【工程类职业资格】建设工程合同管理-256及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-256及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-256及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-256 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为 5年。（分数：1.00）A.地基基础工程B.屋面防水工程C.设备安装工程D.排水管道工程2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，( )。（分数：1.00）A.发包人应在 14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在 14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在 14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在 14天内将自

2、己认为应顺延的工期报告工程师3.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（分数：1.00）A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地4.某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延B.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延C.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延D.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延5.发包

3、人逾期支付设计人设计费 6天，设计人提交设计文件的时间( )。（分数：1.00）A.不可顺延B.可顺延 2天C.可顺延 3天D.可顺延 6天6.依据合同法的规定，下列文件中，属于要约的是( )。（分数：1.00）A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书7.有关对施工招标投标管理的叙述中，错误的说法是( )。（分数：1.00）A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在

4、资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力8.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封，宣读( )。（分数：1.00）A.投标人名称和投标技术方案的主要内容B.投标价格和投标文件的其他主要内容C.投标人名称、投标价格和投标策略的主要内容D.投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容9.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。（分数：1.00）A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以

5、推翻时，不能作为认定事实的依据10.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。（分数：1.00）A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失11.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。（分数：1.00）A.公平B.诚实信用C.自愿原则D.公开12.FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决(

6、 )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。（分数：1.00）A.施工前期开展工作B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地干整13.依据合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.当地市场价格D.签订合同地市场价格14.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。（分数：1.00）A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件15.工程项目的设计成果完成后，由( )负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。（分数：1.00

7、）A.设计人B.监理人C.审图机构D.发包人16.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，( )。（分数：1.00）A.由发包人分担或分享B.由承包人分担或分享C.由发包人和承包人另行约定D.由工程师确认17.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( )。（分数：1.00）A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审18.建设工程委托监理合同(示范文本)规定，实施监理工作过程中的额外工作是指 ( )。（分数：1.00）A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理

8、业务终止后的善后服务C.委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量D.承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量19.下列有关勘察合同示范文本和设计合同示范文本的叙述中，不正确的说法是( )。（分数：1.00）A.建设工程勘察合同(二)GF-2000-0204范本的委托工作内容仅涉及岩土工程B.建设工程勘察合同(一)GF-2000-0203范本不适用于工程物探勘察C.建设工程设计合同(一)GF-2000-0209范本适用于民用建设工程设计的合同D.建设工程设计合同(二)GP-2000-0210范本适用于委托专业工程的设计20.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符

9、，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延21.工程师对工程索赔的主要影响不包括( )。（分数：1.00）A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面做出索赔处理决定C.工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人22.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.建筑物B.施工工程技术C.施工

10、工程款D.工程施工行为23.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（分数：1.00）A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究24.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。（分数：1.00）A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.只可要求债务人履行债务C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任

11、D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任25.FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00）A.14B.24C.28D.4226.FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经工程师批准后B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时27.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（分数：1.00）A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设

12、行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调28.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为 8 000万元人民币，该项目 ( )。（分数：1.00）A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包29.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。（分数：1.00）A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担30.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠

13、工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。（分数：1.00）A.未成立B.已经成立C.在公证后成立D.不具备成立条件31.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。（分数：1.00）A.设计人退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶段的全部设计费32.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

14、C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款33.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.5734.建设工程设计合同(示范文本)规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。（分数：1.00）A.交付设计文件B.完成设计变更C.设计文件审查通过D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收35.某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起 30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措

15、施是( )。（分数：1.00）A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B.发出终止合同的通知，通知发出后 14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C.发生终止合同的通知，通知发出后 14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D.发出终止合同的通知，通知发出后 14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后 42日内仍未得到答复，合同即行终止36.FIDIC施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。（分数：1.00）A.工程师分发接收证书B.缺陷责任期满后 3个月C.承包商圆满完成施工任务D.缺陷制作期满后 6个月37

16、.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( )。（分数：1.00）A.按原合同价支付B.按质论价C.按原合同价的一半支付D.不支付供货方的运杂费38.某工程监理酬金总额 45万元人民币，监理单位已经缴纳的税金为 3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60万元。依据建设工程委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.45B.57C.42D.6039.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（分数：1.00）A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.

17、被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示40.在 FIDIC施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。（分数：1.00）A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹41.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在 ( )万元人民币以上时，必须进行招标。（分数：1.00）A.200B.100C.50D.2042.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是( )。（分数：1.00）A.现场地上障碍物的拆除工作B.勘察现场设备机具的布置和架设C.

18、完成通水、通电及道路平整作业D.提供水上作业用船43.甲乙订立合同，规定甲应于 2007年 8月 1日交货，乙应于同年 8月 7日付款。7 月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未见基于上述情况，甲于 8月 1日未按约定交货。依照合同法的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B.甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保C.甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任44.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只

19、可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。（分数：1.00）A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施工中遇到废弃物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分45.由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应( )。（分数：1.00）A.由发包人承担追回合同价款，工期不顺延B.由设备制造商承担追回合同价款C.由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D.由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延46.依据 FIDIC施工合同条件，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。（分数：1.00）A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B.增

20、加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担47.FIDIC施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21天将某一确定的日期通知工程师，准备竣工验收，工程师应指示在该日期后 ( )天内的某日进行验收。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.4248.法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。（分数：1.00）A.计划合同B.双务合同C.诺成合同D.要式合同49.有关对 FIDIC施工合同条件的叙述中，不正确的说法是( )。（分数：1.00）A.FIDIC施工

21、合同条件在 FIDIC土木工程施工合同条件基础上编制的B.FIDIC施工合同条件对业主、承包商双方的权利和义务作了更严格明确的规定C.FIDIC施工合同条件对工程师的职权规定得更为明确D.FIDIC施工合同条件仅适用于建筑工程施工50.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4万元人民币。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。（分数：1.00）A.4B.8C.10D.14二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。（分数：2.00）A.施工投标保证B.施

22、工合同履约保证C.施工合同支付保D.工程预付款保证E.施工合同工程垫支保证52.建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括 ( )。（分数：2.00）A.提供基准点B.拆除地上地下障碍物C.处理施工优良问题D.平整施工现场E.落实土地征用、青苗树林赔偿53.根据合同法的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的( )条款仍然有效。（分数：2.00）A.质量B.结算C.仲裁D.标的E.担保54.工程师指示的暂停施工的起因可能是( )。（分数：2.00）A.外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.工程师的原因E.承包人的原因55.合同履行中

23、的抗辩权包括( )。（分数：2.00）A.中止履行抗辩权B.同时履行抗辩权C.先履行抗辩权D.后履行抗辩权E.代位履行抗辩权56.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。（分数：2.00）A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同57.依照建设工程施工合同(示范文本)的规定，以下对材料和设备的质量控制的说法中，不正确的说法是( )。（分数：2.00）A.发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包方承担相应的费用B.发包人供应的材料设备进入

24、施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由发包人负责检查试验，费用由发包人负责C.发包人供应的材料设备到货时间早于合同约定时间，发包人承担因此发生的保管费用D.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的费用由承包人承担E.承包人采购的材料设备在到货前 12小时应通知工程师共同进行到货清点58.招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括( )。（分数：2.00）A.要求施工企业必须具备一定的资质等级B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级C.要求投标人必须拥有进口的施工机具D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材E.要求专业工

25、程的施工企业必须是本系统的59.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有( )。（分数：2.00）A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验60.依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：2.00）A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字E.责令整改的问题全部整改完毕61.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（分数：2.00）A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工

26、程D.业主的干扰E.变更导致竣工时间的延长62.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动，其情况包括 ( )。（分数：2.00）A.拒绝担任代理人B.没有委托代理人而为代理行为C.没有代理权而为代理行为D.超越代理权限为代理行为E.代理权终止为代理行为63.建设工程施工合同(示范文本)中规定的固定价格合同( )。（分数：2.00）A.是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.是约定范围内的风险由承包人承担D.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E.无需约定风险范围64.FIDIC施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括

27、( )。（分数：2.00）A.施工中涉及公共部门原因引起的延误B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误C.竣工验收不能按计划 3E，曾进行D.后续法规调整引起的延误E.发生不可抗力事件的影响65.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。（分数：2.00）A.工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.合同外的索赔66.建设工程委托监理合同(示范文本)规定，监理人的主要义务包括( )。（分数：2.00）A.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益B.推荐选择工程的施工单位C.选派合格的监理人员及总监理工程师D.不得泄露与工程有关的保密资料E.代表委托

28、人与承包人解决合同争议67.监理人依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令B.对工程的质量、工期、费用实施监督控制C.审查批准工程设计的变更D.在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求E.批准承包人的索赔要求68.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。（分数：2.00）A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验D.化学试验E.直方图法69.依照建设工程施工合同(示范文本)的规定，以下关于对工程分包的说法中，( )说法是正确的。（分数：2.00）A.工程分包可以能解除承包人的任何责

29、任和义务B.施工合同履行过程中承包人提出分包要求，则需要通知发包人C.未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包D.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意E.工程师对分包人的审查主要是审查其是否具备实施分包工程的资质和能力70.工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，做法正确的是( )。（分数：2.00）A.首先要划清施工进度拖延的责任B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求

30、相应缩短合同工期71.在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，( )。（分数：2.00）A.供货方应赔偿因此造成的额外损失B.采购方可通知供货方办理解除合同手续C.如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任D.供货方有义务发出发货协商通知E.采购方接到发货协商通知后的 15天内，不予答复视为同意，供货方继续发出72.以下有关索赔的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商B.工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工

31、程进度款的支付证书内E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的机构或诉讼73.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.保证设计质量E.设计交底74.招标人根据( )确定工程项目发包的范围。（分数：2.00）A.施工图设计B.工程建设总进度计划C.工程特点D.招标人的管理能力E.招标广告75.工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。（分数：2.00）A.事态调查B.实际损失分析C.证据资料收集D.损害事件原因分析E.索赔理由分析76.有关暂停施工的说

32、法中正确的是( )。（分数：2.00）A.暂停施工只能由工程师发出指令后才可停止施工B.承包人在工程师收到其复工要求后 48小时内方予答复可自行复工C.施工中遇到文物时，工程师可发出暂停施工指示D.承包人可在其发出预付通知后 7天停止施工E.承包人没有暂时停工的权利77.下列有关对设备监造的叙述中，错误的说法是( )。（分数：2.00）A.质量监造可以解除供货方对合同设备质量应负的责任B.监理对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证C.设备监造是指施工方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调D.采购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容，监理依据合同的规定进

33、行检查和试验E.设备制造前，施工方向监理提交订购设备的设计和制造、检验的标准78.按照建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D.监理委托函E.标准、规范79.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识E.监理招标的成功与否80.合同法规定的合同有效条件包括( )。（分数：2.00）A.合同当事人

34、具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形式E.不违反法律或社会公共利益建设工程合同管理-256 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为 5年。（分数：1.00）A.地基基础工程B.屋面防水工程 C.设备安装工程D.排水管道工程解析：2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，( )。（分数：1.00）A.发包人应在 14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B

35、.工程师应在 14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在 14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在 14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 解析：3.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（分数：1.00）A.工程所在地 B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地解析：4.某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.费用由承包人承担，由此延续的工

36、期不予顺延 B.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延C.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延D.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延解析：5.发包人逾期支付设计人设计费 6天，设计人提交设计文件的时间( )。（分数：1.00）A.不可顺延B.可顺延 2天C.可顺延 3天D.可顺延 6天 解析：6.依据合同法的规定，下列文件中，属于要约的是( )。（分数：1.00）A.招标公告B.投标书 C.寄送的价目表D.招股说明书解析：7.有关对施工招标投标管理的叙述中，错误的说法是( )。（分数：1.00）A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水

37、平，导致报价分的评定不合理B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优 C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力解析：8.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封，宣读( )。（分数：1.00）A.投标人名称和投标技术方案的主要内容B.投标价格和投标文件的其他主要内容C.投标人名称、投标价格和投标策略的主要内容D.投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容 解析：9.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠

38、纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。（分数：1.00）A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据 解析：10.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。（分数：1.00）A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担 D.承包人承担设计损失，发包人承担

39、施工损失解析：11.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。（分数：1.00）A.公平B.诚实信用C.自愿原则 D.公开解析：12.FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。（分数：1.00）A.施工前期开展工作 B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地干整解析：13.依据合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。（分数：1.00）A.原价格 B.新价格C.当地市场价格D.签订合同地市场价格解析：14.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在(

40、)中明确的。（分数：1.00）A.工程建设委托监理合同 B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件解析：15.工程项目的设计成果完成后，由( )负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。（分数：1.00）A.设计人B.监理人C.审图机构D.发包人 解析：16.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，( )。（分数：1.00）A.由发包人分担或分享B.由承包人分担或分享C.由发包人和承包人另行约定 D.由工程师确认解析：17.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( )。（分数：1.

41、00）A.专家评审B.定性评审 C.定量评审D.资格评审解析：18.建设工程委托监理合同(示范文本)规定，实施监理工作过程中的额外工作是指 ( )。（分数：1.00）A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务 C.委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量D.承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量解析：19.下列有关勘察合同示范文本和设计合同示范文本的叙述中，不正确的说法是( )。（分数：1.00）A.建设工程勘察合同(二)GF-2000-0204范本的委托工作内容仅涉及岩土工程B.建设工程勘察合同(一)

42、GF-2000-0203范本不适用于工程物探勘察 C.建设工程设计合同(一)GF-2000-0209范本适用于民用建设工程设计的合同D.建设工程设计合同(二)GP-2000-0210范本适用于委托专业工程的设计解析：20.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延 C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延解析：21.工程师对工程索赔的主要影响不包括( )。（分数：

43、1.00）A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面做出索赔处理决定 C.工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人解析：22.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.建筑物 B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为解析：23.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（分数：1.00）A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究 C.建设单位向施工单位追究

44、责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究解析：24.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。（分数：1.00）A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.只可要求债务人履行债务C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 解析：25.FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00）A.14B.24C.28 D.42解析：26.FIDIC施工

45、合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经工程师批准后 B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时解析：27.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（分数：1.00）A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调解析：28.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为 8 000万元人民币，该项目 ( )。（分数：1.00）A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包 D.必须聘请招标代理机构委

46、托发包解析：29.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。（分数：1.00）A.甲、乙都应向发包人索赔 B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担解析：30.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。（分数：1.00）A.未成立B.已经成立 C.在公证后成立D.不具备成立条件解析：31.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。（分

47、数：1.00）A.设计人退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金 C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶段的全部设计费解析：32.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款解析：33.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.57 解析：34.建设工

48、程设计合同(示范文本)规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。（分数：1.00）A.交付设计文件B.完成设计变更C.设计文件审查通过D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收 解析：35.某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起 30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。（分数：1.00）A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B.发出终止合同的通知，通知发出后 14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C.发生终止合同的通知，通知发出后 14日

49、内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D.发出终止合同的通知，通知发出后 14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后 42日内仍未得到答复，合同即行终止 解析：36.FIDIC施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。（分数：1.00）A.工程师分发接收证书B.缺陷责任期满后 3个月C.承包商圆满完成施工任务D.缺陷制作期满后 6个月 解析：37.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( )。（分数：1.00）A.按原合同价支付B.按质论价 C.按原合同价的一半支付D.不支付供货方的运杂费解析：38.某工程监理酬金总额 45万元人民币，监理单位已经缴纳的税金为 3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60万元。依据建设工程委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.45B.57C.42 D.60解析