【工程类职业资格】建设工程合同管理-291及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-291及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-291及答案解析.doc（33页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-291 及答案解析(总分：108.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.50)1.不属于竣工试验的程序是( )。A启动前试验 B启动运行C启动试验 D试运行（分数：1.00）A.B.C.D.2.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位 C材料供应商 D项目经理（分数：1.00）A.B.C.D.3.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。A以代理人的名义与对方谈判B商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C代理人在合同谈判过程中自主地提出自己

2、的要求D所形成的合同由委托人和代理人共同履行（分数：1.00）A.B.C.D.4.FIDIC 施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A施工前期开展工作 B施工中开展工作C接通水、电线路 D施工场地平整（分数：1.00）A.B.C.D.5.在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定时，可在承付期内( )。A拒付全部货款和运杂费B拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分运杂费C拒付多付部分的货款和运杂费D延期支付全部货款和运杂费（分数：1.00）A.B.C.D.6.( )是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律

3、效力而取消该项要约的意思表示。A要约撤回 B要约撤销 C承诺撤销 D要约失去效力（分数：1.00）A.B.C.D.7.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( )。A将钢材送到施工现场 B将钢材送到发包人的办公所在地C将钢材送到发包人的仓库 D通知发包人自提（分数：1.00）A.B.C.D.8.关于争端裁决程序，下列叙述有误的是( )。A裁决委员会成员审阅各方提交的材料B召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C调解合同争议并作出决定D接到业主和承包商双方的请求后，裁决委员会同业主、承包商三方来确定会议地点（分数：1.00）A.B.C.D.

4、9.施工合同的总纲性法律文件是( )。A合同协议书 B通用条款C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.10.监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的( )酬金额。A正常工作 B附加工作 C额外工作 D所有工作（分数：1.00）A.B.C.D.11.施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由( )。A承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D承包人承担返工费用，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.

5、12.合同订立后，经当事人协商，可以变更或解除已签订的合同是( )。A承办人调离 B法定代表人变动C法人名称变更 D当事人一方违约（分数：1.00）A.B.C.D.13.当委托人和承包发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。A委托人 B承包人C独立 D双方（分数：1.00）A.B.C.D.14.颁发接收证书之日即为( )。A竣工日 B合同解除日C缺陷责任期结束日 D完工日（分数：1.00）A.B.C.D.15.某建设单位与设备供应公司签订购买 10 台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2 台空调，其余 8 台交付承建其工程的施工单位。这种情况

6、属于合同法规定的合同履行中的( )。A债权转让 B合同变更 C债务转移 D合同转让（分数：1.00）A.B.C.D.16.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。A发包人承担全部费用，工期相应顺延 B发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延 D承包人承担全部费用，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.17.某工程总投资 2 100 万元人民币，预计某设备的采购价为 300 万元，就设备采购而言，( )。A必须进行招标 B可以不进行招标C必须采取询价来确定供应

7、商 D只能通过公开招标来确定供应商（分数：1.00）A.B.C.D.18.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。A7 B14 C24 D48（分数：1.00）A.B.C.D.19.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。A宣告无效 B对要求变更的条款部分无效C继续有效 D立即停止执行（分数：1.00）A.B.C.D.20.可委托一个监理单位的项目是( )项目。A小型 B大型 C复杂 D大中型（分数：1.00）A.B.C.D.21.关于无权代理的选项中正确的是( )。A无

8、权代理行为不能转化为合法的代理行为B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C代理权终止后继续行使代理行为D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”（分数：1.00）A.B.C.D.22.FIDIC 施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。A合同签字日 B承包商正式开工日C工程接收证书中写明的竣工日 D工程正式接收之日（分数：1.00）A.B.C.D.23.施工合同约定，风力超过 8 级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在 5 月份一水塔高空作业的施工中遇 7 级风，按照安全施工管理规定的要求，停工 5 天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多

9、年气候资料表明 5 月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于( )。A工程变更索赔 B工程加速索赔C合同被迫终止索赔 D合同中默示的索赔（分数：1.00）A.B.C.D.24.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的( )索赔。A费用 B工期 C工期和费用 D工期、成本和利润（分数：1.00）A.B.C.D.25.在进度控制中，( )不属于工程师的任务。A向有关部门递交竣工申请 B参加竣工验收C协调竣工验收中的各方关系 D督促承包人完成工程扫尾工作（分数：1.00）A.B.C.D.26.某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐

10、蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。A发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.27.施工合同履行中，某隐蔽工程经监理工程师检验后进行了隐蔽。之后监理工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。A发包人承担全部费用，工期相应顺延 B发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延 D承包人承担全部费用，工期相应顺延

11、（分数：1.00）A.B.C.D.28.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按 ( )顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C.D.29.建设工程设计招标的特点是，选择中标人时主要考虑各投标书的( )。A设计方案优劣 B投标报价高低 C设计时间长短 D建设工期长短（分数：1.00）A.B.C.D.30.无权代理人以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行

12、为( )。A有效 B无效C公证后有效 D追认后有效（分数：1.00）A.B.C.D.31.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。A退还定金 B退还定金并赔偿发包人损失C双倍返还定金 D支付设计费的 2%的违约金（分数：1.00）A.B.C.D.32.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。A物 B行为 C智力成果 D财产（分数：1.00）A.B.C.D.33.施工合同履行时，( )是属于乙方的工作。A开通施工道路 B办理工程施工所需的证件、批件等C在保修期内对工程的照管 D竣工后清理施工现场（分数：1.00）A.B.C.D.34.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得

13、( )的认可。A发包人 B委托人 C承包人 D分包人（分数：1.00）A.B.C.D.35.按照“施工合同”，工程设计变更后( )。A应由甲方确定变更价格B设计变更一律采用新单价C由乙方提出变更价格，报监理工程师批准D监理工程师对变更设计的价格有最终决定权（分数：1.00）A.B.C.D.36.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。A不计入合同价格之内 B用于不可预见项目使用C由工程师或承包商代表控制使用 D专门用于承包商施工范围内工程使用（分数：1.00）A.B.C.D.37.采用评标价法对投书的评审是以( )的标书为最优。A最低的投标报价 B合理的投标报价 C最低的评标价

14、 D最高的评标价（分数：1.00）A.B.C.D.38.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多（分数：1.25）A.B.C.D.39.FIDIC 施工合同条件履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。A部分损失 B一半损失 C实际损失 D额外损失（分数：1.00）A.B.C.D.40.下列不能作为保证人的

15、团体是( )。A私营公司 B国有公司 C法人 D学校（分数：1.00）A.B.C.D.41.不属于监理酬金的直接成本的费用是( )。A所需的其他外部协作费用B经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费C用于该项工程监理人员的其他专项开支D监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他仪器、机械的费用（分数：1.00）A.B.C.D.42.联运无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。A工程师 B发包人和承包人C工程师和承包人 D工程师和发包人（分数：1.00）A.B.C.D.43.在勘察设计、施工任务需要与地方或政府部门协调时，应由( )去办理。A业主 B总监理工程师 C总承包单位 D分包单位（分数：

16、1.00）A.B.C.D.44.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。A按交易习惯 B依据合同的相关条款C签订补充协议 D按履行义务一方承担的原则（分数：1.25）A.B.C.D.45.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。A有效，但应由采购员向乙公司支付货款B有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C无效，由采购员向乙公司支付货款D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担（分数：1.00）A.B.C.D.46.在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领

17、性的法律文件是( )。A建设工程委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件C建设工程委托监理合同专用条件 D双方共同签署的修正文件（分数：1.00）A.B.C.D.47.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以( )为准。A投标价 B标底价 C评标价 D中标价（分数：1.00）A.B.C.D.48.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。A承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B委托人要求增加的监理工作范围C委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容（分数：1.00）A.B.C.D.49.参加合

18、同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是( )。A合同法律关系主体 B合同法律关系内容 C合同法律关系客体 D合同法律关系事实（分数：1.00）A.B.C.D.50.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。 材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A监理单位B分公司C建设单位 D施工企业（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：58.00)51.采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是( )。（分数：2.00）A.到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁B.任何一方当事人都可以

19、到对方不同意的仲裁机构申请仲裁C.仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见D.尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新中理E.合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益52.建设工程设计合同(示范文本)规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.设备材料采购B.施工图会审C.施工D.设计交底E.非标准设备制作53.在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有 ( )。（分数：2.00）A.后续法规的调整B.对竣工验收的干扰C.非承包人原因检验导致施工延误D.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线

20、错误E.延误发放图纸54.FIDIC 施工合同通用条款规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。（分数：2.00）A.延误发放图纸B.不可预见的外界条件C.延误移交施工现场D.因质量问题进行的返工E.对施工中废弃物和古迹的干扰55.施工招标时，可以折算成价格的评审要素一般包括( )。（分数：2.00）A.技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，不得给予相应的补项，应从报价上扣减去C.对其他可以折算为价格的要素，按照对招标人有利或不利的原则，增加或减少到投标报价上去D.投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超

21、前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值E.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一56.建设工程勘察合同示范文本中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。（分数：2.00）A.工程概况B.设计人员应交付的资料和文件C.变更及工程费的调整D.治理工程的检查和验收E.发包人应提供的资料57.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.开通施工现场与城乡公共道路的通道E.做好

22、施工现场地下管线和邻近建筑物的保护58.合同公证与签证的相同点包括( )。（分数：2.00）A.申请自愿B.内容和范围C.目的D.效力E.性质59.工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括( )。（分数：2.00）A.检查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求E.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求60.委托监理合同示范文本中，监理人的权力包括( )。（分数：2.00）A.设计标准认定权B.工程款支付的签认权C.工程设计变更的审批权D.工程建设有关协作单位组织协调主持权E

23、.施工技术方案的审核权61.FIDIC 施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：2.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商的施工人员的到位情况E.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰62.我国在建设领域推行的“四制”包括( )。（分数：2.00）A.项目法人负责制B.招标投标制C.安全责任制D.合同管理制E.工程监理制63.在施工合同履行过程中，对建设活动实施监督的内容有( )。（分数：2.00）A.对招标申请报送材料进行审查

24、B.对中标结果和合同的备案进行审查C.竣工的工程资料备案D.对竣工验收程序和鉴定报告的备案进行审查E.对工程开工后报送的发包人指定的施工现场总代表人和承包人指定的项目经理的备案材料进行审查64.下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数C.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数D.如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间E.在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期65.FIDIC 合同条件下，指定分包商

25、与一般分包商的区别有( )。（分数：2.00）A.选择分包单位的权利不同B.分包合同的工作内容不同C.工程款的开支项目不同D.合同地位不同E.业主对分包商利益的保护不同66.下列对索赔的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的 28 天内递交索赔报告D.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定E.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准67.代理具有的特征包括( )。（分数：2.00）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人的授权范围内独立

26、地表现自己的意志D.代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理E.被代理人对代理行为承担民事责任68.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.不可抗力B.承包人的违约C.施工机械发生故障D.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行E.发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行69.建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括( )。（分数：1.00）A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的

27、人身伤亡D.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失E.正常水位变化引起第三者财产损失70.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：2.00）A.专业工程施工资质B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系D.安全文明施工要求E.项目经理资质要求：71.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )。（分数：2.00）A.委托设计任务的范围和内容B.发包人应提供的有关资料和文件C.项目投资要求D.工程用地规划E.双方的责任72.关于合同担保方式的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.履约担保是由业主提供的B.履约担保和支付保函是在签合

28、同时提供C.预付款担保的保证期限至预付款全部扣回止D.支付保函的保证期限至缺陷责任期满后 6 个月E.履约担保的保证期限至完成施工和保修义务止73.设备验收阶段的监理工作有( )。（分数：2.00）A.启动试车B.出场检验C.性能验收D.最终验收E.驻场检验74.FIDIC 合同条件规定，合同的组成文件包括( )。（分数：2.00）A.通用条件B.专用条件C.协议条款D.中标函E.投标函75.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开箱检验B.安装调试检验C.启动试车D.最终验收E.性能验收76.材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果

29、均由采购方承担的行为有( )。（分数：2.00）A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方E.运输部门错送到货地点77.施工合同履行过程中，由于不可抗力事件造成了损害，如( )等费用应由业主负责。（分数：2.00）A.发包人工作人员的人身伤亡B.承包人工作人员的人身伤亡C.承包人的施工机械损坏D.事件前已被工程师判定为不合格工程部分的损害修复E.事件前已被认定为合格工程的损害修复78.按照 FIDIC 合同条件，不允许承包商随意将工程的任何部分分包出去，但是 ( )除外。（分数：2.00）A

30、.高级装潢工程B.指定规格的材料采购C.特殊技术的作业D.提供劳务E.部分工作分包给指定分包商79.建设工程设计合同(示范文本)规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件D.编制施工图设计文件E.主要设备材料订货80.无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（分数：2.00）A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.法院判决E.代理人要求建设工程合同管理-291 答案解析(总分：108.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.50)1.不属于竣工试验的程序是( )。A启动前

31、试验 B启动运行C启动试验 D试运行（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 工程质量管理2.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位 C材料供应商 D项目经理（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 违约责任应按合同关系来进行追究。施工单位没有按期完成施工任务，建设单位应要求施工单位承担责任。3.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。A以代理人的名义与对方谈判B商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D所形成的合同由委托人和代理人

32、共同履行（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.FIDIC 施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A施工前期开展工作 B施工中开展工作C接通水、电线路 D施工场地平整（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定时，可在承付期内( )。A拒付全部货款和运杂费B拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分运杂费C拒付多付部分的货款和运杂费D延期支付全部货款和运杂费（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.( )是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该

33、项要约的意思表示。A要约撤回 B要约撤销 C承诺撤销 D要约失去效力（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( )。A将钢材送到施工现场 B将钢材送到发包人的办公所在地C将钢材送到发包人的仓库 D通知发包人自提（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：8.关于争端裁决程序，下列叙述有误的是( )。A裁决委员会成员审阅各方提交的材料B召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C调解合同争议并作出决定D接到业主和承包商双方的请求后，裁决委员会同业主、承包商三方来确定会议地点（分数：1.00）A.B.C.

34、D. 解析：解析 关于争端裁决程序：裁决委员会成员审阅各方提交的材料；召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料；调解合同争议并作出决定。9.施工合同的总纲性法律文件是( )。A合同协议书 B通用条款C专用条款 D附件（分数：1.00）A. B.C.D.解析：10.监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的( )酬金额。A正常工作 B附加工作 C额外工作 D所有工作（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由( )。A承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B工程师承担责任，承包人负

35、责重新施工，工期相应顺延C发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D承包人承担返工费用，工期相应顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：12.合同订立后，经当事人协商，可以变更或解除已签订的合同是( )。A承办人调离 B法定代表人变动C法人名称变更 D当事人一方违约（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.当委托人和承包发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。A委托人 B承包人C独立 D双方（分数：1.00）A.B.C. D.解析：14.颁发接收证书之日即为( )。A竣工日 B合同解除日C缺陷责任期结束日 D完工日（分数：1.

36、00）A. B.C.D.解析：解析 合同履行中涉及的几个期限的概念15.某建设单位与设备供应公司签订购买 10 台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2 台空调，其余 8 台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行中的( )。A债权转让 B合同变更 C债务转移 D合同转让（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。A发包人承担全部费用，工期相应顺延 B发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺

37、延 D承包人承担全部费用，工期相应顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17.某工程总投资 2 100 万元人民币，预计某设备的采购价为 300 万元，就设备采购而言，( )。A必须进行招标 B可以不进行招标C必须采取询价来确定供应商 D只能通过公开招标来确定供应商（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。A7 B14 C24 D48（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )

38、。A宣告无效 B对要求变更的条款部分无效C继续有效 D立即停止执行（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.可委托一个监理单位的项目是( )项目。A小型 B大型 C复杂 D大中型（分数：1.00）A. B.C.D.解析：中、小型工程项目，有条件时可将全部监理工作委托给一个单位；大型或复杂工程，则应按设计、施工等不同阶段及监理工作的专业性质分别委托给几家单位。21.关于无权代理的选项中正确的是( )。A无权代理行为不能转化为合法的代理行为B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C代理权终止后继续行使代理行为D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”（分数：1.00）A.B.C

39、. D.解析：22.FIDIC 施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。A合同签字日 B承包商正式开工日C工程接收证书中写明的竣工日 D工程正式接收之日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.施工合同约定，风力超过 8 级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在 5 月份一水塔高空作业的施工中遇 7 级风，按照安全施工管理规定的要求，停工 5 天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明 5 月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于( )。A工程变更索赔 B工程加速索赔C合同被迫终止索赔 D合同中默示的索赔（分数：

40、1.00）A.B.C.D. 解析：解析 P174P175 合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效益，有权得到相应的经济补偿。关于工程变更索赔、工程加速索赔、合同被迫终止索赔的概念均不符合该题目的条件要求(概念参见 P175)，故答案应为 D。24.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的( )索赔。A费用 B工期 C工期和费用 D工期、成本和利润（分数：1.00）A. B.C.D.解析：25.在进度控制中，( )不属于工程师的任务。A

41、向有关部门递交竣工申请 B参加竣工验收C协调竣工验收中的各方关系 D督促承包人完成工程扫尾工作（分数：1.00）A. B.C.D.解析：26.某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。A发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延（分数：1.00）A.B. C.D.解析：27.施工合同履行中，某隐蔽工程经监理工程师检验后进行了隐蔽。之后监理工程师又要求对已隐蔽的工程重新

42、进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。A发包人承担全部费用，工期相应顺延 B发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延 D承包人承担全部费用，工期相应顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：28.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按 ( )顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 施工合同文件的优先解释顺序为：合

43、同协议书(包含合同履行中的洽商、变更等书面协议或文件)；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款；标准、规范与有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书。29.建设工程设计招标的特点是，选择中标人时主要考虑各投标书的( )。A设计方案优劣 B投标报价高低 C设计时间长短 D建设工期长短（分数：1.00）A. B.C.D.解析：30.无权代理人以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为( )。A有效 B无效C公证后有效 D追认后有效（分数：1.00）A. B.C.D.解析：31.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。

44、A退还定金 B退还定金并赔偿发包人损失C双倍返还定金 D支付设计费的 2%的违约金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：32.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。A物 B行为 C智力成果 D财产（分数：1.00）A.B. C.D.解析：合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。33.施工合同履行时，( )是属于乙方的工作。A开通施工道路 B办理工程施工所

45、需的证件、批件等C在保修期内对工程的照管 D竣工后清理施工现场（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：34.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。A发包人 B委托人 C承包人 D分包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：35.按照“施工合同”，工程设计变更后( )。A应由甲方确定变更价格B设计变更一律采用新单价C由乙方提出变更价格，报监理工程师批准D监理工程师对变更设计的价格有最终决定权（分数：1.00）A.B.C. D.解析：36.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。A不计入合同价格之内 B用于不可预见项目使用C由工程师或承包商代表控制使用 D专

46、门用于承包商施工范围内工程使用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 暂列金额实际上是业主方的一笔备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。工程师可以发布指示，要求承包商或其他人完成暂列金额项内开支的工作，因此只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。37.采用评标价法对投书的评审是以( )的标书为最优。A最低的投标报价 B合理的投标报价 C最低的评标价 D最高的评标价（分数：1.00）A.B.C. D.解析：38.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特

47、点是( )。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多（分数：1.25）A. B.C.D.解析：解析 了解习题解析 本题考查重点是对“建筑工程投标”的了解。全部施工内容只发一个合同包，将对投标人的技术水平和管理能力提出较高要求，所以有能力参与竞争的投标 A 较少，而对于管理者来说合同单一，管理简单，因此，本题的正确答案是 A。39.FIDIC 施工合同条件履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。A部分损失 B一半损失 C实际损失 D额

48、外损失（分数：1.00）A.B.C. D.解析：40.下列不能作为保证人的团体是( )。A私营公司 B国有公司 C法人 D学校（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：41.不属于监理酬金的直接成本的费用是( )。A所需的其他外部协作费用B经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费C用于该项工程监理人员的其他专项开支D监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他仪器、机械的费用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：42.联运无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。A工程师 B发包人和承包人C工程师和承包人 D工程师和发包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：43.在勘察设计、施工任务需要与地方或政府部门协调时，应由( )去办理。A业主 B总监理工程师 C总承包单位 D分包单位（分数：1.00）A. B.C.D.解析：44.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。A按交易习惯 B依据合同的相关条款C签订补充协议 D按履行义务一方承担的原则