【工程类职业资格】建设工程合同管理-290及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-290及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-290及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-290 及答案解析(总分：108.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.50)1.构成业主与承包商有约束力的总承包合同文件不包括( )。A合同专用条件 B合同协议书C业主的要求 D合同技术条款（分数：1.00）A.B.C.D.2.某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工

2、时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。A延误 1 个月竣工赔偿B提前 1 个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励D考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.3.建设工程委托监理合同的终止日为( )之日。A监理合同内注明的监理工作完成B监理的工程竣工验收通过C监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D监理的工程保修期届满（分数：1.00）A.B.C.D.4.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。A订立合同时订立地 B订立合同时履行地C履行合同时订立地

3、 D履行合同时履行地（分数：1.00）A.B.C.D.5.FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。A调价方法继续有效 B调价方法无效C按对业主有利的原则执行 D应酌情扣减违约金（分数：1.00）A.B.C.D.6.合同协议书，是业主发出中标函的( )内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。A18 天 B28 天 C38 天 D48 天（分数：1.00）A.B.C.D.7.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程

4、，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。A发包人追加合同价款，相应顺延工期 B发包人追加合同价款，工期不予顺延C承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D承包人承担发生的费用，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.8.关于合同生效应具备的条件说法有误的是( )。A意思表示真实B当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力C不违反法律D在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益（分数：1.00）A.B.C.D.9.某工程按 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包

5、商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。A25 B30 C40 D50（分数：1.00）A.B.C.D.10.不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是 ( )。A修好通行道路 B接通电源水源C挖好排水沟渠 D测绘地形图（分数：1.00）A.B.C.D.11.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。A保管员负责赔偿损失 B发包人承担损失责任C承包人负责赔偿损失 D发包人与承包人共同承担损失责任（分数

6、：1.25）A.B.C.D.12.在建设工程施工合同示范文本中，关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是( )。A工程师无权增加合同中约定的工程量B工程师无权减少合同中约定的工程量C工程师无权删除承包范围内的部分工作D工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序（分数：1.00）A.B.C.D.13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。A单方宣布合同终止 B请求政府行使主管部门授予撤销权C请求法院撤销债务人行为 D请求法院或仲裁机构撤销债务人行为（分数：1.00）A.B.C.D.14.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进

7、行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A经工程师审核批准 B接收工程C组织竣工验收 D认可竣工验收报告（分数：1.00）A.B.C.D.15.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。A成立但不生效 B既不成立也不生效C承诺生效但合同不成立 D生效但不成立（分数：1.25）A.B.C.D.16.按照建设工程施工合同(示范文本)规定，当组成施工合同的各文件中出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、

8、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C.D.17.监理工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。A7 B14 C15 D28（分数：1.00）A.B.C.D.18.合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的( )进行修订或调整所达成的协议。A形式 B内容 C主体 D客体（分数：1.00）A.B.C.D.19.下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以( )为准。A图纸 B工程量清单 C中标通知书 D标准、规范（分数：1.00）A.B.C.D.20

9、.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应( )。A债务人不承担违约责任 B由债权人追究第三人的违约责任C由债务人向债权人承担违约责任 D由债务人追究第三人的违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.21.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。A发包人承担B承包人承担C发包人和承包人共同分担D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付（分数：1.00）A.B.C.D.22.在施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力( )。

10、A构成合同的组成部分 B不能构成合同的组成部分C成为承包人索赔的证据 D无效（分数：1.00）A.B.C.D.23.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是( )。A不安抗辩权B先履行抗辩权C同时履行抗辩权D后履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.24.索赔意向通知提交后( )内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应当递送正式的索赔报告。A14 天 B15 天 C28 天 D30 天（分数：1.00）A.B.C.D.25.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约

11、定的标准，采购方有权拒付货款，这是材料采购方行使的( )。A同时履行抗辩权 B不安抗辩权 C后履行抗辩权 D先履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.26.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。A发包人 B委托人 C承包人 D分包人（分数：1.00）A.B.C.D.27.建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由( )确定合同是否无效。A发包人确认 B工程师确认 C建设管理部门 D人民法院（分数：1.00）A.B.C.D.28.按照中华人民共和国合同法规定，承担违约责任的条件采用( )，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符

12、合约定的条件，就应当承担违约责任。A诺成责任原则 B实践责任原则C严格责任原则 D强制责任原则（分数：1.00）A.B.C.D.29.FIDIC 合同条件下的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至( )止。A颁发工程接收证书日 B工程接收证书中注明的竣工日C颁发履约证书日 D承包商提交的结清单生效日（分数：1.00）A.B.C.D.30.不属于项目设计要求的是( )。A工程的范围和规模 B设计依据的标准C限额设计的要求 D建筑企业应满足的其他条件（分数：1.00）A.B.C.D.31.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。

13、A未成立 B已经成立 C在公证后成立 D不具备成立条件（分数：1.00）A.B.C.D.32.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。A甲、乙都应向发包人索赔B甲、乙分别承担对方的损失C甲、乙分别承担各自的损失D甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担（分数：1.00）A.B.C.D.33.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位C材料供应商 D项目经理（分数：1.00）A.B.C.D.34.监理合

14、同履行过程中，变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同( )。A效力待定 B仍然有效C可变更、可撤销 D无效（分数：1.00）A.B.C.D.35.工程进度款的支付方式不包括( )。A按月计量支付 B按工艺部位支付C按里程碑完成的进度分阶段支付 D完成工程后一次性支付（分数：1.00）A.B.C.D.36.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。A委托代 B法定代 C指定代 D优先代理（分数：1.00）A.B.C.D.37.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。A标底编制得不够合理 B评标标准不合理C评标委员

15、会的评标过程不合理 D受标底的约束（分数：1.00）A.B.C.D.38.不应列入施工范围变更索赔费用的是( )。A工程量增大而增加直接工时 B承包商自有设备使用费C租赁设备费 D承包商新增设备费（分数：1.00）A.B.C.D.39.中华人民共和国合同法对( )采用严格责任原则。A缔约过失 B违约责任 C无效合同 D可撤销合同（分数：1.00）A.B.C.D.40.在设计合同中，发包人和设计人都要承担的责任是( )。A对资料的正确性负责 B保证设计质量C保护对方的知识产权 D配合施工的义务（分数：1.00）A.B.C.D.41.评标中的“评标价”是指( )。A标底价 B投标价 C中标的合同价

16、D以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值（分数：1.00）A.B.C.D.42.下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。A抵押人所有的房屋 B抵押人有权使用的集体土地所有权C依法被查封的财产 D抵押人所有的支票（分数：1.00）A.B.C.D.43.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。A委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B非监理人原因暂停监理业务超过 6 个月C委托人无正当理由拖欠监理酬金超过 3 周D委托人拒付合理化建议奖（分数：1.00）A.B.C.D.44.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要

17、约人。A要约到达受要约人之前 B承诺通知到达要约人之前C承诺通知发出之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B.C.D.45.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。A撤销权 B同时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.46.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供贷方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。A采购方 B供货方C采购方和供货方共同 D施工承包人（分数：1.00）A.B.C.D.47.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的

18、后果由( )承担。A供货方 B采购方 C双方共同 D监理方（分数：1.00）A.B.C.D.48.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人( )。A有权要求赔偿 B只能获得增加成本的一定比例的赔偿C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D无权要求赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.49.有关施工合同的订立不正确的是( )。A施工合同作为合同的一种，其订立也要经过要约和承诺两个阶段B招标通知书发出 30 天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同C签订

19、合同的必须是中标的施工企业，合同价应与中标价相一致，投标书中已确定的合同条款一般不做修改，如需修改经双方协商解决D如果中标施工企业拒绝与建设单位签订合同，则建设单位将不退还其投标保证金（分数：1.00）A.B.C.D.50.下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是( )。A债权人必须以债务人的名义行使代位权B债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C代位权行使的费用由债权人自行承担D债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以债权为限（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：58.00)51.可以是第三人作出担保的方式有( )。（分数：2.00）A.保证B.抵押C

20、.质押D.定金E.留置52.施工合同示范文本定义的“费用”是指( )。（分数：2.00）A.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款B.为保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给居民的开支款C.承包商自身原因导致返工的支付D.合同价E.批准承包商索赔的价款53.按照中华人民共和国合同法规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。（分数：2.00）A.合同当事人没有改变B.第三人可以向债权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协商合同条款D.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续E.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意54.监理单位对

21、设备制造过程的监造实行( )。（分数：2.00）A.现场见证B.询问见证C.会议见证D.文件见证E.合同见证55.业主或承包商无法预测而保险公司又不承保的风险包括( )。（分数：2.00）A.战争B.革命或内战C.放射性污染(非承包商原因)D.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用E.承包商或分包商雇员引起的混乱56.施工合同示范文本中规定的固定价格合同( )。（分数：2.00）A.是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.是约定范围内的风险由承包人承担D.无需约定风险范围E.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同57.对监理人的禁止行为

22、包括( )。（分数：2.00）A.不得接受承包人的报酬B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动C.不得泄露与本工程有关的保密资料D.不得参与合同的协调管理工作E.不得泄露设计人申明的秘密58.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。（分数：2.00）A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续D.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担E.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手

23、续59.依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.对竣工检验的干扰B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.非承包商原因检验导致施工延误E.业主提前占用工程60.世界各国对要约和承诺生效的规定，主要有( )。（分数：2.00）A.投邮主义B.到达主义C.理解主义D.了解主义E.暗示主义61.签发( )必须由工程师亲自处理。（分数：2.00）A.工程接收证书B.付款证书C.履约证书D.保险证书E.最终支付证书62.FIDIC施工合同条件中规定，业主可以向承包商索赔的条款涉及( )。（分数：2.00）A.接收不

24、合格的材料和工程B.拖期违约赔偿C.承包人办理保险未能获得补偿的部分D.业主为承包人提供的电、气、水等应收款项E.缺陷通知期延长63.FIDIC 施工合同通用条款规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。（分数：2.00）A.延误发放图纸B.不可预见的外界条件C.延误移交施工现场D.因质量问题进行的返工E.对施工中废弃物和古迹的干扰64.关于设计合同履行巾委托任务范围内的设计变更的表述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.发包人、监理人可以协议修改建设工程勘察、设计文件B.施工承包人不得修改建设工程勘察、设计文件C.为了维护设计文件的严肃性，经过批准的设计文件不应随意变更D.

25、发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经上一级审批机关批准E.经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用65.有关合同担保的以下说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人B.集体所有的土地使用权不可以作为抵押物C.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保D.留置是一种比较强烈的担保方式E.担保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和违约金66.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )。（分数：1.00）A.委托设计任务的范围和内容B.发包人应提供的有关

26、资料和文件C.项目投资要求D.工程用地规划E.双方的责任67.在下列几种情形中，( )合同是可以变更的合同。（分数：2.00）A.损害公共利益的B.以合法形式掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三者利益的D.在订立合同时显失公平的E.因重大误解而订立的68.当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：2.00）A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会无权仲裁的C.裁决所根据的证据不全面D.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊E.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据69.缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.缔约一方受有损失B.缔约一方

27、有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同已经成立E.合同尚未成立70.FIDIC 施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。（分数：2.00）A.规范B.图纸C.资料表D.中标函E.投标保函71.FIDIC 施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地D.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见E.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担72.可以终止委托监理合同的情形有( )。（分数：2.00）A.监理人收到

28、监理金尾款后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21 日后D.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21 日内没收到答复E.暂停监理业务期限已超过半年73.在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应( )。（分数：2.00）A.通知采购方货物的错发地点或接货人B.负责运交合同规定的到货地点或接货人C.承担对方因此多支付的一切费用D.由采购方承担由错发地到合同规定到货地的运杂费E.承担逾期交货的违约金74.按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以

29、顺延。（分数：2.00）A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.发生不可抗力E.承包人的主要施工机械出现故障75.法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括( )。（分数：2.00）A.合伙企业B.法人的分支机构C.个人独资企业D.自然人E.不具备法人资格的联营体76.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.预计应支付给承包商费用的资金估算表E.修改进度计划的时间安排77.质量监督机构对合同履行中监理单位质量行为的监督，主要

30、包括( )。（分数：2.00）A.制订监理规划并按照监理规划进行监理B.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式C.工程项目的监理机构专业人员配套，责任制落实D.有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行E.工程项目报建审批手续是否齐全78.根据招标投标法要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.外用政府援助资金的项目E.共用事业项目79.FIDIC 施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：1.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致

31、B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商的施工人员的到位情况E.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰80.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪音有关手续D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定E.负责已完成工程的成品保护建设工程合同管理-290 答案解析(总分：108.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.50)1.构成业主与承包商有约束力的总承包合同文

32、件不包括( )。A合同专用条件 B合同协议书C业主的要求 D合同技术条款（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 合同管理的主要特点2.某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。A延误 1 个月竣工赔偿B提前 1 个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励D考虑工程

33、师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 竣工时间改为第 22 个月虽然经工程师认可，究其责任是由于承包人引起的，所以计算工期时，仍然用原定的合同工期，21-20=1 个月，A 正确。3.建设工程委托监理合同的终止日为( )之日。A监理合同内注明的监理工作完成B监理的工程竣工验收通过C监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D监理的工程保修期届满（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。A订立合同时订立地 B订立合同

34、时履行地C履行合同时订立地 D履行合同时履行地（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。A调价方法继续有效 B调价方法无效C按对业主有利的原则执行 D应酌情扣减违约金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.合同协议书，是业主发出中标函的( )内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。A18 天 B28 天 C38 天 D48 天（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 合同协议书，是业主发出中标函的

35、28 天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。7.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。A发包人追加合同价款，相应顺延工期 B发包人追加合同价款，工期不予顺延C承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D承包人承担发生的费用，工期不予顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.关于合同生效应具备的条件说法有误的是( )。A意思表示真实B当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力C不违反法律D在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益（分数：1.00）A.B.

36、C.D. 解析：解析 合同的生效9.某工程按 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。A25 B30 C40 D50（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是 ( )。A修好通行道路 B接通电源水源C挖好排水沟渠 D测绘地形图（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代

37、表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。A保管员负责赔偿损失 B发包人承担损失责任C承包人负责赔偿损失 D发包人与承包人共同承担损失责任（分数：1.25）A.B. C.D.解析：解析 掌握习题解析 本题考查重点是对“施工合同”的掌握。发包人供应的材料设备：发包 A 供应材料设备的现场接收。发包人在其所供应的材料设备到货前 24 小时，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。清点的工作主要包括外观质量检查；对照发货单证进行数量清点。材料设备接收后移交承包人保管，发包人支付相应的保管费用。发包人供应的材料设备与约定

38、不符时的处理。发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。因此，本题的正确答案是 B。12.在建设工程施工合同示范文本中，关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是( )。A工程师无权增加合同中约定的工程量B工程师无权减少合同中约定的工程量C工程师无权删除承包范围内的部分工作D工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 P118(一)工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中规定，工程师可以就(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量；(3)改变有关工程的施工时间和顺序；(4)其他有关工程变更需要的

39、附加工作等四个方面指示设计变更。选项 C 不属于其中。13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。A单方宣布合同终止 B请求政府行使主管部门授予撤销权C请求法院撤销债务人行为 D请求法院或仲裁机构撤销债务人行为（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 撤销权，又称废罢诉权，是指债权人在债务人与他人实施处分其财产或权利的行为危害债权的实现时，得请求法院予以撤销的权利。14.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A经工程师审核批准 B接收工程C组织竣工验收 D认可竣

40、工验收报告（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：15.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。A成立但不生效 B既不成立也不生效C承诺生效但合同不成立 D生效但不成立（分数：1.25）A. B.C.D.解析：解析 熟悉习题解析 本题考查重点是对“勘察设计合同”的熟悉。合同生效时只有在设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计入支付定金后生效。因此，奉题的正确答案是 A。16.按照建设工程施工合同(示范文本)规定，当组成施工合同的各文件中出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

41、B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.监理工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。A7 B14 C15 D28（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的( )进行修订或调整所达成的协议。A形式 B内容 C主体 D客体（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 合同的变更19.下列施工合同文件中存在相互矛

42、盾之处，应当以( )为准。A图纸 B工程量清单 C中标通知书 D标准、规范（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应( )。A债务人不承担违约责任 B由债权人追究第三人的违约责任C由债务人向债权人承担违约责任 D由债务人追究第三人的违约责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：21.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。A发包人承担B承包人承担C发包人和承包人共同分担D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 本题题

43、意是确认工程安全防护措施费用的承担主体由发包人承担费用，承包人提出措施，这对保证安全施工起到很好的作用。22.在施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力( )。A构成合同的组成部分 B不能构成合同的组成部分C成为承包人索赔的证据 D无效（分数：1.00）A. B.C.D.解析：23.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是( )。A不安抗辩权B先履行抗辩权C同时履行抗辩权D后履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C. D.解

44、析：本题属于同时履行抗辩权的使用。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。该题中发包人拖欠工程进度款，承包人可以放慢施工速度，甚至停止施工。所产生的后果，由违约方承担。24.索赔意向通知提交后( )内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应当递送正式的索赔报告。A14 天 B15 天 C28 天 D30 天（分数：1.00）A.B.C. D.解析：25.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方

45、有权拒付货款，这是材料采购方行使的( )。A同时履行抗辩权 B不安抗辩权 C后履行抗辩权 D先履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。A发包人 B委托人 C承包人 D分包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：27.建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由( )确定合同是否无效。A发包人确认 B工程师确认 C建设管理部门 D人民法院（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 P34(三)无效合同的确认。无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无

46、效。28.按照中华人民共和国合同法规定，承担违约责任的条件采用( )，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。A诺成责任原则 B实践责任原则C严格责任原则 D强制责任原则（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 承担违约责任的条件和原则29.FIDIC 合同条件下的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至( )止。A颁发工程接收证书日 B工程接收证书中注明的竣工日C颁发履约证书日 D承包商提交的结清单生效日（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：30.不属于项目设计要求的是( )。A工程的范围和规模 B设计依据的标准C限额设计的要求 D建

47、筑企业应满足的其他条件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 项目设计要求：工程的范围和规模；设计依据的标准；限额设计的要求。31.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。A未成立 B已经成立 C在公证后成立 D不具备成立条件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：32.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。A甲、乙都应向发包人索赔B甲、乙分别承担对方的损失C甲、乙分别承担各自的损失D甲的损失由发包人承担，乙的损

48、失自行承担（分数：1.00）A. B.C.D.解析：33.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位C材料供应商 D项目经理（分数：1.00）A. B.C.D.解析：34.监理合同履行过程中，变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同( )。A效力待定 B仍然有效C可变更、可撤销 D无效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为监理合同的暂停或终止。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。35.工程进度款的支付方式不包括( )。A按月计量支付 B按工艺部位支付C按里程碑完成的进度分阶段支付 D完成工程后一次性支付（分数：1.00）A.B. C.D.解析：工程进度款支付可以采用按月计量支付、按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式。对合同内不同的工程部位或工作内容可以采用不同的支付方式，只要在专用条款中具体明确即可。36.