【工程类职业资格】建设工程合同管理-280及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-280及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-280及答案解析.doc（29页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-280 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。（分数：1.00）A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额2.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将 425 号的水泥当作 525 号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(

2、)。（分数：1.00）A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同3.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即( )。（分数：1.00）A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B.由原设计合同承包人完成设计修改C.发包人经审批机关批准后，自行修改D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批4.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后 28 天内向工程师递交

3、( )。（分数：1.00）A.索赔报告B.索赔意向通知C.索赔依据和资料D.工期和费用索赔的具体要求5.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿6.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。（分数：1.00）A.投标人应要求招标人继续解释B.以书面解答为准C.以招标文件为准D.由人民法院判定7.企业法人分立、合并，其权利和义务由( )享有和承担。（分数：1.00）A.原企

4、业法人B.变更后的企业法人C.无法人D.合同规定由谁8.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行管理义务时，委托人可以( )。（分数：1.00）A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，即可在第 1 个通知发出后 35 天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止C.发出指明其未履行义务的通知后 35 天内未收到答复，可在第 1 个通知发出后 35 天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止D.发出指明其未履行义务的通知后 42 天内未收到答复，可在第 1 个通知发出后 35 天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止9.经

5、过修改的设计文件应( )使用。（分数：1.00）A.报总监理工程师审核批准后B.按设计管理程序经有关部门审批后C.由设计人签字盖章后D.由发包人审查批准后10.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是 2.0 万元人民币，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 2.2 万元，施工企业应要求供应商支付( )万元。（分数：1.00）A.4.2B.2.2C.2.0D.0.211.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由( )承担。（分数：1.00）A.公路管理部门B.承包人C.发包人D

6、.承包人与发包人共同12.招标过程中，由于招标人原因在招标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是( )。（分数：1.00）A.返还所有投标人的投标保函B.要求所有投标人延长投标保函有效期C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期D.要求评标报告推荐的候选中标入之外的投标人延长投标保函有效期13.施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。（分数：1.00）A.承包人B.监理单位C.原设计单位D.规划管理部门14.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未达成之前，原合

7、同仍然有效。（分数：1.00）A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定15.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。（分数：1.00）A.原设计单位同意B.发包人和承包人的协商解决C.报规划管理部门审批D.总监理工程审核批准16.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是( )。（分数：1.00）A.代理人有权决定是否接受第三人的意思表示B.代理人是以自己的名义为法律行为C.代理人可超越代理权限行使代理权D.代理人的不当代理17.建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。（分数：1.00）A.工

8、程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地18.合同当事人甲违约后，经合同另一当事人已造成 3 万元人民币的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5 万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4 万元的损失，但乙方发出了 1 万元的防止损失措施费，甲方应赔偿( )万元的损失。（分数：1.00）A.3B.4C.5D.819.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工( )。（分数：1.00）A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前山工程帅负责20.FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理

9、主要表现为( )。（分数：1.00）A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质21.施工过程中因承包人原因导致的工程变更，( )。（分数：1.00）A.应视情况酌情给予承包商补偿B.由工程师决定承包人是否可要求追加合同价款C.承包人无权要求追加合同价款D.发包人应补偿承包人因变更而发生的费用22.某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.

10、承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延23.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（分数：1.00）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为24.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。（分数：1.00）A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理25.依据建设工程委托监理合同(示范文本)，委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出( )

11、的通知。（分数：1.00）A.指明其未履行义务B.终止合同C.变更合同D.解除合同26.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担27.FIDIC施工合同条件中规定的

12、承包商的施工期是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至( )止的天数。（分数：1.00）A.“结清单”生效日B.工程接收证书注明的竣工日C.缺陷通知期满之日D.竣工验收合格之日28.建设工程勘察合同(示范文本)按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。（分数：1.00）A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察29.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。（分数：1.00）A.查点法B.理

13、论换算法C.衡量法D.经验鉴别法30.在 FIDIC 施工合同的履行过程中，工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。（分数：1.00）A.竣工验收B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.颁发接收证书31.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢施工速度，依照合同法的规定，承包人行使的是( )。（分数：1.00）A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权32.在 FIDIC 施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加

14、检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属33.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当 ( )。（分数：1.00）A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标34.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。（分数：1.00）A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后35.按照建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人的义务包括( )。（

15、分数：1.00）A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底36.委托监理合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.监理工程B.监理服务C.监理规划D.监理投标方案37.在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.终止履行合同义务38.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（分数：1.00）A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议

16、B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式39.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1 500 万元人民币，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则工程师应( )。（分数：1.00）A.不批准顺延工期B.应批准顺延工期 1 天C.应批准顺延工期 2 天D.应批准顺延工期 3 天40.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。（分数：1.00）A.附加工作B.额外工作C.正常工作D.委托人工作41.甲公司与乙公司订立了一份总

17、贷款额为 20 万元人民币的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的 10%，同时甲公司向乙公司给付定金 5000 元，后乙公司违约，给甲公司造成损失 2 万元，乙公司应依法向甲公司支付( )万元。（分数：1.00）A.2B.25C.3D.3542.FIDIC 施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。（分数：1.00）A.承包商的工程款B.暂列金额C.预备费D.工程量清单中相应的工作内容项，43.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由( )承担。（分数：

18、1.00）A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人44.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。（分数：1.00）A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件45.某施工合同采用 F1DIC 施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为 500 天，缺陷通知期为 365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期 38 天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。（分数：1.00）A.500B.538C.865D.90346.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计合同在正常履行的情况下，( )，设计人

19、为合同项目的服务结束，合同终止。（分数：1.00）A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验47.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.4848.建设工程合同的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同( )。（分数：1.00）A.不成立B.欠缺成立的条件C.生效D.欠缺生效的条件49.我国建设工程施工合同(示范

20、文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。（分数：1.00）A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同的发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人50.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。（分数：1.00）A.不可原谅的延期B.可原谅并给予补偿费用的延期C.承包人应承担的风险责任D.可原谅但不给予补偿费用的延期二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC 分包合同中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是( )。（分数：2.00）A.施工图纸有误B.拖延支付工程款C.工程发布错误的指令D.变更工程的

21、估价认为过少E.施工中遇到大风天气52.建筑工程一切险的保险责任自( )之时起，以先发生者为准。（分数：2.00）A.第一批工人进入保险工程工地B.保险工程工地动工C.双方签订施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料、设备运抵工地53.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：2.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力C.实施监理任务的计划D.派驻现场监理人员的素质E.理解业主的意图54.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见B.对提交的设计文件质量负责C.参加有关的设计审查并负责调整

22、和补充设计范围的内容D.完成初步设计、技术设计和施工图设计E.负责现场施工指导55.在 FIDIC施工合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额56.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，( )属于发包人的责任。（分数：2.00）A.提供设计依据资料B.提供设计预算资料C.向施工单位进行设计交底D.对设计成果组织鉴定和验收E.提供设计人员需要的工作和生活条件57.FIDIC施工合同条件中，工程师

23、对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：2.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰E.承包商的施工人员的到位情况58.当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：2.00）A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会无权仲裁的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊59.在 FIDIC施工合同条件中，属于承包商应提供的担保是( )。（分

24、数：2.00）A.支付担保B.预付款担保C.履约担保D.质量担保E.进度担保60.招标准备阶段招标人的主要工作包括( )。（分数：2.00）A.向建设行政主管部门办理申请招标手续B.选择招标方式C.发布招标公告D.编制招标文件E.资格预审61.建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有( )。（分数：2.00）A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业定代表人代表企业参加施工投标C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D.项目监理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底62.依照建设工程施工合同(示范文本)通用

25、条款的规定，有关隐蔽工程与重新检验的正确说法是( )。（分数：2.00）A.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期B.工程师未参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C.中间验收不应影响后续工程的施工D.工程具备隐蔽条件时，应在隐蔽前 24 小时以书面形式通知工程师验收E.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录63.关于监理人的责任限度说法正确的是( )。（分数：2.00）A.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负

26、监理失职的责任B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失承担相应责任E.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任64.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人65.可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.抢险救灾工程C.涉及国家秘密的工程D.

27、在建工程主体加层工程E.施工企业自建自用工程66.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是( )。（分数：2.00）A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉C.合同中未约定履行的顺序D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务E.对方的对价给付是可履行的义务67.下列有关隐蔽工程与重新检验说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程

28、有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延68.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证69.建设工程监理招标的特点包括( )。（分数：2.00）A.招标文件强调对人员数量的要求B.招标宗旨是对监理单位能力的选择C.报价在选择中居于次要地位D.邀请投标人较少E.强调对监理单位提供设备的要求70.下列关于建设工程物资采购合同特点的叙述中，正确的是( )。（分数：2.00

29、）A.建设工程物资采购合同的买受人就是承包人B.建设工程物资采购合同的标的品种繁多，供货条件差异不大C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购E.建设物资采购合同视标的的特点，合同涉及的条款繁简程度差异较大71.工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。（分数：2.00）A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足C.合同的依据不足D.承包人未遵守意向通知要求E.承包人必须提供进一步的证据72.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责 ( )。（分数：2.00）A.全部损失B.采取补救措施C.免收直接受

30、损失部分的设计费D.向发包人支付违约金E.工程质量事故的调查73.合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行( )的义务。（分数：2.00）A.抗辩B.通知C.合作D.协助E.保密74.依据 FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为( )。（分数：2.00）A.由业主指定，并与其签订合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C.对其付款从暂列金额内开支D.承包商负责对其施工进行协调管理E.对其违约行为承包商承担连带责任75.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.返还财产E.

31、追缴财产，收归国有76.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( )。（分数：2.00）A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费77.材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担( )。（分数：2.00）A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分货款总额计算的违约金D.代保管

32、费用E.物资保养费用78.建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人向设计人委托任务的工作范围包括 ( )。（分数：2.00）A.设计范围B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计阶段和内容D.设计深度要求E.设计人参与施工工作的要求79.按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议80.“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。（分数：2.00）A.外力引起的电气装备B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工

33、现场内的临时工程D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E.气温变化造成精密仪表建设工程合同管理-280 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。（分数：1.00）A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额 解析：2.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将 425

34、 号的水泥当作 525 号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。（分数：1.00）A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同解析：3.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即( )。（分数：1.00）A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B.由原设计合同承包人完成设计修改C.发包人经审批机关批准后，自行修改D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批 解析：4.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标

35、明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后 28 天内向工程师递交( )。（分数：1.00）A.索赔报告B.索赔意向通知 C.索赔依据和资料D.工期和费用索赔的具体要求解析：5.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任 C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿解析：6.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。（分数：1.00）A.投标人应要求招标人继续解释B.以书面解答为准

36、C.以招标文件为准D.由人民法院判定解析：7.企业法人分立、合并，其权利和义务由( )享有和承担。（分数：1.00）A.原企业法人B.变更后的企业法人 C.无法人D.合同规定由谁解析：8.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行管理义务时，委托人可以( )。（分数：1.00）A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，即可在第 1 个通知发出后 35 天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止 C.发出指明其未履行义务的通知后 35 天内未收到答复，可在第 1 个通知发出后 35 天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

37、D.发出指明其未履行义务的通知后 42 天内未收到答复，可在第 1 个通知发出后 35 天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止解析：9.经过修改的设计文件应( )使用。（分数：1.00）A.报总监理工程师审核批准后B.按设计管理程序经有关部门审批后 C.由设计人签字盖章后D.由发包人审查批准后解析：10.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是 2.0 万元人民币，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 2.2 万元，施工企业应要求供应商支付( )万元。（分数：1.00）A.4.2B.2.2 C.2.0D.0.2解析：11.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责

38、任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由( )承担。（分数：1.00）A.公路管理部门B.承包人C.发包人 D.承包人与发包人共同解析：12.招标过程中，由于招标人原因在招标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是( )。（分数：1.00）A.返还所有投标人的投标保函B.要求所有投标人延长投标保函有效期 C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期D.要求评标报告推荐的候选中标入之外的投标人延长投标保函有效期解析：13.施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由(

39、 )提供变更的相应图纸和说明。（分数：1.00）A.承包人B.监理单位C.原设计单位 D.规划管理部门解析：14.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未达成之前，原合同仍然有效。（分数：1.00）A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式 C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定解析：15.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。（分数：1.00）A.原设计单位同意B.发包人和承包人的协商解决 C.报规划管理部门审批D.总监理工程审核批准解析：16.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是( )。（分数：1.00）A.代理人有

40、权决定是否接受第三人的意思表示 B.代理人是以自己的名义为法律行为C.代理人可超越代理权限行使代理权D.代理人的不当代理解析：17.建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。（分数：1.00）A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地 解析：18.合同当事人甲违约后，经合同另一当事人已造成 3 万元人民币的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5 万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4 万元的损失，但乙方发出了 1 万元的防止损失措施费，甲方应赔偿( )万元的损失。（分数：1.00）A.3B.4 C.5D.8解析：19.依据建设工程施工合同

41、(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工( )。（分数：1.00）A.验收后由发包人负责 B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前山工程帅负责解析：20.FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质解析：21.施工过程中因承包人原因导致的工程变更，( )。（分数：1.00）A.应视情况酌情给予承包商补偿B.由工程师决定承包人是否可要求追加合同价款C.承包人无权要求追加合同价款 D.发包人应补偿承包人因变更而发生的费用解析：22.某施工合同履行过程

42、中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延解析：23.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（分数：1.00）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担 D.代理人只能在代理权限内实施代理行为解析：24.如果施工单位项目经理由于工作失误

43、导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。（分数：1.00）A.施工单位 B.监理单位C.材料供应商D.项目经理解析：25.依据建设工程委托监理合同(示范文本)，委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出( )的通知。（分数：1.00）A.指明其未履行义务 B.终止合同C.变更合同D.解除合同解析：26.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计

44、单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承接变更的设计人承担 C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担解析：27.FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至( )止的天数。（分数：1.00）A.“结清单”生效日B.工程接收证书注明的竣工日 C.缺陷通知期满之日D.竣工验收合格之日解析：28.建设工程勘察合同(示范文本)按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务

45、。（分数：1.00）A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察解析：29.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。（分数：1.00）A.查点法 B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法解析：30.在 FIDIC 施工合同的履行过程中，工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。（分数：1.00）A.竣工验收B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.颁发接收证书 解析：31.某工程施工合同的发包人拖欠工程进

46、度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢施工速度，依照合同法的规定，承包人行使的是( )。（分数：1.00）A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权 解析：32.在 FIDIC 施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属 解析：33.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当 ( )。（分数：1.00）A.与相

47、对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标 解析：34.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。（分数：1.00）A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后 D.合同履行完毕后解析：35.按照建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底解析：36.委托监理合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.监理工程B.监理服务 C.

48、监理规划D.监理投标方案解析：37.在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.终止履行合同义务解析：38.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（分数：1.00）A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式解析：39.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1 500 万元人民币，在施工过程中由于进行设计变更，造成

49、增加的工程量价格为 10 万元，则工程师应( )。（分数：1.00）A.不批准顺延工期B.应批准顺延工期 1 天C.应批准顺延工期 2 天 D.应批准顺延工期 3 天解析：40.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。（分数：1.00）A.附加工作B.额外工作 C.正常工作D.委托人工作解析：41.甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为 20 万元人民币的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的 10%，同时甲公司向乙公司给付定金 5000 元，后乙公司违约，给甲公司造成损失 2 万元，乙公司应依法向甲公司支付( )万元。（分数：1.00）A.2 B.25C.3D.35解析：42.FIDIC 施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。（分数：1.00）A.承包商的工程款B.暂列金额 C.预备费D.工程量清单中相应的工作内容项，解析：43.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由(