【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-89及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-89及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-89及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识-89 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.根据合同法的规定，投标文件是 。（分数：1.00）A.要约B.要约邀请C.承诺D.邀请2.某建材供应商供应的建筑水泥，经抽样检测发现产品质量不合格，则该建材供应商违背厂合同履行中的 。（分数：1.00）A.全面适当履行的原则B.诚实信用的原则C.公平合理、促进合同履行的原则D.当事人一方不得擅自变更合同的原则3.根据合同法的规定，招标公告是 。（分数：1.00）A.要约B.要约邀请C.承诺D.邀请4.根据招标投标法，下面的项目中可以不进行招标的是 。（分数：1

2、.00）A.个人投资建设的所有工程B.使用外国政府贷款的项目C.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的D.部分由国家投资建设的项目5.下列有关工程建设标准的说法正确的是 。（分数：1.00）A.只有行业标准才有强制性标准和推荐性标准之分B.只有国家标准才有强制性标准和推荐性标准之分C.只有国家标准和行业标准才有强制性标准和推荐性标准之分D.只有国家标准和地方标准才有强制性标准和推荐性标准之分6.建设工程纠纷解决的几种途径中， 是依靠国家强制力实现的。（分数：1.00）A.和解B.调解C.诉讼D.协商7.下列行为违反了建设工程安全生产管理条例的是 。（分数：1.00）A.建设

3、单位将拖欠工程款B.施工图设计文件未经审查批准就使用C.施工单位没有为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险D.承包商没有与劳动者签订用工合同8.我国环境影响评价法规定，对可能造成重大环境影响的项目，要进行 。（分数：1.00）A.经济评价B.专项评价C.全面评价D.监测评价9.某市消防部门在检查中发现该市某石油液化公司违法储存易燃易爆危险化学物品，可以依据其职权对该公司采取 的行政处罚措施。（分数：1.00）A.警告B.没收违法所得C.责令停业、停产D.暂扣或吊销营业执照10.根据招标投标法的有关规定，下列项目不属于必须招标范围的是 。（分数：1.00）A.某高速公路工程B.国家展览馆的

4、修葺工程C.某航运码头D.农民自己盖的农宅11.根据我国民事诉讼法的有关规定，下列关于起诉方式的说法中错误的是 。（分数：1.00）A.起诉形式是以书面为原则的B.起诉必须是以书面的形式C.当事人书写起诉状有困难的，也可口头起诉D.书面起诉的，应当向人民法院提交起诉状，并按照被告人数提出副本12.建设工程质量管理条例强调了工程质量必须实行 监督管理。（分数：1.00）A.政府B.企业C.群众D.行业13.建造师经 后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。（分数：1.00）A.登记B.评定C.注册D.考试合格14.根据建设工程文件归档整理归范，下列选项中，

5、不属于竣工验收文件中的财务文件的是 。（分数：1.00）A.决算文件B.概算文件C.交付使用财产总表D.财产明细表15.根据建设工程安全生产管理条例，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（分数：1.00）A.7 日B.15 日C.30 日D.60 日16.合同履行中，如合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据合同法的规定履行。下列表述中错误的是 。（分数：1.00）A.质量要求不明确的，可按照国家标准、行业标准履行B.履行方式不明确的，按照债权人

6、的要求履行C.履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间17.李红 2007 年 9 月参加全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，则下列说法正确的是 。（分数：1.00）A.李红就能取得建造师执业资格B.李红受单位聘用后，可以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理C.李红能够以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理D.在取得建造师资格证书后，李红需进行注册，取得注册证书和执业印章后方可以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理18.某学校新建一职工宿舍，合同工期 6 个月，工程合同价 1000 万元人民币，原

7、则上资金应到位 方能领取施工许可证。（分数：1.00）A.600 万元人民币B.500 万元人民币C.300 万元人民币D.200 万元人民币19.建设某办公大楼，合同工期一年六个月，合同价款一亿元人民币，原则上资金应到位 方能领取施工许可证。（分数：1.00）A.五千万元人民币B.六千万元人民币C.二千万元人民币D.三千万元人民币20.某建设单位，不按施工合同的约定支付工程预付款，建设单位应承担 。（分数：1.00）A.违约责任B.侵权责任C.缔约过失责任D.行政责任21.在建设工程安全生产管理基本制度中， 是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。（分数：1.00）A.安

8、全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产检查制度D.安全责任追究制度22.无效合同从 时起就没有法律效力。（分数：1.00）A.协商B.订立C.诉讼或仲裁D.履行23.某开发商与施工单位签订了价款为 1000 万元的固定总价建设工程施工合同，则这笔 1000 万元工程价款在民事法律关系中是 。（分数：1.00）A.民事法律关系主体B.民事法律关系客体C.民事法律关系的内容D.民事法律关系内容中约定的权利24.下列对于要约生效的表述，正确的是 。（分数：1.00）A.要约自要约到达受要约人时生效B.要约自要约人发出邀请时生效C.要约自承诺到达受要约人时生效D.要约自受要约人发出承诺时生效25.

9、在我国的法律体系中， 是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律。（分数：1.00）A.宪法B.民法C.经济法D.社会保障法26.行政拘留的期限是 。（分数：1.00）A.3 日以上，15 日以下B.1 日以上，15 日以下C.3 日以上，20 日以下D.1 日以上，20 日以下27.某新建商场原定于 2006 年 3 月 12 日开业，可由于工期延误，不得不将开业日期推迟到 2006 年 9 月12 日，那么在开业前应由 来办理工程竣工验收备案。（分数：1.00）A.商场投资方B.商场经营方C.施工企业D.负责室内装修的分包单位28.根据行政复议法的规定，可

10、以申请行政复议的事项是 。（分数：1.00）A.建设行政管理部门撤销某国有建筑集团总经理职位B.公安部门对治安争议的调解C.工商行政管理部门对企业作出停产停业的处罚D.劳动部门对企业负责人的记过处分29.下面的行为中，可能是要约也可能是要约邀请的是 。（分数：1.00）A.投标书B.招标邀请书C.招股说明书D.商业广告30.小李与某建筑公司签订了一份二年期劳动合同，则下面说法正确的是 。（分数：1.00）A.小李是民事法律关系客体中的法人B.小李是民事法律关系主体中的自然人C.小李是民事法律关系主体中的法人D.小李是民事法律关系客体中的自然人31.下列人选中只有 可以任长城公司监事会的监事。（

11、分数：1.00）A.李某，长城公司董事会董事B.刘某，长城公司副总经理C.工某，长城公司人事总监D.陈某，长城公司职工代表32.在建设工程安全生产管理基本制度中，伤亡事故处理报告制度是指施工中发生事故时， 应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告的制度。（分数：1.00）A.建筑企业B.当地政府C.监理单位D.安全生产管理部门33.根据城市房屋拆迁管理条例的规定，申请领取房屋拆迁许可证的，应向 提交相关资料。（分数：1.00）A.房屋所在地人民检查院B.中请企业注册所在地的工商管理部门C.房屋所在地市、县人民政府拆迁管理部门D.房屋所在地人民法院34.下列关

12、于某建筑工程有限责任公司董事会的说法正确的是 。（分数：1.00）A.该公司董事会设董事长 2 人B.该公司董事会设董事长 1 人，董事长是由董事会的全体董事选举产生的，赞成票数超过三分之二方可当选C.该公司规定公司的法定代表人是副董事长陈某D.该公司董事会仅设董事长 1 人，未没副董事长35.下列选项中 不是民事法律关系的构成要素。（分数：1.00）A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系内容D.法律关系形式36.施工企业取得安全生产许可证发生重大安全事故的，即违反了 。（分数：1.00）A.建筑法B.建设工程安全生产管理条例C.安全生产法D.安全生产许可证条例37.担保合同是一种 合同

13、。（分数：1.00）A.效力待定B.主C.从D.附条件38.施工单位对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，即违反了 。（分数：1.00）A.建筑法B.建筑工程安全生产管理条例C.安全生产法D.安全生产许可证条例39.合同的转让实质是 是一种特殊形式。（分数：1.00）A.合同订立B.合同履行C.合同变更D.合同撤销40.天合公司和长盛公司签订工程建设合同，天合公司的下列行为当中应承担违约责任的行为是 。（分数：1.00）A.尚未完全履行合同义务B.履行合同义务但与上级规定不符C.履行合同义务但不符合有关规定D.不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定41.根据税收征收管理法的规定，纳税人因有

14、特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过 个月。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.442.甲与乙合伙开设一个建筑设备租赁公司，某工程一项目部成员内来公司欲租赁五台塔吊等物品，正值乙当班营业双方商谈后，便填写了租赁表格，同时支付租赁费 10000 元。则该项业务合同中法律关系的主体是 。（分数：1.00）A.甲与乙B.甲与丙C.设备租赁公司与项目郎D.乙与丙43.在合同终止的原因中， 是指在合有效成立之后而没有履行完毕之前，当事人双方通过协议或者一方行使约定的方式，使当事人设定的权利义务关系终止的行为。（分数：1.00）A.合同解除B.合同提存C.合同抵消D.

15、合同混同44.下列选项中， 不属于合同法中规定的转移财产权利的合同类型。（分数：1.00）A.租赁合同B.承担合同C.供用电、水、气、热力合同D.融资合同45.违约责任除另有规定外，总体上实行 原则。（分数：1.00）A.诚实守信原则B.全面履行原则C.意思自治原则D.严格责任原则46.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 人民币以上的，必须进行招标。（分数：1.00）A.80 万元B.100 万元C.120 万元D.200 万元47.中央管理的建筑施工企业(集团公司、总公司)应当向 申请领取安全生产

16、许可证。（分数：1.00）A.全国人民代表大会B.最高人民法院C.国务院建设主管部门D.全国安全生产管理办公室48.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在 人民币以上的，必须进行招标。（分数：1.00）A.300 万元B.100 万元C.500 万元D.200 万元49.建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当向 申请领取安全生产许可证。（分数：1.00）A.国务院建设主管部门B.省级以上建设主管部门C.县级以上建设主管部门D.工商管理部门50.根据我国仲裁法的规定，下列关于仲裁机构组织性质的表述正确的是 。（分数：1.00）A.

17、属民间性组织，独立于行政机关B.属带有行政性的组织，隶属于各省、市、自治区的法制局C.属民间性质，但仲裁委员会秘书处的日常工作人员隶属于有关的行政机关D.属行政性质组织，隶属各省、直辖市、自治区中设区的市所设立的仲裁协会管理机关51.原则上，勘察设计任务的委托应该采取 发包方式。（分数：1.00）A.直接B.指定C.招标D.邀请52.下列不属于民事诉讼法中规定的证据的是 。（分数：1.00）A.勘验笔录B.法庭记录C.视听资料D.被告人的陈述53.下列事项中，不是起诉状应当记明的事项包括 。（分数：1.00）A.当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所B.诉讼请求C.诉讼代理人的基本情况

18、D.诉讼所根据的事实和理由54.建设工程文件归档整理中，属于工程准备阶段文件的是 。（分数：1.00）A.开工审批文件B.进度控制文件C.分包资质文件D.施工技术准备文件55.纳税人未按照规定期限缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的 为滞纳金。（分数：1.00）A.千分之一B.万分之一C.千分之五D.万分之五56.施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以不承担违约责任的是 。（分数：1.00）A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.发包方无法按照合同约定的时间提供工程预付款C.因为发生地震，承包方无法在合同约定的

19、工期内竣工D.因为设备损坏，承包方的工程质量不符合合同约定的要求57.下列关于法人的表述中，错误的是 。（分数：1.00）A.享有民事权利B.具有民事行为能力C.依法登记领取营业执照的企事业单位D.能够独立承担民事责任58.某企业将会议室的装修任务委托给某施工单位，但是双方没有签订书面合同。会议室的装修任务完成并进行了交验，后来由于该企业拖欠工程款引发纠纷，此时应当认定 。（分数：1.00）A.双方没有合同关系B.合同没有成立C.该企业不承担责任D.合同已经成立59.某制药企业与某药品研究中心的研究员小于签订了一份劳动合同，合同中规定，小王向该制药企业透露最新的药品配方。在工作的过程中，由于小

20、王没有很好完成任务，该公司依据答订的劳动合同要求其承担违约责任。对此，下列说法正确的是 。（分数：1.00）A.小王违约，应该承担违约责任B.该合同内容违反了法律，该合同无效C.如果小于是因为不可抗力的原因而没有完成任务，则可以免责D.由于小工是非主观原因没有完成任务，所以可以酌情减免违约责任60.安全生产法规定，安全生产管理，坚持 的方针。（分数：1.00）A.安全第一、预防为主B.安全第一、责任到人C.安全第一、加强监督D.安全第一、完善保障61.下列建设工程项目中， 不属于可以直接发包的项目。（分数：1.00）A.采用特定的专利技术的B.工程项目规模大，技术水平要求高的C.建筑艺术造型有

21、特殊要求的D.国外银行资助的建没工程项目62.下列选项中 不符合实施工程建没强制性标准监督规定规定的对工程建设强制性标准监督检查的内容。（分数：1.00）A.建设单位、没计单位、施工单位和监理单位有关工程技术人员是否熟悉掌握工程建没强制性标准B.建设工程项目的规划、勘察、设计、施工和验收等阶段是否符合强制性标准的规定C.对建设工程项目采用的建筑材料和设备，是否符合强制性标准的规定D.在建设工程项目的整个建设过程中，监理单位是否依据强制性标准的规定对施工进行监督管理63.在我国整个法律体系中， 是法律体系的基础。（分数：1.00）A.宪法B.民法C.行政法D.诉讼法64.新建、扩建、改建的建设工

22、程，建设单位必须在 向建设行政主管部门或其授权的部门中请领取建没工程施工许可证。（分数：1.00）A.办理建设用地审批文件前B.立项批准前C.施工图审查合格前D.开工前65.我国刑法所保护的而被犯罪所侵害的社会关系，是犯罪构成要件中的 。（分数：1.00）A.犯罪主体B.犯罪客体C.犯罪的客观方面D.犯罪主观方面66.某学校欲新建一教学楼，该教学楼由某建筑公司承包建造，则施工许可证应由 申领。（分数：1.00）A.学校B.建筑公司C.建筑公司中的施工单位D.学校或建筑公司67.下面的行为中，没有违反安全生产法的是 。（分数：1.00）A.施工单位对管理人员每两年按排一次安全生产教育培训B.某项

23、目经理规定在本项目施工过程中，具备本科以上学历的人员可以不必进行安全生产教育和培训C.某项目经理规定特种作业人员经过本公司的安全生产培训合格后即可上岗作业D.某项目经理只要求采用新材料的从业人员进行安全生产教育，其他人员不必针对这种新材料进行安全生产教育和培训68.关于工程重大安全事故罪，下列选项表述正确的是 。（分数：1.00）A.犯罪的客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准B.犯罪客体是生产安全C.犯罪的主体是施工企业职工D.犯罪主观方面表现为故意降低工程质量69.依据建设工程文件归档整理规范，下列文件中，属于监理文件的是 。（分数：1.00）A.建设、施工、监理机构及负责人名单B.

24、地基处理记录C.施工隐蔽工程验查记录D.分包资质文件70.某施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施的，即违反了 。（分数：1.00）A.建筑法B.建设工程安全生产管理条例C.安全生产法D.安全生产许可证条例二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)71.下列关于要约的表述中，正确的是 。（分数：2.00）A.要约必须具有与他人订立合同的目的B.要约的内容必须具体确定C.要约必须由书面形式发出D.除法律另有规定外，要约人可以自主选择要约的形式E.经受要约人承诺，要约人即受要约的约束72. 属于合同法规定的转移财产权利的合同类形。（分数：2.00）A.买卖合同B.供用电、水、气、热力合同

25、C.承揽合同D.委托合同E.赠与合同73.法律意义上的非物质财富是指人们脑力劳动的成果或智力方面的创作，也称智力成果。下列选项中属于非物质财富的有 。（分数：2.00）A.证券B.获鲁班奖的工程项目C.建筑图纸D.建筑材料的商标E.水力资源74.建设师在工作中，必须严格遵守 ，恪守职业道德。（分数：2.00）A.法律B.法规C.企业规章制度D.社会公德E.行业管理的各项规定75.根据民事诉讼法的规定，财产保全的范围是 。（分数：2.00）A.被申请人的主要财产B.申请人的请求范围C.与本案有关的财产D.被中请人能提供担保的财产E.被申请人无法提供担保的财产76.诉讼参与人包括 。（分数：2.0

26、0）A.原告B.被告C.证人D.第三人E.法官77.犯罪构成的必备要件包括 。（分数：2.00）A.犯罪结果B.犯罪客体C.犯罪的主观方面D.犯罪主体E.犯罪的客观方面78.在建设工程安全生产管理基本制度中，安全生产责任制度的主要内容包括 。（分数：2.00）A.从事建筑活动主体的负责人的责任制B.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制C.岗位人员的安全生产责任制D.施工单位从业人员的安全生产责任制E.安全生产管理部门的安全生产责任制79.民事诉讼法中规定，委托诉讼代理人可以是 。（分数：2.00）A.律师B.当事人近亲属C.有关社会团体D.囚犯E.单位推荐的人

27、80.下列关于仲裁的表述中， 符合法律规定。（分数：2.00）A.当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。仲裁协议中未约定仲裁委员会的，将由中国仲裁协会指定的仲裁委员会受理B.仲裁委员会应当由当事人协议选定C.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外D.一方当事人因另一方当事人的行为或者其他原因，可能使裁决不能执行或者难以执行的，可以申请财产保全E.仲裁机构由双方协商，不受地域限制81.民事诉讼中可以作为证据的有 。（分数：2.00）A.物证B.律师辩护C.被告人陈述D.当事人的陈述E.证人证言82.根据劳动法，劳动合同应当具备以下条款

28、。（分数：2.00）A.劳动合同期限B.工作内容C.劳动保护和劳动条件D.保守商业秘密E.劳动纪律83.根据经济规律和生态规律的要求，环境保护法必须认真贯彻“经济建设、城市建设、环境建设 的三同步方针”。（分数：2.00）A.同步推进B.同步研究C.同步发展D.同步规划E.同步生产84.以下关于债权债务概括转移的说法，正确的有 。（分数：2.00）A.债权债务概括转移的，应通知债务人B.债务转移要征得债权人的同意C.原合同无效，不得转让D.只有双务合同才可能将债权债务一并转移E.当事人订立合同后合并的，由合并后的法人和其他组织承担连带债务，享有连带债权85.在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事

29、人可以申请复议的情形包括 。（分数：2.00）A.行政处罚B.行政强制措施C.行政处分D.行政调解E.行政许可86.下列选项中， 属于建设工程质量管理的基本制度。（分数：2.00）A.工程质量监督管理制度B.工程竣工验收备案制度C.工程质量事故报告制度D.工程质量检举、控告、投诉制度E.工程质量监理制度87.下列属于要约邀请的是 。（分数：2.00）A.招股说明书B.产品说明书C.招标公告D.拍卖公告E.商品价目表88.某学校新建教学楼，工程投资额 500 万元，该工程由某建筑集团承建，根据建筑法关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有 。（分数：2.00）A.该工程无需领取施工许可证B.应

30、由学校向建设行政主管部门申请领取施工许可证C.应由该建筑集团向建设行政主管部门申请领取施工许可证D.即使未领取施工许可证，该工程也可以开工E.未领取施工许可证，该工程不得开工89.不能够成为保证人的有 。（分数：2.00）A.公民B.国家机关C.银行D.未经授权的分公司E.学校90.下列活动巾符合招标投标法规定的有 。（分数：2.00）A.甲招标单位自行确定中标人B.乙招标单位没有公开评标委员会成员的名单C.丙招标单位限定非本系统的工程承包单位不得参加竞标D.丁招标单位拒收投标截止日期以后送到的投标书E.戊招标单位公开了中标的结果91.下列关于合同无效的表述中，正确的是 。（分数：2.00）A

31、.因重大误解订立的合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同C.以合法形式掩盖非法目的合同D.损害社会公共利益的合同E.乘人之危而订立的合同92.根据消防法对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中 属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。（分数：2.00）A.制定消防安全制度B.制定消防安全操作规程C.在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工宿舍D.消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准E.实行防火安全责任制93.某公司新建某商业中心项目，选址在市中心商业区，建设工期约两年。根据建筑工程施上许可管理办法，该公司领取施工许可证必须 。（分数：2.00）A.已

32、办理建筑工程用地批准手续B.已经取得建设工程规划许可证C.已经确定施下企业D.建设资金到位合同价的 50E.建设资金到位合同价的 3094.根据招标投标法的有关规定，下列建没项目中必须进行招标的有 。（分数：2.00）A.利用世界教科文组织提供的资金新建教学楼工程B.某省会城市的居民用水水库工程C.某私营企业的职工宿舍D.某城市利用国债资金的垃圾处理场项目E.育民小学第二教学楼扩建工程95.甲公司将与乙公司所签订的合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定， 。（分数：2.00）A.合同主体变为甲、乙、丙三公司B.甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司

33、承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责仟E.丙公司直接对乙公司承担合同义务96.根据建设工程质量管理条例，下列选项中， 符合建设单位质量责任和义务的规定。（分数：2.00）A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位B.建设单位不得将工程肢解发包C.建设单位应当将选用的建筑材料和设备在交底时向承包单位说明D.施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用E.对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理97.根据安全生产法的规定，下列叙述中， 是对生产经营单位安全培训的要求。（分数：2.00）A.施工单位应对作业人员两年进行一次安全生产教育培训，考核合格方可上

34、岗B.生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力C.危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职D.生产经营单位使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性E.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业98.十一五节能中长期专项规划中规定的节能重点工程是 。（分数：2.00）A.燃煤工业锅炉改造工程B.余热余压利用工程C.可再生能源利用工程D.绿色照明工程E.电机系统节能工程99.根

35、据合同法，合同履行的原则包括 。（分数：2.00）A.全面、适用履行的原则B.自由协商的原则C.诚实信用的原则D.公平合理促进合同履行的原则E.当事人一方不得擅自变更合同的原则100.张三和李四分别与某建筑公司签订了一份两年期劳动合同，合同中载明他们二人每月固定工资 1000元，则下而说法正确的是 。（分数：2.00）A.张三、李四二人是法律关系的主体，建筑公司是法律关系的客体B.建筑公司是法律关系的主体，张三、李四二入是法律关系的客体C.张三、李四与建筑公司都是合同关系的主体D.张三和李四分别与某建筑公司签订劳动合同的行为是法律关系的客体E.固定工资 1000 元是合同关系的客体建设工程法规

36、及相关知识-89 答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.根据合同法的规定，投标文件是 。（分数：1.00）A.要约 B.要约邀请C.承诺D.邀请解析：2.某建材供应商供应的建筑水泥，经抽样检测发现产品质量不合格，则该建材供应商违背厂合同履行中的 。（分数：1.00）A.全面适当履行的原则 B.诚实信用的原则C.公平合理、促进合同履行的原则D.当事人一方不得擅自变更合同的原则解析：3.根据合同法的规定，招标公告是 。（分数：1.00）A.要约B.要约邀请 C.承诺D.邀请解析：4.根据招标投标法，下面的项目中可以不进行招标的是 。

37、（分数：1.00）A.个人投资建设的所有工程B.使用外国政府贷款的项目C.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的 D.部分由国家投资建设的项目解析：5.下列有关工程建设标准的说法正确的是 。（分数：1.00）A.只有行业标准才有强制性标准和推荐性标准之分B.只有国家标准才有强制性标准和推荐性标准之分C.只有国家标准和行业标准才有强制性标准和推荐性标准之分 D.只有国家标准和地方标准才有强制性标准和推荐性标准之分解析：6.建设工程纠纷解决的几种途径中， 是依靠国家强制力实现的。（分数：1.00）A.和解B.调解C.诉讼 D.协商解析：7.下列行为违反了建设工程安全生产管理条例

38、的是 。（分数：1.00）A.建设单位将拖欠工程款B.施工图设计文件未经审查批准就使用C.施工单位没有为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 D.承包商没有与劳动者签订用工合同解析：8.我国环境影响评价法规定，对可能造成重大环境影响的项目，要进行 。（分数：1.00）A.经济评价B.专项评价C.全面评价 D.监测评价解析：9.某市消防部门在检查中发现该市某石油液化公司违法储存易燃易爆危险化学物品，可以依据其职权对该公司采取 的行政处罚措施。（分数：1.00）A.警告B.没收违法所得C.责令停业、停产 D.暂扣或吊销营业执照解析：10.根据招标投标法的有关规定，下列项目不属于必须招标范围的

39、是 。（分数：1.00）A.某高速公路工程B.国家展览馆的修葺工程C.某航运码头D.农民自己盖的农宅 解析：11.根据我国民事诉讼法的有关规定，下列关于起诉方式的说法中错误的是 。（分数：1.00）A.起诉形式是以书面为原则的B.起诉必须是以书面的形式 C.当事人书写起诉状有困难的，也可口头起诉D.书面起诉的，应当向人民法院提交起诉状，并按照被告人数提出副本解析：12.建设工程质量管理条例强调了工程质量必须实行 监督管理。（分数：1.00）A.政府 B.企业C.群众D.行业解析：13.建造师经 后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。（分数：1.00）A

40、.登记B.评定C.注册 D.考试合格解析：14.根据建设工程文件归档整理归范，下列选项中，不属于竣工验收文件中的财务文件的是 。（分数：1.00）A.决算文件B.概算文件 C.交付使用财产总表D.财产明细表解析：15.根据建设工程安全生产管理条例，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（分数：1.00）A.7 日B.15 日 C.30 日D.60 日解析：16.合同履行中，如合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据合同法的规定履行。下列表述中错误的

41、是 。（分数：1.00）A.质量要求不明确的，可按照国家标准、行业标准履行B.履行方式不明确的，按照债权人的要求履行 C.履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间解析：17.李红 2007 年 9 月参加全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，则下列说法正确的是 。（分数：1.00）A.李红就能取得建造师执业资格B.李红受单位聘用后，可以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理C.李红能够以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理D.在取得建造师资格证书后，李红需进行注册，取得注册证书和执业印章后方可以建造师名义

42、担任建设工程项目施工的项目经理 解析：18.某学校新建一职工宿舍，合同工期 6 个月，工程合同价 1000 万元人民币，原则上资金应到位 方能领取施工许可证。（分数：1.00）A.600 万元人民币B.500 万元人民币 C.300 万元人民币D.200 万元人民币解析：19.建设某办公大楼，合同工期一年六个月，合同价款一亿元人民币，原则上资金应到位 方能领取施工许可证。（分数：1.00）A.五千万元人民币B.六千万元人民币C.二千万元人民币D.三千万元人民币 解析：20.某建设单位，不按施工合同的约定支付工程预付款，建设单位应承担 。（分数：1.00）A.违约责任 B.侵权责任C.缔约过失责

43、任D.行政责任解析：21.在建设工程安全生产管理基本制度中， 是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。（分数：1.00）A.安全生产责任制度 B.群防群治制度C.安全生产检查制度D.安全责任追究制度解析：22.无效合同从 时起就没有法律效力。（分数：1.00）A.协商B.订立C.诉讼或仲裁D.履行 解析：23.某开发商与施工单位签订了价款为 1000 万元的固定总价建设工程施工合同，则这笔 1000 万元工程价款在民事法律关系中是 。（分数：1.00）A.民事法律关系主体B.民事法律关系客体 C.民事法律关系的内容D.民事法律关系内容中约定的权利解析：24.下列对于要约生效

44、的表述，正确的是 。（分数：1.00）A.要约自要约到达受要约人时生效 B.要约自要约人发出邀请时生效C.要约自承诺到达受要约人时生效D.要约自受要约人发出承诺时生效解析：25.在我国的法律体系中， 是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律。（分数：1.00）A.宪法B.民法C.经济法D.社会保障法 解析：26.行政拘留的期限是 。（分数：1.00）A.3 日以上，15 日以下B.1 日以上，15 日以下 C.3 日以上，20 日以下D.1 日以上，20 日以下解析：27.某新建商场原定于 2006 年 3 月 12 日开业，可由于工期延误，不得不将开业日期

45、推迟到 2006 年 9 月12 日，那么在开业前应由 来办理工程竣工验收备案。（分数：1.00）A.商场投资方 B.商场经营方C.施工企业D.负责室内装修的分包单位解析：28.根据行政复议法的规定，可以申请行政复议的事项是 。（分数：1.00）A.建设行政管理部门撤销某国有建筑集团总经理职位B.公安部门对治安争议的调解C.工商行政管理部门对企业作出停产停业的处罚 D.劳动部门对企业负责人的记过处分解析：29.下面的行为中，可能是要约也可能是要约邀请的是 。（分数：1.00）A.投标书B.招标邀请书C.招股说明书D.商业广告 解析：30.小李与某建筑公司签订了一份二年期劳动合同，则下面说法正确

46、的是 。（分数：1.00）A.小李是民事法律关系客体中的法人B.小李是民事法律关系主体中的自然人 C.小李是民事法律关系主体中的法人D.小李是民事法律关系客体中的自然人解析：31.下列人选中只有 可以任长城公司监事会的监事。（分数：1.00）A.李某，长城公司董事会董事B.刘某，长城公司副总经理C.工某，长城公司人事总监D.陈某，长城公司职工代表 解析：32.在建设工程安全生产管理基本制度中，伤亡事故处理报告制度是指施工中发生事故时， 应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告的制度。（分数：1.00）A.建筑企业 B.当地政府C.监理单位D.安全生产管理部门

47、解析：33.根据城市房屋拆迁管理条例的规定，申请领取房屋拆迁许可证的，应向 提交相关资料。（分数：1.00）A.房屋所在地人民检查院B.中请企业注册所在地的工商管理部门C.房屋所在地市、县人民政府拆迁管理部门 D.房屋所在地人民法院解析：34.下列关于某建筑工程有限责任公司董事会的说法正确的是 。（分数：1.00）A.该公司董事会设董事长 2 人B.该公司董事会设董事长 1 人，董事长是由董事会的全体董事选举产生的，赞成票数超过三分之二方可当选C.该公司规定公司的法定代表人是副董事长陈某D.该公司董事会仅设董事长 1 人，未没副董事长 解析：35.下列选项中 不是民事法律关系的构成要素。（分数

48、：1.00）A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系内容D.法律关系形式 解析：36.施工企业取得安全生产许可证发生重大安全事故的，即违反了 。（分数：1.00）A.建筑法B.建设工程安全生产管理条例C.安全生产法D.安全生产许可证条例 解析：37.担保合同是一种 合同。（分数：1.00）A.效力待定B.主C.从 D.附条件解析：38.施工单位对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，即违反了 。（分数：1.00）A.建筑法 B.建筑工程安全生产管理条例C.安全生产法D.安全生产许可证条例解析：39.合同的转让实质是 是一种特殊形式。（分数：1.00）A.合同订立B.合同履行C.合同变更 D

49、.合同撤销解析：40.天合公司和长盛公司签订工程建设合同，天合公司的下列行为当中应承担违约责任的行为是 。（分数：1.00）A.尚未完全履行合同义务B.履行合同义务但与上级规定不符C.履行合同义务但不符合有关规定D.不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定 解析：41.根据税收征收管理法的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过 个月。（分数：1.00）A.1B.2C.3 D.4解析：42.甲与乙合伙开设一个建筑设备租赁公司，某工程一项目部成员内来公司欲租赁五台塔吊等物品，正值乙当班营业双方商谈后，便填写了租赁表格，同时支付租赁费 10000 元。则该项业务合同中法律关系的主体是 。（分数：1.00）A.甲与乙B.甲与丙C.设备租赁公司与项目郎 D.乙与丙解析：43.在合同终止的原因中， 是指在合有效成立之后而没有履行完毕之前，当事人双方通过协议或者一方行使约定的方式，使当事人设定的权利