法正确吗?为什么? 3监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥是否合理?为什么? 4施工单位要求

13、退换该批水泥是否合理?为什么? 5水泥生产厂家要求施工单位支付退货费用，建设单位代扣退货运费款是否合理?水泥退货的经济损失应由谁负担?为什么?（分数：24.00）_32.某水库枢纽工程由大坝及泄水闸等组成。大坝为壤土均质坝，最大坝高 15.5m，坝长 1135m。该工程采用明渠导流，立堵法截流进行施工。该大坝施工承包商首先根据设计要求就近选择一料场，该料场土料黏粒含量较高，含水量适中。在施工过程中，料场土料含水量因天气等各种原因发生变化，比施工最优含水量偏高，承包商及时采取了一些措施，使其满足上坝要求。 问题1解决施工截流难度的措施包括哪些? 2适合于该大坝填筑作业的压实机械有哪些? 3该大坝

14、填筑压实标准应采用什么控制?填筑压实参数主要包括哪些?如何确定这些参数? 4料场含水量偏高，为满足上坝要求，可采取哪些措施?（分数：24.00）_33.某水电工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定 2007 年 10 月 30 日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位 11 月 15 日方提交投标保证金。11 月 3 日招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。 建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单

15、位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。 施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失 4.8 万元。 质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 问题1指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成

16、投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。 2上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作? 3上述质量事故的调查应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由? 4上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出? 5建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位诉讼请求?为什么?（分数：24.00）_34.某委托监理的水利工程，施工合同工期为 20 个月，土方工程量为 28000m3，土方单价为 18 元/m 3。施工合同中规定，土方工程量超出原估计

17、工程量 15%时，新的土方单价应调整为 15 元/m 3。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图 4-1 所示(时间单位：月)。其中工作 A、E、J 共用一台施工机械必须顺序施工。（分数：24.00）_35.某土石坝工程项目法人与施工单位签订了工程施工合同，合同中估算工程量为 8000m3，单价为 200 元/m3，合同工期为 6 个月，有关付款如下。(1)开工前项目法人应向施工单位支付合同总价 20%的工程付款。(2)项目法人自第一个月起，从施工单位的工程中，按 5的比例扣留保留金。(3)当累计实际完成工程量不超过估算的工程量 10时，对超过部分进行调价，调价系数为 0.9。(4)工程预付款

18、从累计工程款达到合同总价的 30以上的下一个月起，至合同工期的第五个月(包括第五个月)平均扣除。施工单位每月实际完成并经监理单位确认的工程量如表 4-1 所列。B 表 4-1 每月实际完成的工程量表/B 月份 7 8 9 10 11 12完成工程量/m 3 1200 1700 1300 1900 2000 800累计完成工程量/m 3 1200 2900 4200 6100 8100 8900问题1.合同总价为多少？工程预付款为多少？(计算结果以万元为单位，保留到小数点后 2 位，下同)2.工程预付款从哪个月开始扣除？每月应扣工程预付款为多少？3.12 月底监理单位应签发的凭证金额为多少？（分

19、数：24.00）_水利水电工程管理与实务-32 答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：20，分数：20.00)1.某水库溢洪道加固工程，对闸墩新浇薄壁混凝土采取的温控措施有误的是( )。（分数：1.00）A.采用低发热量的水泥B.采用高效减水剂C.采取预埋水管通水冷却 D.减少水泥用量解析：2.重力式混凝土围堰、浆砌石围堰采用抗剪断公式计算时，安全系数 K 不小于( )。（分数：1.00）A.1.05B.1.2C.2.5D.3.0 解析：3.水利水电枢纽工程施工中所采用的导流方法，通常不是单一的，而是几种导流方法组合起来配合运用，这种不同导流时段不同

20、导流方法的组合称为( )。（分数：1.00）A.导流方案 B.施工导流C.导流建筑群D.导游标准解析：4.以下关于坝基基础的表述中，有误的是( )。（分数：1.00）A.坝基基本分为两大类：岩基和土基B.在岩基上往往可以修建高坝、混凝土坝，枢纽多采用集中布置方案C.在土基上往往只能修建低坝、土石坝，枢纽多采用较分散的布置方案D.在岩基和土基中，都存在相同类型和规模的软弱岩层或土层 解析：5.建在河道、水库或湖泊的岸边，用来控制引水流量的是( )。（分数：1.00）A.节制闸B.进水闸 C.分洪闸D.排水闸解析：6.某一水库工程中的泄水隧洞进行泄水时，水库水位逐渐降低，流量、流速会随之变小，此时

21、隧洞中的水流即为( )。（分数：1.00）A.恒定流B.均匀流C.渐变流D.非恒定流 解析：7.在填筑排水反滤层过程中，每层在 25mX25m 的面积内取样 1-2 个，地条形反滤层，每隔( )设一取样断面，均匀分布在断面的不同部位，且层间取样位置应彼此对应。（分数：1.00）A.30mB.50m C.60mD.80m解析：8.在下列安装工程费用中，应列入直接费的是( )。（分数：1.00）A.施工机械的进出场费 B.仪器仪表使用费C.检验试验费D.工具、用具使用费解析：9.水利水电机电设备安装工程专业承包范围中，一级资质标准要求企业注册资本金和净资产分别在( )以上。（分数：1.00）A.1

22、000 万元和 1300 万元B.1300 万元和 1500 万元C.1500 万元和 1800 万元 D.1800 万元和 2100 万元解析：10.花岗片麻岩、闪长岩的极限抗压强度为( )MPa。（分数：1.00）A.120140B.140160C.160180D.180200 解析：11.( )是合同的重要组成部分，其内容是说明合同标的物应达到的质量标准及其施工技术要求，也是合同支付的实物依据和计量方法。（分数：1.00）A.技术条款 B.投标文件C.图纸D.合同文件解析：12.针对废弃的开采场等覆土垦殖，增加植被，恢复利用的是( )。（分数：1.00）A.防冲措施B.储存措施C.复垦措

23、施 D.利用措施解析：13.混凝土坝按( )可以分为混凝土重力坝和拱坝。（分数：1.00）A.施工方式B.受力形式 C.施工技术D.应用范围解析：14.挡水建筑物的作用是( )。（分数：1.00）A.泄洪水，或放水供下游使用，可放水以降低水库水位B.用来将水引入引水道C.拦截河流，集中落差，形成水库 D.用来将发电用水自水库输送给水轮机发电机组解析：15.根据水电建设工程质量管理暂行办法，负责组织调查较大事故的单位是( )。（分数：1.00）A.质量监督机构B.项目法人 C.监理单位D.项目主管部门解析：16.某水轮机型号为 H1220-1J-200，其中“220”表示( )。（分数：1.00

24、）A.转轮型号 B.工作水头C.主轴型号D.转轮标称直径解析：17.利用灌浆泵的压力，通过钻孔、预埋管路或其他方式，把具有胶凝性质的材料和掺合料与水搅拌混合的浆液或化学溶液灌注到岩石、土层中的裂隙、洞穴或混凝土的裂缝、接缝内，以达到加固、防渗等工程目的的技术措施是( )。（分数：1.00）A.挤实法B.桩基础C.灌浆 D.转换法解析：18.利用机械力作用经不同孔眼尺寸的筛网对骨料进行分级，适用于粗骨料的方法是( )。（分数：1.00）A.人工筛分B.机械筛分 C.水力筛分D.天然风力筛分解析：19.车装卸爆破器材时，一次起吊的重量不得超过设备能力的( )。（分数：1.00）A.40%B.50%

25、 C.60%D.70%解析：20.碾压混凝土坝的施工工艺程序正确的是( )。（分数：1.00）A.初浇层铺砂浆平仓机平仓汽车运输入仓振动压实机压实振动切缝机切缝B.初浇层铺砂浆汽车运输入仓平仓机平仓振动压实机压实振动切缝机切缝 C.初浇层铺砂浆汽车运输入仓平仓机平仓振动切缝机切缝振动压实机压实D.初浇层铺砂浆汽车运输入仓振动压实机压实平仓机平仓振动切缝机切缝解析：二、B多项选择题/B(总题数：10，分数：20.00)21.按规定，在土质防渗体与坝身或与坝基透水层相邻处以及渗流出口处，必须设置反滤层，对反滤层的要求主要包括( )。（分数：2.00）A.相邻两层间，颗粒较小的一层的土体颗粒不能穿过

26、较粗的一层土体颗粒的孔隙 B.各层内的土体颗粒不能发生移动，相对要稳定 C.被保护土壤的颗粒能够穿过反滤层D.反滤层不能够被淤塞而失效 E.耐久、稳定，在使用期间不会随着时间的推移和环境的影响而发生性质的变化 解析：22.合同索赔可以分为( )。（分数：2.00）A.施工费用索赔 B.商务索赔C.道义索赔D.工期延期索赔 E.施工费用连同工期延期索赔 解析：23.引水式水电站的特点包括( )。（分数：2.00）A.利用拦河坝使河道水位壅高，以集中水头B.将厂房本身作为挡水建筑物C.常建于河流中、下游，一般为低水头的水电站D.常建于流量小，河道纵坡降大的河流中、上游 E.利用引水道来获得水电站的

27、全部或相当大的一部分水头 解析：24.斜坡碾压和水泥砂浆固坡的特点包括( )。（分数：2.00）A.固坡速度大略显缓慢B.施工工艺和施工机械设备简单 C.对防洪度汛效果不十分明显D.可以满足临时挡水防渗要求 E.解决了斜坡碾压中垫层表层块石振动失稳下滚 解析：25.下列描述正确的选项是( )。（分数：2.00）A.防汛工作责任制必须依法严格执行，并贯穿到防汛工作的全过程 B.各级人民政府防汛指挥部在上级人民政府防汛指挥部和同级人民政府的领导下，执行上级防汛指令，制定各项防汛抗洪措施，统一指挥本地区的防汛抗洪工作 C.对防汛抗洪工作实行统一领导、统一指挥、统一调试是夺取防洪抗灾胜利的最基本条件

28、D.国务院水行政主管部门所属的黄河、长江流域机构，设立防汛办事机构，负责协调本流域的防汛日常工作E.有防汛任务的县级以上地方人民政府设立防汛指挥部，由有关部门、当地驻军、人民武装部负责人组成，由各级人民政府首长担任指挥 解析：26.勘察设计招标在水利工程建设项目中应当具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.勘察设计项目已经确定 B.监理单位已确定C.初步设计已经批准D.必需的勘察设计基础资料已收集完成 E.勘察设计所需资金已落实 解析：27.防渗墙按墙体材料可分为( )。（分数：2.00）A.普通混凝土防渗墙 B.钢筋混凝土防渗墙 C.黏土混凝土防渗墙 D.槽孔型防渗墙E.混合型防渗墙解析

29、：28.项目法人单位要把( )作为选择工程承包商的重要依据。（分数：2.00）A.施工的协调B.业绩 C.施工的人员D.安全文明施工的状况 E.施工的质量解析：29.水利工程设计阶段一般可分为( )等阶段。（分数：2.00）A.初步设计 B.技术设计C.招标设计 D.可行性研究E.施工图设计 解析：30.碾压混凝土坝的压实密度采用( )等方法进行检测。（分数：2.00）A.核子水分密度仪 B.K30地基测试法C.谐波密实度计 D.加速度计 E.环刀取样解析：三、B案例分析题/B(总题数：5，分数：120.00)31.某水闸建设工程项目，建设单位与施工单位经公开招标后签订了工程施工承包合同，施工

30、承包合同规定，水闸的启闭机设备由建设单位采购，其他建筑材料由施工单位采购。同时，建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。建设单位为了确保水闸施工质量，经与设计单位商定，在设计文件中标明了水泥的规格、型号等技术指标，并指定了生产厂家。施工单位在工程中标后，与生产厂家签订了购货合同。为了在汛期来临之前完成水闸的基础工程施工，施工单位采购的水泥进场时，未经监理机构许可就擅自投入施工使用。监理机构在对浇筑而成的第一块闸底板检查时，发现水泥的指标达不到要求，监理机构便通知施工单位该批水泥不得使用。施工单位要求水泥厂家将不合格的水泥退换，厂家认为质量没有问题，若要退货，施工单位应支付退货运费，施工单位不

31、同意支付，厂家要求建设单位在施工单位的应付工程款中扣除上述费用。 问题1建设单位指定水泥的规格、型号是否合理?为什么? 2施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就投入使用，此做法正确吗?为什么? 3监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥是否合理?为什么? 4施工单位要求退换该批水泥是否合理?为什么? 5水泥生产厂家要求施工单位支付退货费用，建设单位代扣退货运费款是否合理?水泥退货的经济损失应由谁负担?为什么?（分数：24.00）_正确答案：()解析：1建设单位指定水泥的规格、型号是合理的。因为建设工程质量管理条例明确规定应当指定建筑材料的规格、型号。 2施工单位采购的

32、水泥进场，未经监理机构许可就擅自投入使用，此做法不正确。正确做法是：施工单位运进材料前，应向监理机构提交工程材料报审表，同时附有材料合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理机构审查并确认其质量合格后，方可进场使用。 3监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥是合理的。因为这是监理单位的职责和职权。 4施工单位要求退换该批水泥是合理的。因为水泥生产厂家供应水泥不符合供货合同的要求。 5水泥生产厂家要求施工单位支付退货运费是不合理的。因为退货是生产厂家违约引起的，厂家应承担责任。建设单位代扣退货运费款也是不合理的，因为水泥的购货合同关系与建设单位无关。水泥退货

33、的经济损失应由生产厂家承担，因为责任在生产厂家。32.某水库枢纽工程由大坝及泄水闸等组成。大坝为壤土均质坝，最大坝高 15.5m，坝长 1135m。该工程采用明渠导流，立堵法截流进行施工。该大坝施工承包商首先根据设计要求就近选择一料场，该料场土料黏粒含量较高，含水量适中。在施工过程中，料场土料含水量因天气等各种原因发生变化，比施工最优含水量偏高，承包商及时采取了一些措施，使其满足上坝要求。 问题1解决施工截流难度的措施包括哪些? 2适合于该大坝填筑作业的压实机械有哪些? 3该大坝填筑压实标准应采用什么控制?填筑压实参数主要包括哪些?如何确定这些参数? 4料场含水量偏高，为满足上坝要求，可采取哪

34、些措施?（分数：24.00）_正确答案：()解析：1截流工程是整个水利枢纽施工的关键，它的成败直接影响工程进度。减少截流难度的主要技术措施包括：加大分流量，改善分流条件；改善龙口水力条件；增大抛投料的稳定性，减少块料流失；加大截流施工强度等。 2适合于该大坝填筑作业的压实机械有羊脚碾、气胎碾和夯板。 3该大坝的压实标准采用干容重控制。土料填筑压实参数主要包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等。压实参数依据下述步骤进行。 (1)在确定土料压实参数前必须对土料进行充分调查，全面掌握各料场土料的物理力学指标，在此基础上选择具有代表性的料场进行碾压试验，作为施工进程的控制参数。当所选料场土性

35、差异甚大，应分别进行碾压试验。因试验不能完全与施工条件吻合，在确定压实标准的合格率时，应略高于设计标准。 (2)首先选择具有代表性的料场，通过理论计算并参照已建类似工程的经验，初选几种碾压机械和拟定几组碾压参数进行试验。 (3)黏性土料压实含水量可取1p+2%；2p；2p-2%三种进行试验。p 为土料塑限。 (4)选取试验铺土厚度和碾压遍数，并测定相应的含水量和干密度，绘制出对应的关系曲线。再按铺土厚度、压实遍数和最优含水量、最大干密度进行整理并绘制相应的曲线，根据设计干容重 rd，在曲线上分别查出不同铺土厚度所对应的压实遍数和对应的最优含水量。最后再分别计算单位压实遍数的压实厚度，并进行比较

36、，以单位压实遍数的压实厚度最大者为最经济、最合理。 4若土料的含水量偏高，一方面应改善料场的排水条件和采取防雨措施，另一方面需将含水量偏高的土料进行翻晒处理，或采取轮换掌子面的办法，使土料含水量降低到规定范围再开挖。若以上方法仍难满足要求，可以采用机械烘干。33.某水电工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定 2007 年 10 月 30 日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位 11 月 15 日方提交投标保证金。11 月 3 日招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招

37、标失败。 建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。 施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失 4.8 万元。 质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲

38、承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 问题1指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。 2上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作? 3上述质量事故的调查应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由? 4上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出? 5建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位诉讼请求?为什么?（分数：24.00）_正确答案：()解析：1(1)不妥之处：对

39、省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由：公开招标应当平等地对待所有的投标人。 不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。 理由：招标投标法规定开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。 不妥之处：招标办主持开标会。 理由：开标会应由招标人或其代理人主持。 不妥之处：乙承包单位提交保证金晚于规定时间。 理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日前提交。 (2)不予补偿。 理由：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。 2(1)签发工程暂停令指令承包单位停止相关部位及下道工序施工。 (2)要求承包单位防止事故扩大，保护现场。 (3)要求承包单位在规定时间内写出书面

40、报告。 3(1)应由市、县级建设行政主管部门组织。 理由：属一般质量事故。 (2)监理单位应该参加。 理由：该事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的。 4(1)由早承包单位提出。 (2)签发工程复工令；监督技术处理方案的实施；组织检查、验收。 (3)该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。 5(1)是。 理由：合同履行中，双方所签书面协议是合同的组成部分。 (2)不予受理。 理由：仲裁与诉讼两者只可选其一。34.某委托监理的水利工程，施工合同工期为 20 个月，土方工程量为 28000m3，土方单价为 18 元/m 3。施工合同中规定，土方工程量超出原估计工程量 15%时，新的土方单价应调整为

41、 15 元/m 3。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图 4-1 所示(时间单位：月)。其中工作 A、E、J 共用一台施工机械必须顺序施工。（分数：24.00）_正确答案：()解析：1重点控制对象为 A、E、H、K、M 工作；施工机械闲置时间为 4 个月。2方案 1 工期 21 个月，机械闲置时间为 6 个月；方案 2 工期为 20 个月，机械闲置时间为 4 个月；所以，方案 1 更合理，工期短，机械闲置时间少。3新增 F 工作增加土方工程量 10000m3，超出原估算土方工程量的 15%；10000m 328000 15%4200(m 3)；超出部分为：10000-42005800(m 3

42、)。土方工程总费用：(28000+4200) 18+58001566.66(万元)。35.某土石坝工程项目法人与施工单位签订了工程施工合同，合同中估算工程量为 8000m3，单价为 200 元/m3，合同工期为 6 个月，有关付款如下。(1)开工前项目法人应向施工单位支付合同总价 20%的工程付款。(2)项目法人自第一个月起，从施工单位的工程中，按 5的比例扣留保留金。(3)当累计实际完成工程量不超过估算的工程量 10时，对超过部分进行调价，调价系数为 0.9。(4)工程预付款从累计工程款达到合同总价的 30以上的下一个月起，至合同工期的第五个月(包括第五个月)平均扣除。施工单位每月实际完成并

43、经监理单位确认的工程量如表 4-1 所列。B 表 4-1 每月实际完成的工程量表/B 月份 7 8 9 10 11 12完成工程量/m31200 1700 1300 1900 2000 800累计完成工程量/m31200 2900 4200 6100 8100 8900问题1.合同总价为多少？工程预付款为多少？(计算结果以万元为单位，保留到小数点后 2 位，下同)2.工程预付款从哪个月开始扣除？每月应扣工程预付款为多少？3.12 月底监理单位应签发的凭证金额为多少？（分数：24.00）_正确答案：()解析：1合同总价：2008000160(万元)工程预付款：16020%32(万元)230%的合

44、同总价为：16030%48(万元)第一个月实际工程款：200120024(万元)第二个月实际工程款：200170034(万元)到第二个月工程款累计金额为：58 万元，已经超过 30%的合同总价，因此，预付款应从第三个月(即 9 月份)开始扣。9 月、10 月、11 月和 12 月每月应扣预付款金额：3248(万元)3由于实际完成的总工程量为 8900m3，超过工程量清单所列工程量 8000m3的 10%，即 100m3，该部分按照新单价执行，新单价：2000.9180(元/m 3)第 12 月工程款：200(800-100)+18010015.8(万元)第 12 月应扣保留金：15.85%0.79(万元)第 12 月应扣工程预付款金额：8 万元。因此，12 月底监理单位应签发的付款凭证金额：15.8-8-0.797.01(万元)。