【工程类职业资格】建设工程合同管理-255及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-255及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-255及答案解析.doc（29页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-255 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由( )承担。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.工程师D.指定分包商2.公开招标在开标时，应当由( )。（分数：1.00）A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加3.关于设计招标下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的

2、竞争B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细4.所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指( )的含义。（分数：1.00）A.协议B.通用C.专用D.从属5.我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是( )。（分数：1.00）A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制6.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要

3、求不符时，错误的做法是( )。（分数：1.00）A.工程师可以拒绝验收B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D.由此造成工期延误不予顺延7.工程施工中经常发生的变更是( )。（分数：1.00）A.设计变更B.进度变更C.合同变更D.投资变更8.如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。（分数：1.00）A.标准化法B.合同法C.质量法D.建筑法9.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是(

4、 )。（分数：1.00）A.投标须知B.资格预审表C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑的解答10.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )。（分数：1.00）A.发出终止合同通知，通知发出 14 日合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出 14 日内到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可在第一个通知发出 35 日内终止D.发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可进一步发出终止介同通知，第二个通知发出 42日仍未得到答复可终止合同11.承担违约责任的条件是采

5、用( )。（分数：1.00）A.严格责任原则B.限制责任原则C.公平原则D.公正原则12.合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。（分数：1.00）A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销13.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。（分数：1.00）A.开工令B.停工令C.复工令D.验收令14.工程师对隐蔽工程重新验收合格，则( )。（分数：1.00）A.承包人承担追加的合同价款，工期不顺延B.发包人承担追加的合同价款，工期顺延C.承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D.发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延15.发包人应为设计人

6、提供的现场服务不包括( )。（分数：1.00）A.施工现场的工作条件B.生活条件C.设计人的现场津贴D.交通工具16.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承担变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担17.

7、下列选项中不能作为抵押的是( )。（分数：1.00）A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.土地所有权C.抵押人所有的机器、交通工具D.抵押人的房屋及地上定着物18.当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决是指( )。（分数：1.00）A.调解B.和解C.仲裁D.诉讼19.颁发接收证书之日即为( )。（分数：1.00）A.竣工日B.合同解除日C.缺陷责任期结束日D.完工日20.给指定分包商的付款应从( )内开支。（分数：1.00）A.进度款B.变更价款C.预付款D.暂列金额21.委托监理合同的通用条件是( )。（分数：1.00）A.标准条件B.修改条件C.专用

8、条件D.补充条件22.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验日B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日23.关于业主的资金安排说法错误的是( )。（分数：1.00）A.承包商可以要求业主提供资金安排计划B.接到工程开工通知的 28 天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C.第一份资金需求估价合同应在开工后 28 天内提交D.业主未按资金安排计划执行，承包商可提前 21 天以上通知业主24.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加

9、及工期延误，应当按照( )处理。（分数：1.00）A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延25.招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。（分数：1.00）A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标26.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（分数：1.00）A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计

10、文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止27.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是( )。（分数：1.00）A.立项批准B.资金到位C.报建批准D.成立法人28.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( )。（分数：1.00）A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无须支付费用D.归还委托人，监理人支付折旧等费用29.工程进度款的支付方式不包括( )。（分数：1.00）A.按月计量支付B.按工艺部

11、位支付C.按里程碑完成的进度分阶段支付D.完成工程后一次性支付30.可委托一个监理单位的项目是( )项目。（分数：1.00）A.小型B.大型C.复杂D.大中型31.由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以( )。（分数：1.00）A.折价拍卖工程B.提交裁决C.起诉D.停工32.联动无负荷试车由( )来组织。（分数：1.00）A.发包人B.工程师C.承包人D.设计人33.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.

12、费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延34.关于合同变更，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.协商一致是必要条件B.仅指合同内容的变更C.一定条件下变更主体D.合同的变更一般不涉及已履行的内容35.在 FIDIC 合同条件中，合同工期是指( )。（分数：1.00）A.合同内注明工期B.合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数36.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地

13、运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（分数：1.00）A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔D.工程变更索赔37.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（分数：1.00）A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方38.某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日

14、期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。（分数：1.00）A.4 月 15 日B.5 月 1 日C.5 月 15 日D.5 月 18 日39.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是( )。（分数：1.00）A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼40.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将 42.5 级的水泥当作52.5 级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题

15、后，承包人应( )。（分数：1.00）A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同41.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.定金C.留置D.质押42.合同履行方式不明确的应按( )履行。（分数：1.00）A.有利于实现合同目的的方式B.有利于节约履行费用的方式C.补充条款规定D.参照类似方式进行43.施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理4

16、4.( )是指分析索赔事件的影响。（分数：1.00）A.分析索赔事由B.事态调查结果C.实际损失分析D.损害事件原因调查45.设计人提交初步设计文件后 3 日内，发包人应支付设计费总额的( )。（分数：1.00）A.10%B.20%C.30%D.40%46.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。（分数：1.00）A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权47.某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的

17、进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。（分数：1.00）A.延误 1 个月竣工赔偿B.提前 1 个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误 05 个月赔偿48.下列属于要约的是( )。（分数：1.00）A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书49.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。（分数：1.00）A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法50.工程师判定风险责任的准则是(

18、 )。（分数：1.00）A.有经验的承包商在投标阶段能否合理预见B.风险事件的程度C.风险起阅D.承包商抗风险能力二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.合同法律关系的主体包括( )。（分数：2.00）A.自然人B.法人C.行为D.权利E.事件52.工程师可以就( )方面向承包人发出变更通知。（分数：2.00）A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.增减合同中约定的工程量C.改变有关工程的施工时间和顺序D.其他有关工程变更需要的附加工作E.变更工程质量标准53.委托勘察任务的工作范围包括( )。（分数：2.00）A.工程勘察任务B.技术要求C.预计的勘察工作量D.勘察成果

19、资料提交的份数E.其他必要的相关资料54.根据建设工程委托监理合同标准条件规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.提供开展监理业务所需的外部条件B.提供与本工程有关的设备生产厂名录C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系55.招标投标法规定的招标方式包括( )。（分数：2.00）A.公开招标B.询价比较招标C.直接发包D.邀请招标E.议标56.设计合同中，发包人的责任包括( )等。（分数：2.00）A.对设计依据资料的正确性负责B.保

20、证设计质量C.提出技术设计方案D.解决施工中出现的设计问题E.提供必要的现场工作条件57.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.设计方案优劣B.投入、产出效益比较C.设计进度快慢D.投标报价是否最低E.社会信誉是否良好58.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.返还财产E.追缴财产，收归国有59.根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的( )条款仍然有效。（分数：2.00）A.质量B.结算C.仲裁D.标的E.担保60.下列应当作为无效投标文件的有( )。（分数：2.00）

21、A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封B.投标文件的关键内容字迹模糊C.未按照要求提供投标保证金D.投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章E.投标中报价发生细微偏差61.法人应当具备( )等条件。（分数：2.00）A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政主管机关批准62.“建筑工程一切险”的被保险人可以是( )。（分数：2.00）A.业主B.分包人C.承包人D.技术顾问E.保证人63.承包商合理延长合同工期的条件可能包括( )。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.业主延误移交施工现场C.后续法规调整引起的延误D.涉及公

22、共部门原因引起的延误E.因季节性大雨导致延误64.交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是( )。（分数：2.00）A.按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行D.按颁布的国家标准执行E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行65.合同可以终止的情况有( )。（分数：2.00）A.合同解除B.债务相互抵消C.债权人免除债务D.债权债务同归于一人E.债权人未请求履行66.对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件有( )。（分数：2.00）A.监理委托函或中标函B.建

23、设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件E.双方来往的信件和书面文件67.合同法规定，属于不得撤销要约的情况有( )。（分数：2.00）A.要约人确定了承诺期限B.要约已经到达受要约人C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作E.要约人明示要约可以撤销68.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，对迟延履行合同期间发生的风险事件，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理

24、的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担69.工程进度款的计算内容包括( )。（分数：2.00）A.实际完成的工程量价款B.工程师批准的索赔款C.本期应扣回的工程预付款D.设计变更调整的合同价款E.保修金的退还70.对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意以下几点( )。（分数：2.00）A.划清施工进度拖延的责任B.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容C.无权要求承包人缩短合同工期D.工程师指示承包商删减合同内工作

25、，同时可要求其缩短工期E.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期71.合同不当履行的处理包括( )。（分数：2.00）A.因债权人致使债务履行困难的处理B.提前或部分履行的处理C.合同不当履行中的保全措施D.部分合同失效的处理E.合同部分撤销的处理72.关于固定价格合同说法正确的是( )。（分数：2.00）A.合同的价款是不可调整的B.工程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法E.在约定的风险范围内合同价

26、款不再调整73.关于施工质量控制说法正确的是( )。（分数：2.00）A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则拒收B.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担74.可以是第三人做出担保的方式有( )。（分数：2.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金75.下列叙述中正确的是( )。（分数：2.00）A.无相应承包资质等级的承包人订立的建筑工程合同是无效的B.表见代理的后果由代理人承担C.无效合同的确认权只归人民法院

27、D.无民事行为能力的人不能订立合同E.合同当事人的法人合并，合同的权利和义务由合并后的新法人继承76.依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。（分数：2.00）A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作77.业主或承包商无法预测而保险公司又不承保的风险包括( )。（分数：2.00）A.战争B.革命或内战C.放射性污染(非承包商原因)D.承包商或分包商雇员引起的混乱E.一个有经验

28、承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用78.招标投标法规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。（分数：2.00）A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高79.FIDIC 合同中，工程师可从承包商应得的工程款内扣减给业主带来损失的款项的情况有( )。（分数：2.00）A.不合格材料B.重复检验费C.折价接受部分有缺陷工程D.未改正质量的错误行为E.提前竣工80.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义

29、务包括( )。（分数：2.00）A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道建设工程合同管理-255 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由( )承担。（分数：1.00）A.业主B.承包商 C.工程师D.指定分包商解析：解析 工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由承包商承担。2.公开

30、招标在开标时，应当由( )。（分数：1.00）A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加 D.招标人主持，投标人自愿参加解析：解析 公开招标在开标时，应当由招标人主持，所有投标人均应参加。3.关于设计招标下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段 C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细解析：解析 设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施

31、方案的竞争；正常情况下一般分为三个阶段、两个阶段、一次完成设计等三种情况。凡是重大的工程项目，技术要求严格、工艺流程复杂、设计又往往缺乏经验的情况下，为了保证设计质量，设计过程一般分为三个阶段来完成，即：初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段；设计招标应采用设计方案竞选的方式；设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细。4.所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指( )的含义。（分数：1.00）A.协议B.通用 C.专用D.从属解析：解析 所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指通用的含义。5.我国在建

32、设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是( )。（分数：1.00）A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制 解析：解析 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是合同管理制。6.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，错误的做法是( )。（分数：1.00）A.工程师可以拒绝验收B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品 D.由此造成工期延误不予

33、顺延解析：解析 在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，工程师可以拒绝验收；承包人承担由此发生的费用；由此造成工期延误不予顺延。7.工程施工中经常发生的变更是( )。（分数：1.00）A.设计变更 B.进度变更C.合同变更D.投资变更解析：解析 设计变更是一种在工程施工中经常发生的变更。8.如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。（分数：1.00）A.标准化法 B.合同法C.质量法D.建筑法解析：解析 如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果

34、发生争议，应按标准化法的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。9.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。（分数：1.00）A.投标须知B.资格预审表 C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑的解答解析：解析 施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是资格预审表。10.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )。（分数：1.00）A.发出终止合同通知，通知发出 14 日合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发

35、出 14 日内到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可在第一个通知发出 35 日内终止D.发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可进一步发出终止介同通知，第二个通知发出 42日仍未得到答复可终止合同 解析：解析 依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42 日仍未得到答复可终止合同。11.承担违约责任的条件是采用( )。（分数：1.00）A.严格责任原则 B.限制责任原则C.公平

36、原则D.公正原则解析：解析 承担违约责任的条件是采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。12.合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。（分数：1.00）A.自然终止B.归于无效C.仍然有效 D.可以撤销解析：解析 合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同仍然有效。13.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。（分数：1.00）A.开工令B.停工令C.复工令D.验收令 解析：解析 监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令包括开工令；

37、停工令；复工令。14.工程师对隐蔽工程重新验收合格，则( )。（分数：1.00）A.承包人承担追加的合同价款，工期不顺延B.发包人承担追加的合同价款，工期顺延 C.承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D.发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延解析：解析 工程师对隐蔽工程重新验收合格，发包人承担追加的合同价款，工期顺延。15.发包人应为设计人提供的现场服务不包括( )。（分数：1.00）A.施工现场的工作条件B.生活条件C.设计人的现场津贴 D.交通工具解析：解析 发包人应为设计人提供的现场服务包括施工现场的工作条件、生活条件及交通等方面的具体内容，如设计人的现场津贴。16.设计人交付设计文件完成合同

38、约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承担变更的设计人承担 C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担解析：解析 事故的责任应由承担变更的设计人承担。17.下列选项中不能作为抵押的是( )。（分数：1.00）A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.

39、土地所有权 C.抵押人所有的机器、交通工具D.抵押人的房屋及地上定着物解析：解析 不能作为抵押的是：土地所有权；耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但第 34 条第五项以及第 36 条第 3 款即“乡(镇)、村企业的土地使用权不得单独抵押。以乡(镇)、村企业的厂房等建筑物抵押的，其占用范围内的土地使用权同时抵押”的规定除外；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；所有权、使用权不明或者有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。18.当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作

40、出裁决是指( )。（分数：1.00）A.调解B.和解C.仲裁 D.诉讼解析：解析 当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决是指仲裁。19.颁发接收证书之日即为( )。（分数：1.00）A.竣工日 B.合同解除日C.缺陷责任期结束日D.完工日解析：解析 颁发接收证书后只是工程交给业主，业主可以使用了，但工程并没有全部完工，承包商还有工作要完成。所以接收证书中要注明之一：根据合同规定，工程竣工的日期。20.给指定分包商的付款应从( )内开支。（分数：1.00）A.进度款B.变更价款C.预付款D.暂列金额 解析：解析 为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂列

41、金额内开支。21.委托监理合同的通用条件是( )。（分数：1.00）A.标准条件 B.修改条件C.专用条件D.补充条件解析：解析 委托监理合同的通用条件是标准条件。22.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验日 B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日解析：解析 按照 FDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以本该进行检验日签发接收证书。23.关于业主的资金安排说法错误的是( )。（分数：1.00）A.承包商可以要求业主提供资金安排

42、计划B.接到工程开工通知的 28 天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C.第一份资金需求估价合同应在开工后 28 天内提交 D.业主未按资金安排计划执行，承包商可提前 21 天以上通知业主解析：解析 业主的资金安排，承包商可以要求业主提供资金安排计划；接到工程开工通知的 28 天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表；第一份资金需求估价单应在开工日期后 42 天之内提交；业主未按资金安排计划执行，承包商可提前 21 天以上通知业主。24.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（分数：1.00）A.增加的费用由承包人承担

43、，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延解析：解析 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延处理。25.招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。（分数：1.00）A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标 解析：解析 招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续认可后才可进行招标工作。26.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（分

44、数：1.00）A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止 C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止解析：解析 设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止。27.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是( )。（分数：1.00）A.立项批准B.资金到位C.报建批准D.成立法人 解析：解析 项目前期工作是企业

45、向招标机构办理招标委托之前，招标机构应进行的工作，这是当前招标工作中十分重要的关键阶段。包括立项批准；资金到位；报建批准。28.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( )。（分数：1.00）A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无须支付费用 D.归还委托人，监理人支付折旧等费用解析：解析 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应归还委托人，监理人无须支付费用。29.工程进度款的支付方式不包括( )。（分数：1.00）A.按月计量支付B.按工艺部位支付 C.按里程碑完成的进度分

46、阶段支付D.完成工程后一次性支付解析：解析 工程进度款的支付方式包括按月计量支付；按里程碑完成的进度分阶段支付；完成工程后一次性支付。30.可委托一个监理单位的项目是( )项目。（分数：1.00）A.小型 B.大型C.复杂D.大中型解析：解析 委托一个监理单位的项目是小型项目。建设单位可根据需要，委托一个监理单位来承担工程建设项目全部或部分阶段的监理，也可委托几个监理单位承担不同阶段的监理。31.由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以( )。（分数：1.00）A.折价拍卖工程B.提交裁决C.起诉D.停工 解析：解析 发包人不按合同约定支付工程进度款，

47、双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。32.联动无负荷试车由( )来组织。（分数：1.00）A.发包人 B.工程师C.承包人D.设计人解析：解析 设备安装工程具备试车条件时由承包商组织单机无负荷试车，由发包人组织联动无负荷试车。33.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延 C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延

48、解析：解析 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求，费用由承包人承担，工期不予顺延。34.关于合同变更，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.协商一致是必要条件B.仅指合同内容的变更C.一定条件下变更主体 D.合同的变更一般不涉及已履行的内容解析：解析 合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前，由于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变。合同变更特点是协商一致是必要条件，仅指合同内容的变更，合同的变更一般不涉及已履行的内容。35.在 FIDIC 合同条件中，合同工期是指( )。（分数：1.00）A.合同内

49、注明工期B.合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和 C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数解析：解析 在 FIDIC 合同条件中，合同工期是指合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和。36.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（分数：1.00）A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔 D.工程变更索赔解析：解析 合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”或称“隐含条款”。37.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（分数：1.00）A.撤销合同，无须通