【工程类职业资格】建设工程合同管理-254及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-254及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-254及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-254 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程质量保修期限，应( )的时间确定。（分数：1.00）A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯2.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（分数：1.00）A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价执行3.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如

2、果是( )。（分数：1.00）A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用4.不属于质量验收的方法的是( )。（分数：1.00）A.物理试验B.化学实验C.观察法D.经验鉴别法5.某施工合同的合同工期为 20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工

3、时间为第 22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21个月，则竣工结算时应按( )。（分数：1.00）A.延误 1个月竣工赔偿B.提前 1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误 0.5个月赔偿6.依据设计合同的规定，发包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.为设计人员提供工作和生活条件B.保护设计人的知识产权C.向施工单位进行技术交底D.遵循合理设计周期的规律E.提供设计依据资料7.建设工程设计合同中，委托人应提供的文件和资料包括( )。（分数：1.00）A.可行性研究报告或项目建议书B.工程选址

4、报告C.工程的概预算D.地下管线资料8.( )是设计人的基本责任。（分数：1.00）A.保护发包人的知识产权B.完成各设计阶段的工作任务C.保证设计质量D.配合施工的义务9.当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。（分数：1.00）A.可拒绝赔偿B.不得提出异议C.可中止履行义务D.可要求仲裁机构予以适当减少10.工程师对隐蔽工程重新验收合格，则( )。（分数：1.00）A.承包人承担追加的合同价款，工期不顺延B.发包人承担追加的合同价款，工期顺延C.承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D.发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延11.监理合同规定，合同内约定由业主提供的设施改

5、由监理单位自备，则应按( )方法计算设施使用补偿费。（分数：1.00）A.设施在工程上使用时间占折旧年限的比例设施原值B.设施原值设施在工程上使用时间设备折旧率C.设施原值设施折旧率+管理费D.设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值+管理费12.工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款( )。（分数：1.00）A.竣工后一次支付B.提前支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付13.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。（分数：1.00）A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.

6、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多14.经工程师批准的承包人索赔款，应( )。（分数：1.00）A.经工程师批准后立即支付B.经发包人同意后立即支付C.计入工程进度款内支付D.竣工结算时一并支付15.依据勘察设计合同的规定，下列关于委托人的责任的说法中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.向设计人提供开展设计工作所需的有关资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责B.勘察设计人员进人现场作业或配合施工，其费用自理，委托人不对其工作及生活条件承担责任C.按照国家有关规定支付勘察设计费D.维护承包人的勘察

7、和设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用16.建设工程一切险合同属于( )。（分数：1.00）A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同17.交货数量发生增减的原因不包括( )。（分数：1.00）A.供货方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗18.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1年内项目未开始施工，则设计人( )。（分数：1.00）A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关

8、设计问题，但可不再负责设计变更19.依据施工合同示范文本的规定，承包人有权( )。（分数：1.00）A.自主决定分包所承包的部分工程B.自主决定分包和转让所承担的工程C.经发包人同意转包所承担的工程D.经发包人同意分包所承担的部分工程20.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00

9、）A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担21.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时( )。（分数：1.00）A.通知业主后即可调换B.无需通知业主可自行调换C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许调换22.由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。（分数：1.00）A.不可原谅延期，不给补偿费用B.不可原谅延期，但给补偿费用C.可原谅延期且给补偿费用D.可原谅延期，但不给补偿费用23.不属于引起工程索赔的原因有( )。（分数：1.00）A.参与工程建设主体的单一性B.工程项目的特殊性C.工程项目内外部环

10、境的复杂性和多变性D.工程合同的复杂性及易出错性24.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵守项目建设的( )，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。（分数：1.00）A.一般规律B.基本规律C.内在规律D.外在规律25.监理合同生效日指的是( )。（分数：1.00）A.合同签字日B.合同履行日C.合同磋商日D.合同起草日26.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。（分数：1.00）A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构27.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指( )。（分数

11、：1.00）A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人28.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建项目，单方发出解除合同的通知，设计人应( )。（分数：1.00）A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给约定设计费用的 50%29.检查和试验的范围不包括的是( )。（分数：1.00）A.设备进厂后的安装和实验B.原材料和元器件的进厂检验C.部件的加工检验和实验D.出厂前预组装检验30.有关承包商的申请变更，下列描述错误的是( )。（分数：1.00）A.未经工程师批准不得变更B.变更

12、的建议必须是给业主能够带来利益的建议C.对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程D.承包商可自行实施变更31.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告 28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为( )。（分数：1.00）A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已成立D.需等待发包人批准32.某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的( )能力进行审查。（分数：1.00）A.订立合同B.履行合同C.合同管D.融资施工33.在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。（

13、分数：1.00）A.建设工程委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件34.在工程施工中，工程师及其委派人员对工程的检查检验，如影响到施工正常进行，检查检验合格时( )承担影响正常施工的费用。（分数：1.00）A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位35.索赔的特征不包括( )。（分数：1.00）A.索赔是一种未经对方确认的单方行为B.索赔是单方面行为，对对方形成约束力，不必需要通过权力部门的确认才能实现C.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔D.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔

14、36.设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。（分数：1.00）A.初步设计概算B.投资估算C.施工图预算D.扩大的初步设计概算37.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。（分数：1.00）A.发包人承担B.承包人承担C.发包人和承包人共同分扭D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付38.某工程施工到 4月 15日时发生了设计变更，由于合同中没有适用或类似于变更工程的价格，承包人在4月 30日提出的变更工程价款的报告中自行确定了变更价格。按照建设工程施工合同(示范文本)规定，( )。（分数：1.0

15、0）A.由工程师确定变更价格，经业主确认后执行B.承包人确定的变更价格，经工程师确认后执行C.承包人确定的工程价款视为无效D.承包人确定的变更价格，经业主确认后执行39.按照施工合同范本通用条件的规定，可以顺延工期的条件有误的是( )。（分数：1.00）A.一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时B.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D.设计变更和工程量增加40.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。（分数：1.00）A

16、.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付贷款D.提取全部材料，按订购数量付41.指对所进行的检查或检验认为质量达到合同规定的标准后，在检查或试验记录上签署认可意见，以及就制造过程中有关问题发给供贷方的相关文件。（分数：1.00）A.现场见证B.临时见证C.文件见证D.同步见证42.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是中华人民共和国合同法中有关( )的规定。（分数：1.00）A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务，43.因索赔得到的补偿款将计入(

17、)中。（分数：1.00）A.本月的工程进度款的支付证书B.下月的工程进度款的支付证书C.第三月的工程进度款的支付证书D.第四月的工程进度款的支付证书44.依据材料采购合同的规定，采购方要求中途退货，应向供货方支付按( )计算的违约金。（分数：1.00）A.全部贷款总额B.合同约定的方法C.退货部分贷款总额D.当事人协商45.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。（分数：1.00）A.行为B.事件C.法律事实D.后果46.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照中华人民共和国招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。（分数：1.00）A.应当接受B.可以

18、接受C.应当拒绝D.可以拒绝47.建设工程委托监理合同属于( )。（分数：1.00）A.要式合同B.诺成合同C.单务合同D.技术合同48.( )不符合债权不可以转让的条件。（分数：1.00）A.根据合同性质不得转让B.根据当事人约定不得转让C.依照法律规定不得转让D.根据债权人利益不得转让49.施工合同工期总日历天数是中标书中已注明( )的投标工期。（分数：1.00）A.招标文件要求B.发包人接受C.工程师确认D.承包人指定50.不属于委托人权利的是( )。（分数：1.00）A.委托监理工程重大事项的决定权B.授予合同承包人权限的权利C.对其他合同承包人的选定权D.对监理人履行合同的监督控制权

19、二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.关于监理人的责任限度，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任E.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任52.工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，致使承包人进行剥露后重新取样试验。试验结果表明该部分的施工质量虽满足规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应决定( )。（分数：2.00）A.质量合格B.需重新整

20、改修复C.不补偿费用但顺延合同工期D.顺延合同工期并追加合同价款E.承包人损失的工期与费用均不予补偿53.工程建设管理水平的提高体现在( )三大目标上。（分数：2.00）A.工程招标B.工程质量C.工程进度D.工程监理E.工程投资54.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )。（分数：2.00）A.委托设计任务的范围和内容B.发包人应提供的有关资料和文件C.项目投资要求D.双方的责任E.工程用地规划55.主体结构工程抽查的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.质量保证及见证取样送检检测资料B.分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录C.结构安全重点部位的砌

21、体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测D.工程质量保证资料及有见证取样检测报告E.分项、分部和单位工程质量评定资料与隐蔽工程验收记录56.下列说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商57.以下对索赔的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后

22、的 28天内递交索赔报告D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定58.下列关于供贷方不能按期交货的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同D.采购方因供货方提前交货而应提前付款E.逾期交货承担违约责任59.综合记分法的优点是( )。（分数：2.00）A.简便易行B.对评标人的水平和知识面要求高C.评标考虑要素较为全面D.主观随意性大E.可以将难以用金额表示的某些要素量化后加以比较60.可以是第三人作出担保的方式有( )。（分数：

23、2.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金61.为使要约失去效力，要约人可以发出撤销通知，该通知能够产生效力的条件是( )。（分数：2.00）A.要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知B.受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知C.要约人发出的要约中已明确规定了承诺期限D.受要约人发出承诺通知的同时，收到要约撤销通知E.要约人发出的要约中未明确规定承诺期限62.如果( )履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。（分数：2.00）A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同63.对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件有( )。（分数：2.00

24、）A.监理委托函或中标函B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件E.双方来往的信件和书面文件64.设备制造阶段的监理工作包括( )。（分数：2.00）A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试验C.出厂前的预组装检验D.包装检验E.施工现场的到货开箱检验65.委托人对合同履行的监督控制权中说法正确的是( )。（分数：2.00）A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意C.监理人转让义务，必须经委托人书面同意D.监理人转让利益，不需委托人书面同意E.监理人转让支付款，必须经委托人

25、书面同意66.索赔按索赔事件的性质分类包括( )。（分数：2.00）A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程变更索赔E.意外风险和不可预见因素索赔67.按照设计合同示范文本的规定，( )属于发包人的责任。（分数：2.00）A.提供设计依据资料B.提供设计预算资料C.向施工单位进行设计交底D.对设计成果组织鉴定和验收E.提供设计人员需要的工作和生活条件68.可以作为质押的权利有( )。（分数：2.00）A.汇票B.仓单C.专利权D.股票E.土地所有权69.监理人对监理工作承担责任的原则是( )。（分数：2.00）A.在监理合同有效期内承担责任B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后

26、果承担连带责任C.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过一定的责任期，在双方商定的延长责任期内继续承担监理责任E.监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担连带责任70.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。（分数：2.00）A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用71.其他不能合理预见的风险有( )。（分数：2.00）A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动B.外币支付部分由于汇率变化的影响C.承包商在多大程度上对

27、该外界条件不可预见D.法令、政策变化对工程成本的影响E.承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度72.当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据可能包括( )。（分数：2.00）A.工程照片B.工程师发布的各种书面指令C.施工许可证D.招标文件E.财务凭证73.FIDIC合同条件规定，业主应承担的风险有( )。（分数：2.00）A.业主提供的设计不当造成的损失B.战争造成的损失C.超音速飞行物产生的压力波造成的损失D.有毒气体污染造成的损失E.建筑材料不合格造成的损失74.公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.办理招标备案B.编制

28、招标有关文件C.发布招标公告D.发售招标文件E.组织现场考察75.大型复杂设备的采购在合同内约定的供贷方承包范围可能包括( )。（分数：2.00）A.按照采购方的要求对生产厂家定型设计图纸的局部修改B.设备制造C.提供配套的辅助设备D.对采购方运行的管理和操作人员的技术培训E.无偿地提供技术和人员的支持76.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（分数：2.00）A.委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要

29、求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出77.下列说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.债务已按约定履行实质上是债的清偿B.权利义务终止最主要的原因是债务已按约定履行C.合同解除后，尚未履行的还要继续履行D.约定和法定解除都是由一方行使解除权E.法定解除就是协商解除78.承包商对施工中涉及( )资料有充分的了解。（分数：2.00）A.承包商要求的通行道路、食宿、设施、人员、电力、交通、供水及其他服务B.现场的现状和性质，不包括资料提供的地表以下条件C.水文和气候条件D.为实施和完成工程及修复工程缺陷约定的工作范围和性质E.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯作法79.因债权人的原因而导致

30、债务人履行发生困难，债务人可以( )。（分数：2.00）A.中止履行B.将标的物提存C.延期履行D.暂时停止履行E.终止履行80.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当( )。（分数：2.00）A.相当于因违约造成的损失B.不包括合同履行后可获得的利益C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失建设工程合同管理-254 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程质量保修期限，应( )的时间确定。（分数：1.00）A.按当事人双方具体约定B.按法

31、规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准 D.参照行业通常习惯解析：知识点 工程保修2.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（分数：1.00）A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价执行 解析：知识点 合同履行的原则3.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。（分数：1.00）A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出

32、使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用解析：知识点 对施工质量的监督管理4.不属于质量验收的方法的是( )。（分数：1.00）A.物理试验B.化学实验C.观察法 D.经验鉴别法解析：知识点 交货检验5.某施工合同的合同工期为 20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21

33、个月，则竣工结算时应按( )。（分数：1.00）A.延误 1个月竣工赔偿 B.提前 1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误 0.5个月赔偿解析：知识点 合同履行中涉及的几个期限的概念6.依据设计合同的规定，发包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.为设计人员提供工作和生活条件 B.保护设计人的知识产权C.向施工单位进行技术交底D.遵循合理设计周期的规律E.提供设计依据资料解析：知识点 设计合同的订立7.建设工程设计合同中，委托人应提供的文件和资料包括( )。（分数：1.00）A.可行性研究报告或项目建议书 B.工程选址报告C.工程的概预算D.地下

34、管线资料解析：知识点 设计合同的订立8.( )是设计人的基本责任。（分数：1.00）A.保护发包人的知识产权B.完成各设计阶段的工作任务C.保证设计质量 D.配合施工的义务解析：知识点 设计人的责任9.当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。（分数：1.00）A.可拒绝赔偿B.不得提出异议C.可中止履行义务D.可要求仲裁机构予以适当减少 解析：知识点 承担违约责任的方式10.工程师对隐蔽工程重新验收合格，则( )。（分数：1.00）A.承包人承担追加的合同价款，工期不顺延B.发包人承担追加的合同价款，工期顺延 C.承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D.发包人赔偿承包人的

35、损失，工期不顺延解析：知识点 隐蔽工程与重新检验11.监理合同规定，合同内约定由业主提供的设施改由监理单位自备，则应按( )方法计算设施使用补偿费。（分数：1.00）A.设施在工程上使用时间占折旧年限的比例设施原值B.设施原值设施在工程上使用时间设备折旧率C.设施原值设施折旧率+管理费D.设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值+管理费 解析：知识点 双方的义务12.工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款( )。（分数：1.00）A.竣工后一次支付B.提前支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付 解析：知识点 设计变更管理13.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中

36、标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。（分数：1.00）A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多解析：知识点 合同数量的划分14.经工程师批准的承包人索赔款，应( )。（分数：1.00）A.经工程师批准后立即支付B.经发包人同意后立即支付C.计入工程进度款内支付 D.竣工结算时一并支付解析：知识点 工程进度款的支付管理15.依据勘察设计合同的规定，下列关于委托人的责任的说法中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.向

37、设计人提供开展设计工作所需的有关资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责B.勘察设计人员进人现场作业或配合施工，其费用自理，委托人不对其工作及生活条件承担责任 C.按照国家有关规定支付勘察设计费D.维护承包人的勘察和设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用解析：知识点 勘察合同履行管理中发包人的责任与勘察合同的工期16.建设工程一切险合同属于( )。（分数：1.00）A.财产保险合同 B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同解析：知识点 保险概述17.交货数量发生增减的原因不包括( )。（分数：1.00）A.供货方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任

38、 D.运输过程中的合理损耗解析：知识点 交货检验18.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1年内项目未开始施工，则设计人( )。（分数：1.00）A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更解析：知识点 设计人的责任19.依据施工合同示范文本的规定，承包人有权( )。（分数：1.00）A.自主决定分包所承包的部分工程B.自主决定分包和转让所承担的工程C.经发包人同意转包所承担的工程D.经发包人同意分包所承担的部分工程 解析：知识

39、点 工程的分包20.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承接变更的设计人承担 C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担解析：知识点 设计人的责任21.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时( )。（分数：1.00）

40、A.通知业主后即可调换B.无需通知业主可自行调换C.取得业主书面同意后才能调换 D.合同签订后不允许调换解析：知识点 双方的权利22.由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。（分数：1.00）A.不可原谅延期，不给补偿费用B.不可原谅延期，但给补偿费用C.可原谅延期且给补偿费用D.可原谅延期，但不给补偿费用 解析：知识点 工程师对索赔的审查23.不属于引起工程索赔的原因有( )。（分数：1.00）A.参与工程建设主体的单一性 B.工程项目的特殊性C.工程项目内外部环境的复杂性和多变性D.工程合同的复杂性及易出错性解析：知识点 索赔的起因24.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过

41、程必须遵守项目建设的( )，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。（分数：1.00）A.一般规律B.基本规律C.内在规律 D.外在规律解析：知识点 勘察设计合同概念25.监理合同生效日指的是( )。（分数：1.00）A.合同签字日 B.合同履行日C.合同磋商日D.合同起草日解析：知识点 合同履行中涉及的几个期限的概念26.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。（分数：1.00）A.人民法院 B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构解析：知识点 仲裁27.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指( )。（分数：1.0

42、0）A.投保人B.被保险人C.受益人 D.保险人解析：知识点 保险概述28.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建项目，单方发出解除合同的通知，设计人应( )。（分数：1.00）A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给约定设计费用的 50% 解析：知识点 勘察合同履行管理中双方的违约责任29.检查和试验的范围不包括的是( )。（分数：1.00）A.设备进厂后的安装和实验 B.原材料和元器件的进厂检验C.部件的加工检验和实验D.出厂前预组装检验解析：知识点 设备监理的主要工作内容3

43、0.有关承包商的申请变更，下列描述错误的是( )。（分数：1.00）A.未经工程师批准不得变更B.变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议C.对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程D.承包商可自行实施变更 解析：知识点 承包商申请的变更31.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告 28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为( )。（分数：1.00）A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已成立 D.需等待发包人批准解析：知识点 承包人的索赔32.某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投

44、标人的( )能力进行审查。（分数：1.00）A.订立合同B.履行合同 C.合同管D.融资施工解析：知识点 设备采购的资格预审33.在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同 B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件解析：知识点 建设工程委托监理合同示范文本34.在工程施工中，工程师及其委派人员对工程的检查检验，如影响到施工正常进行，检查检验合格时( )承担影响正常施工的费用。（分数：1.00）A.发包人 B.工程师C.承包人D.监理单位解析：知识点 对施工质量的监督管理35.索赔的

45、特征不包括( )。（分数：1.00）A.索赔是一种未经对方确认的单方行为B.索赔是单方面行为，对对方形成约束力，不必需要通过权力部门的确认才能实现 C.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔D.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔解析：知识点 施工索赔的概念及特征36.设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。（分数：1.00）A.初步设计概算 B.投资估算C.施工图预算D.扩大的初步设计概算解析：知识点 支付管理37.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。（

46、分数：1.00）A.发包人承担 B.承包人承担C.发包人和承包人共同分扭D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付解析：知识点 施工环境管理38.某工程施工到 4月 15日时发生了设计变更，由于合同中没有适用或类似于变更工程的价格，承包人在4月 30日提出的变更工程价款的报告中自行确定了变更价格。按照建设工程施工合同(示范文本)规定，( )。（分数：1.00）A.由工程师确定变更价格，经业主确认后执行B.承包人确定的变更价格，经工程师确认后执行 C.承包人确定的工程价款视为无效D.承包人确定的变更价格，经业主确认后执行解析：知识点 设计变更管理39.按照施工合同范本通用条件的规定，可以顺

47、延工期的条件有误的是( )。（分数：1.00）A.一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时 B.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D.设计变更和工程量增加解析：知识点 施工进度管理40.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。（分数：1.00）A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付贷款D.提取全部材料，按订购数量付 解析：知识点 支付结算管理41.指对所进行

48、的检查或检验认为质量达到合同规定的标准后，在检查或试验记录上签署认可意见，以及就制造过程中有关问题发给供贷方的相关文件。（分数：1.00）A.现场见证B.临时见证C.文件见证 D.同步见证解析：知识点 设备监理的主要工作内容42.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是中华人民共和国合同法中有关( )的规定。（分数：1.00）A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务 D.债务人向第三人履行债务，解析：知识点 合同履行中的债权转让和债务转移43.因索赔得到的补偿款将计入( )中。（分数：1.00）A.本月的工程进度款的支付证书B.下月的工程

49、进度款的支付证书 C.第三月的工程进度款的支付证书D.第四月的工程进度款的支付证书解析：知识点 承包人的索赔44.依据材料采购合同的规定，采购方要求中途退货，应向供货方支付按( )计算的违约金。（分数：1.00）A.全部贷款总额B.合同约定的方法C.退货部分贷款总额 D.当事人协商解析：知识点 材料采购合同管理违约责任45.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。（分数：1.00）A.行为B.事件C.法律事实 D.后果解析：知识点 合同法律关系的产生、变更与消灭46.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照中华人民共和国招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。（分数：1.00）A.应当接受B.可以接受C.应当拒绝 D.可以拒绝解析：知识点 决标成交阶段的主要工作内容47.建设工程委托监理合同属于( )。（分数：1.00）A.要式合同B.诺成合同 C.单务合同D.技术合同解析：知识点 合同的分类48.(