【工程类职业资格】建设工程合同管理-252及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-252及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-252及答案解析.doc（30页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-252 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.( )是在广泛总结国内工程实施中成功经验和失败教训基础上，参考 FIDIC 编写的土木工程施工合同条件相关内容的规定，编制的规范承发包双方履行合同义务的标准化条款。（分数：1.00）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件2.不属于代理特征的是( )。（分数：1.00）A.代理人以被代理人的名义实施代理行为B.代理人对代理行为承担民事责任C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为3.资格审查的内容不包括( )。

2、（分数：1.00）A.证书的种类B.承担发包任务的能力C.证书级别D.允许承接的任务范围4.不属于设计人配合施工的义务的是( )。（分数：1.00）A.解决施工中出现的设计问题B.设计交底C.解决施工中出现的安全问题D.工程验收5.委托人对监理人履行合同的监督权利体现不包括( )。（分数：1.00）A.对监理合同转让和分包的监督B.对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换C.对合同履行的监督权D.对监理人员的控制监督6.不属于发包人所承担的违约责任的是( )。（分数：1.00）A.设计人延误完成设计任务B.发包人延误支付C.因发包人原因要求解除合同D.审批工作的延误7.设计合同采用定金担

3、保，合同总价的( )为定金。（分数：1.00）A.10%B.5%C.20%D.15%8.发包人要求提前竣工时，提前竣工协议不包括的内容是( )。（分数：1.00）A.提前竣工的时间B.承包人为赶工应提供的方便条件C.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施D.提前竣工所需的追加合同价款9.不属于通用条款规定的承包人的义务的是( )。（分数：1.00）A.遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底C.根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与

4、工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担D.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表10.仲裁协议的作用不包括( )。（分数：1.00）A.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁C.合同当事人均受仲裁协议的约束D.不排除法院对纠纷的管辖权11.索赔的特征不包括( )。（分数：1.00）A.索赔是一种未经对方确认的单方行为B.索赔是单方面行为，对对方形成约束力，不需要通过权力部门的确认才能实现C.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔D.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔12.保险合同一般

5、以( )的形式订立。（分数：1.00）A.立约B.保险单C.书面D.口头13.不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是( )。（分数：1.00）A.合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料B.对工程或其任何部分的预期目的说明C.竣工工程的试验和性能标准D.除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料14.施工图设计的内容不包括( )。（分数：1.00）A.方案设计B.建筑设计C.设备设计D.结构设计15.合同协议书，是业主发出中标函的( )内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。（分数：1.00）A.18 天B.28 天C.38 天D.48

6、天16.合同法的基本原则不包括( )。（分数：1.00）A.公开原则B.平等原则C.自愿原则D.公平原则17.委托监理合同的标的是( )，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。（分数：1.00）A.物B.监督C.过程D.服务18.关于监理工作应注意的事项叙述有误的是( )。（分数：1.00）A.制造现场的监造检验和见证，尽量结合供货方工厂实际生产过程进行，不应影响正常的生产进度(不包括发现重大问题时的停工检验)B.监理应按时参加合同规定的检查和试验C.供货方供应的所有合同设备、部件(包括分包与外购部分)，在生产过程中都需进行严格的检验和试验D.

7、供货方供应的所有合同设备、部件，在出厂前不需进行部套或整机总装试验19.合同法律关系的要素不包括( )。（分数：1.00）A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.合同法律关系行为D.合同法律关系内容20.关于违约责任条款，下列叙述有误的是( )。（分数：1.00）A.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金)B.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出C.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失D.在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时

8、，均应向对方承担赔偿责任21.在我国现行的监理计算方法中，( )比较简便、科学，在国际上它是一种常用的方法，一般情况下，新建、改建、扩建的工程，都应采用此种方式。（分数：1.00）A.中外合资、合作，外商独资的建设工程，工程建设监理收费双方参照国际标准协商确定B.按照监理工程概预算的百分比计收C.按照参与监理工作的年度平均人数计算D.由委托人和监理人按商定的其他方法22.( )指承包商履行合同义务期间应遵循的准则，也是工程师进行合同管理的依据。（分数：1.00）A.合同专用条件B.合同通用条款C.规范D.合同协议书23.根据招标投标法的规定，下列不属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关

9、的设备、材料等采购总体范畴的是( )。（分数：1.00）A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.涉及国家安全、国家秘密的工程C.国家投资、融资的项目D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目24.( )是以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用此方法。（分数：1.00）A.最低投标价法B.最高投标价法C.综合评标价法D.综合投标价法25.关于争端裁决程序，下列叙述有误的是( )。（分数：1.00）A.裁决委员会成员审阅各方提交的材料B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.

10、调解合同争议并作出决定D.接到业主和承包商双方的请求后，裁决委员会同业主、承包商三方来确定会议地点26.( )指对所进行的检查或检验认为质量达到合同规定的标准后，在检查或试验记录上签署认可意见，以及就制造过程中有关问题发给供货方的相关文件。（分数：1.00）A.现场见证B.临时见证C.文件见证D.同步见证27.合同法在合同形式上的要求是以( )为原则的。（分数：1.00）A.要式B.不要式C.实践D.诺成28.不属于相关部门对施工合同的监督管理的是( )。（分数：1.00）A.建设行政主管机关对施工合同的监督管理B.建筑单位的领导机关对施工合同的管理C.质量监督机构对合同履行的监督D.金融机构

11、对施工合同的管理29.关于合同生效应具备的条件说法有误的是( )。（分数：1.00）A.意思表示真实B.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力C.不违反法律D.在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益30.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。（分数：1.00）A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止31.依担保法规定，能够( )的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合

12、同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施。（分数：1.00）A.定金B.保证C.留置D.质押32.构成业主与承包商有约束力的总承包合同文件不包括( )。（分数：1.00）A.合同专用条件B.合同协议书C.业主的要求D.合同技术条款33.不属于约定质量标准的一般原则的是( )。（分数：1.00）A.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行B.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行C.按企业颁布的企业标准执行D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行34.对现场交货的到货数量验收的方法不包括( )。（分数：1.00）A.经验鉴

13、别法B.衡量法C.查点法D.理论换算法35.按索赔的合同依据分类有合同中默示的索赔和( )。（分数：1.00）A.工期索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.其他索赔36.通用条款规定对合同价款进行相应的调整原因不包括( )。（分数：1.00）A.工程造价部门公布的价格调整B.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 3 小时C.双方约定的其他因素D.法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款37.( )对规范合同关系作出了原则性的规定。（分数：1.00）A.民法通则B.合同法C.建筑法D.招标投标法38.建设工程施工合同范本为使用者提供的标准化附件不包括( )。（分数：1.

14、00）A.承包人承揽工程项目一览表B.监理人监理工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.房屋建筑工程质量保修书39.EPO 合同属于固定工期的承包方式，但不应由承包商承担责任原因导致进度延误的情况仍应延长竣工时间。这情况不包括( )（分数：1.00）A.变更导致承包商施工期限的延长B.承包商应修改进度计划C.业主应承担责任的事件对施工进度的干扰D.因项目所在单位行政当局原因造成的延误等40.勘察人应在合同约定的时间内提交勘察成果资料，勘察工作者有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇以下特殊情况时，不可以相应延长合同工期的是( )。（分数：1.00）A.设计变更B.勘察

15、人原因造成的停、窝工等C.工作量变化D.不可抗力影响41.( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。（分数：1.00）A.质量B.报酬C.违约责任D.标的42.设备验收阶段的监理工作不包括的是( )。（分数：1.00）A.启动试车B.生产验收C.性能验收D.最终验收43.保证金额一般为合同总额的( )。（分数：1.00）A.2%5%B.10%20%C.5%10%D.20%25%44.不属于项目设计要求的是( )。（分数：1.00）A.工程的范围和规模B.设计依据的标准C.限额设计的要求D.建筑企业应满足的其他条件45.下列( )属于合同法律关系的客体。（分数：1.00）A.自然人B.其他

16、组织C.权利与义务D.智力成果46.制造质量责任不包括( )。（分数：1.00）A.监理在监造中对发现的设备和材料质量问题，或不符合规定标准的包装，有权提出改正意见并暂不予以签字时，供货方需采取相应改进措施保证交货质量B.监造代表发现重大问题要求停工检验时，供货方应当遵照执行C.监理参与监造与出厂检验并签署了监造与检验报告，可被视为免除供方对设备质量应负的责任D.不论监理是否参与监造与出厂检验，或者参加了监造与检验并签署了监造与检验报告，均不能被视为免除供方对设备质量应负的责任47.解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是( )。（分数：1.00）A.和解B.协调C.诉讼D.调解48.不属于设

17、计招标与其他招标在程序上的主要区别的是( )。（分数：1.00）A.招标文件的内容相同B.评标原则不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同49.按照合同法规定，承担违约责任的条件采用( )，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。（分数：1.00）A.诺成责任原则B.实践责任原则C.严格责任原则D.强制责任原则50.( )范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察。（分数：1.00）A.建设工程设计合同(二)CF20000210B.建设工程勘察合同(一)GF20000203C

18、.建设工程勘察合同(二)CF20000204D.建设工程设计合同(一)GF20000209二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.设计投标书的评审内容有( )。（分数：2.00）A.报价的合理性B.设计方案的优劣C.勘察技术水平是否先进D.设计资历和社会信誉E.投入产出经济效益比较52.合同法的基本原则是( )。（分数：2.00）A.自愿原则B.诚实信用原则C.对等原则D.公正原则E.遵守法律法规和公序良俗原则53.规范建设工程合同，不但需要规范合同本身的法律法规的完善，也需要相关法律体系的完善。与建设工程合同有直接关系的是( )。（分数：2.00）A.民法通则B.合同法C.中华

19、人民共和国经济法(以下简称经济法)D.招标投标法E.建筑法54.综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.付款金额B.运输费用C.交货期D.零配件和售后服务E.设备性能、生产能力55.技术设计包括的内容有( )。（分数：2.00）A.建筑设计B.编制技术设计文件C.参加初步审查，并做必要修正D.提出技术设计计划E.总体设计(大型厂程)56.数量验收的方法有( )。（分数：2.00）A.经验鉴别法B.衡量法C.物理试验D.查点法E.理论换算法57.大型复杂设备的采购在合同内约定的供货方承包范围可能包括( )。（分数：2.00）A.按照采购方的要求对生产厂家定型

20、设计图纸的局部修改B.设备制造C.提供配套的辅助设备D.对采购方运行的管理和操作人员的技术培训E.无偿地提供技术和人员的支持58.索赔按索赔事件的性质分类包括( )。（分数：2.00）A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程变更索赔E.意外风险和不可预见因素索赔59.担保法规定的担保方式为( )。（分数：2.00）A.保证B.保留C.抵押D.留置E.定金60.合同法律关系的主体可以是( )。（分数：2.00）A.自然人B.行为C.其他组织D.法人E.物61.建设工程委托监理合同示范文本由( )组成。（分数：2.00）A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委

21、托监理合同专用条件D.建设工程委托监理合同技术条件E.建设工程委托监理合同附件62.合同生效应当具备的条件是( )。（分数：2.00）A.当事人具有相应的民事权利能力B.当事人具有相应的民事行为能力C.意思表示真实D.违反社会公共利益E.不违反法律法规63.委托监理合同中赋予监理人的权利有( )。（分数：2.00）A.对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权B.审核承包人索赔的权利C.工程建设有关协作单位组织协调的主持权D.终止合同的权利E.完成监理任务后获得酬金的权利64.监理招标的特点不包括( )。（分数：2.00）A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价在选择中居于次要地位C.邀请投标

22、人较少D.邀请的投标人范围要广、参与投标的人要较多E.通过招标选择监理单位不仅是能力的选择更是价格的选择65.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括( )。（分数：2.00）A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过 1 日，应按未支付勘察费的 1%偿付逾期违约金E.发包人不履行合同时，有权要求返还定金66.月进度报表的内容包括( )。（分数：2.00）A.实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按照合同完工的任何

23、事件和情况的详情，以及为消除延误而正在(或准备)采取的措施B.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致C.与每项主要永久设备和材料制造有关的制造商名称、制造地点、进度百分比，以及开始制造、承包商的检查、检验、运输和到达现场的实际或预期日期D.表明制造(如有时)和现场进展状况的照片E.设计(如有时)、承包商的文件、采购、制造、货物运达现场、施工、安装和调试的每一阶段，以及指定分包商实施工程的这些阶段进展情况的图表与详细说明67.由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了( )情况下业主可以凭履约保函索赔。（分数：2.00）A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍

24、未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长B.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后 42 天内未派人修补D.由于承包商的严重违约行为业主终止合同E.其他情况则按合同约定的违约责任条款对待，没有按合同约定的则按履约保函索赔68.建设工程合同管理的方法有( )。（分数：2.00）A.普及相关法律知识，培训合同管理人才B.建立合同监理日标制度C.严格执行建设工程合同管理法律法规D.推行合同示范文本制度E.设立合同监理机构，配备合同监理人员69.项目设计要求的内容包括( )。（分数：2.00）A.工程的范围和规模B.

25、限额设计的要求C.经批准的项目可行性研究报告或项目建议书D.设计依据的标准E.法律、法规规定应满足的其他条件70.采用直接委托的方式发包建设任务有( )。（分数：2.00）A.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目71.狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有( )。（分数：2.00）A.建筑工程一切险(及第三者责任险)B.人身意外伤害险

26、C.货物运输险D.安装工程一切险(及第三者责任险)E.机动车辆险72.招标阶段的工作内容主要有( )。（分数：2.00）A.发布招标公告B.资格预审招标文件C.办理招标备案D.选择招标方式E.编制招标有关文件73.委托代理关系终止的原因有( )。（分数：2.00）A.代理期间届满或者代理事项完成B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力D.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定E.监护关系消灭74.施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按( )方法分别承担。（分数：2.00）A.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以

27、及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担B.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责C.承包人机械设备的损坏及停工损失，由发包人承担D.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担E.工程所需清理、修复费用，由承包人承担75.属于业主的风险包括( )。（分数：2.00）A.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)B.属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等C.超音速或亚音速飞行物产生的压力波D.暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.

28、因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害76.主体结构工程抽查的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.质量保证及见证取样送检检测资料B.分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录C.结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测D.工程质量保证资料及有见证取样检测报告E.分项、分部和单位工程质量评定资料和隐蔽工程验收记录77.指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体现在( )方面。（分数：2.00）A.选择分包单位的权利不同B.承包商对分包商违约行为承担责任的范围相同C.分包合同的工作内容不同D.业主对分包

29、商利益的保护相同E.工程款的支付开支项目不同78.划分合同包的基本原则是( )。（分数：2.00）A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于招标资源配置E.工程进度与供货时问的关系79.对索赔报告的审查包括( )。（分数：2.00）A.事态分析B.证据资料调查C.分析索赔理由D.实际损失分析E.损害事件原因分析80.下列财产不得抵押的有( )。（分数：2.00）A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权C.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施D.所有权、使用权不明或者有争议的

30、财产E.依法被查封、扣押、监管的财产建设工程合同管理-252 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.( )是在广泛总结国内工程实施中成功经验和失败教训基础上，参考 FIDIC 编写的土木工程施工合同条件相关内容的规定，编制的规范承发包双方履行合同义务的标准化条款。（分数：1.00）A.协议书B.通用条款 C.专用条款D.附件解析：解析 通用条款是在广泛总结国内工程实施中成功经验和失败教训基础上，参考 FIDIC 编写的土木工程施工合同条件相关内容的规定，编制的规范承发包双方履行合同义务的标准化条款。2.不属于代理特征的是( )。

31、（分数：1.00）A.代理人以被代理人的名义实施代理行为B.代理人对代理行为承担民事责任 C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为解析：解析 代理特征包括代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；代理人以被代理人的名义实施代理行为；代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；被代理人对代理人行为承担民事责任。3.资格审查的内容不包括( )。（分数：1.00）A.证书的种类B.承担发包任务的能力 C.证书级别D.允许承接的任务范围解析：解析 资格审查的内容包括证书的种类；证书级别；允许承接的任务范围等。4.不属于设计人配合施工的义务的是(

32、 )。（分数：1.00）A.解决施工中出现的设计问题B.设计交底C.解决施工中出现的安全问题 D.工程验收解析：解析 设计人配合施工的义务设计交底；解决施工中出现的设计问题；工程验收。5.委托人对监理人履行合同的监督权利体现不包括( )。（分数：1.00）A.对监理合同转让和分包的监督B.对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换 C.对合同履行的监督权D.对监理人员的控制监督解析：解析 委托人对监理人履行合同的监督权利体现包括：对监理合同转让和分包的监督；对监理人员的控制监督；对合同履行的监督权。6.不属于发包人所承担的违约责任的是( )。（分数：1.00）A.设计人延误完成设计任务 B

33、.发包人延误支付C.因发包人原因要求解除合同D.审批工作的延误解析：解析 发包人所承担的违约责任包括发包人延误支付；审批工作的延误；因发包人原因要求解除合同。7.设计合同采用定金担保，合同总价的( )为定金。（分数：1.00）A.10%B.5%C.20% D.15%解析：解析 设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金。8.发包人要求提前竣工时，提前竣工协议不包括的内容是( )。（分数：1.00）A.提前竣工的时间B.承包人为赶工应提供的方便条件 C.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施D.提前竣工所需的追加合同价款解析：解析 发包人要求提前竣工时，提前竣工协议包括的内容

34、：提前竣工的时间；承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施；提前竣工所需的追加合同价款。9.不属于通用条款规定的承包人的义务的是( )。（分数：1.00）A.遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 C.根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担D.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表解析：解析 属于通用条款规定的承包人的义务的是：遵守有关部门对施工场地交通、施工噪

35、音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担；向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。10.仲裁协议的作用不包括( )。（分数：1.00）A.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁C.合同当事人均受仲裁协议的约束D.不排除法院对纠纷的管辖权 解析：解析 仲裁协议的作用：仲裁协议表明双方当事人愿意将他们的争议提交仲裁机构裁决，任何一方都不得向法院起诉。仲裁协议也是仲裁机构受理案件的依据，仲裁协议

36、还排除了法院对有关案件的管辖权，各国法律一般都规定法院不受理双方订有仲裁协议的争议案件，包括不受理当事人对仲裁裁决的上诉。11.索赔的特征不包括( )。（分数：1.00）A.索赔是一种未经对方确认的单方行为B.索赔是单方面行为，对对方形成约束力，不需要通过权力部门的确认才能实现 C.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔D.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔解析：解析 索赔的特征：索赔是一种未经对方确认的单方行为；只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔；索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。12.

37、保险合同一般以( )的形式订立。（分数：1.00）A.立约B.保险单 C.书面D.口头解析：解析 保险合同一般以保险单的形式订立。13.不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是( )。（分数：1.00）A.合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料 B.对工程或其任何部分的预期目的说明C.竣工工程的试验和性能标准D.除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料解析：解析 业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容：对工程或其任何部分的预期目的说明；竣工工程的试验和性能标准；除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料。14.施工图设计的内容不包括( )。（分数：1.

38、00）A.方案设计 B.建筑设计C.设备设计D.结构设计解析：解析 施工图设计的内容包括建筑设计；设备设计；结构设计。15.合同协议书，是业主发出中标函的( )内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。（分数：1.00）A.18 天B.28 天 C.38 天D.48 天解析：解析 合同协议书，是业主发出中标函的 28 天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。16.合同法的基本原则不包括( )。（分数：1.00）A.公开原则 B.平等原则C.自愿原则D.公平原则解析：解析 合同法的基本原则包括平等、自愿原则；公平、诚实信用原则；遵守法律、不

39、得损害社会公共利益原则；合同具有法律约束力的原则。17.委托监理合同的标的是( )，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。（分数：1.00）A.物B.监督C.过程D.服务 解析：解析 委托监理合同的标的是服务，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。18.关于监理工作应注意的事项叙述有误的是( )。（分数：1.00）A.制造现场的监造检验和见证，尽量结合供货方工厂实际生产过程进行，不应影响正常的生产进度(不包括发现重大问题时的停工检验)B.监理应按时参加合同规定的检查和试验C.供货方供应的所有合同

40、设备、部件(包括分包与外购部分)，在生产过程中都需进行严格的检验和试验D.供货方供应的所有合同设备、部件，在出厂前不需进行部套或整机总装试验 解析：解析 监理工作应注意的事项包括制造现场的监造检验和见证，尽量结合供货方工厂实际生产过程进行，不应影响正常的生产进度(不包括发现重大问题时的停工检验)；监理应按时参加合同规定的检查和试验；供货方供应的所有合同设备、部件(包括分包与外购部分)，在生产过程中都需进行严格的检验和试验；供货方供应的所有合同设备、部件，在出厂前需进行部套或整机总装试验。19.合同法律关系的要素不包括( )。（分数：1.00）A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.合同法律

41、关系行为 D.合同法律关系内容解析：解析 合同法律关系的要素包括合同法律关系主体；合同法律关系客体；合同法律关系内容。20.关于违约责任条款，下列叙述有误的是( )。（分数：1.00）A.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金) B.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出C.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失D.在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任解析：解析 当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一

42、方应补偿由此所导致的对方各种费用支出；委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。21.在我国现行的监理计算方法中，( )比较简便、科学，在国际上它是一种常用的方法，一般情况下，新建、改建、扩建的工程，都应采用此种方式。（分数：1.00）A.中外合资、合作，外商独资的建设工程，工程建设监理收费双方参照国际标准协商确定B.按照监理工程概预算的百分比计收 C.按照参与监理工作的年度平均人数计算D.由委托人和监理人按商定的其他方法解析：解析 在我国现行的监理计算方法中按照监理工

43、程概预算的百分比计收比较简便、科学，在国际上它是一种常用的方法，一般情况下，新建、改建、扩建的工程，都应采用此种方式。22.( )指承包商履行合同义务期间应遵循的准则，也是工程师进行合同管理的依据。（分数：1.00）A.合同专用条件B.合同通用条款C.规范 D.合同协议书解析：解析 规范指承包商履行合同义务期间应遵循的准则，也是工程师进行合同管理的依据。23.根据招标投标法的规定，下列不属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴的是( )。（分数：1.00）A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.涉及国家安全、国家秘密的工程 C.国家投资、

44、融资的项目D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目解析：解析 招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；国家投资、融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目等。24.( )是以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用此方法。（分数：1.00）A.最低投标价法B.最高投标价法C.综合评标价法 D.综合投标价法解析：解析 综合评标价法是以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评

45、标价。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用此方法。25.关于争端裁决程序，下列叙述有误的是( )。（分数：1.00）A.裁决委员会成员审阅各方提交的材料B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.调解合同争议并作出决定D.接到业主和承包商双方的请求后，裁决委员会同业主、承包商三方来确定会议地点 解析：解析 关于争端裁决程序：裁决委员会成员审阅各方提交的材料；召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料；调解合同争议并作出决定。26.( )指对所进行的检查或检验认为质量达到合同规定的标准后，在检查或试验记录上签署认可意见，以及就制造过程中有关问题发给供货方的相关文件。（分数：1.00）A

46、.现场见证B.临时见证C.文件见证 D.同步见证解析：解析 文件见证指对所进行的检查或检验认为质量达到合同规定的标准后，在检查或试验记录上签署认可意见，以及就制造过程中有关问题发给供货方的相关文件。27.合同法在合同形式上的要求是以( )为原则的。（分数：1.00）A.要式B.不要式 C.实践D.诺成解析：解析 合同法在合同形式上的要求是以不要式为原则的。28.不属于相关部门对施工合同的监督管理的是( )。（分数：1.00）A.建设行政主管机关对施工合同的监督管理B.建筑单位的领导机关对施工合同的管理 C.质量监督机构对合同履行的监督D.金融机构对施工合同的管理解析：解析 属于相关部门对施工合

47、同的监督管理的是：建设行政主管机关对施工合同的监督管理；质量监督机构对合同履行的监督；金融机构对施工合同的管理。29.关于合同生效应具备的条件说法有误的是( )。（分数：1.00）A.意思表示真实B.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力C.不违反法律D.在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益 解析：解析 合同生效应具备的条件：当事人具有相应的民事行为能力；意思表示真实；不违反法律和社会公共利益。30.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。（分数：1.00）A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事

48、人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保险期满为止解析：解析 A 选项保险对象包括各类工业与民用建筑工程和公共工程；B 选项合同当事人是保险公司和投保人；D 选项保险期限的终止；E 选项是签发竣工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时。31.依担保法规定，能够( )的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施。（分数：1.00）A.定金B.保证C.留置 D.质押解析：解析 依担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合

49、同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施。32.构成业主与承包商有约束力的总承包合同文件不包括( )。（分数：1.00）A.合同专用条件B.合同协议书C.业主的要求D.合同技术条款 解析：解析 构成业主与承包商有约束力的总承包合同文件包括合同专用条件；合同协议书；业主的要求。33.不属于约定质量标准的一般原则的是( )。（分数：1.00）A.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行B.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行C.按企业颁布的企业标准执行 D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行解析：解析 约定质量标准的一般原则包括按颁布的国家标准执行；无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行；没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行；没有上述标准，或虽有上述某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补