【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识分类模拟题23及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识分类模拟题23及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识分类模拟题23及答案解析.doc（13页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识分类模拟题 23 及答案解析(总分：94.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：30，分数：60.00)1.某企业有关消防行为违法的是_。（分数：2.00）A.张某因一车间需要将二车间的灭火器挪用B.装配车间内部因仓储货物占压部分通道C.两个车间之间保持足够的消防通道D.消火栓没有设计在门口明显的位置2.职工因工作遭受事故伤害，伤情严重，则其停工留薪期的最长时间可能是_个月。（分数：2.00）A.8B.12C.24D.363.北京某施工单位与石家庄某厂签订建筑材料买卖合同，合同签订地在天津，双方约定在秦皇岛履行该合同，但合同尚未实际履行双方即发生争议。此时，

2、原告北京某施工单位应向何地法院起诉_（分数：2.00）A.北京B.天津C.石家庄D.秦皇岛4.根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，时间期限应在_。（分数：2.00）A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内5.债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为_。（分数：2.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置6.父母代替未成年子女进行民事活动属于_（分数：2.00）A.委托代理B.指定代理C.无权代理D.法定代理7.下列代理行为中，不属于滥用代理权的是_。（分数：2.00）A.以被代理人的名义同自己实施法律行为B.代理双

3、方当事人实施同一个法律行为C.代理人与第三人恶意串通，损害被代理人的利益D.代理人超越代理权限实施法律行为8.关于担保法对于定金的规定，表述错误的是_。（分数：2.00）A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.定金应当以当面形式约定C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当返还定金9.根据合同法以及相关司法解释，当事人主张解除合同的，应当通知对方。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力，当事人对异议期限没有约定的，最长期限为_（分数：2.00）A.2 年B.1 年C.6 个月D.3 个月10.施工企业法定代表

4、人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值 800 万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同_。（分数：2.00）A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定11.按照担保法的规定，出质人可以提供_办理质押担保。（分数：2.00）A.建筑物B.构筑物C.依法可以转让的股票D.土地12.甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题产生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法正确的是_。（分数：2.00）A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，

5、所以只能通过和解的方式解决纠纷B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷13.由国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁是_。（分数：2.00）A.经济责任B.行政处罚C.行政处分D.刑事处罚14.明确划分设计、施工单位质量责任的前提是_。（分数：2.00）A.按工程设计图纸施工B.依法承揽工程C.建立质量保证体系D.对施工质量进行检验15.要保护国家、单位和人民群众的财产权，还

6、应根据造成_的多少来划分事故等级。（分数：2.00）A.社会影响B.直接经济损失的数额C.人员伤亡的数量D.间接经济损失的数额16.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于 11 月 15 日未经验收而使用该工程，11 月 20 日承包人提交了竣工验收报告，11 月 30 日建设单位组织验收，12 月 3 日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为_（分数：2.00）A.11 月 15 日B.11 月 20 日C.11 月 30 日D.12 月 3 日17.某人手机坏了，送到手机店去里维修，但是当晚旁边的网吧失火殃及手机店，店面全被烧毁了，则根据合同法，他应该_。（分数：2.00）A.要求手机店继续履

7、行B.要求手机店采取补救措施C.要求手机店赔偿损失D.要求网吧赔偿损失18.某公司未经城建部门许可而建筑大厦，在施工过程中，城建部门作出行政处罚的决定，但该公司不服向人民法院提起公诉。对此城建部门应该_。（分数：2.00）A.停止行政处罚B.请求上级行政机关处理C.继续实行行政处罚D.与法院协商处理19.2013 年 6 月 22 日，张某与甲施工企业签订了一份劳动合同，合同期限为 2 年，根据劳动合同法的规定，张某的试用期不得超过_个月。（分数：2.00）A.1B.2C.3D.620.建设工程承包单位在向建设单位提交_时，应当向建设单位出具质量保修书。（分数：2.00）A.工程竣工验收申请B

8、.工程竣工结算表C.工程竣工验收备案表D.工程竣工验收报告21.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据仲裁法的规定，甲方可以_。（分数：2.00）A.向法院申请撤销裁决B.向人民法院起诉C.向上级仲裁机构申诉D.向人民法院申请执行22.有关起重机械设备管理的表述错误的是_。（分数：2.00）A.施工起重机械，验收前先经有资质单位的监督检验合格B.租用的设备，应由施工总包、分包、出租和建设单位共同验收C.施工单位在使用前应组织有关单位或委托有资质的机构进行验收D.施工单位自验收合格之日起 30 日内，向建设主管或其他有关部门登记23.构成合同的法定

9、解除条件的是_。（分数：2.00）A.因不可抗力造成迟延履行B.履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化C.当事人一方迟延履行义务D.一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现24.某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由_承担。（分数：2.00）A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公司25.陈某参加过家一级建造师考试合格后，准备在某单位注册，应当向_申请注册。（分数：2.00）A.聘用单位工商注册所在地的省级人民政府建设行政主管部门B.聘用单位工商注册所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门C.

10、陈某户籍所在地省级人民政府建设行政主管部门D.通过考试取得资格证书所在地省级人民政府建设行政主管部门26.根据我国合同法的规定，下列关于合同的法定形式的表述错误的是_。（分数：2.00）A.当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式B.书面合同的内容明确，有据可查，对防止和解决争议有积极意义C.口头形式合同缺乏凭证，一旦发生争议，难以取证D.合同法规定，建设工程合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式27.关于委托招标代理机构的表述中，不正确的是_。（分数：2.00）A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜B.任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜C.

11、招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务D.未经招标人同意，可以转让招标代理业务28.当事人双方互负对待给付义务的合同，即双主当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成的对价关系是_。（分数：2.00）A.要式合同B.有偿合同C.有名合同D.双务合同29.小张今年 17 周岁，到城里打工 1 年挣得工资 2 万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效C.因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效D.不具备相应的

12、民事行为能力，该协议可撤销30.根据有关规定，投标有效期是指_（分数：2.00）A.发售招标文件到投标截止时B.发售招标文件到签发中标通知书之日C.投标截止之日到签发中标通知书之日D.投标人投送投标文件之日到投标保证金失效之日二、多项选择题(总题数：10，分数：34.00)31.下列属于合同生效的一般要件的有_。（分数：4.00）A.订约当事人具有相应的订立合同的资格B.订约当事人对主要条款达成一致C.订约当事人意思表示真实D.订立合同的内容合法E.订立合同的形式合法32.刑法规定工程重大安全事故罪的主体范围包括_。（分数：4.00）A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.施工单位E.工程监理

13、单位33.某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了 60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是_。（分数：2.00）A.建筑公司取消合同属于违约行为B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同C.建筑公司有权取消合同D.加工厂不得要求继续履行E.建筑公司应赔偿加工厂损失34.根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，事故等级划分的要素包括_。（分数：4.00）A.人身要素B.经济要素C.社会要素D.环境要素E.影响要素35.建筑法规定，_的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。（分数：4.00）A.大型B.

14、结构复杂C.国家重点建设D.中型E.小型36.授予专利权的发明和实用新型，应当具备_（分数：4.00）A.新颖性B.地域性C.创造性D.时间性E.实用性37.某工程项目由于存在质量争议未予办理竣工结算，建设方提前使用了该工程，则产生的后果是_。（分数：2.00）A.其质量争议按该工程保修合同执行B.就有争议部分的竣工结算暂缓办理C.视为建设方对争议部分的质量认可D.有关部门不予办理权属登记E.参照当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款38.下列关于地役权的说法中，正确的有_（分数：4.00）A.地役权属于用益物权B.地役权自登记时设立C.土地所有权人可自行设立地役权D.供役

15、地指他人的不动产E.设立地役权应当签订地役权合同39.施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对_进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。（分数：2.00）A.建筑材料B.周转材料C.建筑构配件D.设备E.商品混凝土40.甲到乙加工厂加工了一批零部件，由于甲没有及时支付加工费，乙加工厂行使了留置权，扣留了这批零部件。零部件的总价值是 1 万元，甲欠乙加工厂的加工费是 1000 元，则下列说法中，不正确的是_。（分数：4.00）A.乙加工厂要返给甲 8000 元的零部件，并可以约定如果 2 个月内不支付加工费，就将拍卖留置的零部件B.乙加工厂要返给甲 8000 元的零部件，并可

16、以约定如果 3 个月内不支付加工费，就将拍卖留置的零部件C.乙加工厂要返给甲 9000 元的零部件，并可以约定如果 2 个月内不支付加工费，就将拍卖留置的零部件D.如果约定 2 个月内交付加工费，乙加工厂就要返给甲全部零部件E.乙加工厂要返给甲少于 9000 元的零部件，并可以约定如果 1 个月内不支付加工费，就将拍卖留置的零部件建设工程法规及相关知识分类模拟题 23 答案解析(总分：94.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：30，分数：60.00)1.某企业有关消防行为违法的是_。（分数：2.00）A.张某因一车间需要将二车间的灭火器挪用 B.装配车间内部因仓储货物占压部分通

17、道C.两个车间之间保持足够的消防通道D.消火栓没有设计在门口明显的位置解析：解析 根据消防法第 21 条的规定，任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。2.职工因工作遭受事故伤害，伤情严重，则其停工留薪期的最长时间可能是_个月。（分数：2.00）A.8B.12C.24 D.36解析：解析 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过 12 个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长

18、不得超过 12 个月。3.北京某施工单位与石家庄某厂签订建筑材料买卖合同，合同签订地在天津，双方约定在秦皇岛履行该合同，但合同尚未实际履行双方即发生争议。此时，原告北京某施工单位应向何地法院起诉_（分数：2.00）A.北京B.天津C.石家庄 D.秦皇岛解析：解析 民事诉讼法第 24 条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”因合同尚未履行，故应选 C 项。4.根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，时间期限应在_。（分数：2.00）A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内解析：5.债务人将

19、动产或权利移交给债权人进行担保的方式为_。（分数：2.00）A.保证B.抵押C.质押 D.留置解析：6.父母代替未成年子女进行民事活动属于_（分数：2.00）A.委托代理B.指定代理C.无权代理D.法定代理 解析：解析 根据民法通则的规定，代理分为法定代理、委托代理和指定代理。未成年子女的父母是未成年人的法定代理人，代替未成年子女进行民事活动的行为属于法定代理行为。7.下列代理行为中，不属于滥用代理权的是_。（分数：2.00）A.以被代理人的名义同自己实施法律行为B.代理双方当事人实施同一个法律行为C.代理人与第三人恶意串通，损害被代理人的利益D.代理人超越代理权限实施法律行为 解析：解析 滥

20、用代理权表现为：以被代理人的名义同自己实施法律行为。代理双方当事人实施同一个法律行为。代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益。8.关于担保法对于定金的规定，表述错误的是_。（分数：2.00）A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.定金应当以当面形式约定C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当返还定金 解析：解析 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。因此本题选 D。9.根据合同法以及相关司法解释，当事人主张解除合同的，应当通知对方。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力，当事人对异议期限没有

21、约定的，最长期限为_（分数：2.00）A.2 年B.1 年C.6 个月D.3 个月 解析：解析 合同法规定，当事人一方依照本法规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。关于合同的解除，当事人对异议期限有约定的，依照约定；没有约定的，最长期限 3 个月。10.施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值 800 万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同_。（分数

22、：2.00）A.有效 B.无效C.可撤销D.效力待定解析：解析 本题涉及的考点是表见代理。合同法规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。11.按照担保法的规定，出质人可以提供_办理质押担保。（分数：2.00）A.建筑物B.构筑物C.依法可以转让的股票 D.土地解析：解析 按照担保法、物权法的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿。ABD 三项属于不动产，不能作

23、为质物。12.甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题产生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法正确的是_。（分数：2.00）A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷 D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷解析：考点 仲裁裁决 解析 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲

24、裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。13.由国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁是_。（分数：2.00）A.经济责任B.行政处罚C.行政处分 D.刑事处罚解析：解析 行政处分即由国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁。14.明确划分设计、施工单位质量责任的前提是_。（分数：2.00）A.按工程设计图纸施工 B.依法承揽工程C.建立质量保证体系D.对施工质量进行检验解析：解析 本题考核的知识点为施工单位的质量责任和义务。按工程设计图纸施工，

25、是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。15.要保护国家、单位和人民群众的财产权，还应根据造成_的多少来划分事故等级。（分数：2.00）A.社会影响B.直接经济损失的数额 C.人员伤亡的数量D.间接经济损失的数额解析：解析 本题考核的知识点为事故等级划分的要素。生产安全事故不仅造成人员伤亡，还经常造成直接经济损失。要保护国家、单位和人民群众的财产权，还应根据造成直接经济损失的多少来划分事故等级。16.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于 11 月 15 日未经验收而使用该工程，11 月 20 日承包人提交了竣工验收报告，11 月 30 日建设单位组织验收，12

26、月 3 日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为_（分数：2.00）A.11 月 15 日 B.11 月 20 日C.11 月 30 日D.12 月 3 日解析：解析 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。17.某人手机坏了，送到手机店去里维修，但是当晚旁边的网吧失火殃及手机店，店面全被烧毁了，则根据合同法，他应该_。（分数：2.00）A.要求手机店继续履行B.要求手机店采取补救措施C.要求手机店赔偿损失 D.要求网吧赔偿损失解析：解析 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。根据合同相对论，

27、手机店作为合同中维修义务承担方，理应承担违约责任，而且继续履行和采取补措施没有可能，只能是赔偿损失，至于手机店的损失，可以要求网吧赔偿其侵权损失。18.某公司未经城建部门许可而建筑大厦，在施工过程中，城建部门作出行政处罚的决定，但该公司不服向人民法院提起公诉。对此城建部门应该_。（分数：2.00）A.停止行政处罚B.请求上级行政机关处理C.继续实行行政处罚 D.与法院协商处理解析：解析 行政处罚决定一旦作出，就具有法律效力，当事人应当在行政处罚决定的期限内予以履行。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，行政处罚不停止执行。19.2013 年 6 月 22

28、 日，张某与甲施工企业签订了一份劳动合同，合同期限为 2 年，根据劳动合同法的规定，张某的试用期不得超过_个月。（分数：2.00）A.1B.2 C.3D.6解析：解析 劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月；劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月；3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月，同一用人单位与同一劳动者只能约定 1 次试用期。20.建设工程承包单位在向建设单位提交_时，应当向建设单位出具质量保修书。（分数：2.00）A.工程竣工验收申请B.工程竣工结算表C.工程竣工验收备案表D.工程竣工验收报告 解析：解

29、析 建设工程质量管理条例第三十九条第二款规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。21.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据仲裁法的规定，甲方可以_。（分数：2.00）A.向法院申请撤销裁决B.向人民法院起诉C.向上级仲裁机构申诉D.向人民法院申请执行 解析：考点 仲裁裁决的强制执行 解析 仲裁法规定，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定，向人民法院申请执行。22.有关起重机械设

30、备管理的表述错误的是_。（分数：2.00）A.施工起重机械，验收前先经有资质单位的监督检验合格B.租用的设备，应由施工总包、分包、出租和建设单位共同验收 C.施工单位在使用前应组织有关单位或委托有资质的机构进行验收D.施工单位自验收合格之日起 30 日内，向建设主管或其他有关部门登记解析：解析 出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。安装单位，应当按照资质条件申请资质，经审查合格，取得专业承包资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事安装、拆卸活动。安装单位应当自

31、检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。安装单位和施工单位应当按照国家有关标准、规程所规定的检验项目进行双方验收，做好验收记录，并由双方负责人签字。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。23.构成合同的法定解除条件的是_。（分数：2.00）A.因不可抗力造成迟延履行B.履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化C.当事人一方迟延履行义务D.一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现 解析：解析 合同法规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：因不可

32、抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。24.某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由_承担。（分数：2.00）A.总承包人B.防水分包人C.业主 D.物业公司解析：25.陈某参加过家一级建造师考试合格后，准备在某单位注册，应当向_申请注册。（分数：2.00）A.聘用单位工商注册所在地的省级人民政府建设行

33、政主管部门 B.聘用单位工商注册所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门C.陈某户籍所在地省级人民政府建设行政主管部门D.通过考试取得资格证书所在地省级人民政府建设行政主管部门解析：解析 注册建造师管理规定规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。26.根据我国合同法的规定，下列关于合同的法定形式的表述错误的是_。（分数：2.00）A.当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式B.书面合同的内容明确，有据可查，对防止和解决争议有积极意义C.

34、口头形式合同缺乏凭证，一旦发生争议，难以取证D.合同法规定，建设工程合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式 解析：解析 D 项，合同法明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。27.关于委托招标代理机构的表述中，不正确的是_。（分数：2.00）A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜B.任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜C.招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务D.未经招标人同意，可以转让招标代理业务 解析：解析 本题考核的知识点为委托招标代理机构的相关知识。招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务；未经招标人同意，不

35、得转让招标代理业务。28.当事人双方互负对待给付义务的合同，即双主当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成的对价关系是_。（分数：2.00）A.要式合同B.有偿合同C.有名合同D.双务合同 解析：解析 要式合同：是指根据法律规定必须采取特定形式的合同，如建设工程合同。有偿合同：是指一方通过履行合同义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须支付相应代价的合同，如建设工程合同。有名合同：是指律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同，如建设工程合同。诺成合同：是指当事人双方表示一致就可以成立的合同，大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同。29.小

36、张今年 17 周岁，到城里打工 1 年挣得工资 2 万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效C.因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效 D.不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销解析：30.根据有关规定，投标有效期是指_（分数：2.00）A.发售招标文件到投标截止时B.发售招标文件到签发中标通知书之日C.投标截止之日到签发中标通知书之日 D.投标人投送投标文件之日到投标保证金失效之日解析：解析 根据有关规定，投标有效期是指投标截止之日到签发中标通知

37、书之日。故应选 C 项。二、多项选择题(总题数：10，分数：34.00)31.下列属于合同生效的一般要件的有_。（分数：4.00）A.订约当事人具有相应的订立合同的资格 B.订约当事人对主要条款达成一致C.订约当事人意思表示真实 D.订立合同的内容合法 E.订立合同的形式合法 解析：解析 合同生效的一般要件包括：主体资格合法；意思表示真实；合同内容合法；形式符合规定。订约当事人对主要条款达成一致是合同成立的要件。32.刑法规定工程重大安全事故罪的主体范围包括_。（分数：4.00）A.建设单位 B.勘察单位C.设计单位 D.施工单位 E.工程监理单位 解析：解析 刑法规定，建设单位、设计单位、施

38、工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金。33.某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了 60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是_。（分数：2.00）A.建筑公司取消合同属于违约行为B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同C.建筑公司有权取消合同 D.加工厂不得要求继续履行 E.建筑公司应赔偿加工厂损失 解析：34.根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，事故

39、等级划分的要素包括_。（分数：4.00）A.人身要素 B.经济要素 C.社会要素 D.环境要素E.影响要素解析：解析 生产安全事故报告和调查处理条例规定的事故等级划分的要素有以下 3 个，可以单独适用：人员伤亡的数量(人身要素)；直接经济损失的数额(经济要素)；社会影响(社会要素)。35.建筑法规定，_的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。（分数：4.00）A.大型 B.结构复杂 C.国家重点建设D.中型E.小型解析：考点 共同承包的适用范围 解析 建筑法规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。36.授予专利权的发明和实用新型，应当具备_（分

40、数：4.00）A.新颖性 B.地域性C.创造性 D.时间性E.实用性 解析：解析 我国专利法保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。37.某工程项目由于存在质量争议未予办理竣工结算，建设方提前使用了该工程，则产生的后果是_。（分数：2.00）A.其质量争议按该工程保修合同执行 B.就有争议部分的竣工结算暂缓办理C.视为建设方对争议部分的质量认可 D.有关部门不予办理权属登记 E.参照当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款解析：38.下列关于地役权的说法中，正确的有_（分数：4.00）A.

41、地役权属于用益物权 B.地役权自登记时设立C.土地所有权人可自行设立地役权D.供役地指他人的不动产 E.设立地役权应当签订地役权合同 解析：解析 地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。39.

42、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对_进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。（分数：2.00）A.建筑材料 B.周转材料C.建筑构配件 D.设备 E.商品混凝土 解析：解析 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。40.甲到乙加工厂加工了一批零部件，由于甲没有及时支付加工费，乙加工厂行使了留置权，扣留了这批零部件。零部件的总价值是 1 万元，甲欠乙加工厂的加工费是 1000 元，则下列说法中，不正确的是_。（分数：4.00）A.乙加工厂要返给甲 8000 元的零部件，并可以约定如果 2 个月内不支付加工费，就将拍卖留置的零部件B.乙加工厂要返给甲 8000 元的零部件，并可以约定如果 3 个月内不支付加工费，就将拍卖留置的零部件C.乙加工厂要返给甲 9000 元的零部件，并可以约定如果 2 个月内不支付加工费，就将拍卖留置的零部件D.如果约定 2 个月内交付加工费，乙加工厂就要返给甲全部零部件 E.乙加工厂要返给甲少于 9000 元的零部件，并可以约定如果 1 个月内不支付加工费，就将拍卖留置的零部件 解析：解析 定做人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权。