【工程类职业资格】建设工程合同管理-287及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-287及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-287及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-287 及答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写收取分包合同价某一百分比作为协调管理费，该费用不包括( )。A公司管理费 B现场管理费 C利润 D税金（分数：1.00）A.B.C.D.2.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。A业主额外支付 B工程师承担C承包商自行承担 D业主与承包商协商补偿（分数：1.00）A.B.C.D.3.供货方供应的袋装水泥，采购方

2、与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。A查点法 B理论换算法 C衡量法 D经验鉴别法（分数：1.00）A.B.C.D.4.依据 FIDIC施工合同条件，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。A增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D增加的费用和工期延误责任都由承包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.5.在 FIDIC施于合同中，为了保证工程的质量，监理工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加

3、或试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。A由业主承担 B由承包商承担C由监理工程师确定由谁承担 D视检验结果是否合格而划分责任归属（分数：1.00）A.B.C.D.6.在 FIDIC合同条件下，指定分包商和一般分包商的主要差异不包括( )。A分包合同的工作内容不同 B分包单位的责任不同C选择分包单位的权利不同 D业主对分包商利益的保护不同（分数：1.00）A.B.C.D.7.FIDIC施工合同条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应( )。A运走施工设备B以相同的条件将该施工设备转租给发包人C更换施工设备D暂停施工（分数：1.0

4、0）A.B.C.D.8.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。A1 B3 C7 D14（分数：1.00）A.B.C.D.9.FIDIC分包合同的履行管理中，正确的是( )。A工程师对分包工程无权发布指示B分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理C分包合同的当事人是业主和分包商D承包商对分包工程的实施负有全面管理责任（分数：1.00）A.B.C.D.10.某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。A必须适用违约金条款B必须适用定金条款C可以选择适用违约金或定金条款D两者都不能适用，因约定无效

5、（分数：1.00）A.B.C.D.11.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。A按工程实际损失计算赔偿 B扣除合同约定的全部监理酬金C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D应当双倍返还定金（分数：1.00）A.B.C.D.12.FIDIC施工合同条件规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是( )。A业主 B政府监督部门C承包商 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.13.建设工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。A承包人 B发包人 C工程师 D监理人（分数：1.00）A.B.C.D.14.依据施工合同示

6、范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。A全部完工 B竣工验收报告经发包人认可C质量保修书签订 D竣工验收通过后（分数：1.00）A.B.C.D.15.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。A投标须知 B资格预审表C合同专用条款 D对投标人书面有质疑的解答（分数：1.00）A.B.C.D.16.在建设工程施工过程中，工程师检查、检验合格后，又发现由承包人原因引起的质量问题，应由 ( )承担发生的费用。A发包人 B监理人 C承包人 D发包人与承包人共同（分数：1.00）A.B.

7、C.D.17.按照监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为( )。A发出终止合同通知，通知到达后的第 14天合同停止B发出终止合同通知，如果 14天内未得到答复，合同终止C发出终止合同通知，如果 14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后 35天内没有答复，合同终止D发出终止合同通知，如果 14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后 42天内没有答复，合同终止（分数：1.00）A.B.C.D.18.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。A合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B合同约

8、定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C采购方不可以提出解除合同要求D按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金（分数：1.00）A.B.C.D.19.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。A发包人 B承包人C设备供应人 D发包人和承包人分别（分数：1.00）A.B.C.D.20.因索赔得到的补偿款将计入( )中。A本月的工程进度款的支付证书 B下月的工程进度款的支付证书C第三月的工程进度款的支付证书 D第四月的工程进度款的支付证书（分数：1.00）A.B.C.D.21.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程

9、的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( )。A由业主承担 B由承包商承担C由工程师确定由谁承担 D视检验结果是否合格划分责任归属（分数：1.00）A.B.C.D.22.合同一方当事入通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。A自然终止 B归于无效 C仍然有效 D可以撤销（分数：1.00）A.B.C.D.23.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调

10、剂串换C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.B.C.D.24.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。A解除合同 B变更合同 C转让合同 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.25.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有 4万元损失，供应方有 2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( )。A各自承担自己的损失 B分别承担对方的损失C供应方承担购买方 1万元损失 D供应方承担购买方 2万元损失（分数：1.0

11、0）A.B.C.D.26.签订经济合同是一种( )。A商业行为 B经济行为C法律行为 D法人之间的民事行为（分数：1.00）A.B.C.D.27.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。A由业主承担 B由承包商承担C由工程师确定由谁承担 D视检验结果是否合格划分责任归属（分数：1.00）A.B.C.D.28.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是( )。A审查承包人提交的进度计划B修改承包人提交的进度计划C控制施工工作

12、按进度计划执行D检查承包人进度计划的执行情况（分数：1.00）A.B.C.D.29.关于无权代理的选项中正确的是( )。A无权代理行为不能转化为合法的代理行为B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C代理权终止后继续行使代理行为D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”（分数：1.00）A.B.C.D.30.FIDIC分包合同条件规定，在 T程师颁发( )后的 28 d内，将履约保函退还分包商。A缺陷责任证书 B支付证书C履约保证书 D工程接收证书（分数：1.00）A.B.C.D.31.材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的

13、质量监督检验机构进行仲裁检验。A标准化法 B中华人民共和国合同法C仲裁法 D建设工程质量管理条例（分数：1.00）A.B.C.D.32.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。A勘察 B施工图设计 C技术设计 D初步设计（分数：1.00）A.B.C.D.33.由于勘察、设计错误而造成工程重大质量事故，承包单位应( )。A免收勘察设计费，并支付与直接损失部分勘察设计费相当的赔偿金B免收勘察设计费，并赔偿由此而造成的全部损失C委托方与勘察设计单位中止合同，另委托有能力单位重新勘察设计D免收勘察设计费（分数：1.00）A.B.C.D.34

14、.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前( )d 通知承包商开工日期。A4 B5C6 D7（分数：1.00）A.B.C.D.35.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。A设计人负责对不超出原定范围的内容作出必要的调整补充B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（分数：1.00）A.B.C.D.36.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期

15、拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。A总索赔 B道义索赔C默示索赔 D工程变更索赔（分数：1.00）A.B.C.D.37.邀请招标投标阶段是指( )。A从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D从发出邀请函始到定标为止的期间（分数：1.00）A.B.C.D.38.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。A在首次支付工程进度款时起扣B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10 那个月起扣C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂

16、列金额的合同总价 10%那个月起扣D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣（分数：1.00）A.B.C.D.39.不可抗力事件结束后( )d 内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A7 B14C28 D34（分数：1.00）A.B.C.D.40.监理合同的有效期是指( )。A合同约定的开始日至完成日B合同签订日至合同约定的完成日C合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D合同约定的开始日至工程验收合格日（分数：1.00）A.B.C.D.41.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。A不安抗辩权 B撤销权 C代位权 D同时

17、履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.42.按照 FIDIC合同条件，处理承包商延期违约赔偿属于( )权力。A业主 B监理单位 C工程师 D工程师代表（分数：1.00）A.B.C.D.43.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A7 B14 C24 D42（分数：1.00）A.B.C.D.44.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。A评标价 B投标价 C平均报价 D协议价（分数：1.00）A.B.C.D.45.在评标阶段要认真分析各标情况，

18、综合( )选出最优标 oA工期、造价 B造价、质量 C工期、质量 D工期、造价、质量（分数：1.00）A.B.C.D.46.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。A供货方 B采购方 C双方共同 D监理方（分数：1.00）A.B.C.D.47.合同当事人甲违约后，经合同另一当事人已造成 3万元人民币的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4万元的损失，但乙方发出了 1万元的防止损失措施费，甲方应赔偿( )万元的损失。A3 B4 C5 D8（分数：1.00）A.B.C.D.48.在施工过程

19、中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。A由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行C由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人（分数：1.00）A.B.C.D.49.FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。A14 B24C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.50.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失

20、应由( )承担。A发包人 B承包人C设备供应人 D发包人和承包人分别（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：57.00)51.应由业主承担责任的索赔事件可能是( )。（分数：2.00）A.应由业主承担风险的事件B.业主的违约行为C.工程师的失职行为D.需进行仲裁处理的情况E.执行工程师指令后对补偿不满意52.有关材料采购合同中供货方运输责任的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.供货方应按合同约定的标准对产品进行包装B.供货方应按合同约定的路线和运输工具发运货物C.凡因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，均由供货方负责赔偿D.供货方如果将货物错发

21、到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金E.供货方未经对方同意变更运输工具或路线，供货方不承担由此增加的费用53.在施工过程中，监理工程师发出暂停施工指示的起因可能是( )。（分数：2.00）A.施工质量不合格B.地方法规要求在某一时段内不允许施工C.发包人延误支付工程进度款D.发包人订购的设备不能按时到货E.发生不可抗力54.在 FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.后续法规的调整E.业主

22、或其他承包人的干扰55.合同公证与鉴证的相同点体现在( )。（分数：2.00）A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性56.根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的( )条款仍然有效。（分数：2.00）A.质量B.结算C.仲裁D.担保E.标的57.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（分数：1.00）A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的C.债权人与债务人协议

23、变更主合同D.主债务履行期间E.债权人要求债务人履行债务58.下列属于无效合同的有( )。（分数：2.00）A.未按照规定形式订立的合同B.监理工程师挂靠合同C.盗窃合同D.在验收标准以下验收工程的合同E.卖官合同59.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：1.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定E.负责已完成工程的成品保护60.按照规定可以不进行招标的范围包括( )的工程。（分数：2.00）A.抢险救灾B.建筑造型有特殊要求的设计C.基础设施D.涉及国家秘密E.

24、施工企业自建自用61.监理单位对设备制造过程的监造实行( )。（分数：2.00）A.现场见证B.询问见证C.会议见证D.文件见证E.合同见证62.按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可( )。（分数：2.00）A.由发包人和承包人协商解决B.由负责监理的监理工程师作出解释C.按合同约定的解决争议的方式处理D.由设计人作出解释E.按标准和规范作出解释63.按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（分数：2.00）A.与投标人就投标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.授权评标委员会确定中标人E.在评标委员会推荐备选中标人名单外确

25、定中标人64.FIDIC施工合同条件规定，承包商编制施工进度计划，承包商收到开工通知后的 28 d内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的( )。（分数：2.00）A.施工方法B.进度计划安排C.施工设计图D.施工组织方案E.按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表65.FIDIC施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：2.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商的施工人员的到位情况E.承包商拟采

26、用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰66.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。（分数：2.00）A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理期间届满E.代理事项完成67.采用 FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括( )等。（分数：2.00）A.实施工程的计划进度B.分包商在施工阶段的安排C.重要检查检验的次序和时间D.滞后于进度计划的责任E.保证计划实施的说明文件68.下列关于暂停施工的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.只能由监理工程师发出指令后才可停止施工B.承包人在监理工程师收到其复工要求后 48小时后未予

27、答复可自行复工C.施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示D.承包人没有暂时停工的权利E.承包人可在其发出预付通知后 7天停止施工69.委托监理合同中，监理人应承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程总监理工程师的情况B.合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换监理总工程师C.合同终止后，要对本工程的有关资料保密D.免费向委托人提供服务人员E.不得参与与委托人利益相冲突的活动70.FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括如下情况( )。（分数：2.00）A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经

28、过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.承包商与业主发生合同争议E.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表71.根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的( )条款仍然有效。（分数：2.00）A.质量B.结算C.仲裁D.担保E.标的72.施工招标的资格预审不侧重对承包人( )的要求进行审查。（分数：2.00）A.企业总体能力是否适合招标工程B.投标书是否实质性响应招标文件C.投标书的报价是否低于成本D.企业资金实力E.是否具有编写投标书的能力73.在委托监理合同中，监理人享有( )。（分数：2.00）A.选择工

29、程分包人的认可权B.工程施工进度的检查、监督权C.工程款支付的审核和签认权D.工程设计变更的审批权E.对工程规模、设计标准等的审批权74.合同不当履行中的保金措施有( )。（分数：2.00）A.代位权B.撤销权C.抗辩权D.拒绝权E.追认权75.承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。（分数：1.00）A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低的损失费D.计日工资E.闲置人员在停工期间的福利费76.世界各国对要约和承诺生效的规定，主要有( )。（分数：2.00）A.投邮主义B.到达主义C.理解主义D.了解主义E.暗示主义77.下列情况中，属于额外监理工作的有( )。（分数：2.00

30、）A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作E.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作78.FIDIC施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。（分数：2.00）A.规范B.图纸C.资料表D.中标函E.投标保函79.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。（分数：2.00）A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验D.直示图法E.化学试验80.监理单位的义务包括( )。（分数：2.00）A.选择承担工程项目建设的实施单位B.与承包商签订施工合同C.公正地维护有关各方

31、的合法权益D.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动E.不得泄露与本工程有关的保密资料建设工程合同管理-287 答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写收取分包合同价某一百分比作为协调管理费，该费用不包括( )。A公司管理费 B现场管理费 C利润 D税金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：如果施工中需要指定分包商，在招标文件中应给予较详细说明，承包商在投标书中填写收取分包合同价的某一百分比作为协调管理费。该费用包括现场管理费、公司管理费和利润。2.按照 FIDIC施工合同

32、条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。A业主额外支付 B工程师承担C承包商自行承担 D业主与承包商协商补偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。A查点法 B理论换算法 C衡量法 D经验鉴别法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 数量验收的方法包括：衡量法、理论换算法、查点法。采购定量包装的计件物资，只要查点货物即可。4.依据 FIDIC施工合同条件，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求

33、承包商更换，则( )。A增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D增加的费用和工期延误责任都由承包人承担（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.在 FIDIC施于合同中，为了保证工程的质量，监理工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加或试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。A由业主承担 B由承包商承担C由监理工程师确定由谁承担 D视检验结果是否合格而划分责任归属（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：6.在 FIDIC合同条件下，指定分包商和一般

34、分包商的主要差异不包括( )。A分包合同的工作内容不同 B分包单位的责任不同C选择分包单位的权利不同 D业主对分包商利益的保护不同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 在 FIDIC合同条件下，指定分包商和一般分包商的主要差异有：(1) 选择分包单位的权利不同；(2) 分包合同的工作内容不同；(3) 工程款的支付开支项目不同；(4) 业主对分包商利益的保护不同；(5) 承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。7.FIDIC施工合同条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应( )。A运走施工设备B以相同的条件将该施工设备转租

35、给发包人C更换施工设备D暂停施工（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。A1 B3 C7 D14（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.FIDIC分包合同的履行管理中，正确的是( )。A工程师对分包工程无权发布指示B分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理C分包合同的当事人是业主和分包商D承包商对分包工程的实施负有全面管理责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：10.某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。A必须适用违约金条款B必须

36、适用定金条款C可以选择适用违约金或定金条款D两者都不能适用，因约定无效（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。A按工程实际损失计算赔偿 B扣除合同约定的全部监理酬金C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D应当双倍返还定金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 根据监理合同的规定，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，监理人应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。12.FIDIC施工合同条件规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷

37、，则应负有责任的是( )。A业主 B政府监督部门C承包商 D工程师（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.建设工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。A承包人 B发包人 C工程师 D监理人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。A全部完工 B竣工验收报告经发包人认可C质量保修书签订 D竣工验收通过后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。A投标须知

38、B资格预审表C合同专用条款 D对投标人书面有质疑的解答（分数：1.00）A.B. C.D.解析：16.在建设工程施工过程中，工程师检查、检验合格后，又发现由承包人原因引起的质量问题，应由 ( )承担发生的费用。A发包人 B监理人 C承包人 D发包人与承包人共同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.按照监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为( )。A发出终止合同通知，通知到达后的第 14天合同停止B发出终止合同通知，如果 14天内未得到答复，合同终止C发出终止合同通知，如果 14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后 35天内没有

39、答复，合同终止D发出终止合同通知，如果 14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后 42天内没有答复，合同终止（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：18.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。A合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C采购方不可以提出解除合同要求D按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。A发包人 B承

40、包人C设备供应人 D发包人和承包人分别（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 因不可抗力事件导致的工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由发包人承担。20.因索赔得到的补偿款将计入( )中。A本月的工程进度款的支付证书 B下月的工程进度款的支付证书C第三月的工程进度款的支付证书 D第四月的工程进度款的支付证书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：补偿款将计入下月支付工程进度款的支付证书内，顺延的工期加到原合同工期中去。21.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变

41、更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( )。A由业主承担 B由承包商承担C由工程师确定由谁承担 D视检验结果是否合格划分责任归属（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：22.合同一方当事入通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。A自然终止 B归于无效 C仍然有效 D可以撤销（分数：1.00）A.B.C. D.解析：当事人名称或者法定代表人变更不会对合同的效力产生影响。因此，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。有些单位，因为名称或者法定代表人变更而拒绝承担合同义务，是没有法律依据的

42、。23.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。A解除合同 B变更合同 C转让合同 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：25.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有

43、 4万元损失，供应方有 2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( )。A各自承担自己的损失 B分别承担对方的损失C供应方承担购买方 1万元损失 D供应方承担购买方 2万元损失（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.签订经济合同是一种( )。A商业行为 B经济行为C法律行为 D法人之间的民事行为（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。A由业主承担 B由承包商承担C由工程师确定由谁承担 D视检验

44、结果是否合格划分责任归属（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：28.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是( )。A审查承包人提交的进度计划B修改承包人提交的进度计划C控制施工工作按进度计划执行D检查承包人进度计划的执行情况（分数：1.00）A.B. C.D.解析：29.关于无权代理的选项中正确的是( )。A无权代理行为不能转化为合法的代理行为B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C代理权终止后继续行使代理行为D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”（分数：1.00）A.B.C. D.解析：30.FIDIC分包合同条件规定，在

45、T程师颁发( )后的 28 d内，将履约保函退还分包商。A缺陷责任证书 B支付证书C履约保证书 D工程接收证书（分数：1.00）A. B.C.D.解析：31.材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。A标准化法 B中华人民共和国合同法C仲裁法 D建设工程质量管理条例（分数：1.00）A. B.C.D.解析：32.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。A勘察 B施工图设计 C技术设计 D初步设计（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：33.由于勘察、

46、设计错误而造成工程重大质量事故，承包单位应( )。A免收勘察设计费，并支付与直接损失部分勘察设计费相当的赔偿金B免收勘察设计费，并赔偿由此而造成的全部损失C委托方与勘察设计单位中止合同，另委托有能力单位重新勘察设计D免收勘察设计费（分数：1.00）A. B.C.D.解析：34.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前( )d 通知承包商开工日期。A4 B5C6 D7（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：35.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。A设计人负责对不超出原定范围的内容作出必要的调整补充B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修

47、改，然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 设计变更管理36.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。A总索赔 B道义索赔C默示索赔 D工程变更索赔（分数：1.00）A.B.C. D.解析：37.邀请招标投标阶段是指( )。A从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B从发出邀请函始到投标

48、截止日期为止的期间C从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D从发出邀请函始到定标为止的期间（分数：1.00）A.B. C.D.解析：38.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。A在首次支付工程进度款时起扣B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10 那个月起扣C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣（分数：1.00）A.B.C. D.解析：39.不可抗力事件结束后( )d 内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A7 B14C28 D34（分数：1.00）A.B. C.D.解析：40.监理合同的有效期是指( )。A合同约定的开始日至完成日B合同签订日至合同约定的完成日C合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D合同约定的开始日至工程验收合格日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：41.当事人互负债务，一方在对方履