【工程类职业资格】建设工程合同管理-270及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-270及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-270及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-270 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同被变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.合同欠缺生效条件B.合同无效C.当事人提出请求D.人民法院有权变更、撤销合同2.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交( )。（分数：1.00）A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据3.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（分数：1.00）A.建

2、设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究4.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。（分数：1.00）A.和解B.调解C.仲裁D.协议5.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。（分数：1.00）A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方6.施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了( )原则。（分

3、数：1.00）A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用7.合同法律关系是指由合同法律规范所调整的，在民事流转过程中所产生的( )关系。（分数：1.00）A.经济B.法律C.合同D.权利义务8.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.合同B.连带保证C.法律D.一般保证9.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。（分数：1.00）A.资格预审B.资格审查C.资格后审D.资格核查10.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在(

4、 )万元人民币以上时，必须进行招标。（分数：1.00）A.200B.100C.50D.2011.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同(示范文本)的规定，如果是( )。（分数：1.00）A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用12.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。（分数：1.00）A.工程师B.建设行政主管部门C.发包人D.承包人13.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一

5、个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。（分数：1.00）A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多14.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。（分数：1.00）A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续15.监理招标的标的是( )。（分数：1.00）A.监理服务B.监督管理C.协调管理D.咨询

6、服务16.FDIC 分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。（分数：1.00）A.分包商受到损害B.是承包商的违约责任C.由于业主的原因D.从业主处理获得批准的索赔权17.国际上常用的监理费用的计算方法是( )。（分数：1.00）A.委托人和监理人商定B.参照国际标准协商确定C.按监理工程概预算的百分比计收D.按参与监理工作的年度平均人数计算18.委托人选定实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人( )。（分数：1.00）A.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责B.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责C.只对检

7、测试验数据的错误负责D.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责19.在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。（分数：1.00）A.当事人必须是法人组织B.意思表示真实C.不违反法律或社会公共利益D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力20.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损朱。对此损失( )。（分数：1.00）A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告

8、后，向工程师转交分包商的索赔报告21.FIDIC施工合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天 1 万元，该合同工程的总金额为 300 万元，而承包商该竣工工程的合同价为 15 万元，延期竣工天数为 30 天，合同中还约定最高赔偿限额为 20 万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。（分数：1.00）A.0.05B.1.5C.15D.2022.建设工程勘察合同(示范文本)按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。（分数：1.00）A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于

9、岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察23.承包人在一般情况下不参与( )。（分数：1.00）A.投料试车B.单机无负荷试车C.竣工验收D.联动无负荷试车24.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：1.00）A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方25.依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同26.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )

10、。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.运输27.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款28.FDIC 分包合同条件规定，工程师对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.工程师与分包商是监理与被监理关系B.工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务C.依据主合同对分包工作内容及分

11、包商的资质进行审查行使确认权和不定权D.分包商接到工程师的指示后应立即执行29.委托监理合同当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )日前通知对方。（分数：1.00）A.7B.14C.42D.4830.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效31.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。（分数：1.00）A.未经工程师审核确认

12、B.在分包人未提交工程进度表时C.未经承包人同意D.未经工程师对分包工程验收32.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（分数：1.00）A.工程特点B.招标人的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划33.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作C.额外监理工作D.新的委托监理合同工作34.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分数：1.00）A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织D.依法成立的协会35.

13、甲、乙双方签订的合同中，约定的违约金是 5 万元，合同履行过程由于甲的违约造成乙损失 1 万元，由于乙的违约造成甲损失 3 万元，那么，损失的承担应为( )。（分数：1.00）A.各自承担自己的损失B.乙赔偿甲 3 万元损失C.乙赔偿甲 5 万元损失D.乙赔偿甲 2 万元损失36.承包人需要使用代用材料时，应经工程是由认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。（分数：1.00）A.由承包人承担B.由发包人承担C.双方以书面形式设定D.由工程师确定37.建筑工程一切险往往还加保( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机构损坏险D.第三者责任险38.某项目总投资 400

14、0 万元，其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作( )。（分数：1.00）A.可以不通过招标委托工作B.必须采用招标方式委托工作C.必须采取公开招标方式委托工作D.只能采用招标方式委托工作39.承包人在双方确定设计变更后的 14 天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，( )。（分数：1.00）A.视为该项变更不涉及合同价款的调整B.由工程师决定变更的合同价款C.工程师应通知承包人在 7 日内报送D.由发包人确认变更的合同价款40.正常监理工作酬金中的间接成本是( )。（分数：1.00）A.监理人员的附加工资B.监理人员的补助费C.向税务机关缴纳的税金D.常用设备的使用费41.建设工程

15、施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是( )起。（分数：1.00）A.开工日期前 7 天B.承包人发生预付通知之日起C.开工之日D.约定应付款之日42.FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1.00）A.投标截止日期的同一天B.签订合同之日C.工程师发布开工之日D.投标截止日前第 28 天43.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件( )，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。（分数：1.00）A.发生后的 28 天内B.全部消除后C.影响结束后

16、的 14 天内D.影响结束后的 28 天内44.在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定时，可在承付期内( )。（分数：1.00）A.拒付全部货款和运杂费B.拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分运杂费C.拒付多付部分的货款和运杂费D.延期支付全部货款和运杂费45.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.只能向有合同关系的对方提出索赔B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.索赔处理应尽可能协商达成一致46.工程竣工前的联动无负荷试车由( )组织。（分数：1.00

17、）A.承包人B.工程师C.发包人D.设计人47.由承包人采购的材料设备，发包人( )。（分数：1.00）A.应指定生产厂商B.可建议生产厂商C.不可指定生产厂商D.协助进行招标48.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.货币49.在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成经济损失 8 万元，该合同中发包人向监理人约定支付监理酬金总额 15 万元，监理人已缴纳税金 2 万元，委托人应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.23B.15C.13D.850.执行政府指

18、导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（分数：2.00）A.与投标人就投标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人52.FIDIC施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需

19、对方同意B.争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见53.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：2.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力C.实施监理任务的计划D.派驻现场监理人员的素质E.理解业主的意图54.撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（分数：2.00）A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.与要约同时D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后55.按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，由于( )等

20、原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（分数：2.00）A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力56.建设工程设计合同(示范文本)规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.设备材料采购B.施工图会审C.施工D.非标准设备制作E.设计交底57.监理单位对设备制造过程的监造实行( )。（分数：2.00）A.现场见证B.询问见证C.会议见证D.合同见证E.文件见证58.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( )。（分数：2.00）A.全部损失B.采取补救措

21、施C.免收直接受损失部分的设计费D.向发包人支付违约金E.工程质量事故的调查59.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是( )。（分数：2.00）A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损伤修复60.设计招标文件的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.投标须知B.项目说明书C.设计依据文件D.投标截止日期E.工程概况61.在 FIDIC施工合同条件中，工程师可批准承包商合理的利润索赔的情况有( )。（分数：2.00）A.

22、业主提前占用工程B.对竣工检验的干扰C.非承包原因检验导致施工的延误D.其他承包人的干扰E.不可预见的外界条件62.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求63.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（分数：2.00）A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的

23、工期相应顺延64.代理具有的特征包括( )。（分数：2.00）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.被代理人对代理行为承担民事责任E.代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理65.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：2.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力C.实施监理任务的计划D.派驻现场监理人员的素质E.理解业主的意图66.质量保修书的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.质量保修期B.保修费用C.质量保修责任D.质量保修标准E.工程质量保修范围和内容67.当事人在(

24、)情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：2.00）A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会无权仲裁的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊68.FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（分数：2.00）A.由工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.双方协商D.提交仲裁机构裁决E.通过诉讼解决69.按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。（分数：2.00）A.合同当事人没有改变B.第三人可以向债权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协商

25、合同条款D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续70.FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用71.FIDIC施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：2.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商

26、拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰E.承包商的施工人员的到位情况72.建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定73.有关仲裁的叙述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.仲裁机构与政府隶属关系B.裁决立即生效C.仲裁机构本身有强制力D.裁决做出后，人民不予受理同一纠纷的起诉E.仲裁机构无权受理由合同一方当事人提出的仲裁要求74.对 FIDIC 编制的分包合同的说法中，

27、正确的是( )。（分数：2.00）A.工程分包后，承包商对分包工程承担的风险合理地转移给分包商B.分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同C.承包商应向分包商收取分包管理费D.承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节E.可以允许业主与分包商有私下约定75.可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.抢险救灾工程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程E.施工企业自建自用工程76.建设工程施工合同(示范文本)规定可以顺延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.不可抗力B.承包人的违约C.施工机械发生故障D.发包人未按时支付工程进度款

28、，使工程不能正常进行E.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行77.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.返还财产E.迫缴财产，收归国有78.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。（分数：2.00）A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法79.在 FIDIC施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则80.按照建设工程设

29、计合同(示范文本)有关违约责任规定，下列描述中不正确的是( )，（分数：2.00）A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2%设计费E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费建设工程合同管理-270 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同被变更、撤销的前提是( )。（分数：1.

30、00）A.合同欠缺生效条件B.合同无效C.当事人提出请求 D.人民法院有权变更、撤销合同解析：2.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交( )。（分数：1.00）A.现场同期记录B.索赔意向通知 C.索赔报告D.索赔证据解析：3.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（分数：1.00）A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究 C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工

31、单位的责任，施工单位应向材料供应商追究解析：4.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。（分数：1.00）A.和解B.调解 C.仲裁D.协议解析：5.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。（分数：1.00）A.施工承包人B.建设单位C.供货方 D.采购方解析：6.施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了( )原则。（分数：1.00）A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用 解析：7.合同法律关系是指由合同法律规范所调整的，在民事流转过程中所产生

32、的( )关系。（分数：1.00）A.经济B.法律C.合同D.权利义务 解析：8.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.合同B.连带保证 C.法律D.一般保证解析：9.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。（分数：1.00）A.资格预审B.资格审查C.资格后审 D.资格核查解析：10.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在( )万元人民币以上时，必须进行招标。（分数：1.00）A.200B.100C.50 D.20解析：11.

33、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同(示范文本)的规定，如果是( )。（分数：1.00）A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用解析：12.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。（分数：1.00）A.工程师B.建设行政主管部门C.发包人 D.承包人解析：13.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点

34、是( )。（分数：1.00）A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多解析：14.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。（分数：1.00）A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格D.办理竣工验收手续解析：15.监理招标的标的是( )。（分数：1.00）A.监理服务 B.监督管理C.协调管理D.咨询服务解析：16.FDIC 分包合同中规定，承包商就分包合同的索

35、赔对分包商承担责任的先决条件是( )。（分数：1.00）A.分包商受到损害B.是承包商的违约责任C.由于业主的原因D.从业主处理获得批准的索赔权 解析：17.国际上常用的监理费用的计算方法是( )。（分数：1.00）A.委托人和监理人商定B.参照国际标准协商确定C.按监理工程概预算的百分比计收 D.按参与监理工作的年度平均人数计算解析：18.委托人选定实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人( )。（分数：1.00）A.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责 B.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责C.只对检测试验数据的错误负责D.只对由检测试验

36、数据的错误导致的判断失误负责解析：19.在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。（分数：1.00）A.当事人必须是法人组织B.意思表示真实C.不违反法律或社会公共利益D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力 解析：20.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损朱。对此损失( )。（分数：1.00）A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商

37、的索赔报告解析：21.FIDIC施工合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天 1 万元，该合同工程的总金额为 300 万元，而承包商该竣工工程的合同价为 15 万元，延期竣工天数为 30 天，合同中还约定最高赔偿限额为 20 万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。（分数：1.00）A.0.05B.1.5 C.15D.20解析：22.建设工程勘察合同(示范文本)按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。（分数：1.00）A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程

38、勘察 D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察解析：23.承包人在一般情况下不参与( )。（分数：1.00）A.投料试车 B.单机无负荷试车C.竣工验收D.联动无负荷试车解析：24.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：1.00）A.供货方B.采购方 C.双方共同D.监理方解析：25.依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人 C.设计人D.承包人和发包人共同解析：26.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合

39、同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物 B.行为C.智力成果D.运输解析：27.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款解析：28.FDIC 分包合同条件规定，工程师对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.工程师与分包商是监理与被监理关系B.工程师对分包商在现场的施工承担协调管

40、理的义务C.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权 D.分包商接到工程师的指示后应立即执行解析：29.委托监理合同当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )日前通知对方。（分数：1.00）A.7B.14C.42 D.48解析：30.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效解析：31.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人( )，不得以任何形式

41、向分包人支付各种工程款。（分数：1.00）A.未经工程师审核确认B.在分包人未提交工程进度表时C.未经承包人同意 D.未经工程师对分包工程验收解析：32.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（分数：1.00）A.工程特点B.招标人的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划 解析：33.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作 C.额外监理工作D.新的委托监理合同工作解析：34.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分

42、数：1.00）A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织 D.依法成立的协会解析：35.甲、乙双方签订的合同中，约定的违约金是 5 万元，合同履行过程由于甲的违约造成乙损失 1 万元，由于乙的违约造成甲损失 3 万元，那么，损失的承担应为( )。（分数：1.00）A.各自承担自己的损失B.乙赔偿甲 3 万元损失C.乙赔偿甲 5 万元损失D.乙赔偿甲 2 万元损失 解析：36.承包人需要使用代用材料时，应经工程是由认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。（分数：1.00）A.由承包人承担B.由发包人承担C.双方以书面形式设定 D.由工程师确定解析：37.建筑工程一切险往往还加保( )

43、。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机构损坏险D.第三者责任险 解析：38.某项目总投资 4000 万元，其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作( )。（分数：1.00）A.可以不通过招标委托工作B.必须采用招标方式委托工作 C.必须采取公开招标方式委托工作D.只能采用招标方式委托工作解析：39.承包人在双方确定设计变更后的 14 天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，( )。（分数：1.00）A.视为该项变更不涉及合同价款的调整 B.由工程师决定变更的合同价款C.工程师应通知承包人在 7 日内报送D.由发包人确认变更的合同价款解析：40.正常监理工作酬金中的

44、间接成本是( )。（分数：1.00）A.监理人员的附加工资B.监理人员的补助费C.向税务机关缴纳的税金D.常用设备的使用费 解析：41.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是( )起。（分数：1.00）A.开工日期前 7 天B.承包人发生预付通知之日起C.开工之日D.约定应付款之日 解析：42.FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1.00）A.投标截止日期的同一天B.签订合同之日C.工程师发布开工之日D.投标截止日前第 28 天 解析：43.如果索赔事件

45、的影响持续存在，承包商应在该项事件( )，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。（分数：1.00）A.发生后的 28 天内B.全部消除后C.影响结束后的 14 天内D.影响结束后的 28 天内 解析：44.在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定时，可在承付期内( )。（分数：1.00）A.拒付全部货款和运杂费B.拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分运杂费C.拒付多付部分的货款和运杂费 D.延期支付全部货款和运杂费解析：45.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.只能向有合同关系的对方提出索赔B.工

46、程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.索赔处理应尽可能协商达成一致解析：46.工程竣工前的联动无负荷试车由( )组织。（分数：1.00）A.承包人B.工程师C.发包人 D.设计人解析：47.由承包人采购的材料设备，发包人( )。（分数：1.00）A.应指定生产厂商B.可建议生产厂商C.不可指定生产厂商 D.协助进行招标解析：48.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。（分数：1.00）A.物 B.行为C.智力成果D.货币解析：49.在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人

47、造成经济损失 8 万元，该合同中发包人向监理人约定支付监理酬金总额 15 万元，监理人已缴纳税金 2 万元，委托人应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.23B.15C.13D.8 解析：50.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。（分数：1.00）A.原价格B.新价格 C.原价格和新价格的平均价D.市场价格解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（分数：2.00）A.与投标人就投标价格进行谈判 B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中

48、标人接受新的承包条件 D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 E.授权评标委员会确定中标人解析：52.FIDIC施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地 D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担 E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见 解析：53.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：2.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力 C.实施监理任务的计划 D.派驻现场监理人员的

49、素质 E.理解业主的意图解析：54.撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（分数：2.00）A.要约到达受要约人之前 B.受要约人发出承诺通知之前C.与要约同时 D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后解析：55.按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（分数：2.00）A.发包人未按约定提供施工场地 B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力 解析：56.建设工程设计合同(示范文本)规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.设备材料采购 B.施工图会审C.施工 D.非标准设备制作 E.设计交底解析：57.监理单位对设备制造过程的监造实行( )。（分数：2.00）A.现场见证 B.询问见证C.会议见证D.合同见证E.文件见证 解析：58.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( )。（分数：2.00）A.全部损失B.