【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-194及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-194及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-194及答案解析.doc（49页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识-194 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.下列关于格式条款的说法中，正确的是( )。 A格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准 B只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款 C对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释 D对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释（分数：1.00）A.B.C.D.2.某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押

2、合同( )。 A在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效 B由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同 C自当事人双方签字、盖章后即生效 D借贷双方办理完抵押登记手续后生效（分数：1.00）A.B.C.D.3.某施工合同签订于 2003 年 5 月 1 日，工程竣工时间为 2005 年 7 月 1 日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为 2005 年 10 月 1 日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于 2006 年 1 月 1 日向业主催要工程款，建设单位答应是迟于 2006 年 7 月 1 日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于( )前向人民法院提起诉讼。 A

3、2007 年 7 月 1 日 B2007 年 10 月 1 日 C2008 年 1 月 1 日 D2008 年 7 月 1 日（分数：1.00）A.B.C.D.4.某工程项目于 2010 年 6 月 1 日通过竣工验收，并于 2010 年 6 月 12 日办理了备案。根据相关法律规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为( )。 A2010 年 7 月 1 日 B2010 年 9 月 1 日 C2010 年 6 月 12 日 D2010 年 9 月 12 日（分数：1.00）A.B.C.D.5.甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是

4、李某以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由( )承担。 A甲建筑公司 B乙建筑公司 C丙公司 D李某（分数：1.00）A.B.C.D.6.某施工企业于 2009 年 3 月 7 日向钢材厂发函：“我公司欲以 3150 元/t 的价格购买 50t20 螺纹钢，若有意出售请于 2009 年 3 月 15 日前回复”。钢材厂于 2009 年 3 月 9 日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于 2009 年 3 月 10 日才知悉信件内容。根据我国合同法的规定，施工企业发出的函件属于( )。 A要约，于 2009 年 3 月 7 日生效 B要约，于 2009 年

5、3 月 9 日生效 C要约，于 2009 年 3 月 10 日生效 D要约邀请，于 2009 年 3 月 9 日生效（分数：1.00）A.B.C.D.7.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有( )，最终该项目未能通过。 A项目招标计划 B项目施工组织设计 C安全管理实施方案 D合理用能的专题论证（分数：1.00）A.B.C.D.8.甲工程公司承包施工的项目，在项目竣工交付后的第 4 年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失 10 万元，维修恢复费用 16 万元。根据建设工程质量管理条

6、例的规定，甲工程公司应当( )。 A不承担任何费用 B承担直接损失费用 10 万元 C承担维修恢复费用 16 万元 D承担直接损失费用 10 万元及维修恢复费用 16 万元（分数：1.00）A.B.C.D.9.甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。请问，下列说法正确的是( )。 A由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷 B由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决 C由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠

7、纷，所以可以通过仲裁解决纠纷 D由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷（分数：1.00）A.B.C.D.10.甲建筑工程公司与乙水泥厂签订 200t 水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误总共交货 210t。根据有关法律规定，乙公司所产生的 10t 水泥的债权的发生根据是( )之债。 A合同 B侵权行为 C不当得利 D无因管理（分数：1.00）A.B.C.D.11.某政府投资工程预计于 2008 年 1 月 1 日开工，该工程的开工报告于 2007 年 12 月 20 日被批准。根据我国建筑法的规定，建设单位最迟应当于( )前开工。 A2008

8、年 3 月 20 日 B2008 年 4 月 1 日 C2008 年 6 月 20 日 D2008 年 7 月 1 日（分数：1.00）A.B.C.D.12.甲公司向乙施工企业发出要约：“我公司现有 25 螺纹钢 30t，单价 3200 元，运杂费 5000 元，买方应于 2009 年 6 月 10 日前付清全部款项，我公司于全部货款收齐后 10 日内发货，2009 年 5 月 31 日前答复有效。”乙企业无意购买，遂将此信息告知丙施工企业。丙企业遂于 2009 年 5 月 25 日电告甲公司表示完全接受其要约。至此，甲公司与丙企业之间( )。 A合同成立 B合同不成立 C乙同意后合同成立 D

9、登记备案后合同生效（分数：1.00）A.B.C.D.13.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2010 年 5 月 5 日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由( )向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 A甲建筑公司或乙建筑公司 B甲建筑公司 C乙建筑公司 D甲建筑公司和乙建筑公司（分数：1.00）A.B.C.D.14.甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同( )。 A可撤销 B有效 C可变更 D无效（分数：1.00）A.B.C.D.15.某项目

10、在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾余，甲单位因此损失 8 万元，根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，甲单位( )。 A只能自行承担这一损失 B可以要求施工单位赔偿 C应当要求监理单位赔偿 D应当要求设计单位赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.16.2010 年 3 月 15 日，安全生产监督管理部门接到举报，举报者在信中说甲公司的设施和最近购买的一批设备和器材都达不到国家安全生产标准。2010 年 3 月 22 日对甲公司进行了检查，检查表明甲公司的设施、设备、器材都不符合国家安全生产标准，并对其设施、设备、器材予以查封或者扣押。则安全生产

11、监督管理部门应在( )前依法作出处理决定。 A2010 年 4 月 22 日 B2010 年 4 月 6 日 C2010 年 4 月 1 日 D2010 年 3 月 30 日（分数：1.00）A.B.C.D.17.根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设工程意外伤害保险的期限( )。 A自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D自工程开工之日起至竣工验收合格止（分数：1.00）A.B.C.D.18.下列关于民事诉讼举证责任的表述中，错误的是( )。 A在合同纠纷诉讼中，主张合同成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的

12、事实承担举证责任 B在侵权纠纷诉讼中，主张损害赔偿的权利人应当对损害赔偿请求权产生的事实加以证明 C在劳动争议纠纷案件中，因用人单位作出开除、除名等决定而发生劳动争议的，由劳动者负举证责任 D因医疗行为引起的侵权诉讼，由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任（分数：1.00）A.B.C.D.19.行政机关处理的行政争议能够进行仲裁的纠纷是( )。 A婚姻纠纷 B合同纠纷 C监护纠纷 D继承纠纷（分数：1.00）A.B.C.D.20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据仲裁法的规

13、定，乙方可以向( )的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。 A仲裁委员会所在地 B合同签订地 C乙方所在地 D建设工程所在地（分数：1.00）A.B.C.D.21.施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3 年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是( )。 A主体结构的最低保修期限应是 50 年，施工单位需要承担保修责任 B主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任（分数：1.00）A.B.C.D.22.在没有乙建筑公司委托

14、的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份与丁水泥供应商订购了一批水泥，则下列说法中正确的是( )。 A甲某的行为属表见代理，该合同有效 B甲某的行为属无权代理，该合同无效 C水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立 D水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.23.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是( )。 A建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B建设单位不得任意压缩合同工期 C建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D建设工程发包单位不得迫使承包方以低

15、于成本价格竞标（分数：1.00）A.B.C.D.24.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后 7 日内将 3000t 钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则( )。 A施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任 B供应商应向施工单位承担违约责任 C供应商应向贸易公司承担违约责任 D施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.25.判定是否存在缔约过失责任的关键是( )。 A假借订立合同，恶意进行磋商 B合同是否有效的存在 C提供虚假情况 D故意隐瞒与订立合同有关的重要事实（分数：1.00）A.B.C.D

16、.26.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是( )。 A应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 B应由总承包单位对建设单位承担责任 C应由分包单位对建设单位承担责任 D由建设单位自行承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.27.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照我国合同法的规定，下列选项中正确的是( )。 A应视为受要约人撤回承诺 B应视为受要约人撤销承诺 C若要约人未作出任何表示，则该承诺有效 D因承诺超过规定期限到达，则承诺只

17、能无效（分数：1.00）A.B.C.D.28.关于劳动合同的叙述中，不正确的是( )。 A同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期 B劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资 C劳动合同的试用期最长不得超过 6 个月 D用人单位解除劳动合同无需经劳动者的同意并随时可以解除（分数：1.00）A.B.C.D.29.甲公司与乙公司达成了合资意向后，在乙公司的一再要求下，甲公司派人开始了前期准备工作。进行了包括可行性研究、环境影响评估、委托项目管理公司等工作。与此同时，甲公司与乙公司对合资合同、章程、协议作了多次洽谈，最终达成一致意见。正当双方要签字时，乙公司通知甲公司，终止双方之间的合

18、作。事后，甲公司查明，乙公司与另一公司签订了合作协议。于是，甲公司要求乙公司赔偿 1000 多万元的损失。根据我国合同法的规定，乙公司应承担( )。 A违约责任 B缔约过失责任 C侵权责任 D公平责任（分数：1.00）A.B.C.D.30.甲建筑公司与乙保险公司签订了一份财产保险合同，乙保险公司不可以解除与甲建筑公司的保险合同的情形是( )。 A甲建筑公司故意隐瞒事实，不履行如实告知义务 B甲建筑公司因过失未履行如实告知义务，足以影响乙保险公司决定是否承保或者提高保险费率 C甲建筑公司在发生保险事故的情况下，不积极采取措施使保险事故扩大化 D甲建筑公司因过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生

19、有严重影响的（分数：1.00）A.B.C.D.31.自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，( )原因不会导致代理权终止。 A甲死亡 B乙死亡 C甲取消委托合同 D乙丧失民事行为能力（分数：1.00）A.B.C.D.32.某高等学校与某建筑研究所签订了勘察设计合同，合同规定由该建筑研究所在 3 个月内为高等学校完成新建教学楼的勘察设计工作，勘察设计工作完成后由高等学校向该研究所支付勘察设计费用 10 万元。该勘察设计合同法律关系的客体是( )。 A10 万元 B新建教学楼 C新建教学楼的设计图纸 D勘查设计行为（分数：1.00）A.B.C.D.33.下列不属于

20、肢解发包弊端的是( )。 A不利于质量和进度目标的控制 B导致发包人变相规避招标 C会增加发包的成本 D增加了发包人管理的成本（分数：1.00）A.B.C.D.34.某建设项目工程于 2010 年 2 月 15 日开工，预定工期在 2010 年 11 月 20 日竣工。根据相关规定，其到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。 A20% B30% C40% D50%（分数：1.00）A.B.C.D.35.某建设项目递交投标文件的截止时间为 2008 年 3 月 1 日上午 9 点，某投标人由于交通拥堵于 2008 年3 月 1 日上午 9 点 5 分将投标文件送达，开标时的正确做法是( )。

21、A招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理 B经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D由评标委员会按废标处理（分数：1.00）A.B.C.D.36.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是( )。 A因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工 D因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地（分数：1.00）A.B.C.D.37.A 公司承建 B 公司的居民住宅工程，后来双方因工程质

22、量问题导致纠纷，A 公司决定起诉 B 公司。A 公司的注册登记地在甲市，B 公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根据我国民事诉讼法的规定，A 公司应当向( )市人民法院起诉。 A甲 B乙 C丙 D丁（分数：1.00）A.B.C.D.38.某项目 2010 年 3 月 1 日确定了中标人，2010 年 3 月 8 日发出了中标通知书，2008 年 3 月 12 日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于( )。 A2010 年 3 月 16 日 B2010 年 3 月 31 日 C2010 年 4 月 7 日 D2010 年 4 月 11 日（分数：1.0

23、0）A.B.C.D.39.某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐串酿成大祸，给建设单位丙造成了 50 万元的经济损失。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，则( )。 A丙有权要求甲承担 50 万元的损失 B丙有权要求乙承担 50 万元的损失 C丙有权要求甲承担 30 万元的损失，乙承担 20 万元的损失 D丙只能要求乙承担主要责任，赔偿 40 万元的损失，剩余部分由甲承担（分数：1.00）A.B.C.D.40.根据我国合同法的规定，涉外合同诉讼时效的期间为( )年。 A4 B3 C2 D1（分数：1.

24、00）A.B.C.D.41.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是( )。 A共同投标协议在中标后提交 B甲公司与乙公司必须是同一专业 C甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D联合体是以一个投标人的身份投标（分数：1.00）A.B.C.D.42.根据劳动法的规定，用人单位不可以随时解除劳动合同的是( )。 A某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑 3 年 B某单位发现王某在试用期间不符合录用条件 C史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失 D职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任（分数：1.00）A.B.C.D.43.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在(

25、 )的监督下现场取样并送检。 A设计单位 B工程质量监督机构 C监理单位 D施工企业质量管理部门（分数：1.00）A.B.C.D.44.甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法正确的是( )。 A该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效 B该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效 C甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立 D甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期

26、租赁合同成立（分数：1.00）A.B.C.D.45.各级人民法院院长发现本院作出的已生效的判决确有错误，认为需要再审的，应当( )。 A裁定中止原判决的执行 B提请上级人民法院决定 C裁定终止原判决的执行 D直接进行提审（分数：1.00）A.B.C.D.46.甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同，合同对履行地点没有作出明确约定，事后双方无法达成补充协议，也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定。根据我国合同法的规定，下列表述正确的有( )。 A双方应当在合同签订地履行合同 B乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物 C甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在地受领货物

27、D乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付（分数：1.00）A.B.C.D.47.某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标构成中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的有( )。 A地税局与甲公司签订的承包合同无效 B甲公司应承担违约责任 C甲公司应承担缔约过失责任 D甲公司的行为违反了我国招标投标法的规定（分数：1.00）A.B.C.D.48.某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由请求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某银行也以建设单位已经用此房屋

28、作为抵押物对贷款作了抵押而请求就拍卖所得款项优先受偿，则( )。 A如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过 6 个月，则优先支付给承包单位 B应该优先支付给承包单位 C应该优先支付给银行 D如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过 6 个月，则优先支付给银行（分数：1.00）A.B.C.D.49.施工单位负责人在开工期会议上宣布了拟参加或不参加安全生产教育培训人员的名单见下表，根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，你认为所有不正确的安排是( )。姓 名 岗 位是否参加培训 理 由田 电工 参加 特种作业人员乙 负责混凝土施工的工人 不参加 非特种作业人员，且达到了本科学

29、历丙 安全生产管理人员 不参加 已经过有关主管部门考核合格丁 负责材料质量的技术人员 参加 业务能力不足 A甲、丁 B丙 C乙、丙 D乙、丙、丁（分数：1.00）A.B.C.D.50.根据建筑法的规定，( )建筑工程在施工前必须办理施工许可证。 A投资 200 万元的古建筑修缮 B造价为 600 万元的抢险救灾 C总投资 5000 万元的军用房屋建筑 D建筑面积为 8000m2的市政广场建设（分数：1.00）A.B.C.D.51.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款 25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登

30、记手续。则下列说法中错误的是( )。 A若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B甲必须收回房屋并向乙方交付 C丙取得该房屋的所有权 D乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.52.乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费根据法律规定应当由( )承担。 A甲建筑工程公司 B乙房地产开发公司 C丙建设施工公司 D作业人员（分数

31、：1.00）A.B.C.D.53.某建筑工程项目于 2010 年 5 月 13 日开始施工，在 2010 年 7 月 5 日建筑工程因故中止了施工，建设单位应在( )之前，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。 A2010 年 7 月 15 日 B2010 年 8 月 5 日 C2010 年 9 月 15 日 D2010 年 10 月 5 日（分数：1.00）A.B.C.D.54.招标人收到投标文件后，应当签收保存，当投标人少于( )个的，招标人应当依法重新招标。 A1 B2 C3 D5（分数：1.00）A.B.C.D.55.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出

32、现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，( )。 A投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金（分数：1.00）A.B.C.D.56.从仲裁实行的原则看，劳动争议仲裁实行的是( )管辖。 A约定 B法定 C指定 D专属（分数：1.00）A.B.C.D.57.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期( )年。 A2 B

33、3 C4 D5（分数：1.00）A.B.C.D.58.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是( )。 A施工单位可以不接受 B建设单位的要求施工单位必须接受 C建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受（分数：1.00）A.B.C.D.59.某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程 20 万元损失，则以下说法正确的是( )。 A建设单位可以

34、向建筑公司索赔 20 万元 B建设单位只能向安装公司索赔 20 万元 C建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔 10 万元 D建设单位不可以向安装公司索赔 20 万元（分数：1.00）A.B.C.D.60.按照合同的约定，2009 年 1 月 1 日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2009 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2009 年 12 月 1 日，承包商向法院提起诉讼，请求业主支付拖欠的工程款，2009 年 12 月 31 日法院作出判决。则( )。 A2009 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中止 B

35、2009 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中断 C2009 年 12 月 1 日起诉讼时效中断 D2009 年 12 月 31 日起诉讼时效中断（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：20，分数：40.00)61.以下不属于安全生产监督管理部门职权的是( )。（分数：2.00）A.进人生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况B.对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正C.组织制订并实施本单位的生产安全事故应急救援预案D.保证本单位安全生产投入的有效实施E.对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排

36、除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员62.安全生产中从业人员的权利有( )。（分数：2.00）A.知情权B.批评权和检举、控告权C.紧急避险权D.请求赔偿权E.危险报告权63.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别64.根据建设工程质量管理条例的规

37、定，政府有关主管部门履行监督检查职责时，有权( )。（分数：2.00）A.检查建设工程的实体质量B.监督工程竣工验收C.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料D.进入被检查的施工现场进行检查E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正65.知识产权的特征主要表现在( )。（分数：2.00）A.继承性B.专有性C.具有人身权和财产权的双重性质D.地域性E.完整性66.合同无效后当事人应承担的法律后果有( )。（分数：2.00）A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损失D.恢复原状E.收归国库所有67.质权人的权利不包括( )。（分数：2.00）A.放弃质权B.使用、处分质押财产C.转质D.拍卖、变卖

38、质押财产E.优先受偿权68.下列关于实施工程建设强制性标准的监督机构的表述中，错误的是( )。（分数：2.00）A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督C.工程质量监督机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督D.建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督E.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查69.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购 1000t 某型号水泥，

39、并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约70.缔约过失责任的适用情形包括( )。（分数：2.00）A.受害方的信赖利益遭受损失B.合同是否有效存在，是判定是否存在缔约过失责任的关键C.泄露或不正当使用商业秘密D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况E.假借订立合同，恶意进行磋商71.甲乙双方的合同纠纷于 2010 年 7 月 2 日开庭仲裁，7 月 4 日

40、，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月 5 日仲裁庭根据调解协议制订了调解书，7 月 6 日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自 2010 年 7 月 5 日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自 2010 年 7 月 6 日产生法律效力72.民事法律关系的变更不包括( )。（分数：2.00）A.方式变更B.内容变更C.主体变更D.客体变更E.行为变更73.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后

41、因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有( )。（分数：2.00）A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日B.建设工程已实际交付的，为交付之日C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日74.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是( )。（分数：2.00）A.有防水要求的卫生间为 2 年B.给水排水管道为 5 年C.电气设备安装工程为 2 年D.供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期E.装修工程为 2 年75.根据民法通则的规定，民事法律

42、行为应当具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力B.行为人须是完全民事行为能力人C.行为人意思表示真实D.行为形式合法E.行为内容合法76.同时履行抗辩权的成立要件主要包括( )。（分数：2.00）A.由同一双务合同产生互负的债务B.在合同中未约定履行顺序C.履行债务有先后顺序D.对方的对待给付是可能履行的义务E.履行顺序在后的一方履行能力明显下降，有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形77.根据民事诉讼法的规定，起诉必须符合的条件有( )。（分数：2.00）A.有充分的证据B.有明确的被告C.属于人民法院受理民事诉讼的范围D.原告是与本案有间接利

43、害关系的公民E.有书面的起诉书78.劳动争议仲裁委员会应当设仲裁员名册。仲裁员应当公道正派并符合的条件有( )。（分数：2.00）A.曾任审判员的B.从事法律研究、教学工作并具有中级以上职称的C.具有法律知识、从事人力资源管理或者工会等专业工作满 5 年的D.律师执业满 4 年的E.曾任陪审员的79.根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责包括( )。（分数：2.00）A.落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程B.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度C.制定安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入E.对所承

44、建的建设工程进行定期和专项安全检查，并作好安全检查记录80.根据固体废物污染环境防治法的规定，下列关于固体废物污染防治的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染B.禁止中国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置C.国家禁止进口不能用作原料的固体废物D.转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物接受地的省级人民政府环境保护行政主管部门报告E.施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境建设工程法规及相关知识-194 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟

45、)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.下列关于格式条款的说法中，正确的是( )。 A格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准 B只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款 C对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释 D对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同( )。 A在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效 B由于事先未获得林业主

46、管部门的批准，属于无效合同 C自当事人双方签字、盖章后即生效 D借贷双方办理完抵押登记手续后生效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.某施工合同签订于 2003 年 5 月 1 日，工程竣工时间为 2005 年 7 月 1 日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为 2005 年 10 月 1 日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于 2006 年 1 月 1 日向业主催要工程款，建设单位答应是迟于 2006 年 7 月 1 日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于( )前向人民法院提起诉讼。 A2007 年 7 月 1 日 B2007 年 10 月 1 日 C2

47、008 年 1 月 1 日 D2008 年 7 月 1 日（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：4.某工程项目于 2010 年 6 月 1 日通过竣工验收，并于 2010 年 6 月 12 日办理了备案。根据相关法律规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为( )。 A2010 年 7 月 1 日 B2010 年 9 月 1 日 C2010 年 6 月 12 日 D2010 年 9 月 12 日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是李某以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因

48、此产生的法律责任应由( )承担。 A甲建筑公司 B乙建筑公司 C丙公司 D李某（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：6.某施工企业于 2009 年 3 月 7 日向钢材厂发函：“我公司欲以 3150 元/t 的价格购买 50t20 螺纹钢，若有意出售请于 2009 年 3 月 15 日前回复”。钢材厂于 2009 年 3 月 9 日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于 2009 年 3 月 10 日才知悉信件内容。根据我国合同法的规定，施工企业发出的函件属于( )。 A要约，于 2009 年 3 月 7 日生效 B要约，于 2009 年 3 月 9 日生效 C要约，于 2009 年 3 月 10 日生效 D要约邀