【工程类职业资格】建设工程合同管理-292及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-292及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-292及答案解析.doc（35页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-292 及答案解析(总分：108.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.下列关于建设工程物资采购合同的当事人的说法不正确的是( )。A建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人B建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购D采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商（分数：1.00）A.B.C.D.2.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。

2、A在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B直接具有强制执行的效力C一定是不可撤退的合同D若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据（分数：1.00）A.B.C.D.3.法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动称为( )。 A行为 B物 C事件 D智力成果（分数：1.00）A.B.C.D.4.设计合同示范文本规定，施工图阶段，当设计人按合同约定提交阶段性设计成果后，发包人应依据约定的支付条件、所完成的施工图工作量比例和时间，分期分批向设计人支付剩余总设计费的( )。A20% B30% C40% D50%（分数：1.00）A.B.C.D.5.为了体现公平竞争和便于招标人选择

3、综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。A资格预审 B资格审查 C资格后审 D资格核查（分数：1.00）A.B.C.D.6.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使( )。A同时履行抗辩权 B代位权 C撤销权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.7.因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求( )赔偿。A监理单位 B总监理工程师C监理单位的法定代表人 D具体的监理人员（分数：1.00）A.B.C.D.8.某工程项目施工过程中，承包人运料

4、车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。A总索赔 B道义索赔 C默示索赔 D工程变更索赔（分数：1.25）A.B.C.D.9.依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。A只能向有合同关系的对方提出索赔B工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D索赔处理应尽可能协商达成一致（分数：1.00）A.B.C.D.10.承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则( )可运出场地。A随时 B经业主批准C经工程师批准 D经

5、承包商的项目经理批准（分数：1.00）A.B.C.D.11.下列关于施工合同履行过程中，工程分包表述错误的是( )。A工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务B承包人又提出分包要求，则需要经过发包人的书面同意C经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意D发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成（分数：1.00）A.B.C.D.12.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )。A1/3 B1/2C2/3 D3/4（分数：1.00）A.B.C.

6、D.13.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。A债权人可要求第三人履行债务 B债权人可强迫第三人履行债务C债权人应要求债务人履行债务 D债权人可强迫债务人履行债务（分数：1.00）A.B.C.D.14.FIDIC分包合同条件规定，任何不应由分包商承担责任的事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由( )给予补偿。A工程师 B承包商和业主共同C承包商 D业主（分数：1.00）A.B.C.D.15.采用综合评分法评标时，以( )为最优。A报价最低标书 B报价最高标书C报价接近标底标书 D得分最高的投标书（分数：1.00）A.B.C.D.16.根据建设工程施工合同

7、(示范文本)，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时，变更价款的支付时间为( )之日。A工程师发出设计变更通知B承包人完成变更工程C承包人提交变更追加合同价款报告D最近一期工程进度款支付（分数：1.00）A.B.C.D.17.公开招标缺点的核心是( )。A招标时间长、费用高 B评标工作量大C申请投标人较多 D要设置资格预审程序（分数：1.00）A.B.C.D.18.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。A项目经理 B设计单位负责人C工程师 D承包方技术负责人（分数：1.00）A.B.C.D.19.由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的一项是

8、( )。A按国际通用标准处理 B按国家示范文本处理C按无效合同处理办法处理 D双方应及时协商处理（分数：1.00）A.B.C.D.20.依据建设工程施工合同(示范文本)，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别（分数：1.00）A.B.C.D.21.在委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。A委托人增加监理工作内容较多B执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D委托人不及时提供与监理业务

9、有关的信息资料（分数：1.00）A.B.C.D.22.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。A协调处理施工现场周围地下管线保护工作B按工程需要提供非夜间施工使用的照明C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D组织设计交底（分数：1.00）A.B.C.D.23.法人的法定代表人超越权限订立的合同，( )。A该代表行为一律无效B除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C该代表行为一律有效D除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效（分数：1.00）A.B.C.D.24.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A验

10、收 7h 后 B验收 24h 后C验收 48h 后 D验收 72h 后（分数：1.00）A.B.C.D.25.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.26.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。A损害公共利益的B以合法活动掩盖非法目的的C恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实

11、意思的情况下订立的（分数：1.00）A.B.C.D.27.( )是合同履行的原则。A全面履行原则 B实事求是原则C平等互利原则 D公平原则（分数：1.00）A.B.C.D.28.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。A外部协作费B监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C经营业务费D监理辅助人员奖金（分数：1.00）A.B.C.D.29.下列合同中，属于单务合同的是( )。 A担保合同 B赠与合同 C运输合同 D加工承揽合同（分数：1.00）A.B.C.D.30.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。A后履行抗辩权 B追认权 C拒绝权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.

12、B.C.D.31.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力( )。A是终局性的，对发包人具有强制约束力B不是终局性的，对发包人具有强制约束力C是终局性的，仅对承包人具有强制约束力D不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力（分数：1.00）A.B.C.D.32.施工合同的总纲性文件是( )。A协议书 B通用条款 C专用条款 D附加条款（分数：1.00）A.B.C.D.33.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。A7 B14C15 D28（分数：1.00）A.B.C.D.34.不属于合同变更或解除的条件

13、是( )。A合同约定的解除合同的条件已经出现B由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行C当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益D由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同（分数：1.00）A.B.C.D.35.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。A审查单位与监理单位共同承担B承包人与审查单位连带承担C承包人全部承担D承包人承担设计损失，发包人承担施工损失（分数：1.00）A.B.

14、C.D.36.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。 A立即停止执行 B继续有效C宣告无效 D对要求变更的条款部分无效（分数：1.00）A.B.C.D.37.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。A委托人 B承包人 C独立 D双方（分数：1.00）A.B.C.D.38.监理酬金的直接成本具体包括的有( )。A管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资B经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等D其他行政活动经费（分数：1.00）A.B.C.D.39.施工合

15、同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。A工程本身的损害B因工程损害导致的第三方财产损失C承包人的施工机械损坏D工程所需清理费用（分数：1.00）_40.公开招标在开标时，应当由( )。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标人主持，所有投标人均应参加D招标人主持，投标人自愿参加（分数：1.00）A.B.C.D.41.在 DFIDIC 施工合同条件中，承包商应在( )内，按工程师的要求提交施工进度计划。A开工前的 7 天 B开工后的 28 天C收到开工通知后的 28 天 D接到中标函后的 42 天（分数：1.00）A.B

16、.C.D.42.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。A行政机关 B国家机关隶属机构C依法成立的组织 D依法成立的协会（分数：1.00）A.B.C.D.43.委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。A办理竣工验收之时 B办理工程移交手续之时C合同完成之时 D承包人和委托人签定工程保修合同之时（分数：1.00）A.B.C.D.44.按照“监理合同标准条件”，监理机构( )。A在业主授权下可对承包单位在工程施工承包合同中的义务提出变更B发现承包单位人员工作不力时，有权提出调换人员，承包单位必须执行C不负责对工程款支付的审核与签认D对工程结算没有否决权

17、（分数：1.00）A.B.C.D.45.采用综合评分法进行评标时，以( )投标书为最优。A得分最高的 B得分最低的C评标价最高的 D评标价最低的（分数：1.00）A.B.C.D.46.建设工程委托监理合同中注明的开始口至完成日是指( )。A监理人的责任期B监理合同的有效期C监理人完成包括附加和额外工作的时间D完成正常监理工作预定的时间（分数：1.00）A.B.C.D.47.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。A保险公司承担全部损失 B保险公司承担除外责任以外的全部损失C业主自行承担全部损失

18、 D业主和保险公司协商分担损失（分数：1.00）A.B.C.D.48.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。A一般保证 B连带责任保证 C法定保证 D委托保证（分数：1.00）A.B.C.D.49.FIDIC施工合同条件规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，不论是招标阶段提供的资料还是后续提供的资料，业主应对资料和数据的真实性和正确性负责，并对承包商依据资料的理解、解释或推沦导致的错误( )。A不承担责任 B承担一定责任C承担大部分责任 D承担完全责任（分数：1.00）A.B.C.D.50.按照材料采购合同的约定，供货方交付产品时

19、，不作为双方验收依据的资料包括( )。A双方签订的采购合同 B合同内约定的质量标准C建设工程施工合同 D双方当事人共同封存的样品（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：58.00)51.某合同采用抵押作为合同担保方式时，( )可以作为抵押物。（分数：2.00）A.房屋B.机器设备C.债券D.大型施工机具E.股票52.综合记分法的优点是( )。（分数：2.00）A.简便易行B.对评标人的水平和知识面要求高C.评标考虑要素较为全面D.可以将难以用金额表示的某些要素量化后加以比较E.主观随意性大53.保险人对( )造成的损失和费用负责赔偿。（分数：2.00）A.地震、海

20、啸、雷电B.飓风、台风、龙卷风C.风暴、暴雨、洪水D.火灾和爆炸E.可预料的以及被保险人可以法控制的物质损失或人身伤亡54.按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有( )。（分数：2.00）A.土地征用 B向工程师B.提供保证施工安全需要的围栏设施C.提供施工现场的地下管线资料D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作55.在施工过程中，虽然暂停施工会影响工程进度，但在工程师认为确有必要时，可以根据现场的实际情况发布暂停施工的指示，发出暂停施工指示的起因可能源于( )。（分数：2.00）A.发包人延误支付工程款B.后续法规政策的变化导致工程停、缓建C.发包人未能按时完成后续

21、施工的现场或通道的移交工作D.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调E.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全56.合同法规定的承担缔约过失责任的构成要件有( )。（分数：2.00）A.缔约一方有受损害的事实B.缔约过失责任方有过错C.缔约方违反要约约定D.合同尚未成立E.缔约当事人的过错与损失有因果关系57.下列情况中，( )属于转包行为。（分数：2.00）A.将承包的工程全部包给其他施工单位B.分包单位将分包所得的工程再次分包给其他施工单位C.承包商在经监理工程师同意后将部分合同标的包给其他施工单位D.总包单位自行完成工程的主要部分，其专业性较

22、强的工程分包给其他施工单位E.总包单位将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位58.关于设计变更程序，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案B.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供C.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更D.工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定E.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意59.材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可( )确定交货地点。（分数：2.00）A.由双方协商B.由采购

23、方自行C.按交易习惯D.按供货方所在地E.由供货方自行60.依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。（分数：1.00）A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作E.应委托人要求更改服务内容而增加的工作61.FIDIC 分包合同中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是( )。（分数：1.00）A.施工图纸有误B.拖延支付工程款C.工程发布错误的指令D.施工中遇到大风天气E.变更工程的

24、估价认为过少62.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：2.00）A.专业工程施工资质B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系D.安全文明施工要求E.项目经理资质要求63.FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（分数：2.00）A.由工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.双方协商D.通过诉讼解决E.提交仲裁机构裁决64.合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质，目的和交易习惯履行 ( )的义务。（分数：2.00）A.抗辩B.通知C.合作D.保密E.协助65.依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给

25、予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.对竣工检验的干扰B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.非承包商原因检验导致施工延误E.业主提前占用工程66.下列关于附条件和附期限合同生效时间的叙述，正确的是( )。（分数：2.00）A.附解除条件的合同，自条件成就时生效B.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成熟C.附生效期限的合同，自期限届至时生效D.附生效条件的合同，自条件消火时生效E.附终止期限的合同，自期限届至时失效67.采用 FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括( )等。（分数：2.00）A.施工工程的计划进度B.分包商在施工阶段的安排C.重要检

26、查检验的次序和时间D.滞后于进度计划的责任E.保证计划实施的说明文件68.工程师指示的暂停施工的起因可能是( )。（分数：2.00）A.外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.承包人的原因E.工程师的原因69.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签定合同时，要考虑( )。（分数：2.00）A.所签合同的合法性B.所签合同的经济性C.所签合同的真实性D.违约的承担能力E.履行的可能性70.工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人修改进度计划D.有权批准拖延支付进度款E.有权发布暂停施工指令71.

27、缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.缔约一方受有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同已经成立E.合同尚未成立72.下列选项中，属于监理合同中正常监理酬金间接成本的有( )。（分数：2.00）A.行政活动经费B.固定资产使用费C.后勤服务人员工资D.外部协作费用E.办公费73.在设计合同中，发包人的责任包括( )。（分数：2.00）A.负责审查结构安全和强制性标准的执行情况B.承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用C.另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用D.对外商的设计资料进行审查E.未经设计人同意不得擅自修改、复制、向第三人转让7

28、4.在委托监理合同中，监理人享有( )。（分数：2.00）A.工程没计的建议权B.对工程规模、设计标准等的审批权C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权D.一切工程变更的批准权E.合同范围内工程款支付的审核和签认权75.建设工程施工合同规定，在不可抗力情况下，由承包方承担费用的是( )。（分数：2.00）A.本身的损害 B，施B.工程所需修复费用C.现场待安装设备的损害76.关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任C.监理人在责任期内，如果因过失而

29、造成经济损失，要负监理失职的责任D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任77.建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括( )。（分数：2.00）A.提供基准点B.拆除地上地下障碍物C.处理施工优良问题D.落实土地征用、青苗树林赔偿E.平整施工现场78.工程进度款的支付程序步骤有( )。（分数：2.00）A.工程量计量B.承包商提供报表C.工程师签证D.业主支付E.项目法人认可79.合同履行过程中，判定是否按期交货或提货，依照约定的交(提)货方式的不同，可能会有的情况包括( )。（分数：2.00）A.

30、实际交(提)货日期早于或迟于合同规定的期限，都应视为提前或逾期交(提)货，由有关方承担相应责任B.供货方送货到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准C.如果因单证不齐导致采购方无法接货，由此造成的站场存储费和运输罚款等额外支出费用，应由采购方承担D.供货方负责代运货物，以发货时承运部门签发的货单上的戳记日期为准E.采购方自提产品以供货方通知提货的日期为准80.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。（分数：2.00）A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.成本价衡量法E.无标底衡量法建设工程合同管理-292 答案解析(总分：1

31、08.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.下列关于建设工程物资采购合同的当事人的说法不正确的是( )。A建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人B建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购D采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 P127 二、建设工程物资采购合同的特点。1建设工程物资采购合同的当事人。建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可以是承包人，依据施工合同的

32、承包方式来确定。选项 A 和 B 均正确。永久工程的大型没备一般情况下由发包人采购。选项 C 错误。采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。选项 D 正确。题目要求选择不正确的选项，答案为 C。2.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。A在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B直接具有强制执行的效力C一定是不可撤退的合同D若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考核的是合同的公证。按照中华人民共和国民事诉讼法 (以下简

33、称民事诉讼法)的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。3.法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动称为( )。 A行为 B物 C事件 D智力成果（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.设计合同示范文本规定，施工图阶段，当设计人按合同约定提交阶段性设计成果后，发包人应依据约定的支付条件、所完成的施工图工作量比例和时间，分期分批向设计人支付剩余总设计费的( )。A20% B30% C40% D50%（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投

34、标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。A资格预审 B资格审查 C资格后审 D资格核查（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使( )。A同时履行抗辩权 B代位权 C撤销权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 当经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。7.因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求( )赔偿。A监理单位 B总监理

35、工程师C监理单位的法定代表人 D具体的监理人员（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P6 三、代理关系。(一)代理的概念和特征。4被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。P71委托代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。故因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，应由被代理人，即监理单位负责。答案为 A。8.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，

36、致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。A总索赔 B道义索赔 C默示索赔 D工程变更索赔（分数：1.25）A.B.C. D.解析：解析 了解习题解析 本题考查重点是对“默示索赔”的了解。合同中默示的索赔：即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。因此，本题的正确答案是 C。9.依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。A只能向有合同关系的对方提出索赔B工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C工程师的索赔处理决定

37、不具有强制性的约束力D索赔处理应尽可能协商达成一致（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 承包人的索赔10.承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则( )可运出场地。A随时 B经业主批准C经工程师批准 D经承包商的项目经理批准（分数：1.00）A.B.C. D.解析：承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料，一经运抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除了运送承包商人员和物资的运输车辆以外，其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权，但未经过工程师的批准，不能将其中的任何一部分运出施工现场。作出上述规定的目的是为了保证本工程的施工，但并非绝对不允许在施工期内承包

38、商将自有设备运出工地。某些使用台班数较少的施工机械在现场闲置期间，如果承包商的其他合同工程需要使用时，可以向工程师申请暂时运出。当工程师依据施工计划考虑该部分机械暂时不用而同意他运出时，应同时指示何时必须运回以保证本工程的施工之用，要求承包商遵照执行。对于后期施工不再使用的设备，竣工前经过工程师批准后，承包商可以提前撤出工地。11.下列关于施工合同履行过程中，工程分包表述错误的是( )。A工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务B承包人又提出分包要求，则需要经过发包人的书面同意C经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意D发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不

39、允许分包，主要工程量必须由承包人完成（分数：1.00）A. B.C.D.解析：本题考核的知识点为工程的分包。施工合同范本的通用条件规定，未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包；工程分包不能解除承包人的任何责任和义务；发包人通过复杂的招标程序选择了综合能力最强的投标人，要求其来完成工程的施工，因此合同管理过程中对工程分包要进行严格控制。承包人出于自身能力考虑，可能将部分自己没有实施资质的特殊专业工程分包，也可将部分较简单的工作内容分包。包括在承包人投标书内的分包计划，发包人通过接受投标书已表示了认可，如果施工合同履行过程中承包人又提出分包要求，则需要经过发包人的书面同意。发包人控制工

40、程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成；经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。工程师主要审查分包人是否具备实施分包工程的资质和能力，未经工程师同意的分包人不得进入现场参与施工。12.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )。A1/3 B1/2C2/3 D3/4（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。A债权人可要求第三人履行债务 B债权人可强迫第三人履行债务C债权人应要求债务人履行

41、债务 D债权人可强迫债务人履行债务（分数：1.00）A. B.C.D.解析：14.FIDIC分包合同条件规定，任何不应由分包商承担责任的事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由( )给予补偿。A工程师 B承包商和业主共同C承包商 D业主（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.采用综合评分法评标时，以( )为最优。A报价最低标书 B报价最高标书C报价接近标底标书 D得分最高的投标书（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 决标成交阶段的主要工作内容16.根据建设工程施工合同(示范文本)，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时，变更价款的支付时间为( )之日。A工程

42、师发出设计变更通知B承包人完成变更工程C承包人提交变更追加合同价款报告D最近一期工程进度款支付（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：17.公开招标缺点的核心是( )。A招标时间长、费用高 B评标工作量大C申请投标人较多 D要设置资格预审程序（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。A项目经理 B设计单位负责人C工程师 D承包方技术负责人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：19.由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的一项是( )。A按国际通用标准处理 B按国家示范文本处理C按无效合同处理办

43、法处理 D双方应及时协商处理（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 设计合同履行管理中双方的违约责任20.依据建设工程施工合同(示范文本)，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别（分数：1.00）A. B.C.D.解析：21.在委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。A委托人增加监理工作内容较多B执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

44、（分数：1.00）A.B.C. D.解析：22.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。A协调处理施工现场周围地下管线保护工作B按工程需要提供非夜间施工使用的照明C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D组织设计交底（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.法人的法定代表人超越权限订立的合同，( )。A该代表行为一律无效B除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C该代表行为一律有效D除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 P32P33(四)效力待定的合同。4法定代表人、负责人越权订立的合同。属于效力待

45、定的合同。法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效。24.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A验收 7h 后 B验收 24h 后C验收 48h 后 D验收 72h 后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：25.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿

46、，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 施工合同中，发包人有义务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，由发包人负责。26.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。A损害公共利益的B以合法活动掩盖非法目的的C恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 P35(一)可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：(1)因重大误解而订立的合同；(2)在订立合同时显失公平的合同；(3)以欺

47、诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同(选项 D)。故答案为D。P34 1无效合同。(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同(选项 C)；(3)以合法形式掩盖非法目的的合同(选项 B)；(4)损害社会公共利益(选项 A)；(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。选项 A、B、C 均属于无效合同的范畴。27.( )是合同履行的原则。A全面履行原则 B实事求是原则C平等互利原则 D公平原则（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 合同履行的原则28.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。A外部

48、协作费B监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C经营业务费D监理辅助人员奖金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：29.下列合同中，属于单务合同的是( )。 A担保合同 B赠与合同 C运输合同 D加工承揽合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。A后履行抗辩权 B追认权 C拒绝权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：31.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力( )。A是终局性的，对发包人具有强制约束力B不是终局性的，对发包人具有强制约束力C是终局性的，仅对承包人具有强制约束力D不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：32.施工合同的总纲性文件是( )。A协议书 B通用条款 C专用