【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-205及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-205及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-205及答案解析.doc（29页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识-205 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.违约责任的承担形式有很多，下列对价格制裁的说法有误的一项是( )。（分数：1.00）A.逾期交付标的物时，遇价格下降时，按新价格执行B.逾期提取标的物或者逾期付款时，遇价格上涨时，按新价格执行C.逾期交付标的物时，遇价格上涨时，按原价格执行D.逾期提取标的物或者逾期付款时，遇价格下降时，按新价格执行2.根据中华人民共和国招标投标法有关规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为( )人以上单数。（分数：1.00）A.5B.9C.

2、10D.153.关于合同的订立，下列说法正确的一项是( )。（分数：1.00）A.自愿原则，合同内容不受限制B.合同当事人必须具备一定资格C.法律对订立合同的程序无规定D.在代理人签订合同时，代理权不受限制4.下列行为中，符合我国相关法律规定的是( )。（分数：1.00）A.某人通过建造师执业资格考试后即以建造师的名义担任某工程项目经理B.某人通过建造师执业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业C.某人凭借取得的中华人民共和国二级建造师注册证在外省执业D.某人仅取得了一级项目经理资质证书便以建造师的名义担任了某工程的项目经理5.下列说法正确的是( )。（分数：1.0

3、0）A.只有合同的全部条款完全一致，合同才能成立B.只要合同的主要条款一致，合同就能成立C.中标通知书为要约D.投标属于承诺6.下列不属于安装工程一切险的被保险人的是( )。（分数：1.00）A.业主B.质量监督局C.设备制造商D.承包商7.某公司向另一公司发出订单，而后又发电报说取消此订单，而电报早于订货单寄到。该公司的行为是( )。（分数：1.00）A.撤销要约B.撤回要约C.债权人的撤销权D.解除合同权8.根据安全生产许可证条例的规定，中央直属煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理由( )负责。（分数：1.00）A.建设部B.国家煤矿安全监察机构C.国务院D.国务院安全生产监督管理部门9.以

4、拍卖方式订立合同时，( )是承诺。（分数：1.00）A.起拍B.拍定C.拍卖D.拍卖或拍定10.将合同分为诺成合同和要物合同所依据的标准是( )。（分数：1.00）A.合同的表现形式B.当事人是否相互负有义务C.是否以递交交付物为成立必要条件D.法律对合同形式是否有特别要求11.用抵消方法消灭债务应符合一定条件，下列不包括在内的是( )。（分数：1.00）A.必须是对等债务B.必须是同一种类的给付之债C.对等之债快到履行期限D.同类的对等之债都已到履行期限12.根据我国法律规定，投标保证金一般不得超过投标总价的( )。A1 B2 C 3 D5（分数：1.00）A.B.C.D.13.下列关于抵押

5、合同的形式，下列叙述正确的是( )。（分数：1.00）A.抵押合同可以默示成立B.抵押合同口头、书面形式均可C.抵押合同必须书面订立D.抵押合同可以采用书面合同以外的其他方式订立14.陈某酒后操作施工机械伤害了黄某，黄某要求陈某赔偿其医疗费和误工费。二者之间的这种债权债务关系产生的原因属于( )。（分数：1.00）A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理15.按照合同法的相关规定，下列情形属于撤销权消灭的是( )。（分数：1.00）A.具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起 90 天内没有行使撤销权B.具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起两年内没有行使撤销权C.具有撤

6、销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权D.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权16.关于建造师执业，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.注册建造师可以在两个建筑业企业同时执业B.注册建造师只能在一个建筑业企业执业C.注册建造师经注册管理机构批准可以在两个以上建筑业企业同时执业D.特殊情况下注册建造师可以在两个及以上建筑业企业同时执业17.根据建设工程保险的相关知识，如果安装工程附带的土木建筑工程项目价值占总价的 30%，那么该部分项目应按( )投保。（分数：1.00）A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.建筑险或安装险D.第三者

7、责任险18.工程师未参加隐蔽工程的验收，承包人经自行检验后，继续施工。工程师又提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求，承包人予以了配合，则( )。（分数：1.00）A.检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期B.检验不合格，承包人承担发生的部分费用，工期可以顺延C.检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延D.检验不合格，承包人承担发生的部分费用，工期不予顺延19.根据中华人民共和国劳动法的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前( )天以书面形式通知用人单位。（分数：1.00）A.20B.30C.60D.7520.下列工程建设活动常见的刑事犯

8、罪中，属于故意犯罪的是( )。（分数：1.00）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.签订合同失职罪D.贪污罪21.下列不属于施工合同工程款纠纷成因的是( )。（分数：1.00）A.单价与总价不匹配B.工程款拖欠C.合同存在缺陷D.不合理压价22.无处分权的人处分他人财产的合同属于( )。（分数：1.00）A.无效合同B.效力待定合同C.可变更可撤销合同D.有效合同23.根据建设工程质量管理条例的规定，下列选项中属于施工单位质量责任与义务的是( )。（分数：1.00）A.施工图设计文件须经审查批准B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程要有设计方案C.按照国家有关规定组织竣工验收D.对涉

9、及结构安全的试块、试件以及有关材料取样，应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样并送达具有相应资质等级的质量检测单位进行检测24.下列情形构成承诺的是( )。（分数：1.00）A.甲向乙发出要约，丙得知后表示接受甲的条件B.丙向丁发出要约，丁考虑后向戊表示同意丙的要约C.李某向王某发出要约，要求 10 天内给予答复，过期视为承诺，王某如期答复D.李某在报纸上刊登手机型号和价格25.因涉嫌在施工中故意酿造事故，林某被检察机关依法提起了公诉，开庭时其又拒绝聘请辩护人，法院只好指定律师管某为其提供法律援助。那么，林某和管某之间的这种法律关系属于( )。（分数：1.00）A.指定代理B.自然代理C.委

10、托代理D.法定代理26.下列选项中，可以做保证人的是( )。（分数：1.00）A.幼儿园B.博物馆C.企业D.企业集团27.双方签订合同时将一张存单作为担保，该行为在法律上称为( )。（分数：1.00）A.提存B.动产质押C.留置D.权利质押28.在诉讼过程中，下列关于第一审普通程序的标示正确的是( )。（分数：1.00）A.起诉与受理审理前的准备法院调解开庭审理B.审理前的准备起诉与受理开庭审理法院调解C.审理前的准备开庭审理起诉与受理法院调解D.起诉与受理审理前的准备开庭审理法院调解29.根据合同法第九十四条规定，下列选项中不属于可解除合同的情形是( )。（分数：1.00）A.当事人一方迟

11、延履行主要债务时B.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的时C.因不可抗力致使不能实现合同目的时D.在履行期限届满之前，当事人以启己的行为表明不履行主要债务时30.我国民法通则规定的质权属于( )。（分数：1.00）A.动产物权B.担保物权C.不动产物权D.用益物权31.根据我国有关法律规定，建设、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，并造成重大工程质量事故的，应当由( )承担法律责任。（分数：1.00）A.该工作人员B.原单位和该工作人虽连带C.新单位D.该工作人员和新单位连带32.根据我国法律有关规

12、定，建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。（分数：1.00）A.15 天B.3 个月C.6 个月D.1 年33.根据我国有关法律的规定；商品住宅工程的建筑材料采购单项合同估算价达到( )万元人民币以上时，必须进行招标。（分数：1.00）A.50B.80C.100D.20034.甲向乙发出要约，乙于 4 月 20 日发出承诺信函，4 月 23 目承诺信函寄至甲，但甲的法定代表人当日去办事， 4 月 24 日才获悉该函内容，遂于 4 月 25 日致函告知乙收到承诺，该承诺的生效时间是( )。（分数：1.00）A.4 月 20 日B.4 月 23

13、 日C.4 月 24 日D.4 月 25 日35.甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的房子抵押给乙签订了字据，后甲未将该房按合同交付给乙，并将该房卖给了丙，后为此引起纠纷。下列选项正确的是( )。（分数：1.00）A.丙不能取得该房屋的所有权，因为该房屋已抵押给了乙B.丙能取得该房屋的所有权，但乙可依抵押权向丙进行追偿C.丙能取得该房屋的所有权，乙不能向丙要求返还该房屋D.甲与乙之间的抵押合同生效36.合同的变更，仅涉及( )。（分数：1.00）A.合同标的变更B.主体的变更C.合同权利义务所指向的对象变更D.内容的变更37.甲乙二人的代理合同于 5 月 2 日结束。5 月 4 日甲以乙的名义与

14、丙签订了一份买卖设备的合同。对此，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.合同有效B.乙可追认该合同，从而承担该合同的权利义务C.乙不追认该合同时，应由甲承担相关的合同责任D.丙可催告乙在一个月内予以追认，如乙未作表示，则视为拒绝追认38.以下为某项目的招标程序：成立招标组织；组织投标人踏勘现场，并对招标文件答疑；签收投标文件：编制招标文件和标底；确定投标人编制投标文件所需要的合理时间：发布招标公告或发出投标邀请书；发售招标文件；对潜在投标人进行资质审查，并将审查结果通知各潜在投标人。下列排列顺序正确的是( )。（分数：1.00）A.B.C.D.39.根据我国相关规定，注册建造师不能在(

15、 )建筑业企业同时执业。（分数：1.00）A.两个B.两个及以上C.三个D.三个及以上40.根据重新修订的建筑工程施工许可管理办法中关于建设资金落实的规定，建设工期不足一年的，其到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。（分数：1.00）A.40%B.50%C.60%D.90%41.不合理压价和缩短工期引起纠纷的防范措施为( )。（分数：1.00）A.签订权责利清晰的书面合同B.加强工程变更管理C.避免合同缺陷D.对造价和工期的要求应符合客观规律42.根据我国有关法律规定，生产经营单位发生生产安全事故造成他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由( )依法强制执行。（

16、分数：1.00）A.安全局B.民政部C.人民法院D.安全生产监督管理部门43.关于侵权行为与违约行为的区别，下列说法不正确的一项是( )。（分数：1.00）A.侵权行为侵犯的是绝对权，违约行为侵犯的是相对权B.侵权行为侵犯的是相对权，违约行为侵犯的是绝对权C.侵权行为违反的是法定义务，违约行为违反的是约定义务D.侵权行为的法律责任包括财产和非财产责任，违约行为则仅限于财产责任44.房屋买卖合同中未规定合同履行地点，事后也未就此事达成协议，根据合同法的规定，交付房屋应当在 ( )履行。（分数：1.00）A.给付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.签约合同地D.房屋所在地45.因城市规划变更，

17、甲、乙双方经过协商，同意解除刚刚订立的施工合同。甲乙之间民事法律关系的终止属于( )。（分数：1.00）A.法定终止B.意外终止C.违约终止D.协议终止46.下列选项属于我国商标法保护对象的是( )。（分数：1.00）A.发明B.实用新型C.注册商标D.外观设计47.某建筑集团公司向某设备公司租赁了一台切割机，则该切割机属于此法律关系中的( )。（分数：1.00）A.主体B.物C.内容D.客体48.甲乙双方签订了一份合同，其中规定了违约金数量，后因甲未履行合同，给乙造成一定损失，该损失大于违约金规定数，则甲应当赔偿乙的经济损失额为( )。（分数：1.00）A.违约金数量B.实际损失额C.二者之

18、和D.二者之差49.下列不适用于留置的合同是( )。（分数：1.00）A.保管合同B.赠与合同C.运输合同D.加工承揽合同50.下列不属于我国建筑业中实行执业资格管理的是( )。（分数：1.00）A.注册建筑师B.注册结构工程师C.注册造价工程师D.会计师51.承担违约责任的方式包括( )。（分数：1.00）A.继续履行合同、赔偿损失、提起诉讼B.继续履行合同，赔偿损失、采取补救措施C.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失52.建设工程纠纷的一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可依法向( )申请执行。（分数：1.00）A.人民法院B.建设部C.民

19、政局D.工商行政管理部门53.我国合同法中对起诉条件有严格的规定和限制，必须具备相关条件。下列选项中不属于起诉条件的是( )。（分数：1.00）A.原告是与案件有直接利害关系的公民、法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和事实D.原、被告之间已达成仲裁协议54.根据建设工程安全生产管理条例，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利和义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产( )。（分数：1.00）A.不承担连带责任B.承担连带责任C.不承担责任D.承担责任55.根据中华人民共和国劳动法的规定，用人单位非法招用未满( )周岁的未成年人

20、的，由劳动行政部门责令改正，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。（分数：1.00）A.16B.18C.19D.2056.按合同的表现形式分类，不包括( )。（分数：1.00）A.口头合同B.书面合同C.双务合同D.默示合同57.下列工程建设活动常见的刑事犯罪中，属于过失犯罪的是( )。（分数：1.00）A.行贿罪B.重大环境污染事故罪C.受贿罪D.强迫职工劳动罪58.急需一笔钱的赵某想将自家闲置楼房卖掉，但苦于找不到买主。当时该房市价为 25 万元，林某得知后遂以当即可付现金 8 万元的条件说服赵某，二人签订了购房合同，林某当场支付定金 8 万元，双方遂到房屋管理部门办理了房

21、屋产权转让手续。赵妻发现此事后，起诉到法院。此时，该房屋买卖合同属于( )。（分数：1.00）A.无效合同B.可撤销合同C.效力待定合同D.有效合同59.上海市建筑市场管理条例属于我国法律层次中的( )范畴。（分数：1.00）A.地方性法规B.行政法规C.部门规章D.法律60.甲需一批货物，遂向乙发出订单，乙见单立即准备货物。下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.甲公司的发函行为是要约邀请B.乙公司的发货行为不构成承诺，因为承诺须以通知的方式发出C.乙公司发货行为构成承诺，货物到达甲公司时承诺生效D.乙公司发货行为构成承诺，货物发出时承诺生效二、多项选择题(总题数：20，分数：40.0

22、0)61.根据我国相关法律规定，注册建造师将被原注册管理机构注销其注册的行为有( )。（分数：2.00）A.同时在两建筑企业执业B.因工负伤C.严重违反职业道德的D.脱离项目管理工作 2 年以上E.受刑事处罚的62.根据担保法的规定，下列不能用于抵押的有( )。（分数：2.00）A.抵押人所有的交通运输工具B.抵押人承租的房屋C.学校的教学设施D.依法被监管的财产E.抵押人所使用土地的土地所有权63.根据我国劳动法的规定，劳动者( )时，用人单位不得解除劳动合同。（分数：2.00）A.因工负伤，丧失了劳动能力B.经过试用期的考察，发现仍不适合本单位的工作C.因休产假，原工作岗位无人顶替D.因患

23、慢性职业病，长期住院治疗E.酒后驾驶造成重大交通事故，被法院判处三年有期徒刑64.工程监理主要内容中的“两管理”不包括( )。（分数：2.00）A.进度管理B.质量管理C.合同管理D.信息管理E.现场管理65.关于保证人，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.国家机关不得作为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外B.学校、幼儿园等公益性事业单位、社会团体不得作为保证人C.企业法人的分支机构不得作为保证人D.银行不能作为保证人E.私营企业不可作为保证人66.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有( )。（分数：2.00）A.商誉B.著作权C.商标权D

24、.专利权E.企业名称权67.下列纠纷中诉讼时效期间为 1 年的有( )。（分数：2.00）A.身体受到伤害要求赔偿的B.出售质量不合格商品未声明的C.延付或拒付租金的D.寄存财物被丢失或损毁的E.国际货物买卖合同或技术进出口合同争议68.担保法规定的担保形式主要包括( )。（分数：2.00）A.提存B.抵押C.质押D.留置E.违约金69.依据我国法律，法人的存在必须具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担刑事责任E.能够独立承担民事责任70.根据中华人民共和国招标投标法第五章法律责任的规定，下列行为可能导致中标

25、无效的有( )。（分数：2.00）A.泄漏投标资料B.投标人与招标人互相串通中标的C.以他人名义进行投标，骗取中标的D.对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判影响中标结果的E.招标人限制投标人之间的竞争71.下列对合同履行约定不明情况处置正确的是( )。（分数：2.00）A.合同当事人就价款或者报酬约定不明确的，双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款确定时，按照订立合同时合同签订地市场价格履行；依法执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行B.合同中履行期限不明确，双方不能达成一致意见，又不能按照交易习惯确定时，债务人可以随时履行，但债权人不能随时要求履行C.合同当事

26、人双方就履行费用的负担约定不明确，不能达成一致意见时，由履行义务一方负担D.合同生效后，合同的主要内容包括质量、价款或者报酬、履行地点等没有约定或者约定不明确的，当事人可以通过协商确定合同的内容，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定E.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行72.下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.当事人通过信件，电报、传真、电子数据交换、电子邮件等文书往来订立合同之后，记载有合同内容并有当事人签名盖章的信件以及数据电文，也被法律视为合同的书面形式B.没有双方当事人盖章的合同就不算数C.来回打电报没有约束力D.双方当事人之间有正式的合同文本

27、，但双方之间的电报往来能够充分反映双方就合同主要条款意思表示一致的事实，因此，电报受法律保护E.口头合同不受法律的保护73.根据安全生产许可证条例规定，我国对实行安全生产许可制度的企业有( )。（分数：2.00）A.矿山企业B.建筑监理企业C.大型机械生产企业D.危险化学品生产企业E.烟花爆竹及民用爆破器材生产企业74.我国法律规定投标保证金的形式可以是( )。（分数：2.00）A.保兑支票B.房产抵押C.汽车抵押D.银行汇票E.现金支票75.质押合同包括的内容有( )。（分数：2.00）A.被担保的主债权种类、数额B.债务人履行债务的期限C.质物的名称、数量、所在地、所有权权属D.质物移交的

28、时间E.质物移交的地点76.在施工合同纠纷防范中签订清晰、规范的书面合同，可以避免的纠纷有( )。（分数：2.00）A.施工合同索赔纠纷B.施工合同审计和审价纠纷C.施工合同分包纠纷D.施工合同竣工验收纠纷E.施工合同质量纠纷77.下列选项中属于民事法律关系主体的是( )。（分数：2.00）A.房地产公司B.小区C.监理公司D.项目经理E.中国建筑学会78.根据合同法律制度规定，下列关于可撤销合同的表述错误的选项是( )。（分数：2.00）A.可撤销合同在未被撤销前是有效的合同B.可撤销合同一般是意思表示真实的合同C.可撤销合同的变更或撤销要由有撤销权的当事人通过行使撤销权来实现D.可撤销合同

29、的变更或撤销须由人民法院或仲裁机构做出E.可撤销合同经过双方协商后就可撤销79.下列各项中，采取过错责任原则的有( )。（分数：2.00）A.缔约过失B.可变更合同C.可撤销合同D.违约责任E.无效合同80.按照合同法律的规定，判定合同无效的规定包括( )。（分数：2.00）A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益C.因重大误解订立的合同D.损害社会公共利益E.订立时显失公平的建设工程法规及相关知识-205 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.违约责任的承担形式有很多，下列对价

30、格制裁的说法有误的一项是( )。（分数：1.00）A.逾期交付标的物时，遇价格下降时，按新价格执行B.逾期提取标的物或者逾期付款时，遇价格上涨时，按新价格执行C.逾期交付标的物时，遇价格上涨时，按原价格执行D.逾期提取标的物或者逾期付款时，遇价格下降时，按新价格执行 解析：合同法第六十三条规定，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行，价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；遇价格下降时，按照原价格执行。2.根据中华人民共和国招标投标法有关规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为( )人以上单数。（分数：1

31、.00）A.5 B.9C.10D.15解析：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。3.关于合同的订立，下列说法正确的一项是( )。（分数：1.00）A.自愿原则，合同内容不受限制B.合同当事人必须具备一定资格 C.法律对订立合同的程序无规定D.在代理人签订合同时，代理权不受限制解析：合同的订立必须具备四要件。4.下列行为中，符合我国相关法律规定的是( )。（分数：1.00）A.某人通过建造师执业资格考试后即以建造师的名义担任某工程项目经理B.某人通过建造师执

32、业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业 C.某人凭借取得的中华人民共和国二级建造师注册证在外省执业D.某人仅取得了一级项目经理资质证书便以建造师的名义担任了某工程的项目经理解析：取得建造师执业资格证书的人员，必须经过注册登记，方可以建造师名义执业。取得建造师执业资格，未经注册的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。5.下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.只有合同的全部条款完全一致，合同才能成立B.只要合同的主要条款一致，合同就能成立 C.中标通知书为要约D.投标属于承诺解析：中标通知书为承诺，投标属于要约。6.下列不属于安装工程一切险的被保险

33、人的是( )。（分数：1.00）A.业主B.质量监督局 C.设备制造商D.承包商解析：安装工程一切险的被保险人除 A、C、D 外还包括：(1)技术咨询顾问；(2)安装工程的信贷机构；(3)待安装构件的买受人等。7.某公司向另一公司发出订单，而后又发电报说取消此订单，而电报早于订货单寄到。该公司的行为是( )。（分数：1.00）A.撤销要约B.撤回要约 C.债权人的撤销权D.解除合同权解析：要约的撤回是指在要约发生法律效力之前，要约人取消要约的行为。根据要约的形式拘束力，任何一项要约都可以撤回，只要撤回的通知先于或者与要约同时到达受约人，都能产生撤回的法律效力。8.根据安全生产许可证条例的规定，

34、中央直属煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理由( )负责。（分数：1.00）A.建设部B.国家煤矿安全监察机构C.国务院 D.国务院安全生产监督管理部门解析：国家煤矿安全监察机构负责中央管理的煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理。9.以拍卖方式订立合同时，( )是承诺。（分数：1.00）A.起拍B.拍定 C.拍卖D.拍卖或拍定解析：考生只要掌握了承诺的概念，就很容易确定 B 项为正确选项。10.将合同分为诺成合同和要物合同所依据的标准是( )。（分数：1.00）A.合同的表现形式B.当事人是否相互负有义务C.是否以递交交付物为成立必要条件 D.法律对合同形式是否有特别要求解析：按照合同的成立是否以

35、递交交付物为必要条件，合同可分为诺成合同和要物合同。11.用抵消方法消灭债务应符合一定条件，下列不包括在内的是( )。（分数：1.00）A.必须是对等债务B.必须是同一种类的给付之债C.对等之债快到履行期限 D.同类的对等之债都已到履行期限解析：抵销是指同类已到履行期限的对等债务，因当事人相互抵充其债务而同时消灭。用抵销方法消灭债务应符合的条件仅有 A、B、D 三项。12.根据我国法律规定，投标保证金一般不得超过投标总价的( )。A1 B2 C 3 D5（分数：1.00）A.B. C.D.解析：投标保证金一般不得超过投标总价的 2%。但最高不得超过 80 万元人民币。13.下列关于抵押合同的形

36、式，下列叙述正确的是( )。（分数：1.00）A.抵押合同可以默示成立B.抵押合同口头、书面形式均可C.抵押合同必须书面订立 D.抵押合同可以采用书面合同以外的其他方式订立解析：按照我国法律规定，抵押权应当依照当事人订立的抵押合同而设定，即以抵押作为履行合同的担保，应当依据法律规定订立抵押合同并办理抵押登记。14.陈某酒后操作施工机械伤害了黄某，黄某要求陈某赔偿其医疗费和误工费。二者之间的这种债权债务关系产生的原因属于( )。（分数：1.00）A.合同B.侵权行为 C.不当得利D.无因管理解析：侵权行为是指行为人不法侵害他人的财产权或人身权的行为。因侵权行为而产生的债，在我国习惯上也称之为“致

37、人损害之债”。15.按照合同法的相关规定，下列情形属于撤销权消灭的是( )。（分数：1.00）A.具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起 90 天内没有行使撤销权B.具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起两年内没有行使撤销权C.具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权D.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权 解析：合同法第五十五条规定，有下列情况之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。16

38、.关于建造师执业，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.注册建造师可以在两个建筑业企业同时执业B.注册建造师只能在一个建筑业企业执业 C.注册建造师经注册管理机构批准可以在两个以上建筑业企业同时执业D.特殊情况下注册建造师可以在两个及以上建筑业企业同时执业解析：见第 2 题解析。17.根据建设工程保险的相关知识，如果安装工程附带的土木建筑工程项目价值占总价的 30%，那么该部分项目应按( )投保。（分数：1.00）A.建筑工程一切险 B.安装工程一切险C.建筑险或安装险D.第三者责任险解析：安装工程一切险附带投保的土木建筑工程项目，指厂房，仓库、办公楼、宿舍、码头、桥梁等。这些项目一般

39、不在安装合同以内，但可在安装险内附带投保；如果土木建筑工程项目不超过总价的 20%，整修项目按安装工程一切险投保；介于 20%和 50%之间，该部分项目按建筑工程一切险投保；若超过 50%，整修项目按建筑工程一切险投保。18.工程师未参加隐蔽工程的验收，承包人经自行检验后，继续施工。工程师又提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求，承包人予以了配合，则( )。（分数：1.00）A.检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期 B.检验不合格，承包人承担发生的部分费用，工期可以顺延C.检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延D.检验不合格，承包人承担发生的部

40、分费用，工期不予顺延解析：施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。未通知而自检合格后，继续施工发生的一切额外支出由施工单位自负。19.根据中华人民共和国劳动法的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前( )天以书面形式通知用人单位。（分数：1.00）A.20B.30 C.60D.75解析：劳动者解除劳动合同，应当提前 30 日以书面形式通知用人单位。20.下列工程建设活动常见的刑事犯罪中，属于故意犯罪的是( )。（分数：1.00）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.签

41、订合同失职罪D.贪污罪 解析：工程建设活动中的刑事犯罪中行贿罪、受贿罪、贪污罪、介绍贿赂罪、非法低价出让国有土地使用权罪、强迫职工劳动罪和挪用公款罪是故意犯罪。21.下列不属于施工合同工程款纠纷成因的是( )。（分数：1.00）A.单价与总价不匹配B.工程款拖欠C.合同存在缺陷D.不合理压价 解析：施工合同工程款纠纷的成因包括：建筑市场竞争过分激烈；合同存在缺陷；工程量计算不正确及工程量增减；单价和总价不匹配；因工程变更导致的纠纷；因施工索赔导致的纠纷；因价格调整导致的纠纷；工程款恶意拖欠。22.无处分权的人处分他人财产的合同属于( )。（分数：1.00）A.无效合同B.效力待定合同 C.可变

42、更可撤销合同D.有效合同解析：无处分权人订立的合同为效力待定合同。23.根据建设工程质量管理条例的规定，下列选项中属于施工单位质量责任与义务的是( )。（分数：1.00）A.施工图设计文件须经审查批准B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程要有设计方案C.按照国家有关规定组织竣工验收D.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样，应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样并送达具有相应资质等级的质量检测单位进行检测 解析：A、B、C 项为建设单位的质量责任和义务。24.下列情形构成承诺的是( )。（分数：1.00）A.甲向乙发出要约，丙得知后表示接受甲的条件B.丙向丁发出要约，丁考虑后向戊表示同

43、意丙的要约C.李某向王某发出要约，要求 10 天内给予答复，过期视为承诺，王某如期答复 D.李某在报纸上刊登手机型号和价格解析：承诺是指受约人同意接受要约的全部条件的意思表示。25.因涉嫌在施工中故意酿造事故，林某被检察机关依法提起了公诉，开庭时其又拒绝聘请辩护人，法院只好指定律师管某为其提供法律援助。那么，林某和管某之间的这种法律关系属于( )。（分数：1.00）A.指定代理 B.自然代理C.委托代理D.法定代理解析：指定代理是指根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理。26.下列选项中，可以做保证人的是( )。（分数：1.00）A.幼儿园B.博物馆C.企业 D.企业集团解析：为了能够保障债

44、权得到实现，保证人必须是具备相应民事行为能力的法人、自然人或其他组织。下述单位不可以作保证人：(1)国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；(2)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人；(3)企业法人的分支机构除非有法人书面授权，不得为保证人。27.双方签订合同时将一张存单作为担保，该行为在法律上称为( )。（分数：1.00）A.提存B.动产质押C.留置D.权利质押 解析：权利质押是指出质人将其法定的可以质押的权利凭证交付质权人，以担保质权人的债权得以实现的法律行为。28.在诉讼过程中，下列关于第一审普通程序的标示正确的是

45、( )。（分数：1.00）A.起诉与受理审理前的准备法院调解开庭审理B.审理前的准备起诉与受理开庭审理法院调解C.审理前的准备开庭审理起诉与受理法院调解D.起诉与受理审理前的准备开庭审理法院调解 解析：本题考查考生对诉讼第一审普通程序的掌握程序。29.根据合同法第九十四条规定，下列选项中不属于可解除合同的情形是( )。（分数：1.00）A.当事人一方迟延履行主要债务时 B.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的时C.因不可抗力致使不能实现合同目的时D.在履行期限届满之前，当事人以启己的行为表明不履行主要债务时解析：此外，合同法第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解

46、除合同：(1)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(2)法律规定的其他情形。A 项缺少一定条件。30.我国民法通则规定的质权属于( )。（分数：1.00）A.动产物权B.担保物权 C.不动产物权D.用益物权解析：担保物权是指为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利。如抵押权、质权、留置权等都是担保物权。31.根据我国有关法律规定，建设、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，并造成重大工程质量事故的，应当由( )承担法律责任。（分数：1.00）A.该工作人员 B.原单位和该工作人虽连

47、带C.新单位D.该工作人员和新单位连带解析：本题考查的是建设工程质量事故的责任归属问题，考生应注意。32.根据我国法律有关规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。（分数：1.00）A.15 天B.3 个月 C.6 个月D.1 年解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工；因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以两次为限，每次不得超过三个月；既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。33.根据我国有关法律的规定；商品住宅工程的建筑材料采购单项合同估算价达到( )万元人民币以上时，必须进行招标。（分数：

48、1.00）A.50B.80C.100 D.200解析：根据工程建设项目招标范围和规模标准规定规定重要设备、材料等货物必须进行招标。34.甲向乙发出要约，乙于 4 月 20 日发出承诺信函，4 月 23 目承诺信函寄至甲，但甲的法定代表人当日去办事， 4 月 24 日才获悉该函内容，遂于 4 月 25 日致函告知乙收到承诺，该承诺的生效时间是( )。（分数：1.00）A.4 月 20 日B.4 月 23 日 C.4 月 24 日D.4 月 25 日解析：承诺的生效，是指承诺何时产生法律效力。根据合同法规定，承诺在承诺通知到达要约人时生效。35.甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的房子抵押给乙签订了

49、字据，后甲未将该房按合同交付给乙，并将该房卖给了丙，后为此引起纠纷。下列选项正确的是( )。（分数：1.00）A.丙不能取得该房屋的所有权，因为该房屋已抵押给了乙B.丙能取得该房屋的所有权，但乙可依抵押权向丙进行追偿C.丙能取得该房屋的所有权，乙不能向丙要求返还该房屋 D.甲与乙之间的抵押合同生效解析：抵押合同是从合同。36.合同的变更，仅涉及( )。（分数：1.00）A.合同标的变更B.主体的变更C.合同权利义务所指向的对象变更D.内容的变更 解析：合同变更仅为合同内容的变更，所以合同的变更应当能起到使合同的内容发生改变的效果，否则不能认为是合同的变更。合同变更包括合同性质、标的物；履行条款、合同担保、合同所附条件的变更等。37.甲乙二人的代理合同于 5 月 2 日结束。5 月 4 日甲以乙的名义与丙签订了一份买卖设备的合同。对此，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.合同有效 B.乙